2022二级建造师历年真题解析5篇.docx
2022二级建造师历年真题解析5篇2022二级建造师历年真题解析5篇 第1篇某矿井设计正常涌水量为800m3h,设计井底主排水系统时,该矿井井底水仓的有效容量应能容纳( )。A.4h矿井正常涌水量B.6h矿井正常涌水量C.8h矿井正常涌水量D.12h矿井正常涌水量答案:C解析: 采用合同中工程量清单或单价有几种情况,不包括( )。A直接套用B间接套用C整体套用D部分套用正确答案:C采用合同中工程量清单的单价或价格有三种情况:一是直接套用二是间接套用;三是部分套用。 国家制定、颁布工程建设法律、法规等行为属于( )。A行政行为B组织行为C司法行为D立法行为正确答案:D 场景(八) 某高层综合楼外墙幕墙工程,主楼采用铝合金隐框玻璃幕墙,玻璃为61ow-E+12A+6中空玻璃,裙楼为12 mm厚单片全玻幕墙,在现场打注硅酮结构胶。入口大厅的点支承玻璃幕墙采用钢管焊接结构,主体结构施工中已埋设了预埋件,幕墙施工时,发现部分预埋件漏埋。经设计单位同意,采用后置埋件替代。在施工中,监理工程师检查发现:(1)中空玻璃密封胶品种不符合要求;(2)点支承玻璃幕墙支承结构焊缝有裂缝;(3)防雷连接不符合规范要求。根据场景(八),回答下列问题。第36题:本工程隐框玻璃幕墙用的中空玻璃第一道和第二道密封胶应分别采用( )。A丁基热熔密封胶,聚硫密封胶B丁基热熔密封胶,硅酮结构密封胶C聚硫密封胶,硅酮耐厚密封胶D聚硫密封胶,定级热熔密封胶正确答案:C(2022年)某项目部针对现场脚手架拆除作业而制定的事故应急预案称为( )。A.综合应急预案 B.现场处置预案 C.专项应急预案 D.现场应急预案答案:C解析:专项应急预案是针对具体的事故类别(如基坑开挖、脚手架拆除等事故)、危险源和应急保障而 制定的计划和方案,是综合应急预案的组成部分,应按照综合应急预案的程序和要求组织制定,并作为综 合应急预案的附件。普通沥青混合料即AC型沥青混合料,适用于城镇( )。A.快速路B.主干路C.次干路D.辅路E.人行道答案:C,D,E解析:2022版教材P6页 普通沥青混合料即AC型沥青混合料,适用于城镇次干道铺路或人行道等场所。某施工单位承接了某二级公路桥梁工程,施工单位按照合同工期要求编制了如下网络计划(时间单位:d),并经监理工程师批准后实施。在实施过程中,发生了如下事件:事件一:工作D(1号台基础)施工过程中,罕见特大暴雨天气使一台施工机械受损,机械维修花费2万元,同时导致工作D实际时间比计划时间拖延8天;事件二:施工单位租赁的施工机械未及时进场,使工作F(1号台身)实际时间比计划时间拖延8天,造成施工单位经济损失2000元天;事件三:业主变更设计,未及时向施工单位提供图纸,使工作E(0号台身)实际时间比计划时间拖延15天,造成施工单位经济损失1600元天。问题:1.根据网络图计算该工程的总工期,并指出关键路线。2.分别分析事件一、二、三对总工期的影响,并计算施工单位可获得的工期补偿。3.分别分析施工单位能否就事件一、二、三导致的损失向业主提出索赔,说明理由,并计算索赔金额。4.将背景中的双代号网络改为单代号网络。答案:解析:1.工期为145天。关键线路为:或ABFHJ。2.事件一中,工作D为非关键工作,总时差为10,其对总工期的影响是延误8-10=-2天。事件二中,工作F为关键工作,其对总工期的影响是延误8天(1分)。事件三中,工作E为非关键工作,总时差为10,其对总工期的影响是延误15-10=5天。故工作D、E、F延误对总工期的影响是使总工期延长max5,8)=8天。施工单位可以就事件一、三导致的工期延误提出工期补偿要求,不能就事件二导致的工期延误提出工期补偿要求。施工单位可获得的工期补偿为max-2,5=5天。3.事件一:属于天气原因,属双方共同承担的风险,不能提出费用索赔。事件二:由于施工单位原因导致的损失不能提出费用索赔。事件三:由于业主的原因导致的损失可以提出费用索赔。