2022二级建造师真题下载6章.docx

2022二级建造师真题下载6章2022二级建造师真题下载6章 第1章根据建设工程监理规范，竣工验收阶段建设监理工作的主要任务是（ ）。A.负责编制工程管理归档文件并提交给政府主管部门B.审查施工单位的竣工验收申请并组织竣工验收C.参与工程预验收并编写工程质量评估报告D.督促和检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，并提出意见答案：D解析：2022版教材P44竣工验收阶段建设监理工作的主要任务：督促和检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，并提出意见；审查施工单位提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；组织工程预验收，参加业主组织的竣工验收，并签署竣工验收意见；编制、整理工程监理归档文件并提交给业主。 （ ）所规定的有关施工质量方面的条款，既是发包方所要求的施工质量目标，也是承包方对施工质量责任的明确承诺，理所当然成为施工质量验收的重要依据。A国家有关法律法规B地方性政策C工程施工承包合同D建筑法中正确答案：C 防水混凝土养护时间不得少于()。A.7dB.19dC.14dD.21d答案：C解析：2022版教材P2063.防水混凝土质量控制要点(5)在终凝后应立即进行养护，养护时间不得少于14d。日平均气温连续 5d 低于 5时，或最低环境气温低于（ ） 时，应视为进入冬期施工。A. 5B. 0C. -3D. -5答案：C解析：日平均气温连续 5d 低于 5时，或最低环境气温低于-3时，应视为进入冬期施工。安装标高基准点一般设置在设备基础的（）。A.最高点B.最低点C.中心标板上D.边缘附近答案：D解析： 本题考查的是机电工程中常见的工程测量。标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置。地质构造主要形式包括（ ）。A.单斜构造B.褶皱构造C.断裂构造D.向斜构造E.裂隙构造答案：A,B,C解析：P10-12地质构造形式（1）单斜构造：在一定范围内，岩层或矿体大致向一个方向倾斜的构造形态。（2）褶皱构造：岩层或矿体受水平挤压后弯曲，但仍保持连续性的构造形态。（3）断裂构造：岩层或矿体受力后产生断裂，失去连续性和完整性的构造形态。断裂面两侧岩层或矿体没有明显位移的叫裂隙，断裂面两侧岩层或矿体发生明显位移的叫断层。（2022年）项目经理部通过在混凝土拌和物中加入添加剂以降低水泥消耗量，属于成本管理措施中（ ?）。A.经济措施B.组织措施C.合同措施D.技术措施答案：D解析：施工过程中降低成本的技术措施，包括:进行技术经济分析，确定最佳的施工方案;结合施工方法，进行材料使用的比选，在满足功能要求的前提下，通过代用、改变配合比、使用外加剂等方法降低材料消耗的费用;确定最合适的施工机械、设备使用方案;结合项目的施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本;应用先进的施工技术，运用新材料，使用先进的机械设备等。在实践中，也要避免仅从技术角度选定方案而忽视对其经济效果的分析论证。正确答案：D2022二级建造师真题下载6章 第2章(2022年)施工项目成本分析的基础是（ ）成本分析。 A.工序 B.分部分项 C.单项工程 D.单位工程答案：B解析：本题考查的是施工成本分析的方法。分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础。水泥厂为承包商供应水泥，承包商已支付全部货款。交货时承包商因水泥厂交货时间比合同约定晚了两天而要求水泥厂支付违约金，水泥厂表示拒绝并把水泥卸放在合同约定的地点，通知了承包商收货。第二天上午乌云密布，承包商也未采取收货或保护措施，下午天降暴雨把部分水泥淋湿硬化，则该部分损失（）。A.