21年招标师历年真题解析6篇.docx

21年招标师历年真题解析6篇21年招标师历年真题解析6篇 第1篇合同当事人可以协商确定缺陷责任期，并且可以约定期限延长，但缺陷责任期最长不超过()个月。A、12B、18C、24D、36答案：C解析：根据建设工程质量保证金管理暂行办法（建质2022第7号）的规定，缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月，具体可由发承包双方在合同中约定。合同当事人可以协商确定缺陷责任期，并且可以约定期限延长，但缺陷责任期最长不超过24个月。下列关于建设工程施工合同通用条款和专用条款的说法中，正确的是（ ）。A.专用条款的序号应与通用条款相对应，相应内容应完全一致B.通用条款中的内容可根据发包工程实际情况进行修改C.通用条款与专用条款不一致时，专用条款的解释优先D.通用条款是对专用条款的补充、修改和具体化答案：C解析：A项，专用条款的序号应与通用条款对应，应对照理解和使用，两者规定不一致的，专用条款的解释优先于通用条款；B项，通用条款是适用于各类建设工程施工的条款，在使用时不作任何改动；D项，专用条款是结合发包工程实际情况和发包人、承包人的相关共识，对通用条款的补充、修订或具体化。关于邀请招标，下列说法错误的是 （）A.属于有限竞争性招标B.充分体现投标竞争公平性C.投标人不应少于3个 D.适用于因涉及国家安全而无法公开的招标项目答案：B解析：解析 邀请招标属于有限竞争性招标，也称选择性招标。招标人以投标邀请书的方式直接邀请特定的潜在投标人参加投标，按照法律程序和招标文件规定的评标标准方法选择中标人的招标方式。邀请招标不必发布招标公告或资格预审公告，但必要时可以组织资格预审，且投标人不应少于3个。由于邀请招标选择投标人的范围和投标人的竞争程度受到一定限制，可能达不到预期的竞争效果及其中标价格。邀请招标适用于因涉及国家安全、国家秘密、商业机密、技术复杂、有客观特殊要求，或受自然环境限制等只有少量几个潜在投标人可供选择的项目，或者招标项目较小，采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目。B项，公升招标充分体现投标竞争公平性。房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法规定，采用综合评估法进行评标的，应当对投标文件提出的( )等，能否最大限度地满足招标文件中规定的各项要求和评价标准进行评审和比较。A、工程质量B、施工组织设计C、投标人及项目经理业绩D、投标保证金E、投标价格答案：A,B,C,E解析：项目管理任务中，( )的管理任务是外在的项目管理任务，其完成效果直接构成了项目交付成果及与交付成果直接相关的管理目标实现的情况，是客户直接关注的管理任务。A、第一层面B、第二层面C、第三层面D、第四层面答案：A解析：从管理任务的具体作用方式看，管理任务可以分为外在的项目管理任务、内在的项目管理任务和综合管理三个不同的层面。其中，第一层面管理任务的完成效果直接构成了项目交付成果及与交付成果直接相关的管理目标实现的情况，是客户直接关注的管理任务。21年招标师历年真题解析6篇 第2篇某施工企业承建的污水处理工程项目，1998年3月1日竣工验收，当年6月1日建设单位与施工企业签订结算协议，约定建设单位应于1998年6月30日前付清工程欠款500万元。如建设单位未按合同约定支付工程欠款，施工企业就工程欠款的诉讼时效期间应从（）起计算。A.1998年6月1日 B.2000年6月1日C.1998年7月1日 D.2000年7月1日答案：C解析：诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。中央管理的煤矿企业申请领取安全生产许可证，应向()提出申请。A、煤矿安全监察办事处B、省级煤矿安全监察局C、国家煤矿安全监察局D、市级煤矿安全监察局答案：C解析：安全生产许可证条例第3条规定，国家煤矿安全监察机构负责中央管理的煤矿企业安全生产许可证的颁发和管理。在省、自治区、直辖市设立的煤矿安全监察机构负责上述规定以外的其他煤矿企业安全生产许可证的颁发和管理，并接受国家煤矿安全监察机构的指导和监督。