21年监理工程师模拟冲刺试题集9卷.docx

21年监理工程师模拟冲刺试题集9卷21年监理工程师模拟冲刺试题集9卷 第1卷根据标准施工合同，关于预付款担保的说法，正确的是（）。A.采用的是条件担保形式B.自合同签订时生效 C.至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止D.自始至终保函的金额不得变动答案：C解析：考核施工合同标准文本。预付款担保采用的是无条件担保形式。自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额相应递减。参见教材P76。(2022年真题)项目监理机构对施工单位提供的试验室进行检查的内容有（）。A.试验室的资质等级B.试验室的试验范围C.试验室的性质和规模D.试验室的管理制度E.试验人员的资格证书答案：A,B,D,E解析：本题考查的是现场施工准备质量控制。试验室的检查应包括：（1）试验室的资质等级及试验范围；（2）法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明；（3）试验室管理制度；（4）试验人员资格证书。根据标准施工合同，保险的正确处理方式有（）。 A.发承包双方应分别为自己在现场所有人员投保人身意外伤害险 B.发包人应以自己的名义投保工程设备险 C.承包人应以自己的名义投保施工设备险 D.发包人应为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费 E.承包人应以自己的名义投保进场材料险答案：A,C,D解析：2022版教材P 95标准施工合同和简明施工合同的通用条款中考虑到承包人是工程施工的最直接责任人，因此均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”、“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。发包人和承包人应按照相关法律规定为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费，并分别为自己现场项目管理机构的所有人员投保人身意外伤害保险。承包人应以自己的名义投保施工设备保险，作为工程一切险的附加保险，因为此项保险内容发包人没有投保。进场材料和工程设备保险由当事人双方具体约定，在专用条款内写明。通常情况下，应是谁采购的材料和工程设备，由谁办理相应的保险。根据建设工程监理规范，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是（）。A：施工存在质量事故隐患 B：施工单位未按施工方案施工 C：施工单位未按审查通过的工程设计文件施工 D：施工不当造成工程质量缺陷答案：C解析：教材控制P124。项目监理机构发现下列情形之一时，总监理工程师应及时签发工程暂停令：(1)建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的；(2)施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的；(3)施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的；(4)施工单位违反工程建设强制性标准的；(5)施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。某建设单位A以单利向某金融机构B一次性地借入资金2000万元，借款期限3年，借款年利率8，到期一次还本付息，则第三年末应当偿还的本利和是（）万元。A.2160B.2240C.2480D.2519答案：C解析：2022教材P68-75F=2022教材P+In=2022教材P(1+n×i单)=2000×(1+3×8)=2480(万元)。应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用的主体是（ ）。A.承包人B.监理人C.勘察人D.发包人答案：D解析：2022版教材P96-97本题考核的是发包人的义务。发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。施工图审查的主要内容包括（）。A.消防安全性B.地基基础和主体结构的安全性C.是否符合民用建筑节能强制性标准D.勘察设计企业及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字E.是否符合经济合理性要求答案：A,B,C,D解析：本题考查的是施工图设计质量管理。审查机构应当对施工图审查下列内容：（1）是否符合工程建设强制性标准；（2）地基基础和主体结构的安全性；（3）消防安全性；（4）人防工程（不含人防指挥工程）防护安全性；（5）是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色建筑标准的项目，还应当审查是否符合绿色建筑标准；（6）勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；（7）其他内容。