索赔金额为15×1600=24000元。4.单代号网络为:1.此题考察双代号网络计划的工期计算及关键线路的确定,属于核心考点,建议考生一定掌握好。解答分析这是考察双代号网络计划的知识点。在双代号网络计划中,关键线路的确定方法有多种,由于题目中网络图简单,且未标注任何时间参数,可见可以采用“关键线路是总的工作持续时间最长的线路”的方法来确定,关键线路上所有工作的持续时间之和即为工期。对于关键线路的描述可以采用节点序号描述,也可以采用工作代号顺序描述。2.此题考察误期分析及索赔成立条件,属于核心考点,建议考生重点掌握。这种题目的关键是能够计算相关工作的总时差,然后根据工作延误的时间与总时差比较来判断误期。至于索赔成立与否则比较好判断,关键是看产生索赔的原因。解答分析这是考察双代号网络计划总时差的知识点。一项工作的延误是否影响到总工期,关键是看该工作的延误时间是否超过其总时差。当该工作的延误时间小于或等于其总时差时,不会影响到总工期;当该工作的延误时间大于其总时差时,会影响到总工期,总工期的延长值为该工作的延误时间与总时差之差。事件一中,工作D为非关键工作,总时差为10,D延误8天小于10,可见不影响总工期。事件二中,工作F为关键工作,总时差为0,F延误8天,可见其对总工期的影响是延误8天。事件三中,工作E为非关键工作,总时差为10,E延误15天大于10,可见其对总工期的影响是延误15-10=5天(1分)。另外由于工作E和工作F不能同时位于一条线路,可见两项工作对总工期的影响只能取两者中的最大值,即为8天。对于索赔,成立的前提是非承办商自身原因造成了自己的损失。工作E的延误是施工单位自身的原因,并非建设方的原因引起的,可见不能索赔工期;工作F的延误是由于建设方变更设计,未及时向施工单位提供图纸引起的,属于建设方的原因,可见向建设方提出索赔合理。3.此题考察费用索赔,属于核心考点。对于索赔成立与否的关键是判断产生事件的原因。解答分析这是考察费用索赔的知识点。施工索赔是在施工过程中,承包商根据合同和法律的规定,对并非由于自己的过错所造成的损失,或承担了合同规定之外的工作所付的额外支出,承包商向业主提出在经济或时间上要求补偿的权利。可见对于索赔,成立的前提是非承包商自身原因造成了自己的损失。事件一是由罕见特大暴雨天气引起的,不属于建设方的责任,是不可预见的外部风险,属双方共同承担的风险,可见不能索赔费用;事件二是由施工单位租赁的施工机械未及时进场引起的,是施工单位自身的责任,可见不能索赔费用;事件三是由于建设方变更设计,未及时向施工单位提供图纸引起的,属于建设方的原因,可见可以索赔费用。4.此题考察单代号网络计划的绘制,属于核心考点。对于网络计划的绘制,要求考生能够绘制单代号网络计划、双代号网络计划、双代号时标网络计划。解答分析这是考察单代号网络计划的知识点。双代号网络改为单代号网络,需要注意单代号网络每一个节点表示一项工作,节点所表示的工作名称、持续时间和工作代号等应标注在节点内;单代号不需要虚箭线。解答本题的关键是通过双代号网络图,先分析清楚工作之间的逻辑关系,尤其是涉及虚工作的地方,对于逻辑关系的分析要特别注意,这也是这种题目考核的重点之处。只要分析清楚了逻辑关系,单代号网络的绘制就变得很简单了。当然还需要注意单代号的绘制规则。为防止或减少降水对周围环境的影响,常采取回灌技术,回灌井点与降水井点的距离不宜小于( )m。A.4B.6C.8D.10答案:B解析:2022版教材P52页主要研究降水方法及适用范围。为防止或减少降水对周围环境的影响,可采用回灌技术(回灌井点与降水井点的距离不宜小于6m),砂沟、砂井回灌减缓降水速度。混凝土耐久性不包括混凝土的( )。A.碳化B.抗冻性C.抗渗性D.强度答案:D解析:2022版教材P30页混凝土的耐久性是一个综合性概念,包括抗渗、抗冻、抗浸蚀、碳化、碱骨科反应及混凝土中的钢筋锈蚀等性能。