成品返修率属于生产计划指标中的（ ）指标。A.产品质量B.产品品种C.产品产量D.产品产值答案：A解析：本题考查产品质量指标的内容。产品质量指标包括两大类：反映产品本省内在质量的指标，主要是产品平均技术性能、产品质量分等；反映产品生产过程中工作质量的指标，如质量损失率、废品率、成品返修率等。参加教材P82.担保范围决定了担保人对债务清偿承担担保义务的范围。法律规定担保的范围包括()。A、主债权及利息B、订金C、违约金D、损害赔偿金E、实现债权和担保的费用答案：A,B,D,E解析：担保范围是指担保人对债务清偿承担担保义务的范围。担保法第21条、第46条及第67条分别规定了保证、抵押、质押的担保范围。担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权和担保的费用。担保合同另有约定的，按照约定。另外，当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。某业主将一钢筋混凝土结构的综合大楼工程建设项目招标任务委托给任望招标代理公司。该招标代理公司建议业主采取公开招标方式，并在招标公告中要求投标者应具有二级资质等级。该建设项目的招标公告发出后，参加投标的施工单位与施工联合体共有8家。在开标会上，与会人员除参与投标的施工单位与施工联合体的有关人员外，还有市招标办公室、市公证处工作人员，以及业主的招标委员会全体成员和监理单位的有关人员。开标前，公证处工作人员提出对各投标单位的资质进行审查。在开标中，对参与投标的建筑公司A的资质提出质疑。虽然该公司资质资料齐全，并盖有公章并有项目负责人的签字，但公证处工作人员认定该公司不符合投标资格要求，取消了该标书。另一投标的建筑施工联合体B是由4家联合体组成的施工联合体，在资格预审申请文件中，B提交了联合体协议书。联合体B中，甲建筑公司为一级施工企业，乙建筑公司为二级施工企业，丙、丁建筑公司为三级施工企业。该施工联合体也被认定不符合投标资格要求，撤销了其标书。1.向招标管理部门申请招标前，招标人应协助业主取得哪些文件？2.开标会上能否列入“审査投标单位资质”这一程序，为什么？3.为什么建筑公司A被认定不符合投标资格？4.请简述施工联合体B在资格预审申请文件中提交的联合体协议书的内容。5.为什么建筑施工联合体B也被认定不符合投标资格？答案：解析：1.向招标管理部门申请招标前，招标人应协助业主取得下列文件：（1）建设工程已批准立项的批文；（2）向建设行政主管部门履行报建手续，并取得批准的文件；（3）建设资金能满足建设工程的要求，符合规定的资金到位率的证明文件；（4）建设工程规划许可证。2.投标人的资质审查一般在发售招标文件之前进行，即资格预审。在开标后进行的资格审查为资格后审，若采用资格后审方式，可在开标会上列入“审查投标单位资质”这一程序。采用资格预审的，在开标会上一般不再进行此项议程。3.建筑公司A的资质材料没有法定代表人签字，所以该文件不具有法律效力。项目负责人签字没有法律效力。4.联合体协议书的内容包括：（1）联合体成员的数量。联合体协议书中首先必须明确联合体成员的数量。其数量必须符合招标文件的规定，否则将视为不响应招标文件规定，而作为废标处理。（2）牵头人和成员单位名称。联合体协议书中应明确联合体牵头人，并规定牵头人的职责、权利及义务。（3）联合体协议中牵头人的职责、权利及义务的约定，包括：（1）编制本项目投标文件；（2）接收与本项目投标有关资料、信息及指示，并处理与之有关一切事务；（3）递交投标文件，进行合同谈判；（4）负责履行合同阶段的主办、组织和协调工作。（4）联合体内部分工。联合体协议书一项重要内容是明确联合体各成员的职责分工和专业范围，以便招标人对联合体各成员专业资质进行审查，并防止中标后联合体成员产生纠纷。（5）签署。联合体协议书应按招标文件规定进行签署和盖章。5.根据建筑法的有关规定，2个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。该工程联合体相当于三级施工企业，不符合招标公告中二级资质等级的要求。21年招标师历年真题解析6篇 第3篇电梯的日常维护保养必须由取得许可的安装、改造、维修单位或者制造单位进行，并每隔()日进行一次。