某工程双代号网络计划中各节点的最早时间与最迟时间如下图所示，图中表明（）。A、工作14为关键工作B、工作47为关键工作C、工作13的自由时差为0D、工作37的总时差为3E、关键线路有3条答案：B,C,D解析：本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。选项A工作14为非关键工作，其总时差为TF=4-0-2=2；选项E关键线路有两条，即和，总工期为16。参见教材P50。#21年监理工程师模拟冲刺试题集9卷 第2卷采用可调价格合同,施工过程中发生( )情况时,可以调整合同价款。 A设计变更 B工程师批准的采用可调价格合同，施工过程中发生（ ）情况时，可以调整合同价款。设计变更工程师批准的承包人索赔当地税务部门对税费的调整遇到图纸未标明的地下构筑物中期支付进度款扣回部分预付款正确答案：ABCD投资偏差分析中的拟完工程计划投资是指（)之积。A、计划工程量和实际单价B、计划工程量和计划单价C、已完工程量和实际单价D、已完工程量和计划单价答案：B解析：拟完工程计划投资=拟完工程量（计划工程量）*计划单价。 工程质量会受到各种因素的影响，下列属于系统性因素的有()。A使用不同厂家生产的规格型号相同的材料B机械设备过度磨损C设计中的安全系数过小D施工虽然按规程进行，但规程已更改E施工方法不当正确答案：BCDE对钢筋隐蔽工程进行验收，其内容不包括（）。A.钢筋的连接方式、接头位置等B.纵向受力钢筋的品种、规格、数量和位置C.钢筋隐蔽工程质量验收记录D.预埋件的规格、数量、位置等答案：C解析：考点:隐蔽工程质量验收。钢筋隐蔽工程验收的主要内容包括：纵向受力钢筋的品种、规格、数量和位置等；钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等；箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等；预埋件的规格、数量、位置等。因保修不及时造成新的人身、财产损害，由（）承担赔偿责任。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.造成拖延的责任方答案：D解析：考点:工程保修的相关规定。因保修不及时造成新的人身、财产损害，由造成拖延的责任方承担赔偿责任。单位工程的竣工预验收由（）组织。A.施工单位技术负责人B.建设单位技术负责人C.总监理工程师D.施工项目技术负责人答案：C解析：当单位工程达到竣工验收条件后，施工单位应在自查、自评工作完成后，填写工程竣工报验单，并将全部竣工资料报送项目监理机构，申请竣工验收。总监理工程师应组织各专业监理工程师对竣工资料及各专业工程的质量情况进行全面检查，对检查出的问题，应督促施工单位及时整改。总监答辩回答问题时，要注意的事项不包括（ ）。A、抓住要害，简明扼要B、力求客观、全面、辩证，留有余地C、旁征博引，充分发挥D、条理清晰，层次分明答案：C解析：考点:建设工程监理投标策略。总监答辩回答问题时，一要抓住要害，简明扼要；二要力求客观、全面、辩证，留有余地；三要条理清晰，层次分明。参见教材 P85。在施工阶段，监理工程师进行质量检验与控制所依据的质量标准与技术规范包括（）。A.工程项目施工质量验收标准B.有关工程材料、半成品和构配件质量控制方面的专门技术、法规性依据C.建筑业企业资质管理规定D.控制施工作业活动质量的技术规程E.有关的新技术、新材料的质量标准答案：A,B,D,E解析：本题考查的是工程施工质量控制的依据。专门的技术法规性的依据主要有以下几类：(1)工程项目施工质量验收标准；(2)有关工程材料、半成品和构配件质量控制方面的专门技术法规性依据；(3)控制施工作业活动质量的技术规程；(4)凡采用新工艺、新技术、新材料的工程，事先应进行试验，并应有权威性技术部门的技术鉴定书及有关的质量数据、指标，在此基础上制定有关的质量标准和施工工艺规程，以此作为判断与控制质量的依据。21年监理工程师模拟冲刺试题集9卷 第3卷横道图作为建设工程进度计划的直观表示方法，其主要优点是能够()。A.直观表示各项工作的开始和结束时间B.直观表示工作所拥有的机动时间C.明确表达影响工期的关键工作D.明确表达工作之间的逻辑关系答案：A解析：考点:建设工程进度计划的表示方法。横道图计划能明确地表示出各项工作的划分、工作的开始时间和完成时间、工作的持续时间、工作之间的相互搭接关系，以及整个工程项目的开工时间、完工时间和总工期。咨询工程师开展咨询业务时，不仅涉及与本公司各方面人员的协同工作，而且经常与客户、建设工程参与各方、政府部门、金融机构等发生联系，处理面临的各种问题。这就特别需要咨询工程师具有()的素质。A.知识面宽B.精通业务C.协调、管理能力强D.责任心强答案：C解析：咨询工程师一词在很多场合也用于指工程咨询公司。咨询工程师的素质知识面宽。精通业务。协调管理能力强。责任心强。不断进取，勇于开拓与我国标准施工合同相比，FIDIC施工合同条件的特点有（）。