精选买卖合同范文集合七篇.pdf

精选买卖合同范文集合七篇精选买卖合同范文集合七篇精选买卖合同范文集合七篇买卖合同篇 1原告:上海某某实业有限公司法定代表人:钱某某,总经理。联系方式:代理人曾镜同律师被告:南宁纸业有限公司法定代表人:刘某某,董事长。诉讼请求:一、判决被告支付原告货款元,并按中国人民银行发布的同期同类贷款利率标准支付原告自 2022 年 2 月 1 日起至本案判决生效之日止的利息;二、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由: 2022 年 5 月 15 日,原告与被告签订了一份合同编号为 JD 某(NZ)(SB)的购销合同,约定原告向被告供应合同总价格为元的流量开关、液位开关及转子流量计等设备。购销合同约定发生纠纷向需方所在地人民法院提出起诉。购销合同签订后,原告依约履行了合同义务,可是,被告只向原告支付元货款,尚欠原告货款元。经原告多次向被告催讨,2022 年 10 月 23 日,被告及广西纸业有限公司向原告作出付款计划,内容为“经过三方详细核对,由南宁纸业有限公司及广西纸业有限公司欠你公司的货款分别为元及.76 元,经三方友好协商,现计划如下的还款计划,所有货款.76 元于 2022 年 1 月 31 日前全部付清,分别为两月每月还款 15 万元,最后一个月还款 97902.76 元”,可是,在付款计划作出后,被告仅向原告支付了元货款,到现在为止,被告仍欠原告货款元,而广西纸业有限公司并没有向原告支付过货款。依据中华人民共和国合同法第八条“依法成立的合同,对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务,不得擅自变更或者解除合同。第 1页 共 12页依法成立的合同,受法律保护。”和中华人民共和国民法通则第一百零八条“债务应当清偿。暂时无力偿还的,经债权人同意或者人民法院裁决,可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的,由人民法院判决强制偿还。”等法律之规定,原告特向人民法院提起诉讼,请人民法院公正审理,依法判决,维护原告的合法权益。此致横县人民法院原告:上海某某实业有限公司法定代表人:年月日买卖合同篇 2合同号:_日期:_地点:_买方:_卖方:_地址:_地址:_电报:_电报:_电传:_电传:_本合同由买方和卖方商订。在合同项下，双方同意按下述条款买卖下述商品：第一条：品名、规格、数量及单价第二条：合同总值第三条：原产国别及制造厂商第 2页 共 12页第四条：装运港第五条：目的港第六条：装运期分运：转运：第七条：包装所供货物必须由卖方妥善包装，适合远洋及长途内陆运输，防潮，防湿，防震，防锈，耐野蛮装卸，以确保货物不致由上述原因受损，使之完好安全到达安装或建筑工地。任何由于包装不妥善所致之任何损失均由卖方负担。第八条：唛头卖给方必须用不褪色油漆于每一包装箱上印刷包装编号、尺码、毛重、净重、提吊位置、此端向上、小心轻放、保持干燥等字样及下列唛头：第九条：保险在 cif 条款下：由卖方出资按 110%发票金额投保。在 cfr 条款下：装运后由买方投保。第十条：付款条件（1）买方在装运期前 30 天，通过中国银行开立由买方支付以卖方为受益人的不可撤销信用证，其金额为合同总值%，计。该信用证在中国银行行收到下列单证并核对无误后承付（在分运情况下，则按分运比例承付） 。 a。全套可议付已装船清洁海运提单，外加两份副本，注明运费已付、空白抬头、空白背书、已通知到货口岸中国对外贸易运输公司。 b。商业发票一式五份，注明合同号、信用证号和唛头。 c。装箱单一式四份，注明每包货物数量，毛重和净重。 d。由制造厂家出具并由卖立签字的品质证明书一式三份。 e。已交付全套技术文件的确认书一式两份。第 3页 共 12页 f。装运后即刻发给买方的已装运通知电报/电传附本一份。 g。在 cif 条款下：全套按发票金额 110%投保的保险单。（2）卖方在装运后 10 天内，须航空邮寄三套上述文件（f 除外） ，一份寄给买方，两份寄目的港中国对外贸易运输公司。（3）中国银行在收到合同中规定的，由双方签署的验收证明后，在天内，承付合同金额的百分之，金额为。（4）按本合同第 15 条和 18 条，规定买方在付款时有权将应由卖方支付的延期货物罚款扣除。