2022一级造价工程师考试题库精选6章.docx

2022一级造价工程师考试题库精选6章2022一级造价工程师考试题库精选6章 第1章项目管理实施规划是在开工之前由（ ）编制，并报企业管理层审批的工程项目管理文件。A.建设单位负责人B.施工单位技术负责人C.施工项目经理D.总监理工程师答案：C解析：2022版教材P88本题考查的是工程项目计划体系。项目管理实施计划是在开工之前由施工项目经理编制，并报企业管理层审批的工程项目管理文件。依据通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2022）的规定，属于安全文明施工项目的有（ ）。A场地排水排污措施B现场生活卫生设施C夜间施工劳动效率降低D建筑工地起重机械的检验检测答案：A,B,D解析：安装工程计量规范附录 N 中提供了安装专业工程可列的措施项目，共 18 条；安全文明施工及其他措施项目，共 7 条。A场地排水排污措施 ；B现场生活卫生设施；D建筑工地起重机械的检验检测：三项属于安全文明施工（031301001）；C夜间施工劳动效率降低：属于夜间施工增加（031301002）。此题问的是哪些属于安全文明施工措施项目，所以答案为 ABD。根据我国建设工程施工合同(示范文本)相关规定，发生现场签证，承包人计算签证价款报送发包人确认应在现场签证工作完成后（）。A. 28天内B. 21天内C. 14天内D. 7天内答案：D解析：根据建设工程计价第五章第一节工，应选D项。 承包人计算签证价款报送发包人确认应在现场签证工作完成后7天内。下列工程造价中，由承包单位编制、发包单位或其委托的工程造价咨询机构审查的是()。A:工程概算价B:工程预算价C:工程结算价D:工程决算价答案：C解析：本题考查的是工程计价的多次性：(1)结算价是指在工程竣工验收阶段，按合同调价范围和调价方法，对实际发生的工程量增减、设备和材料价差等进行调整后计算和确定的价格，反映的是工程项目实际价。结算价一般由承包单位编制，由发包单位审查，也可由发包单位委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。(2)概算价是指在初步设计阶段，根据设计意图，通过编制工程概算文件预先测算和确定的工程造价。(3)预算价是指在施工图设计阶段，根据施工图纸，通过编制预算文件预先测算和确定的工程造价。它比概算造价或修正概算造价更为详尽和准确，但同样要受前一阶段工程造价的控制。(4)决算价是指在工程竣工决算阶段，以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映竣工项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用。决算价一般是由建设单位编制，上报相关主管部门审查。根据建筑工程建筑面积计算规范（GB/T50353-2022），形成建筑空间，结构净高 2.10m部位的坡屋项，其建筑面积（ ）。A.不予计算B.按1/2 面积计算C.按全面积计算D.视使用性质确定答案：C解析：形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在 2.10m 及以上的部位应计算全面积；结构净高在1.20m 及以上至 2.10m 以下的部位应计算 1/2 面积；结构净高在 1.20m 以下的部位不应计算建筑面积。用阻燃性沥青玛碲脂贴玻璃布做防潮隔气层时，绝热层外涂抹的沥青玛碲脂厚度应为（）A.12mmB.23mmC.34mmD.4mm 以上答案：B解析：本题考查的是绝热施工。阻燃性沥青玛碲脂贴玻璃布做防潮隔气层时，它是在绝热层外面涂抹一层 23mm 厚的阻燃性沥青玛碲脂，接着缠绕一层玻璃布或涂塑窗纱布，然后再涂抹一层23mm 厚阻燃性沥青玛碲脂。根据政府采购法实施条例相关规定，采购人需要澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。A.5B.15C.20D.28答案：B解析：本题考查的是政府采购法实施条例。