A、雇主对工程师的权力有明确的限制 B、承包商对指定分包商的违约不承担责任 C、对工程预付款的起扣点有明确的量化规定 D、明确规定雇主不能接收存在缺陷的任何工程 E、明确规定保留金分两次返还承包商答案：A,B,E解析：考点:FIDIC施工合同条件部分条款。选项C，当已支付的工程进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金两项款额后，达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。选项D，雇主从工程缺陷不会严重影响项目的运行使用，为了提前或按时发挥工程效益角度考虑，可能同意接收存在缺陷的部分工程。参见教材P139141。某工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有( )条。 A. 1 B. 2C. 3 D. 4答案：D解析：某工程原定2022年9月20日竣工，因承包人原因，致使工程延至2022年10月20日竣工，但在2022年10月因法规的变化导致工程造价增加120万元，则该工程合同款应（ ）。A、调增60万元B、调增90万元C、调增120万元D、不予调增答案：D解析：招标工程以投标截止日前28天，非招标工程以合同签订前28天为基准日，其后因国家的法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的，发承包双方应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价款。但因承包人原因导致工期延误的，按上述规定的调整时间，在合同工程原定竣工时间之后，合同价款调增的不予调整，合同价款调减的予以调整。下列关于工程总承包合同争议解决的说法中，正确的是（ ）。A.发包人和承包人在履行合同中发生争议的，应当提请争议评审组评审B.不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定向约定的仲裁委员会申请仲裁C.采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28 天内，协商成立争议评审组D.争议评审组在收到合同双方报告后的14 天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会E.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行答案：B,D,E解析：发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28 天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。建设工程质量特性中的可靠性是指工程在规定的时间和规定的条件下（）。A、满足使用目的的各种性能B、完成规定功能的能力C、满足规定功能要求的使用年限D、保证结构安全、保证人身和环境免受危害的程度答案：B解析：本题考查的是建设工程质量。可靠性是指工程在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力。参见教材P2。根据建设工程监理范围和规模标准规定，可不实行监理的工程是总投资额为3000万元以下的()。A.供热工程B.学校工程C.影剧院工程D.体育场馆工程答案：A解析：学校、影剧院、体育场馆项目必须实行监理。21年监理工程师模拟冲刺试题集9卷 第4卷某住宅楼工程，该工程招标文件中有关评标定标的内容如下： (1)开标时间按本招标文件中的建设工程施工招投标工作日程安排进行。开标会议由公证机构组织并主持，在投标单位法人代表或授权代理人在场的情况下举行开标会议，并由招标管理机构进行监督。开标程序及其他开标事宜按有关规定执行。 (2)评标定标的原则：评标、定标应遵循公平、公正、科学合理、竞争优选的原则。中标人应具备质量好、信誉高、价格合理、工期适当、施工方案先进可行、市场行为规范、无不正当竞争行为等的条件。 (3)评标定标的办法，本次招标采用百分制综合因素评分办法。开标前30min，设立评标委员会，由招标单位法人代表或其授权代理人担任评委会主任，主持评标会议，但不参加评标打分。评委由4人组成，招标单位2名，其余2名在某市建设工程交易中心提供的专家库中随机抽取。评标委员会根据本工程招标文件的评定标办法进行评标。评标结束，由评标委员会写出评标报告，按投标单位的得分高低，向招标单位推荐得分第一名为中标单位，经招标管理机构核准后，由招标单位发出中标通知书，对未中标单位发出未中标通知书。若中标人不履行承诺或确实存在问题，报招投标监督管理机构。 核准后，可按得分排序确定中标人。 1建设工程招标应具备哪些条件 2招标代理机构进行招标代理应满足什么条件 3该招标文件中关于开标、评标的内容存在哪些不妥之处，并说明正确做法。 