A、10B、15C、20D、30答案：B解析：本题的考点为特种设备管理的安全要求。电梯的日常维护保养必须由取得许可的安装、改造、维修单位或者制造单位进行，并每隔15日进行一次。某施工项目发生设计变更，导致土方工程量由原计划的15000m3增加到18000m3，该土方工程为施工进度计划中的关键工序，原计划施工天数为10天，若其他工序的施工天数不变，则承包商可索赔工期_天。 （ )A. 2 B. 3 C 4 D. 5答案：A解析：如果某干扰事件紧紧影响某单项工程/ 单位工程/分部分项工程的工期,要分析其对总工期的影响，可以应用工期索赔比例分析法.采用比例分析法时，可以按照工程量的比例进行分析。在该题目中，索赔工期= (18000 15000)/ (15000/10) =2 天。关于竣工结算与最终结清条款，下列说法错误的是()。A、工程结算是发承包双方根据合同约定，对合同工程在实施中、终止时、已完工后进行的合同价款计算、调整和确认的经济活动B、竣工结算是指包括工程造价、违约金、赔偿金等全部合同履行相关工作事项的总结算C、对竣工结算文件的审查，发包人必须自行审查竣工结算文件，竣工结算文件经承包人和发包人共同确认后，竣工结算即告完成D、对于引起争议的结算事项，可以采用临时付款证书的方式，并对迟延支付竣工结算款项严重的给予双倍贷款利息罚息的规定，以规范工程竣工结算，解决长期存在的拖延结算和欠付工程款纠纷答案：C解析：C项，对竣工结算文件的审查，发包人可以自行审查竣工结算文件，也可以委托专业的造价咨询机构审查，竣工结算文件经承包人和发包人共同确认后，竣工结算即告完成。关于工程施工招标的标底与招标控制价（最高投标限价），下列说法中正确的有()。A、两者在开标前均需要保密B、前者开标时公布，后者在招标文件中公布C、两者都是评标的直接依据D、前者是评标的参考依据，后者是对投标报价的控制依据E、两者均可以作为确定投标报价是否有效的直接依据答案：B,D解析：最高投标限价和标底均是依据招标文件、工程量清单、设计图纸、技术标准以及有关计价规范进行编制，但在编制和使用时存在以下区别：功能定位不同。最高投标限价是招标人能够接受的最高投标价格；标底为招标人能够接受的市场预期价格。取价依据不同。最高投标限价应当依据工程计价规范、工程定额、造价信息和取费标准编制定价，其中造价信息没有的可以参照市场价格；标底应当遵守工程计价规范，主要结合项目和市场竞争情况确定要素价格，不受其他定价标准的强制性约束。公开保密不同。最高投标限价是公开发布的，应在招标文件中公开；标底则应保密，在开标前不得公开。投标响应不同。最高投标限价具有强制性，投标人必须完全响应；标底不具有强制性，投标人无需响应。超过后果不同。投标报价不得超过最高投标限价，超过的应当否决投标；投标报价可以超过标底，标底不是否决投标的直接依据。评标作用不同。最高投标限价是评标判断投标有效性的依据之一；标底则为评标参考。项目的造价控制目标不包括（ ）。A.投资控制B.质量控制 C.反馈控制 D.进度控制答案：C解析：在项目建设过程中，项目的造价控制紧紧围绕着三大目标：投资控制、质量控制和进度控制。这种目标控制在项目实施过程中往往是动态变化的。21年招标师历年真题解析6篇 第4篇根据招标投标法的相关规定，()可以作为履约保证金。A、现金支票B、银行汇票C、转账支票D、商业汇票E、不可撤销的信用证答案：A,B,C,E解析：履约保证金的形式有多种，一般包括：银行保函或不可撤销的信用证；保兑支票；银行汇票；现金支票或转账支票；法律规定的其他形式。_供货方式加大了招标人的采购控制权，也加大了招标人的责任和风险。 （）A.承包人采购 B.招标人自行采购供货C.承包人和分包人联合采购供货 D.招标人与承包人联合采购供货答案：B解析：解析 招标人自行采购供货：招标人为了控制工程建设项目中某些大宗的、重要的、新型特殊材料设备的质量和价格，通常采取自行采购供货的方式，与供货商签订供货合同，供货商按照承包人提出并经招标人审核批准的供货计划定期供货。这种供货方式加大了招标人的采购控制权，也加大了招标人的责任和风险，材料设备价格的市场波动、规格匹配、质量控制、按计划供应以及与承包人的衔接等责任风险也随之由招标人承担，从而减轻了承包人相应的责任和风险。