采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。悬索桥的上部构造中，（）的作用是改变主缆索的方向，把主缆索的钢丝束股在水平及垂直方向分散开来，并将其引入各自的锚固位置。A.散索鞍B.塔顶索鞍C.吊索D.锚碇答案：A解析： 本题考查的是桥梁上部构造。锚固索鞍（亦称散索鞍）设置在铺碇支架处，主要作用是改变主缆索的方向，把主缆索的钢丝束股在水平及垂直方向分散开来，并将其引入各自的锚固位置。采用总投资收益率指标进行项目经济评价的不足有（）。A、不能用于同行业同类项目经济效果比较B、不能反映项目投资效果的优势C、没有考虑投资收益的时间因素D、正常生产年份的选择带有较大的不确定性E、指标的计算过于复杂和繁琐答案：C,D解析：2022版教材P177本题考查的是经济效果评价的内容。选项A错误，总投资收益率高于同行业的收益率参考值，表明用总投资收益率表示的项目盈利能力满足要求；选项B错误，投资收益率指标的经济意义明确、直观，计算简便，在一定程度上反映了投资效果的优劣，可适用于各种投资规模；但不足的是，没有考虑投资收益的时间因素，忽视了资金时间价值的重要性；指标计算的主观随意性太强，换句话说，就是正常生产年份的选择比较困难，如何确定带有一定的不确定性和人为因素。因此，以投资收益率指标作为主要的决策依据不太可靠。所以选项CD正确，选项E错误。2022一级造价工程师考试题库精选6章 第2章建设工程全要素造价管理是指除控制建设工程本身的建造成本外，还应同时考虑 对建设工程（ ）的控制。A.工期成本 B.质量成本C.运营成本 D.安全成本E.环境成本答案：A,B,D,E解析：影响建设工程造价的因素有很多。为此，控制建设工程造价不仅仅是控制建设工程本身的建造成本，还应同时考虑工期成本、质量成本、安全与环境成本的 控制，从而实现工程成本、工期、质量、安全、环境的集成管理。全要素造价管理的 核心是按照优先性的原则，协调和平衡工期、质量、安全、环保与成本之间的对立统 一关系。见教材第一章第二节P5。 全要素造价管理。根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-2022-0201）；下列事项应纳入工程变更范围的有（ ）。A.改变工程的标高B.改变工程的实施顺序C.提高合同中的工作质量标准D.将合同中的某项工作转由他人实施E.工程设备价格的变化答案：A,B,C解析：本题考查的是工程变更的范围。工程变更的范围和内容包括：1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；5）改变工程的时间安排或实施顺序。(2022年)当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是()。A.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.台班折旧费、人工费与其他费之和计算D.租赁设备按照台班租金计算答案：C解析：施工机具使用费。主要内容为施工机械使用费施工机械使用费的索赔包括：由于完成合同之外的额外工作所增加的机械使用费；非因承包人原因导致工效降低所增加的机械使用费；由于发包人或工程师指令错误或迟延导致机械停工的台班停滞费。在计算机械设备台班停滞费时，不能按机械设备台班费计算，因为台班费中包括设备使用费。如果机械设备是承包人自有设备，一般按台班折旧费、人工费与其他费之和计算；如果是承包人租赁的设备，一般按台班租金加上每台班分摊的旅工机械进出场费计算。以下属于安装计算规范中安全文明施工及其他措施项目列项的是（）。A.特殊地区施工增加B.高层施工增加C.非夜间施工D.安装与生产同时进行施工增加答案：B,C解析：参见教材p115-116。表3.2.5 列出了安全文明施工及其他措施项目，其余的则属于专业措施项。表3.2.5 安全文明施工及其他措施项目一览表导线连接是一个非常重要的工序，安装线路能否安全可靠地运行，在很大程度上取决于导线连接的质量。常用的导线连接方法有（）。A、铰接B、焊接C、粘结D、压接答案：A,B,D解析：本题考查的是配管配线工程。