（5）所有发生在中国境内的银行费用应由买方承担，所有发生在中国境外的银行费用均由卖方承担。第十一条：装运条件（1）卖方必须在装运前四十天向买方通知预订的船名及其运输路线，供买方确认。（2）卖方必须在装运前二十天通知买方预计发货时间，合同号，发票金额，发运件数及每件的重量和尺码。（3）卖方必须在装船完毕后四十八小时内，以电报/电传方式向买方通知货物名称、数量、毛重，发票金额，船名和启运日期。（4）如果任一单件货物的重量达到或超过 20 吨，长 12 米，宽 2。7 米，高 3 米，卖方须在装船前 50 天向买方提供 5 份详细包装图纸，注明详细的尺码和重量，以便买方安排内陆运输。（5）在 cfr 条款下：如果由于卖方未及时按 11 条第（3）款执行，以致买方未将货物及时保险而造成的一切损失，由卖方承担。（6）在目的港卸货和内陆运输的一切费用由买方承担。第十二条：技术文件（1）下述全套英文技术文件一份必须随每批货物一同包装发运： a。基础设计图。第 4页 共 12页 b。接线说明书，电路图，气/液压连接图。 c。易磨损件的制造图纸和说明书。 d。零配件目录。 e。安装、操作和维修说明书。（2）此外，在签订合同 60 天内，卖方必须向买方或最终用户挂号航空邮寄本条款（1）中规定的技术文件。否则，买方有权拒开信用证或拒付贫款。第十三条：保质条款卖方必须保证所供货物系用上等材料和一流工艺制造，崭新，未曾使用，并在各方与合同规定的质量、卖方。买卖合同篇 3买方：住所地：法定代表人：职务：卖方：住所地：法定代表人：职务：本买卖合同由买方和卖方共同签订，买方同意买入和卖方同意售出以下商品，并遵照以下条款和条件执行。 1、商品名称、数量、型号和价格： 1.1 商品名称：电梯. 1.2 商品数量、型号和单价：共部电梯，具体型号与单价见附件一居住小区电梯统计表. 1.3 合同总价：共部电梯，总价为某某￥（大写：人民币元整） （含进口关税和中国国内增值税） 。此价格不含安装、维修费。 2、商品规格： 2.1 详细规格见附件二电梯参考规格表 ，如电梯参考规格表与买方认定的电梯施工图不一致时，以买方认定的施工图为准.第 5页 共 12页 2.2 如经买方同意电梯规格变更，费用和交货期另议。 3、制造者和部件原产国家： 3.1 本合同所指的全部电梯的制造商为。 3.2 电梯主要进口部件产地见附件三电梯进口部件清单 。 4、包装： 4.1 卖方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装。电梯设备均由木箱包装，使用长途公路或铁路运输，并有良好的防湿、防潮、防震、防腐蚀的能力，电梯设备的导轨为可以妥善保护的软包装，若由于包装不妥引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。 4.2 在每个包装箱表面，应印明有关订货合同号、装箱号、商品名称、体积、毛重、净重和“勿倒放”、“小心轻放”、“避免潮湿”的字样。若单个的木箱重量为 2 吨或 2 吨以上，在箱面上须标明重心和起重点，以便装卸和搬运。 5、电梯设备的交货、货物保管： 5.1 交货方式以及地点：卖方将本合同项下设备运到买方指定地点交货，交货地点： 。电梯设备的运输、装卸等费用，均由卖方负责。 5.2 交货期限： 5.2.1 本合同项下部电梯的交货，为分期交货。 5.2.2 本合同签订之后，卖方根据买方建筑图制作电梯施工图、装潢式样图于年月日之前交付买方，买方应在收到该电梯施工图、装潢式样图后日内予以书面确认或提出书面异议.卖方在收到买方书面确认通知后最迟在个月内将全部运到买方指定地点交货（部电梯因属分期交货，具体交货、安装期限与数量待买方、卖方在卖方提交电梯施工图、装潢式样图之日起个工作日内予以书面确认，形成住宅小区电梯分期交付进度表以便执行） 。 5.2.3 若买方需要延迟收货，应提前天通知卖方，但延期不得超过天。 5.3 货物保管：买方和卖方共同对运抵的所有货物进行拆箱验收后，由卖方自行负责保管直至货物安装验收完毕。货物保管期间，货物的灭失、受损等第 6页 共 12页后果均由卖方负担。买方在卖方通知交付前，将协助卖方寻求合适的货物堆放场地。 5.4 本合同项下所有设备运输途中、保管期间、安装阶段的保险事宜由卖方负责。 6、电梯设备的货到验收、安装、安装验收： 6.1 货到验收：在本合同第 5.2.2 款规定的交货时间内，在每一期设备到达交付地点后个工作日内，买方和卖方共同对运抵的所有货物进行拆箱验收（数量、规格） 。