由水泥厂承担B.由承包商承担C.由水泥厂和承包商共同承担D.由承包商向水泥厂索赔答案：B解析：一方违约后，另一方应采取适当措施防止损失扩大；没有采取措施防止损失扩大的，不得就该扩大的损失要求赔偿。本题中，承包商在水泥厂违约后，应立即采取保护水泥的措施，并可要求水泥厂承担该水泥的保管费（减损费用）。工程项目的月度施工计划和旬施工作业计划属于()。A.控制性施工进度计划B.指导性施工进度计划C.实施性施工进度计划D.竞争性施工进度计划答案：C解析：2022新版教材P133页 月度施工计划和旬施工作业计划是用于直接组织施工作业的计划，它是实施性 施工进度计划 。 生活垃圾填埋场地基础应位于地下水（潜水或承压水）最高丰水位标高至少（ ）以上。A1mB1.5mC2mD0.5m正确答案：A水库除险加固工程的主要工作内容有： 坝基帷幕灌浆(A) 、 坝顶道路重建(B)、 上游护坡重建(C) 、上游坝体培厚(D)、 发电隧洞加固(E) 、 泄洪隧洞加固(F) 、 新建混凝土截渗墙(G) 、 下游护坡重建(H)、新建防浪墙(I)。 施工合同约定， 工程施工总工期 17 个月(每月按 30d 计， 下同)， 自 2022 年 11 月 1 日开工至 2022 年 3 月 30 日完工。施工过程中发生了如下事件：事件一： 施工单位根据工程具体情况和合同工期要求， 将主要工作内容均安排在非汛期施工。 工程所在地汛期为 79 月份。 施工单位分别绘制了两个非汛期的施工网络进度计划图， 如图 2-1 和图 2-2 所示监理工程师审核意见如下：(1)上游护坡重建(C)工作应列入施工网络进度计划， 并要确保安全度汛。(2) 应明确图 2-1 和图 2-2 施工进度计划的起止日期。施工单位根据监理工程师审核意见和资源配置情况， 确定上游护坡重建 (C) 工作持续时间为 150d， C工作具体安排为： 第一个非汛期完成总工程量的 80%， 其余工程量安排在第二个非汛期施工且在 H 工作之前完成。 据此施工单位对施工网络进度计划进行了修订。 监理工程师批准后， 工程如期开工。事件二： 施工单位对发电隧洞加固(E)工作施工进度有关数据进行统计， 绘制的工作进度曲线如图 2-3所示事件三： 坝顶道路施工中， 项目法人要求设计单位将坝顶水泥混凝土路面变更为沥青混凝土路面。 因原合同中无相同及类似工程， 施工单位向监理工程师提交了沥青混凝土路面报价单。 总监理工程师审定后调低该单价。 施工单位认为价格过低， 经协商未果， 为维护自身权益遂停止施工， 并书面通知监理工程师。1.分别写出图 2-1、 图 2-2 中施工网络进度计划的开始和完成日期。2.根据事件 1， 用双代号非时标网络图编制出修订后的施工进度计划(用工作代码表示) 。3.根据事件 2， 指出 E 工作第 60 天末实际超额(或拖欠)计划累计工程量的百分比、 提前(或)拖欠的天数。 指出 E 工作实际持续时间， 并简要分析 E 工作的实际进度对计划工期的影响。4.事件 3 中， 施工单位停工的做法是否正确?施工单位可通过哪些途径来维护自身权益?答案：解析：1.图 2-1 中开始日期为 2022 年 11 月 1 日， 完成日期为 2022 年 6 月 30 日， 图 2-2 中开始日期 2022年 10 月 1 日， 完成日期为 2022 年 3 月 30 日2.修订后的施工进度计划如图 2-4、 图 2-5 所示3.E 工作实际持续时间及其实进度对计划工期的影响（1） 第 60 天末， E 工作实际拖欠计划累计工程量为 12.1%； 拖延 20d（2） E 工作实际持续时间为 180d 天； 不影响计划工期， 因为 E 工作拖延时间为 30d 为超过 E 工作的总（自由） 时差 70d4.施工单位停工的做法不对施工单位可通过合同争议的处理维护自身权益， 具体的途径包括： 争议评审组评审（调节）、 仲裁、诉讼某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行仲裁裁决的说法，正确的是（ ）。