导线的连接方法有铰接、焊接、压接和螺栓连接等。下列融资成本中，属于资金使用成本的是（ ）A.发行手续费B.担保费C.资信评估费D.债劵利息答案：D解析：本题考查的是资金成本与资本结构。资金使用成本：又称为资金占用费（股息、红利、利息），具有经常性、定期性的特征，是资金成本的主要内容。试题四某工业项目，业主采用工程量清单招标方式确定了承包商，并与承包商按照建设工程施工合同（示范文本）签订了工程施工合同。施工合同约定：项目生产设备由业主购买；开工日期为 6 月 1日，合同工期为 120 天；工期每提前（或拖后）1 天，奖励（或罚款）1 万元（含规费、税金）。工程项目开工前，承包商编制了施工总进度计划，如图 4.1 所示（时间单位：天），并得到监理人的批准。工程项目施工过程中，发生了如下事件：事件 1：厂房基础施工时，地基局部存在软弱土层，因等待地基处理方案导致 15 名工人窝工 4 天、机械闲置 4 个台班（台班费为 1200 元/台班，台班折旧费为 700 元/台班）；地基处理产生工料机费用 6000元；基础工程量增加 50m3（综合单价：420 元/m3）。地基处理和基础工程量增加造成厂房基础作业时间延长 2 天。事件 2：7 月 10 日7 月 11 日，用于主体结构的施工机械出现故障；7 月 11 日7 月 13 日该地区供电全面中断。施工机械故障和供电中断导致主体结构工程停工 4 天、30 名工人窝工 4 天，一台租赁机械闲置 4 天（每天 1 个台班，机械租赁费 1500 元/天），其他作业未受到影响。事件 3：在装饰装修和设备安装施工过程中，因遭遇台风侵袭，导致进场的部分生产设备和承包商采购尚未安装的门窗损坏，承包商窝工 36 个工日。业主调换生产设备费用为 1.8 万元，承包商重新购置门窗的费用为 7000 元，作业时间均延长 2 天。事件 4：鉴于工期拖延较多，征得监理人同意后，承包商在设备安装作业完成后将收尾工程提前，与装饰装修作业搭接 5 天，并采取加快施工措施使收尾工作作业时间缩短 2 天，发生赶工措施费用 8000 元。问题：1.分别说明承包商能否就上述事件 1事件 4 向业主提出工期和（或）费用索赔，并说明理由。2承包商在事件 1事件 4 中得到的工期索赔各为多少天？工期索赔共计多少天？该工程的实际工期为多少天？工期奖（罚）款为多少万元？3如果该工程人工工资标准为 120 元/工日，窝工补偿标准为 40 元/工日，管理费和利润为工料机费用之和的 15%，规费和税金为工料机管理费利润之和的 18%。因发生甲方的风险事件导致的工人窝工和机械闲置费用，只计取规费和税金，因甲方的责任事件导致的工人窝工和机械闲置，除计取规费和税金外，还应补偿现场管理费，补偿标准约定为 1000 元/天。分别计算承包商在事件 1事件 4 中得到的费用索赔各为多少元？费用索赔总额为多少元？（费用以元为单位，计算结果取整）答案：解析：问题1.事件1：能够提出工期和费用索赔，因为厂房基础为关键工作，地基存在软弱土层属于业主应承担的责任。事件2：不能就7 月10-11 日施工机械故障提出工期和费用索赔，因为机械故障属于承包商应承担的风险；但能够就7 月12-13 日供电中断提出工期和费用索赔，因为主体结构为关键工作,供电中断属于业主应承担的风险。事件3：能够提出工期和费用索赔，因为遭遇台风袭击属于不可抗力，门窗重新购置费用应由业主承担，装饰装修工程为关键工作。事件4：不可提出工期和费用索赔，因为通过加快施工使工期缩短，应按工期奖（罚）处理。问题2.事件1：工期索赔6 天；事件2：工期索赔2 天；事件3：工期索赔2 天；事件4：工期索赔0 天；总计工期索赔：6+2+2=10（天）。该工程实际工期为：120+6+4+2-5-2=125 天。工期奖励款为：（120+10）-125×1=5(万元)问题3.