某建设工程项目，经国家有关部门批准后，开始对本项目筹集资金和施工图设计。该项目资金由自筹资金和银行贷款两部分组成，自筹资金已全部到位，银行贷款预计在2022年7月30日到位，2022年3月18日设计单位完成了初步设计图样，于3月20日进入施工图设计阶段，预计5月8日完成施工图设计。该空军部队考虑到该项目要在年底前竣工，遂决定于3月19日进行施工招标。施工招标采用邀请招标方式，并于3月20日向与其合作过的施工单位中选择的四家发出了投标邀请书。问题：建设工程施工招标必须具备必要的基本条件有哪些?答案：解析：(1)项目招标的共同条件：项目招标人应当符合相应的资格条件;根据项目本身的性质、特点应当满足项目招标和组织实施必需的资金、技术条件、管理机构和力量、项目实施计划和法律法规规定的其他条件;项目招标的内容、范围、条件、招标方式和组织形式已经有关项目审批部门或招标投标监督部门核准，并完成法律法规、规章规定的项目规划、审批、核准或备案等实施程序。(2)工程施工招标的特别条件：工程建设项目初步设计或工程招标设计或工程施工图设计已经完成，并经有关政府部门对立项、规划、用地、环境评估等进行审批、核准或备案;工程建设项目具有满足招标投标和工程连续施工所必需的设计图样及有关技术标准、规范和其他技术资料;工程建设项目用地拆迁、场地平整、道路交通、水电、排污、通信及其他外部条件已经落实。关于人民法院审理再审案件的程序，下列表述正确的有()。A、如果发生法律效力的判决是由第一审法院作出的，再审按第一审普通程序进行B、如果发生法律效力的裁定是由第一审法院作出的，再审按第二审普通程序进行C、如果发生法律效力的判决、裁定是由第二审法院作出的，按第二审程序进行D、上级人民法院按照审判监督程序提审的，按第一审程序进行E、应当另行组成合议庭答案：A,C,E解析：人民法院按照审判监督程序再审的案件，发生法律效力的判决、裁定是由第一审法院做出的，按照第一审程序审理，所作的判决、裁定，当事人可以上诉；发生法律效力的判决、裁定是由第二审法院做出的，按照第二审程序审理，所作的判决、裁定，是发生法律效力的判决、裁定；上级人民法院按照审判监督程序提审的，按照第二审程序审理，所作的判决、裁定是发生法律效力的判决、裁定。人民法院审理再审案件，应当另行组成合议庭。根据仲裁法，仲裁裁决可能被撤销的情形有()。A、裁决的事项超出仲裁协议约定的范围B、依据伪造的证据作出的裁决C、双方当事人均对裁决不服D、重大案件适用了独任庭审理E、没有仲裁协议答案：A,B,E解析：仲裁法第58条规定，当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决：没有仲裁协议的；裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的；仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；裁决所根据的证据是伪造的；对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿，徇私舞弊，枉法裁决行为的。21年招标师历年真题解析6篇 第5篇政府采购货物项目招标，财政部门在收到投诉人的投诉书后应进行审查并做出处理，下列处理方式错误的是()。A.投诉书内容不符合规定的，告知投诉人修改后重新投诉B.投诉不属于本部门管辖的，要求投诉人转送有管辖权的部门C.投诉主体不符合条件的，书面告知投诉人不予受理，并说明理由D.投诉事项与采购人行为有关，但采购人不是被投诉人的，应要求投诉人追加采购人为被投诉人答案：B解析：产品质量监督的类型包括()。A、个人监督B、行业监督C、定期监督D、国家监督E、社会监督答案：B,D,E解析：本题的考点为产品质量监督的类型。产品质量监督的类型包括：国家监督、行业监督、社会（群众）监督。某工程有限责任公司在某工程建设项目中，需采购若干干式变压器，此类产品为成熟 产品，生产厂家较多。鉴于以往采购过程中，出现过低价中标但产品存在运行不稳定的问 题，此次采购对产品可靠性有较高要求。因此，在设定权重时，突出了设备的技术性能。 