A、 施工单位有权向人民法院申请执行B、 施工单位申请执行的期间为1年C、 申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖D、 申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖答案：A解析：仲裁裁决后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国民事诉讼法的规定，向人民法院申请执行。所以答案A正确。根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。所以答案CD错误。申请仲裁裁决强制执行必须在法律规定的期限内提出（按照民事诉讼法的规定，申请执行的期间为2年）。所以答案B错误。(2022年)关于建设工程项目管理的说法，正确的是（ ）。 A.业主方是建设工程项目生产过程的总集成者，工程总承包方是建设工程项目生产过程的总组织者 B.建设项目工程总承包方管理的目标只包括总承包方的成本目标、项目的进度和质量目标 C.供货方项目管理的目标包括供货方的成本目标、供货的进度和质量目标 D.建设项目工程总承包方的项目管理工作不涉及项目设计准备阶段答案：C解析：本题考查的是建设工程项目管理的类型。业主方是建设工程项目生产过程的总集成者，业主也是 建设工程项目生产过程的总组织者；建设项目过程总承包方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程，即 设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前的准备阶段和保修期；供货方项目管理的目标包括供货 方的成本目标、供货的进度目标和供货的质量目标；建设项目工程总承包方的项目管理目标包括项目的总投资目标和总承包方的成本目标、项目的进度目标和项目的质量目标。2022二级建造师真题下载6章 第3章 合同执行中发生不可抗力致使合同执行困难时，应该（ ）。A依法及时处理B自行中止合同C直接索赔D停下正确答案：A对于制定矿山安全事故应急预案的目的和措施，认识不合理的是()。A.应急预案应考虑防止连锁事故的发生B.应急预案应在事故后能有效控制和处理C.应急预案应有减轻事故对环境影响的措施D.应急预案应建立消除安全事故保证措施答案：D解析：应急预案和安全规程不同，安全规程的内容主要是为预防各项安全事故所必须遵循的重要措施，应急预案是在发生重大安全事故后能及时予以控制，预防事故进一步扩大变成更重大的安全事故，预防安全事故的蔓延或连锁事件的发生，并能在事故发生后迅速有效地处理事故、减轻对人、财产和社会环境的影响。本题的选项中，A、B、C项都是预案实施的目标和相应的措施，D项与安全规程雷同，所以，本题合理的选项应为D。下列围护结构中，刚度大、止水性好的是（）A、预制混凝土板桩B、灌注桩C、地下连续墙D、钢板桩E、SMW 工法桩答案：C,E解析：不同类型围护结构的特点 表 2K313021-1水泥稳定土从开始加水拌合到摊铺完成不得超过( )。A.3hB.4hC.5hD.6h答案：A解析：2022版教材P262页 水泥稳定土基层施工中，自拌合至摊铺完成，不得超过3h。按荷载作用面大小分类的荷载有（ ）。A均布面荷载B线荷载C集中荷载D水平荷载E垂直荷载答案：A,B,C解析：荷载的分类按作用面大小分类分为：均布面荷载、线荷载和集中荷载。下列进度控制措施中，属于组织措施的是()。A.编制工程资源需求计划B.应用网络技术控制进度C.制定进度控制工作流程D.选择先进的施工技术答案：C解析：A项编制工程资源需求计划是经济措施，B项应用网络技术控制进度是管理措施，C项制定进度控制工作流程是组织措施，D项选择先进的施工技术是技术措施。 有顶板的预制安装水池，浇筑板缝混凝土，应在当日（ ）进行A . 平均气温下 B . 最低气温时 C.气温最高时 D. 