事件1：(1)人工窝工费和机械闲置索赔款额为：(15×4×40+4×700+4×1000)×（1+18%)=10856（元）(2)地基处理索赔款额为：6000×(1+15%)×(1+18%)=8142（元）(3)基础工程量增加索赔款额为：50×420×(1+18%)=24780（元）合计：10856+8142+24780=43778（元）事件2：人工窝工费和机械闲置索赔款额为：（30×2×40+1500×2）×（1+18%)=6372（元）事件3：承包商重新购置门窗费用索赔款额为:7000×（1+18%)=8260（元）费用索赔总额为：43778+6372+8260=58410（元）某地2022年拟建一座年产40万吨某产品的化工厂。根据调查，该地区2022年已建年产30万吨相同产品项目的建筑工程费为4000万元，安装工程费为2000万元，设备购置费为8000万元。已知按2022年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为9500万元，征地拆迁等其他费用为1000万元，且该区2022年至2022年建筑安装工程费平均每年递增4%，则该拟建项目的静态投资估算为（ ）万元。A.16989.6B.17910.0C.18206.4D.19152.8答案：D解析：若已建类似项目规模和拟建项目规模的比值在0.52之间时，X的取值近似为1，40/30=1.333，故X=1。 静态投资估算=（40/30）*（1+4%）*（1+4%）*（4000+2000）+9500+1000=19152.8万元某工程双代号网络计划如图6-2所示，图中已标出各个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明（ ）。A.工作1-2的自由时差为2B.工作2-5的总时差为7C.工作3-4为关键工作D.工作3-5为关键工作E.工作4-6的总时差为零答案：B,C解析：所有持续时间最长的线路为关键线路，则关键线路为：一一一一，所以C项正确。工作的总时差：TFi-j=LTj - ETi Di-j工作2-5的总时差：FF2-5 =14-4-3 =7（天），所以B项正确。工作4-6的总时差：FF4-6 =21-14-5 =2（天），所以E项错误。工作的自由时差：TFi-j=minETj-ETi Di-j工作1-2的自由时差：FF1-2：=min6，4-0 -4 =0（天），所以A项错误。2022一级造价工程师考试题库精选6章 第3章根据我国合同法，债权人自撤销事由发生之日起（ ）年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。A.1B.2C.3D.5答案：A解析：2022版教材P51本题考查的是合同法。可撤销、可变更合同是指当事人所订立的合同欠缺一定的生效要件，但当事人一方可依照自己的意思使合同的内容变更或使合同的效力归于消灭的合同。根据我国合同法的规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：因重大误解订立的；在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。但是，有下列情形之一的，撤销权消灭：具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权；具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。基础的埋深是指（ ）。A.从室外地面到基础底面的垂直距离B.从室外设计地面到基础底面的垂直距离C.从室内设计地面到基础底面的垂直距离D.从室外设计地面到基础垫层下皮的垂直距离答案：B解析：2022版教材P40从室外设计地面至基础底面的垂直距离称为基础的埋深。某建筑工程挖土方工程量需要通过现场签证核定，已知用斗容量为1.5m3的轮胎式装载机运土500车，则挖土工程量应为()。A:501.92m3B:576.92m3C:623.15m3D:750m3答案：B解析：土石方体积应按挖掘前的天然密实体积计算，根据题意计算可得：1.5*500/1.3=576.92m3。工业项目财务评价中，估算营业收入的一项重要假设是()。A:当期商品产量等于当期销售量B:当期商品销售量等于上期产量C:当期商品销售量等于上期末库存量D:当期商品销售量等于上期销售量答案：A解析：本题考查的是营业收入估算。