2022二级建造师历年真题解析5篇 第2篇关于水池变形缝中止水带安装的说法,错误的有()。A、 金属止水带搭接长度不小于20mmB、 塑料止水带对接接头采用叠接C、 止水带用铁钉固定就位D、 金属止水带在伸缩缝中的部分不涂刷防腐涂料E、 塑料或橡胶止水带应无裂纹,无气泡答案:B,C,D解析:(2) 塑料或橡胶止水带接头应采用热接,不得采用叠接;(5) 金属止水带在伸缩缝中的部分应涂刷防镑和防腐涂料。 (6) 止水带安装应牢固,位置准确,其中心线应与变形缝中心线对正,带面不得有裂纹、孔洞等。不得在止水带上穿孔或用铁钉固定就位。 砌块中水平灰缝厚度应为( )。A1015mmB1525mmc102OmmD1525mm正确答案:A下列关于施工质量控制特点的说法,正确的是( )。A.施工质量受到多种因素影响,因此要保证质量合格很难完全做到B.施工质量可以依靠对工程实体的终检来判断是否合格C.施工质量控制的特点仅由施工生产的特点决定D.施工质量控制工作中,必须强调过程控制,并及时做好检查、签证记录答案:D解析:依据规定,注册建造师本人无法修改所签章施工管理文件时,应由所在企业指定()签字用章。A、 项目安全负责人B、 项目技术负责人C、 注册一级建筑师D、 同等资格条件注册建造师答案:D解析:(7)修改注册建造师签字并加盖执业印章的工程施工管理文件,应当征得所在企业同意后,由注册建造师本人进行修改;注册建造师本人不能进行修改的,应当由企业指定同等资格条件的注册建造师修改,并由其签字并加盖执业印章。故答案选D根据建设工程安全生产管理条例(国务院令第393号),()应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担监理责任。A.建设单位项目负责人B.项目经理C.工程监理单位D.施工单位技术负责人E.监理工程师答案:C,E解析:本题涉及的考点是建设工程安全生产管理条例(国务院令第393号)中的有关规定。施工单位拒不整改或者不停止施工的,工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担监理责任。建设工程项目施工安全管理工作目标能否达到的关键是( )。A.建设单位安全管理的投入是否到位B.施工企业安全管理和安全技术是否到位C.监理单位对安全管理的重视程度D.政府部门对项目施工安全监管是否到位答案:B解析:安全管理目标。实现安全管理目标需要多方面的共同努力。施工安全技术措施是在施工项目生产活动中,根据工程特点、规模、结构复杂程度、工期、施工现场环境、劳动组织、施工方法、施工机械设备、变配电设施、架设工具以及各项安全防护设施等,针对施工中存在的不安全因素进行预测和分析,找出危险点,为消除和控制危险隐患,从技术和管理上采取措施加以防范,消除不安全因素,防止事故发生,确保施工项目安全施工。因此,正确选项是B。混凝土基础的主要形式有( )。A.条形基础B.单独基础C.筏形基础D.柱形基础E.箱形基础答案:A,B,C,E解析:2022版教材P55页一、混凝土基础施工技术:混凝土基础的主要形式有条形基础、单独基础、筏形基础和箱型基础等。室内饰面板(砖)工程每( )间(大面积房间和走廊按施工面积30m2为一间)应划分为一个检验批,不足( )间也应划分为一个检验批。A.30B.40C.50D.60答案:C解析:2022版教材P209同一品种的轻质隔墙工程每50间(大面积房间和走廊按吊顶面积30为一间)应划分一个检验批,不足50间也应划分一个检验批。施工准备阶段质量控制的重点有()。A.质量监督B.技术准备C.质量计划D.质量目标E.考核评价答案:B,C解析:本题考查的是质量计划实施。施工准备阶段质量控制的重点是质量计划和技术准备。2022二级建造师历年真题解析5篇 第3篇水工混凝土掺合料中,粒化高炉矿渣粉对混凝土性能的影响有()。A:改善混凝土流动性B:提高混凝土强度C:改善混凝土耐久性D:节省水泥E:降低混凝土的水化热答案:A,B,C解析:本题考查的是掺合料。