采用综合评估法，按照如下公式计算投标人的综合得分：式中，A为评标价格基础分值，A=40;K为分数因子，K= 10; Ni为第i个投标人的评标价；Nmax为投标人中的最高评标价；Nmin为投标人中的最低评标价。1.假定有四种价格方案，如表6-1所示。按照上述评标办法计算各方案价格得分。如果技术标得分A为80分、B为85分、C 为96分、D为90分，商务标A为86分、B为88分、C为96分、D为92分，按照得分由 高到低的顺序确定方案A、B、C、D的排序2.若招标人在此次招标中对该产品的价格最为关注，宜选用哪几种评标方法？计算结果如何？3.若价格得分按照下式计算：式中，A为评标价格基础分值，A =40; Ni为第i个投标人的评标价；Nmin为投标人中的最低评标价，排序情况是否发生变化？请对这两种计算结果进行分析。答案：解析：1.假定有四种价格方案，如表6-1所示。按照上述评标办法计算各方案价格得分。如果技术标得分A为80分、B为85分、C 为96分、D为90分，商务标A为86分、B为88分、C为96分、D为92分，按照得分由 高到低的顺序确定方案A、B、C、D的排序答：确定各方案排序的计算过程具体如下:2.若招标人在此次招标中对该产品的价格最为关注，宜选用哪几种评标方法？计算结 果如何？答：若招标人在此次招标中对该产品的价格最为关注，可选择下列两种评标方法：(1)经评审的最低投标价法。首先对投标人的技术情况进行审查，确定是否满足招标文件要求；其次确定投标人商 务文件是否满足招标文件要求；然后按照招标文件中确定的评标价计算方法计算评标价，并按满足招标文件要求且评标价最低的投标人为中标人的原则确定中标人。 评标结果表6-2所示。(2)综合评估法，调整投标报价、技术与商务部分的权重，并且调整评标价计算方法, 增加价格在评标中的权重，如取A=70, K = 35, Kr =0.2, Kc=0.1,则各投标人价格得分为：故排序结果为：方案A;方案B;方案C;方案D。(3)招标人对价格最为关注时，评标办法通常会选用经评审的最低投标价法。综合评分 法并不是在所有情况下都能够达到上例中的效果，由于价格、技术和资信都占有相当比例 的，在出现价格相差过多且技术分悬殊时，无法达到上述效果。3.若价格得分按照下式计算：式中，A为评标价格基础分值，A =40; Ni为第i个投标人的评标价；Nmin为投标人中的最低评标价，排序情况是否发生变化？请对这两种计算结果进行分析。答：（1)价格得分公式调整后，投标人的排序的计算 各投标人价格得分计算如下：此时综合得分计算结果为： 方案 A =40 +0.5 X80 +0. 1 X86 =88.6；方案 B =39.07 +0.5 X85 +0. 1 x88 =90.37;方案 C =31. 34 +0.5 x96+0.1 x96 =88. 94；方案 D =28. 76 +0. 5 X 90 +0. 1x92 =82. 96。得排序结果为：方案B;方案C;方案A;方案D。(2)两种计价方法的比较这两种价格得分计算公式存在较大区别，第一种中K(分数因子）的控制，使得价格相 差较大的方案价格分数始终处于30 -40分范围内，第二种方法中是由价格最低值与其他价 格相比较，分值变化随价格变化范围增大。因此就现有的价格方案而言，第二种方法对价 格更加敏感。在综合评分法中由价格、技术、商务资信等组成，这三个系数的选取是综合 评标法的关键因素。根据招标人的侧重点，确定价格、技术、商务资信之间权重分配可以 达到不同的效果。根据招标投标法实施条例，施工项目招标中，下列投标有效的是()。A、甲乙两公司的法定代表人为同一个人，参加某同一标段投标B、丙公司是为该施工项目前期准备提供过咨询服务的设计单位C、丁公司持有戊公司60%的股份，两公司参加同一标段招标D、己公司为庚公司的全资子公司，两公司参加同一项目不同标段招标答案：D解析：ACD三项，招标投标法实施条例第三十四条规定，与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。B项，工程建设项目施工招标投标办法第三十五条规定，在工程建设项目施工招标时，招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位），都无资格参加该招标项目的投标。