工业项目评价中营业收入的估算基于一项重要假设，即当期的产出（扣除自用量后）等于当期全部销售，也就是当期商品产量等于当期销售量。我国从青藏高原到东部沿海高程相差（）m以上，因此自然因素变化极为复杂。A.4000B.4500C.5000D.6000答案：A解析：本题考查的是自然区划。我国幅员辽阔，又是一个多山国家，从北向南处于寒带、温带和热带，从青藏高原到东部沿海高程相差4000m以上，因此自然因素变化极为复杂。按照我国现行规定，属于注册造价工程师执业范围的是（ ）。A.工程结算的编制和鉴定B.工程结算的编制和审批C.建设项目建议书的审批D.工程经济纠纷的鉴定答案：D解析：注册造价工程师的执业范围包括：建设项目建议书、可行性研究投资估算的编制和审核，项目经济评价，工程概算、预算、结算，竣工结（决）算的编制和审核；工程量清单、标底（或者控制价）、投标报价的编制和审核，工程合同价款的签订及变更、调整，工程款支付与工程索赔费用的计算；建设项目管理过程中设计方案的优化、限额设计等工程造价分析与控制，工程保险理赔的核查；工程经济纠纷的鉴定。电气配管配线工程中，穿管配线正确的操作是（ ）。A.管内穿线应在土建施工喷浆刷粉之前进行B.除设计要求外，不同回路，不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线不应穿入同一管内C.同一交流回路的导线不得穿入同一管内D.不同回路，不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线应穿入同一管内答案：B解析：2022版教材P210同一交流回路的绝缘导线不应穿于不同金属导管或敷设于不同的金属槽盒内；C错误；除设计要求外，不同回路，不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线不应穿入同一管内；建筑工程一切险中建筑工程的保险金额为（）。A.建筑工程总造价B.承包工程合同的总金额C.工程费用D.投保人与保险公司双方商定答案：B解析：本题考查的是建筑工程一切险。建筑工程一切险中建筑工程的保险金额为承包工程合同的总金额。在项目融资过程中，任命项目融资顾问和签署项目融资文件所处的项目融资阶段分别为（ ）阶段。A.融资结构设计和融资决策分析B.融资决策分析和融资执行C.融资结构设计和融资执行D.融资决策分析和融资谈判答案：B解析：区分选择项目融资方式、任命项目融资顾问、评价项目风险因素、发出项目融资建议书、签署项目融资文件等，各自对应的阶段。2022一级造价工程师考试题库精选6章 第4章(2022年)工程项目构思策划需要完成的工作内容是( )。A.论证项目目标及其相互关系B.比选项目融资方案C.描述项目系统的总体功能D.确定项目实施组织答案：C解析：本题考查的是工程项目构思策划。工程项目构思策划内主要内容有：(1)工程项目的定义；(2)工程项目的定位；(3)工程项目的系统构成；(4)其他。描述项目系统的总体功能属于工程项目的系统构成的内容。根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习、执行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的（ ）。A.基本工资B.奖金C.津贴补贴D.特殊情况下支付的工资答案：D解析：2022版教材P68本题考查的是人工日工资单价的组成。特殊情况下支付的工资是指根据国家法律、法规和政策规定，因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资。项目资本金是指()。A:项目建设单位的注册资金B:项目总投资中的固定资产投资部分C:项目总投资中由投资者认缴的出资额D:项目开工时已经到位的资金答案：C解析：所谓投资项目资本金，是指在投资项目总投资中，由投资者认缴的出资额，对投资项目来说属于非债务性资金，项目法人不承担这部分资金的任何利息和债务。(2022年)高压钢管验收时，当证明书与到货钢管的钢号或炉罐号不符、证明书的化学成分或力学性能不安全时，应进行核验性检查。