粒化高炉矿渣粉对混凝土性能的影响:改善混凝土的流动性,提高混凝土的强度,改善混凝土的耐久性。选项D和E属于粉煤灰对混凝土性能的影响。 大型排水混凝土构筑物,在施工中,为避免混凝土结构内外温差过大,应降低混凝土的入模温度,控制为( ),使混凝土凝固时其内部在较低的温度起升点升温。A不应大于15B不应小于25C不应大于25D20正确答案:C关于我国仲裁基本制度的说法,正确的是()。A.当事人对仲裁裁决不服的,可以提起诉讼B.当事人达成有效仲裁协议,一方向人民法院起诉的,人民法院不予受理C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的,仲裁委员会应当受理D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权答案:B解析:本题考查的是仲裁制度。有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权,只有在没有仲裁协议或者仲裁协议无效的情况下,法院才可以对当事人的纠纷予以受理。自动化仪表工程的施工原则是()。A.先土建后安装B.先地下后地上C.先安装设备再配管布线D.先两端后中间E.先控制室仪表后就地仪表答案:A,B,C,D解析:2022版教材P98页 自动化仪表施工的原则:先土建后安装;先地下后地上;先安装设备再配管布线;先两端(控制室、就地盘、现场和就地仪表)后中间(电缆槽、接线盒、保护管、电缆、电线和仪表管道等)验槽的主要内容有( )。A.基槽支护情况B.基槽的开挖平面位置、尺寸、槽底深度C.槽壁、槽底土质类型、均匀程度D.基槽之中是否有旧建筑物基础、古井、古墓、洞穴和地下掩埋物等E.基槽边坡外缘与附近建筑物的距离答案:B,C,D,E解析:2022版教材P52页验槽的主要内容:(一)根据设计图纸检查基槽的开挖平面位置、尺寸、槽底深度,检查是否与设计图纸相符,开挖深度是否符合设计要求(二)仔细观察槽壁、槽底土质类型、均匀程度和有关异常土质是否存在,核对基坑土质及地下水情况是否与勘察报告相符(三)检査基槽之中是否有旧建筑物基础、古井、古墓、洞穴、地下掩埋物及地下人防工程等(四)检查基槽边坡外缘与附近建筑物的距离,基坑开挖对建筑物稳定是否有影响(五)天然地基验槽应检查核实分析钎探资料,对存在的异常点位进行复合检查。桩基应检测桩的质量合格。施工成本控制中最具实质性的一步是()。A. 分析B. 预测C. 纠偏D. 检查答案:C解析:桥梁结构模板支架设计应考虑的荷载包括:模板、支架和拱架自重;新浇筑混凝土、钢筋混凝土或其他圬工结构物的重力;施工人员和施工材料、机具等行走、运输或堆放的荷载;振捣混凝土时产生的荷载;新浇筑混凝土对侧面模板的压力;倾倒混凝土时产生的水平荷载;其他可能产生的荷载。其中现浇钢筋混凝土连续梁支架设计强度计算的荷载组合是()。A.+B.+C.+D.+答案:C解析:计算模板、支架和拱架时,应按表进行荷载组合。下列关于施工成本分析基本方法用途的说法,正确的有()。A.比较法通过技术经济指标的对比,检查目标的完成情况,分析产生差异的原因B.差额计算法将两个性质不同而又相关的指标加以对比,求出比率C.因素分析法可用来分析各种因素对成本的影响程度D.动态比率法将同类指标不同时期的数值进行对比,分析指标的发展方向和速度E.相关比率法通过构成比率,考察各成本项目占成本总量的比重答案:A,C,D解析:2022新版教材P118页比较法通过技术经济指标的对比,检查目标的完成情况,分析产生差异的原因;差额计算法是利用各个因素的目标值与实际值的差额,计算其对成本的影响程度;因素分析法可用来分析各种因素对成本的影响程度;动态比率法将同类指标不同时期的数值进行对比,分析指标的发展方向和速度;相关比率法将两个性质不同而又相关的指标加以对比,求出比率。 #水利水电工程土基开挖施工中,当开挖临近设计高程时,应预留厚度为( )m的保护层,待上部结构施工时再人工挖除。A0102 B0203 C0305 D0507答案:B解析:本题考核的是土基开挖施工要求。在不具备采用机械开挖的条件下或在机械设备不足的情况下,一般采用人工开挖。在安排施工程序时,应先挖出排水沟,然后再分层下挖。临近设计高程时,应留出 0203m的保护层暂不开挖,待上部结构施工时,再予以挖除。2022二级建造师历年真题解析5篇 第4篇根据合同法,免除施工单位违约责任的情形有( )。A.施工单位因安全事故隐患,被监理工程师责令暂停施工,致使工期延误B.因拖欠农民工工资,部分农民工停工抗议,致使工期延误C.地震导致已完工程被爆破拆除重建,造成建设单位费用增加D.因迟延履行而遭遇洪水,导致工期延误E.由于战争,施工单位暂停施工,致使工期延误答案:C,E解析:2022版教材P127页合同法规定,因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。本法所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。某建设工地施工人员,发现现场钢管堆放过高且无防护设施,立即向有关人员报告。该人员应当是()。A.现场安全巡查员B.专业监理工程师C.发包单位负责人D.安全生产监督站答案:A解析:2022新版教材P213页施工作业人员应履行的安全生产义务,安全生产法规定,从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告,接到报告的人员应当及时予以处理。关于不动产物权设立、变更、转让、消灭的表述中,正确的有()。A.依法属于国家所有的自然资源,所有权可以不登记B.不动产登记,由不动产所在地的登记机构办理C.当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同,除法律另有规定或者合同另有约定外,自合同登记时生效D.经依法登记,发生效力;未经登记,不发生效力,但法律另有规定的除外E.不动产物权的设立、变更、转让和消灭,应当依照法律规定登记,自记载于不动产登记簿时发生效力答案:A,B,D,E解析:2022版教材P17页不动产物权的设立、变更、转让和消灭,应当依照法律规定登记,自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记,发生效力;未经登记,不发生效力,但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源,所有权可以不登记。不动产登记,由不动产所在地的登记机构办理。 物权变动的基础往往是合同关系,如买卖合同导致物权的转让。需要注意的是,当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同,除法律另有规定或者合同另有约定外,自合同成立时生效;未办理物权登记的,不影响合同效力。根据水利建设工程质量管理暂行办法,设计单位推荐材料、设备时应遵循()的原则。A.定厂不定型B.定产品不定型C.定厂不定产品D.定型不定厂答案:D解析:2022版教材P227 (5) 设计单位推荐材料、设备时应遵循“定型不定厂”的原则,不得指定供货厂家 或产品。根据建筑法,建筑施工企业可以自主决定是否投保的险种是( )。A.意外伤害保险B.基本医疗保险C.工伤保险D.失业保险答案:A解析:工伤和意外伤害保险制度工伤保险,属于法定的强制性保险,是否为职工投保意外伤害保险由建筑施工企业自主决定。水利工程中的大弧度环形钢筋的弯制可用弧形样板制作,样板弯曲直径应比环形钢筋弯曲直径( ),使弯制的钢筋回弹后正好符合要求。A.小20%40%B.大20%40%C.小10%20%D.大10%20%答案:A解析:2022版教材P98页 水利工程中的大弧度环形钢筋的弯制可用弧形样板制作。