任何时候正确答案：C2022二级建造师真题下载6章 第4章关于定金，下列说法错误的是()。A.定金应当以书面形式约定B.当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限C.定金的数额不得超过主合同标的额的15%D.定金合同从实际交付定金之日起生效答案：C解析：2022版教材P32页定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。建筑材料公司聘请王某任推销员，双方签订劳动合同，合同中约定王某若完成承包标准，每月基本工资1千元，超额部分按40%提成，若完不成任务，可由公司扣减工资。在试用期内，王某没有完成承包标准，下列选项表述正确的是()。A.建筑材料公司不得扣减王某的工资B.由于在试用期内，所以建筑材料公司的做法是符合劳动合同法的C.建筑材料公司可以扣发王某的工资，但是不得低于用人单位所在地的最低工资标准D.试用期内的工资不得低于本单位相同岗位的最低档工资答案：C解析：2022版教材P131根据劳动合同法实施条例第十五条的规定“劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资的80%或者不得低于劳动合同约定工资的80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准”。梁下部纵向受力钢筋接头位置宜设置在（）。 A.梁跨中13处B.梁支座处C.距梁支座13处D.可随意设置答案：C解析：钢筋接头位置宜设置在受力较小处。对于连续梁、板的上部钢筋接头位置宜设置在跨中13跨度范围内，下部钢筋接头位置宜设置在梁端13跨度范围内。建筑工程安全施工控制中，要求对危险源进行分类，“可能发生意外释放能量的载体或危险 物质”，称作（ ）危险源。A.第一类 B.第二类C.第三类 D.第四类答案：A解析：能量和危险物质的存在是危害产生的最根本的原因，通常把可能发生意外释放的能量（能量源 或能量载体)或危险_质称作第一类危险源。箱涵顶进设备安装的紧后工序是（）。A.箱涵制作B.监控量测C.既有线加固D.吃土顶进答案：C解析：P68-70现场调查工程降水工作坑开挖后背制作滑板制作铺设润滑隔离层箱涵制作顶进设备安装既有线加固箱涵试顶进吃土顶进监控量测箱体就位拆除加固设施拆除后背及顶进设备工作坑恢复。某省行政办公楼工程施工项目公开招标，招标文件明确规定了提交投标文件的截止时间，则开标时间应为（ ）。A、 提交投标文件的同一时间B、 提交投标文件后第二天的同一时间C、 提交投标文件截止时间的同一时间D、 提交投标文件有效期内答案：C解析：招标投标法规定：“开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行”。根据法律规定，开标时间与提交投标文件的截止时间是同一个时间。可见只有C选项符合题干要求，是正确选项；而A、B、D选项都不符合题干要求。考点:考查开标时间的规定公路工程投标文件中的承诺函是对主要( )的承诺。 A.人员和设备B.工程质量C.工程进度D.工程报价答案：A解析：2022二级建造师真题下载6章 第5章沥青混凝土面层如必须进行冬季施工时，应做到( )。A.适当提高沥青混合料拌合、出厂及施工温度B.摊铺时间宜安排在一天内气温较高时进行C.碾压完成后应及时覆盖保温D.应快卸、快铺、快平，及时碾压成型E.下承层表面应清洁、干燥、无冰、雪、霜等答案：A,B,D,E解析：2022版教材P264 沥青混凝土必须进行施工时，适当提高沥青混合料拌合机出厂温度，运输中应覆盖保温，达到摊铺与碾压的温度要求，下承层表面干燥，清洁，无冰雪霜，施工做好充分的准备，采取快卸，快铺，快平，和及时碾压，及时成型的方针。摊铺时宜安排在一日内气温较高时进行。背景资料： 某水利工程经监理人批准的施工网络进度计划如下图(单位：天)。合同约定：工期提前奖励标准为10000元天，工期延误支付违约金标准为10000元天。 