当管外径大于或等于35mm时应做()。A.断口实验B.冷弯实验C.压扁实验D.强度试验答案：C解析：拉力试验、冲击试验应按有关规定进行。当管子外径大于或等于35mm 时做压扁试验，试验用的管环宽度为30 50mm ， 锐角应倒圆。钛及钛合金具有很多优异的性能，其主要优点有（-）。A.高温性能良好，可在540以上使用B.低温性能良好，可作为低温材料C.常温下抗海水、抗大气腐蚀D.常温下抗硝酸和碱溶液腐蚀答案：B,C,D解析：钛在高温下化学活性极高，非常容易与氧、氮和碳等元素形成稳定的化合物，所以在大气中工作的钛及钛合金只在 540以下使用;钛具有良好 的低温性能，可做低温材料;常温下钛具有极好的抗蚀性能，在大气、海水、硝酸和碱溶液等介质中十分稳定。但在任何浓度的氢氟酸中均能迅速溶解。招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂不能确定价格的材料、工程设备单价及专业工程金额是（ ）。A.暂列金额B.暂估价C.总承包服务费D.价差预备费答案：B解析：暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备以及专业工程的金额，包括材料暂估单价、工程设备暂估单价、专业工程暂估价。根据工程造价咨询企业管理办法，甲级工程造价咨询企业技术负责人应当是注册造价工程师，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作（）年以上。A.8B.10C.12D.15答案：D解析：本题考查的是工程造价咨询企业资质管理。甲级工程造价咨询企业的技术负责人是注册造价工程师，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作15年以上。2022教材P11-13影响材料储备定额天数的决定因素，下列说法错误的是（ ）。A.在途天数B.整理天数C.保险天数D.休息天数答案：D解析：本题考查的是材料储备定额天数的决定因素。材料储备定额天数由当地材料供应的在途天数、加工天数、整理天数、供应间隔天数、保险天数等因素决定。岩石的冻融质量损失率是指（ ）的百分率。A.冻融前饱和质量与冻融后试件饱和质量的比B.冻融前后饱和质量的差值与冻融后试件饱和质量的比C.冻融前后饱和质量的差值与冻融前试件饱和质量的比D.冻融后饱和质量与冻融前试件饱和质量的比答案：C解析：冻融质量损失率是饱和试件在（20±2）（20±2）条件下，冻结融解20次或更多次，冻融前后饱和质量的差值msmf（g）与冻融前试件饱和质量ms（g）的比的百分率，即Lf（msmf）/ms×100%。2022一级造价工程师考试题库精选6章 第5章下列供水方式中，一般适用于水源水量充足的地方的是()A.凝结水系统B.机械通风冷却循环系统C.直流供水系统D.自然通风冷却循环系统答案：C解析：冷却水是冷冻站内制冷机的冷凝器和压缩机的冷却用水，在工作正常时，使用后仅水温升高，水质不受污染。按供水方式可分为直流供水和循环供水两种。其中，直流供水系统是指冷却水经冷凝器等用水设备后，直接排入河道或下水道，或排入厂区综合用水管道。一般适用于水源水量充足的地方。某塔设备其结构简单、金属耗量少，气体压降小，生产能力较高，但操作弹性范围较窄，此种塔为()。A:泡罩塔B:浮阀塔C:浮舌塔D:筛板塔答案：D解析：筛板塔的突出优点是结构简单，金属耗量小，造价低廉；气体压降小，板上液面落差也较小，其生产能力及板效率较泡罩塔高。主要缺点是操作弹性范围较窄，小孔筛板易堵塞。价值工程是以提高产品的价值为目的的，应用价值工程就是研究（ ）。A.产品功能保持不变前提下的最低生产成本B.产品功能与产品寿命周期成本的最佳匹配C.产品功能保持不变前提下的最低使用成本D.产品成本不变前提下的最佳产品功能答案：B解析：价值工程(Value Engineering，VE)是以提高产品或作业价值为目的，通过有组织的创造性工作，寻求用最低的寿命周期成本，可靠地实现使用者所需功能的一种管理技术。因此应用价值工程就是研究产品功能与产品寿命周期成本的最佳匹配。