卖方必须保证货物与装箱清单数目、规格一致，若发现货物与装箱清单数目、规格不符合时，应由卖方无条件补齐或调换.在交货日期以后发现货物与装箱清单数目、规格不一致的，也不能排除卖方对此的保证责任。 6.2 卖方应提供进口部件的相关海关证明文件。 6.3 安装：货物经开箱验收合格后，由卖方指定的有资质的、合格安装人员依据本合同附件五电梯设备安装合同书进行安装。卖方应派出技术人员负责监督安装、调试。 6.4 安装验收：在电梯安装完毕后日内必须报请官方验收。卖方应按照设备安装地电梯质检部门的有关规定，对安装调试完毕的电梯设备进行报检，买方应积极配合卖方。若安装验收没有通过的，卖方有义务在该结论被出具之日起十五日内完成整改并报请第二次官方验收。若因卖方原因导致安装验收没有通过而给买方造成交房延误等责任的，由此产生的买方损失由卖方承担。 6.5 有关开工申报，电梯质检主管部门及其他有关部门所进行的与电梯有关的检验、验收手续及费用均由卖方承担。 6.6 电梯产品未经验收合格并发放准运证之前，买方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果由买方负责。同时，电梯安装验收通过、交付买方并不排除卖方对电梯及其部件的质量、规格等潜在缺陷的全面保证责任。 6.7 电梯经验收合格并发放准运证后，买卖双方办理电梯移交手续。电梯保修期从电梯移交给买方之日起算。 7、本合同总价款的支付方式：第 7页 共 12页 7.1 本合同签买卖合同篇 4买方：_(甲方)卖方：_(乙方)地址：_邮编：_地址：_邮编：_电话：_传真：_电话：_传真：_电子邮箱：_电子邮箱：_甲乙双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。第一条名称、品种、规格和质量 1.名称、品种、规格：_ 2.质量，按下列第()项执行： (1)按照_标准执行 (2)按样本，样本作为合同的附件 (3)按双方商定要求执行，具体为：_第二条数量和计量单位、计量方法 1.数量：_。 2.计量单位和方法：_。 3.交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法：_。第三条包装方式和包装品的处理：_第四条交货方式： 1.交货时间：_。 2.交货地点：_。 3.运输方式：_(注明由谁负责代办运输)。 4.保险：_(按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种)。 5.与买卖相关的单证的转移：_。第五条验收： 1.验收时间：_。第 8页 共 12页 2.验收方式：_(如采用抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例)。 3.验收如发生争议，由_检验机构按_检验标准和方法，对产品进行检验。第六条价格与货款支付： 1.单价：_;总价：_(明确币种及大写)。 2.货款支付：货款的支付时间：_;货款的支付方式：_;运杂费和其它费用的支付时间及方式：_。 3.预付货款：_(根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间)。第七条提出异议的时间和方法： 1.甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到货物后_日内向乙方提出书面异议;在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起_日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。 2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。 3.乙方在接到甲方书面异议后，应在_日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。第八条甲方违约责任： 1.甲方中途退货的.，应向乙方赔偿退货部分货款的_%违约金。 2.甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之_计算，向乙方支付违约金;如_日内仍不能提供的，按中途退货处理。