样板弯曲直径应比环形钢筋弯曲直径约小20%40%,使弯制的钢筋回弹后正好符合要求。 安全生产保证计划中关于安全管理组织应明确的内容有:( )。A安保体系要素职能分配表B项目部称职的技术管理人员名册C安全管理网络图D监护人员名册E管理职责与权限正确答案:ACE 施工单位未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化,在施工现场采取相应的安全施工措施,或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的( )A责令限期改正,逾期未改正,责令停业整顿,并处10万元以上30万元以下罚款B责令限期改正;逾期未改正,责令停业整顿,并处5万元以上10万元以下罚款C造成重大安全事故,对直接责任人员,依照刑法有关规定追究刑事责任D造成重大安全事故,对直接责任人员,处以l0万元以上30万元以下的罚款正确答案:B建设工程安全生产管理条例第64条规定,未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化,在施工现场采取相应的安全施工措施,或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围档的,责令限期改正,逾期未改正的,责令停业整顿,并处5万元以上10万元以下的罚款;造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员,依照刑法有关规定追究刑事责任。信息技术的应用有利于提高进度信息处理的效率、有利于提高进度信息的透明度、有利于促进进度信息的交流和()。A.项目质量管理水平的提高B.项目安全管理水平的提高C.项目投资效益的提高D.项目各参与方的协同工作答案:D解析:2022新版教材P151页信息技术对进度控制而言只是一种手段,但他的应用有利于提高进度信息处理的效率、有利于提高进度信息的透明度、有利于促进进度信息的交流和项目各参与方的协同工作。2022二级建造师历年真题解析5篇 第5篇 项目竣工验收信息主要包括( )。A施工项目质量合格证书B单位工程交工质量核定表C施工成本分析表D施工技术资料移交表E主要材料消耗统计表正确答案:ABD水利工程建筑及安装工程费用中,高空作业安全保险费属于()。A、 直接费B、 间接费C、 现场经费D、 其他直接费答案:C解析:水利工程概(估)算费用构成。水利工程建筑及安装工程费用由直接工程费、间接费、企业利润、税金组成。直接工程费指建筑安装工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动,由直接费、其他直接费、现场经费组成。其中现场经费包括临时设施费和现场管理费。现场管理费主要内容包括:(1)现场管理人员的基本工资、辅助工资、工资附加费和劳动保护费。(2)办公费。现场办公用具、印刷、邮电、书报、会议、水、电、烧水和集体取暖用燃料等费用。(3)差旅交通费。指现场职工因公出差期间的差旅费、误餐补助费,职工探亲路费,劳动力招募费,职工离退休、退职一次性路费,工伤人员就医路费,工地转移费以及现场职工使用的交通工具运行费、养路费及牌照费。(4)固定资产使用费。指现场管理使用的属于固定资产的设施仪器等的折旧、大修理、维修费或租赁费。(5)工具用具使用费。指现场管理使用的不属于固定资产的工具、器具、家具、交通工具和检验、试验、测绘、消防用具等的购置、维修和摊销费。(6)保险费。指施工管理用财产、车辆保险费,高空、井下、洞内、水下、水上作业等特殊工种安全保险费。故本题应选C。 桩基础适用于( )。A荷载较大,地基持力层位置较深B河道不稳定或冲刷深度不易计算正确C深水、岩面不平、覆盖层很厚D结构物对不均匀沉降敏感E施工水位或地下水位较高正确答案:ABDE施工单位竣工预验按层次可划分为( )。A.基层单位自验B.