见教材第二章第四节P93。价值工程的定义。下列选项中，属于震动入侵探测器类型的有()A.电压式震动入侵探测器B.压电式震动入侵探测器C.电流式震动入侵探测器D.电动式震动入侵探测器答案：B,D解析：震动入侵探测器的类型包括：(1)压电式震动入侵探测器；(2)电动式震动入侵探测器。根据价格法，在制定关系群众切身利益的（ ）时，政府应当建立听证会 制度。A.公用事业价格 B.公益性服务价格C.自然垄断经营的商品价格 D.价格波动过大的农产品价格E.政府集中采购的商品价格答案：A,B,C解析：根据价格法，政府应当依据有关商品或者服务的社会平均成本和市场 供求状况、国民经济与社会发展要求以及社会承受能力，实行合理的购销差价、批零 差价、地区差价和季节差价。制定关系群众切身利益的公用事业价格、公益性服务价 格、自然垄断经营的商品价格时，应当建立听证会制度，征求消费者、经营者和有关 方面的意见。见教材第五章第三节P290。 政府的定价依据。根据招标投标法实施条例，评标委员会应当否决其投标的情形包括（）A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件D.投标文件中有含义不明确的内容E.投标文件中有计算错误答案：A,B,C解析：根据招标投标法实施条例，评标委员会应当否决其投标： 1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；2）投标联合体没有提交共同投标协议；3）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；5）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的是（）。关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的是（）。A、材料单价是指建筑材料从其来源地运到施工工地仓库直至出库形成的综合平均单价B、材料消耗量是指形成工程实体的净用量C、材料检验试验费包括对构件做破坏性试验的费用D、材料费等于材料消耗量与材料基价的乘积加检验试验费答案：A解析：本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。材料单价是指建筑材料从其来源地运到施工工地仓库直至出库形成的综合平均单价。选项B错误，材料消耗量包括材料净用量和不可避免的损耗量。选项C错误，检验试验费不属于材料费。选项D错误，材料费=（材料消耗量×材料单价）。下列关于无形资产的计价原则，描述错误的是（ ）。A.投资者按无形资产作为资本金或者合作条件投入时，按评估确认或合同协议约定的金额计价B.购入的无形资产，按照实际支付的价款计价C.企业自创并依法申请取得的无形资产，按开发过程中实际支出计价D.无形资产计价入账后，应在其有效使用期期末核算答案：D解析：2022版教材P309（5）无形资产计价入账后，应在其有效使用期内分期摊销，即企业为无形资产支出的费用应在无形资产的有效期内得到及时补偿。背景：某办公楼工程中，拟定了A、B、C三个设计方案，有关专家进行了技术经济分析，并一致认为各经济指标重要程度为：F1相对于F3较重要，F2相对于F3很重要，F1和F4同等重要。据造价工程师估算，A、B、C三个方案的造价分别为8000万元、8200万元、7400万元。问题：(1)采用04评分法计算各技术经济指标的权重。(2)计算各方案的功能指数。(3)用价值指数法选择最佳施工方案。答案：解析：问题(1)：根据F1相对于F3较重要，F2相对于F3很重要，F1和F4同等重要，可以推导出，F1F4的重要性关系是F2>F1=F4>F3。问题(2)：问题(3)：方案A成本指数=8000(8000+8200+7400)=0.339，价值指数=03390342=0991方案B成本指数=8200(8000+8200+7400)=0347，价值指数=03470351=0989方案C成本指数=7400(8000+8200+7400)=0314，价值指数=03140307=1023由计算可知，C方案的价值指数最高，为最优方案。