当工程施工按计划进行到第110天末时，因承包人的施工设备故障造成E工作中断施工。为保证工程顺利完成，有关人员提出以下施工调整方案： 方案一：修复设备。设备修复后E工作继续进行，修复时间是20天。 方案二：调剂设备。B工作所用的设备能满足E工作的需要，待B工作完工后，使用B工作的设备完成E工作未完成工作量，其他工作均按计划进行。 方案三：租赁设备。租赁设备的运输安装调试时间为10天。设备正式使用期间支付租赁费用，其标准为350元天。 问题： 1计算施工网络进度计划的工期以及E工作的总时差，并指出施工网络进度计划的关键线路。 2若各项工作均按最早开始时间施工，简要分析背景资料中哪个施工调整方案较合理。 3根据分析比较后采用合理的施工调整方案，绘制调整后的施工网络进度计划，并指出关键线路(网络进度计划中应将E工作分解为E1和E2，其中E1表示按原计划完成的工作，E2表示使用B设备完成的工作)。答案：解析：1计划工期为450天，E工作的总时差为15天，关键线路为ACDHK(或)。这是一道网络计划绘制和时间参数计算题，考核对网络计划绘制和对时间参数的计算方法的掌握。最长线路法：线路最长者为关键线路，关键线路上的工作为关键工作，最长线路上工作持续时间之和为总工期。本题采用最长线路法计算：(35+123+92+120+80=450天)(35+200+120+80=435天)(125+65+170+80=440天)2方案一，设备修复时间为20天，E工作的总时差为15天，影响工期5天，且增加工期延期的违约金为5万元。方案二，B工作第125天末结束，E工作将推迟15天完成，但不超过E工作的总时差，不影响工期，也不增加费用。方案三，租赁设备安装调试10天，不超过E的总时差，不影响工期，E工作使用租赁设备时间为125天200-(110-35)=125，增加设备租赁费用为43750元。三个方案综合比较，方案二合理。这是一道有关计划调整的题目，考核运用对网络计划技术，从工期和费用两方面进行方案比较能力。方案比较从对工期影响、费用增加两方面进行。E工作为非关键工作，各方案进度安排与计划进度比较所造成的延误是否超过总时差，判定是否影响工期，方案一影响工期5天，而方案二、方案三均不影响工期。方案一、方案三分别需增加费用50000元(10000元天 ×5天=50000元)、43750元(350元天×125天=43750元)，而方案二不增加费用。3根据优选的方案二，调整后的网络计划如下图所示：关键线路之一： (或BE2HK)关键线路之二： (或ACDHK)这是一道有关进度计划调整的题目，考核考生对逻辑关系的掌握情况，以及绘制网络计划的能力。重新绘制网络图的要求，一是E工作分解为E1和E2，其中E1为已完工作，持续时间应为75天，E2为未完成工作，持续时间为125天，在E1和E2中增加一节点 ；二是将B工作结束与E2工作开始用虚箭线连接，建立逻辑关系。进行不合格让步接收时，项目部应向( )提出书面让步接收申请。A.质监站B.监理C.发包方D.接管方答案：C解析：2022版教材P261页 不合格产品控制中（6）进行不合格让步接收时，工程施工项目部应向发包方提出书面让步接收申请，记录不合格程度和返修的情况，双方签字确认让步接收协议和接受标准。汽轮机本体主要由静止和转动两部分组成，其中属于静止部分的是（）。A.主轴B.叶轮C.止推盘D.喷嘴组答案：D解析：2022版教材P78页汽轮机本体主要由静止部分和转动部分组成。静止部分包括汽缸、喷嘴组、隔板、隔板套、汽封、轴承及紧固件等；转动部分包括动叶栅、叶轮、主轴、联轴器、盘车器、止推盘、危急保安器等。在价格调整公式中，Po代表约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额，此项金额在确定时不计取的费用有（）。A.价格调整B.质量保证金扣留和支付C.调整的合同价款D.约定的变更及其他金额（按现行价格计价）E.