下列工作内容中，属于设计人义务的有（ ）。A.提供必要的设计现场条件 B.向设计审批部门完成报批手续C.设计交底 D.初步设计E.对外部的设计资料进行审查答案：C,D,E解析：设计人的主要责任是保证设计项目质量，完成各设计阶段的工作任务，具体包括：初步设计，包括总体设计（大型工程），方案设计，编制初步设计文件，编制说明与概算，参加初步设计审计审查会议，修正初步设计；技术设计（又称详细设计或施工图设计），包括提出设计计划，工艺流程试验研究，特殊设备的研制，编制技术设计文件；对外部的设计资料进行审查，委托设计的工程中，如果有部分属于外部单位提供的设计，如大型设备安装需使用制造商提供的制造图纸，设计人应负责对制造商的设计资料进行审查，并负责该合同项目的设计联络工作；配合施工的义务，包括实施设计交底，解决施工中出现的设计问题，参加工程验收；保护发包人的知识产权。21年招标师历年真题解析6篇 第6篇关于贸易项目的采购平台/互联网公司，下列说法错误的是()。A、电子商务采购平台是企业采购协同工作平台B、采购企业可以在电子商务采购平台发布采购信息，进行价格谈判，跟踪订单发货，评估供方绩效，分析采购策略，获取合作伙伴，了解市场行情信息等C、电子商务采购平台只针对采购企业D、电子商务采购平台的承载人均为较具规模及较为成熟的专业互联网企业答案：C解析：电子商务采购平台是集全方位的资讯服务+多效能的采购交易平台+管家式服务为一体的企业采购协同工作平台。通过这类平台，采购企业可以发布采购信息，进行价格谈判，跟踪订单发货，评估供方绩效，分析采购策略，获取合作伙伴，了解市场行情信息等；供应企业也可以从中进一步降低销售成本，享受平台的推荐，获得更多商机，提高企业运营效益。上述平台的承载人均为较具规模及较为成熟的专业互联网企业。服务项目获取的方式有()。A、招标采购B、直接委托C、竞争性谈判D、询价E、协议供货答案：A,B,C解析：服务项目可以通过招标的方式获得，同时，由于高知识含量的特殊性，或出于对知识产权的保护，一些服务项目不适宜以招标的方式来进行，而是以竞争性谈判或者直接委托的方式来授予合同。非招标采购服务项目的前期工作也包括需求分析、方案的提出、合同的签订等工作，不同之处在于其顺序体现不同。招标采购合同规划的最终成果文件应包括的内容有()。A、项目概况B、后期合同规划C、合同要素计划分配书D、合同订立顺序及条件建议书E、成果文件的使用条件及使用提示答案：A,C,D,E解析：招标采购合同规划的最终成果文件应至少包括六个部分内容：项目概况；初步合同规划；项目合同结构与体系；合同要素计划分配书；合同订立顺序及条件建议书；成果文件的使用条件及使用提示。此外，招标采购合同规划的各个阶段成果都应具有相应的内容和形式要求，招标人应将招标采购合同规划的阶段成果实行档案化管理，以保证档案资料的真实性、完整性以及可追溯性。关于不同资金来源的项目，下列说法正确的有()。A、联合投资项目中，企业通过项目建成后的产权移交或特许经营权下的项目运营来收回投资B、政府投资项目多投资于长期占用的厂房等建筑物和大型的机械设备C、非政府投资项目是指未使用政府的财政性资金，而由其他社会资金投资的建设项目D、政府投资项目又具体分为经营性与非经营性项目两类E、联合投资项目的特点是投资额大、风险大并且需要较多的相关业务经验与知识，但其投资收益也较高答案：A,C,D解析：B项，固定资产投资项目是指投资于长期占用的厂房等建筑物和大型的机械设备；E项，房地产投资项目的特点是投资额大、风险大并且需要较多的相关业务经验与知识，但其投资收益也较高。根据招标投标法的规定，下列关于招标代理机构应当具备条件的说法中，不正确的是（ ）。A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B.具有能够编制招标文件的专业力量C.具备编制工程量清单的能力D.具有能够组织评标的相应专业力量答案：C解析：招标投标法第13条规定，招标代理机构应当具备下列资格条件：有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量；有符合法定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库。