2022一级造价工程师考试题库精选6章 第6章关于一般路基土方施工，下列说法正确的是（ ）。A.填筑路堤时，对一般的种植土、草皮可不作清除B.高速公路堤基底的压实度不应小于90%C.基底土质湿软而深厚时，按一般路基处理D.填筑路堤时，为便于施工，尽量采用粉性土答案：B解析：选项A错误，当基底为松土或耕地时，应先清除有机土、种植土、草皮等，清除深度应达到设计要求，一般不小于150mm，平整后按规定要求压实。 选项B正确，高速公路、一级公路、二级公路路堤基底的压实度应不小于90%。当路堤填土高度小于路床厚度 （0.8m） 时，基底的压实度不宜小于路床的压实度标准。选项C错误，当基底土质湿软而深厚时，应按软土地基处理。选项D错误，粉性土水稳定性差，不宜用作路堤填料。重黏土、黏性土、捣碎后的植物土等由于透水性差，作路堤填料时应慎重采用。根据混凝土结构工程施工规范GB 50666 规定，粗骨料的最大粒径不得超过结构截面最小尺寸的 1/4，且不超过钢筋间最小净距的（）。A.1/2B.1/3C.1/4D.3/4答案：D解析：根据混凝土结构工程施工规范GB 50666 规定，粗骨料的最大粒径不得超过结构截面最小尺寸的 1/4,且不超过钢筋间最小净距的 3/4。某通风工程，需要输送气体压力为10kPa 的小流量气体，应选用的通风机型式为（ ）。A.中压离心式B.高压离心式C.中压轴流式D.高压轴流式答案：B解析：2022版教材P144本题考查的是风机。高压离心式通风机输送气体压力介于2.9414.7kPa（300500mmH2O）之间。(2022年)根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB 508542022）规定，有关防腐工程量计算，说法正确的是（）。A.隔离层平面防腐，门洞开口部分按图示面积计入B.隔离层立面防腐，门洞口侧壁部分不计算C.砌筑沥青浸渍砖，按图示水平投影面积计算D.立面防腐涂料，门洞侧壁按展开面积并入墙面积内答案：D解析：立面防腐： 扣除门、窗洞口以及面积大于0.3孔洞、梁所占面积。门、窗、洞口侧壁、垛突出部分按展开面积计算。根据建设工程安全生产管理条例，下列工程中，需要编制专项施工方案，组织专家进行论证、审查的是（ ）A.爆破工程B.起重吊装工程C.脚手架工程D.高大模板工程答案：D解析：考点:建设工程安全生产管理条例。深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。关于投资决策阶段流动资金的估算，下列说法中正确的有（）。A.流动资金周转额的大小与生产规模及周转速度直接相关B.分项详细估算时，需要计算各类流动资产和流动负债的年周转次数C.当年发生的流动资金借款应按半年计息D.流动资金借款利息应计入建设期贷款利息E.不同生产负荷下的流动资金按100%生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比计算答案：A,B解析：当年发生的流动资金借款应按全年计算利息，故C错误;流动资金利息应计入生产期间财务费用，项目计算期末收回全部流动资金（不含利息），故D错误;在不同生产负荷下的流动资金，应按不同生产负荷所需的各项费用金额，故E错误。某施工机械设备司机2 人，当年制度工作日为254 天，年工作台班为250 台班，人工日工资单价为80 元，则该施工机械的台班人工费为（ ）元/台班。A.78.72 B.81.28C.157.44 D.162.56答案：D解析：与衬铅设备相比，搪铅设备使用的不同点有()。A:传热性能好B:适用于负压情况C:适用于立面D:适用于回转运动和振动下工作答案：A,B,D解析：衬铅的施工方法比搪铅简单，生产周期短，相对成本也低，适用于立面、静荷载和正压下工作；搪铅与设备器壁之间结合均匀且牢固，没有间隙，传热性好，适用于负压、回转运动及振动下工作。热力管道的平面布置主要有（ ）形式。A. 枝状B. 圆形C. 环状D. 方形答案：A,C解析：2022版教材P295本题考查的是工业管道工程。热力管道的平面布置主要有枝状和环状两类。故选AC。