预付款的支付和扣回答案：A,B,D,E解析：2022新版教材P80页由价格调整公式，P0代表约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内。反映流动式起重机的起重能力、最大起升高度随（）变化而变化的规律的曲线称为起重机的特性曲线。A.臂长B.额定起重量C.回转速度D.工作半径E.幅度答案：A,D,E解析：本题考查的是流动式起重机的参数及使用要求。反映流动式起重机的起重能力随臂长、工作半径的变化而变化的规律和反映流动式起重机的起升高度随臂长、工作半径变化而变化的规律的曲线称为起重机的特性曲线。 合同债权的转让（ ）。A必须是全部权利的转让B可以是部分权利的转让C可以改变部分合同权利的内容D必须连同合同义务一起转让正确答案：B债权转让即合同权利转让，是指合同的债权通过协议将其债权全部或者部分转移给第三人的行为，并不是“必须是全部权利的转让”。2022二级建造师真题下载6章 第6章网络安全系统调试内容包括（）。A.检查网络安全系统的软件配置B.依据网络安全方案进行攻击测试并记录C.网络层次全调试应对防火墙进行模拟攻击测试D.使用防病毒系统进行常驻检测E.对网络设备应进行配置并连通答案：A,B,C,D解析：本题考查的是建筑智能化系统设备调试与测试。网络安全系统调试包含：（1）检查网络安全系统的软件配置，并应符合设计要求；（2）依据网络安全方案进行攻击测试并记录；（3）检查场地、配电、接地、布线、电磁泄漏、门禁管理等，并应符合系统设计规定；（4）网络层次全调试应对防火墙进行模拟攻击测试；应使用代理服务器进行互联网访问的管理与控制；应按设计要求的互联与隔离的配置网段进行测试；应使用防病毒系统进行常驻检测，并依据网络安全方案模拟病毒传播，做到正确检测并执行杀毒操作方可认为合格。明框玻璃幕墙橡胶条镶嵌应平整、密实，橡胶条的长度宜比框内槽口长( )斜面断开，断口应留在四角。A.0.5%1.0%B.1.5%2.0%C.2.5%3.0%D.3.5%4.0%答案：B解析：2022版教材P117页“明框玻璃幕墙胶条镶嵌应平整、密实，橡胶条的长度宜比框内槽口长1.5%2.0%，斜面断开，断口应留在四角”。严寒、寒冷地区公共建筑的体型系数（ ）。A.不大于0.4B.不小于0.4C.不大于0.6D.不小于0.6答案：A解析：严寒、寒冷地区公共建筑的体型系数不大于0.4。下列属于交通标志的是()。A.突起路标B.旅游标志C.道路施工安全标志D.分合流标志E.线性诱导标志答案：B,C解析：2022版教材P184页交通标志是用图形符号、颜色、形状和文字向交通参与者传递特定信息，用于管理交通的设施，主要起到提示、诱导、指示等作用，使道路使用者安全、快捷地到达目的地，促进交通畅通。它主要包括警告标志、禁令标志、指示标志、指路标志、旅游区标志、作业区标志等主标志以及附设在主标志下的辅助标志。A是交通标线，DE是实现诱导设施。水利工程一般划分为单位工程、分部工程、单元工程三个等级；( )工程是日常工程质量考核的基本单位，它是以有关设计、施工规范为依据的，其质量评定一般不超出这些规范的范围。A.单元B.单项C.分部D.单位答案：A解析：2022版教材P234 需要强调的是，单元工程是日常工程质量考核的基本单位，它是以有关设计、施工规范为依据的，其质量评定一般不超出这些规范的范围。 项目质量计划除体现工序、分项工程、分部工程及单位工程的过程控制外，还应；现（ ）。A质量第一的原则B预防为主的原则C从资源投入到工程通过最终检验的全过程控制D质量目标正确答案：C矿井定向分为两类，即是( )。A.几何定向和物理定向B.平面定向和高程定向C.一井定向和两井定向D.立井定向和平硐定向答案：A解析：矿井定向可分为两大类：一类是从几何原理出发的几何定向，主要有通过平桐;或斜井的几何定向，通过一个立井的几何定向( 一井定向) ， 以及通过两个立井的几何定向(两井定向) ;另一类则是以物理特性为基础的物理定向，主要有精密磁性仪器定向、投向仪定向、陀螺经纬仪定向。