项目经理组织自验C.质量管理部门预验D.监理工程师预验E.公司级预验答案:A,B,E解析:P172-181施工单位竣工预验是指在要求监理工程师验收前由施工单位向行组织的内部验收。根据需要,验工作一般可分为基层预验、项目预验和公司级(或分部门)预验三个层次。某仲裁委员会在受理仲裁案件时,发现一些仲裁协议无效,并因此不予受理。下列属于无效仲裁协议的是()。A.在合同中约定发生争议可以提交仲裁,也可以提交诉讼B.约定的仲裁事项是不动产争议C.仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确,但能够确定具体的仲裁机构D.在合同中就争议达成了仲裁条款,但合同已经终止答案:A解析:2022新版教材P332页请求仲裁的意愿应当是确定的。有的当事人在合同中约定发生争议可以提交仲裁,也可以提交诉讼,根据这种约定就无法判定当事人有明确的仲裁意愿。因此,仲裁法司法解释规定,这样的仲裁协议无效;仲裁事项可以是当事人之间合同履行过程中的或与合同有关的一切争议,也可以是合同中某一特定问题的争议;既可以是事实问题的争议,也可以是法律问题的争议,其范围取决于当事人在仲裁协议中的约定。仲裁法司法解释规定,仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确.但能够确定具体的仲裁机构的,应当认定选定了仲裁机构。仲裁协议约定两个以上仲裁机构的,当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁;当事人不能就仲裁机构选择达成一致的,仲裁协议无效。仲裁协议独立存在,合同的变更、解除、终止或者无效,以及合同成立后未生效、被撤销等,均不影响仲裁协议的效力。 背景:某桥梁工程由A公司承包,其中的桩基施工分包给B公司,为了抢工期,在总进度计划尚未编成的情况下,先行与B公司签订了分包合同。B公司的项目部按分包项目的工程量、施工方案及计划投入的工、料、机,编制了桩基施工进度计划。A公司事后发现B公司的这个进度计划与A公司刚编完的总进度计划不协调,会严重拖后整个工程的总工期,要求B公司重编。1为什么B公司的分包工程进度计划会严重拖后整个工程的总工期?A公司和B公司做法各有什么对错?正确答案:1B公司进度计划会严重拖后总工期,是因为B公司没有以A公司总进度计划作依据,出现了分包进度计划不满足总进度计划的情况。因此,A公司没有事先将总进度计划对B公司的分包进度提出进度要求的做法是错的;但能及时对B公司的进度计划提出修改要求,履行了对分包工程进度控制的责任,这种做法是对的。B公司未依据总进度计划就编制分包工程进度计划的做法不对。人工施工水泥混凝土路面时,振动器的振动顺序为( )。A.平板式振捣器插入式振捣器振动梁(轻)振动梁(重)无缝钢管滚杆提浆赶浆B.平板式振捣器插入式振捣器振动梁(重)振动梁(轻)无缝钢管滚杆提浆赶浆C.插入式振捣器平板式振捣器振动梁(轻)振动梁(重)无缝钢管滚杆提浆赶浆D.插入式振捣器平板式振捣器振动梁(重)振动梁(轻)无缝钢管滚杆提浆赶浆答案:D解析:2022版教材P265页 振动器的顺序为:插入式振捣器平板振捣器振动梁(重)振动梁(轻)无缝钢管滚杆提浆赶浆。根据建设工程施工合同(示范文本)规定,承包人需要变更项目经理的,应提前()天书面通知发包人和监理人。 A.7B.10C.14D.28答案:C解析:根据建设工程施工合同(示范文本)规定,承包人需要变更项目经理的,应提前14d书面通知发包人和监理人,并征得发包人同意。行政法规的制定主体是( )。A.全国人民代表大会B.全国人民代表大会常务委员会C.国务院D.最高人民法院答案:C解析:2022版教材P2页(三)行政法规 行政法规是国家最高行政机关即国务院根据宪法和法律就有关执行法律和履行行政管理职权问题,以及依据全国人民代表大会及其常务委员会特别授权所制定的规范性文件的总称。