甲方：乙方：日期：买卖合同篇 5出卖人：合同编号：签订地点：买受人：签订时间：年月日第二条：质量标准：执行农业部标准 NY884-20 某某第三条：出卖人对质量负责的条件及期限：买受人妥善保管，用户正确使第 9页 共 12页用，出现质量问题时 30 日内以书面形式通知出卖人，否则，视为没有质量问题。若出现质量问题一切费用由出卖人负责。第四条：包装标准（符合国家标准） 。第五条：合理损耗标准及计算方法：铁路运输以带编号的正式短件记录为准，按国家规定办理，公路运输凭配货合同由承运人承担。第六条：化肥的所有权自货物交付时起转移。第七条：交（提）货方式，地点：出卖人仓库第八条：运输方式和到达站（港）及费用负担：出卖人代办运输，费用由买受人支付。第九条：检验标准、方法、地点及期限：执行本合同的第二条、第三条办理。第十条：结算方式、时间及地点：现款结算，放到出卖人制定账户后，出卖人在此款额度内安排发货。第十一条：本合同解除的条件：双方的利益得到实现或双方协商解除。第十二条：违约责任：按合同法的规定违约方承担相应责任。第十三条：合同争议的解决方法：本合同在必履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部调解不成的，由合同签订地行政司法机关调处。第十四条：本合同自双方经办签字、出卖人盖章、买受人汇款之日起至本年度 12 月 20 日内有效。第十五条：其他约定事项：1、合同履行地、出卖人所在地；2、买受人制定的优惠政策及返利政策；3、出卖人授买受人为省市县总经销，至月日完成买卖合同篇 6单位名称：合同编号：签订地点：购买人：签订日期：年月日买卖双方协商，一致同意订立如下条款：第三条检验标准、方法、地点及期限：出卖人代运交付的产品规格、型号、数量及完好程度，由买卖人在收货时按发货明细表验收。若有异议，应于收获当日电话通知出卖人，并在发货通知单上填写清楚。第四条随即的必备配件工具数量及供应办法：随货到现场，依照产品随机第 10页 共 12页明细表现场点数验收。第五条标的物所的权自买受人付清全部货款时转移，但买受人未履行支付全部价款的，标的物仍属于出卖人所有。第六条交货地点： ，交货期限：第七条运输方式： ，运费负担：第八条出卖人对产品质量负责的条件及期限：自买方收到产品第二日起，产品质量保修期六个月或（易损件、电器件除外） ：在保修期内出现质量问题由出卖人负责修复。因买受人造成的事故修理所产生的费用由买受人承担，出卖人对产品实行终身服务（并合理收费） 。第九条（1）出卖人应提供砼基础的图纸（图纸必须有出卖方专业技术人员签字） ，买受方应严格按出卖方提供的图纸和专业技术要求，制作砼基础，并承担相关费用。（2）出卖人负责卸车费用，买受人应负责协助卸车。第十条成套设备的安装与调试：第十一条结算方式、时间：合同签订首付货款总金额即：货到指定地点后，付款总金额，即：付款卸货：安装调试完毕经质检部门验收合格后三日内付款至总金额的即：余下总货款即：作为质量保证金，六个月内付清。第十二条违约责任，逾期付款每日处总合同款 1%滞纳金，逾期交货每日处总合同款 1%滞纳金。第十三条解决纠纷的方式：双方应首先协商解决，协商不成，可向人民法院提起诉讼；以出卖人所在地为诉讼管辖地。第十四条本合同一式三份，双方各执一份，备份具有同等效力。第十五条本合同自起生效。第十六条其它约定事项：买卖合同篇 7（一）买受人的主要权利出卖人交付的不符合质量要求的标的物致使买受人不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同。第 11页 共 12页买受人有确切证据证明第三人可能就标的物主张权利的，可以终止支付相应的价款，但出卖人提供适当担保的除外。买受人对出卖人多交付的标的物，可以接收也可以拒绝，对接收多交的部分，买受人按照合同的价格支付价款。买受人拒绝接收多交的标的物，应当及时通知出卖人。买受人享有标的物交付之后产生的孳息。（二）买受人的主要义务买受人应按照合同约定的数额、地点、支付方式支付价款。买受人收到标的物时应及时检验。买受人应当在发现标的物数量、质量不符合约定之日起 30 日内通知出卖人。因买受人原因致使标的物不能按约定期限交付的，买受人承担自约定之日起标的物的毁损、灭失风险。买受人拒绝接收时，对标的物负有保管义务。第 12页 共 12页