4工程建设项目施工招标文件的内容有哪些答案：解析：1建设工程招标应具备以下条件： (1)招标人已经依法成立； (2)初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准； (3)有相应资金或资金来源已经落实； (4)有招标所需的设计图纸及技术资料。 2根据中华人民共和国招标投标法第十三条的规定，招标代理机构应当具备下列条件： (1)有从事招标代理业务的营业场所和相应资金。 (2)有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量。 (3)有从事相关领域工作满八年并具有高级职称或者具有同等专业水平的专家、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库。 3(1)不妥之处：开标会议由公证机构组织并主持不妥。正确做法：根据中华人民共和国招标投标法第三十五条的规定，开标会议应该由招标人主持，邀请所有投标人参加。 (2)不妥之处：评标委员会的成员组成不合理。正确做法：根据中华人民共和国招标投标法第三十七条的规定，依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 4工程建设项目施工招标文件一般包括下列内容：投标邀请书；投标人须知；合同条款及格式；投标文件格式；工程量清单；技术标准和要求；图纸；评标办法；招标人对招标文件的澄清与修改。 本案例第l题主要考查建设工程招标应具备的条件。 依法必须招标的工程建设项目，应当具备下列条件后方可进行：招标人已经依法成立；初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；按照国家有关规定应当履行项目审批、核准或者备案手续的，已经审批、核准或者备案；有相应资金或者资金来源已经落实；有招标所需的设计图纸及技术资料。 本案例第2题主要考查招标代理机构进行招标代理应满足的条件。 招标人如不具备自行组织招标的能力条件应当委托招标代理机构办理招标事宜。中华人民共和国招标投标法第十三条规定，招标代理机构应当具备下列资格条件：有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量；有符合法定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库等。 本案例第3题主要考查开标与评标的内容。 招标人及其招标代理机构应按招标文件规定的时间、地点主持开标邀请所有投标人的法定代表人或其委托的代理人参加。评标委员会成员名单一般应于开标前确定：评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表以及有关技术、经济等方面的专家组成成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 本案例第4题主要考查施工招标文件的内容。 标准施工招标文件共包含封面格式和四卷八章的内容，第一卷包括第一章至第五章，涉及招标公告(投标邀请书)、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单等内容；第二卷由第六章图纸组成；第三卷由第七章技术标准和要求组成；第四卷由第八章投标文件格式组成。标准招标文件相同序号标示的节、条、款、项、目，由招标人依据需要选择其一形成一份完整的招标文件。另外，根据标准施工招标文件的规定，招标人对招标文件的澄清与修改也作为招标文件的组成部分。业主在编制资金使用计划时， 若将所有工作都按最迟开始时间安排，则（）。A.不利于节约建设资金，降低按期竣工保证率B.不利于节约建设资金，但提高按期竣工保证率C.利于节约建设资金，提高按期竣工保证率D.利于节约建设资金，但降低按期竣工保证率答案：D解析：一般而言，所有工作都按最迟开始时间开始，对节约发包人的建设资金贷款利息是有利的，但同时，也降低了项目按期竣工的保证率。在搭接网络计划中，终点节点一般都表示()。A.实际工作B.实际工期C.计划工期D.虚拟工作答案：D解析：2022教材P79-83本题考查的是单代号搭接网络计划。由于在单代号搭接网络计划中，终点节点一般都表示虚拟工作(其持续时间为零)，故其最早完成时间与最早开始时间相等，且一般为网络计划的计算工期。计数标准型一次抽样方案为(N、n、C)，其中N为送检批的大小，n为抽检样本大小，C为合格判定数。当从n中查出有d个不合格品时，若（），应判该送检批合格。A.d>C+1B.d=C+1C.dCD.d>C答案：C解析：考点:工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。计数标准型一次抽样方案为(N、n、C)，其中N为送检批的大小，n为抽检样本大小，C为合格判定数。当从n中查出有d个不合格品时，则当dC时，判定为合格批，接受该检验批；d>C时，判定为不合格批，拒绝该检验批。对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由（）转交原设计单位修改工程设计文件。A.承包人B.发包人C.质量监督机构D.监理工程师答案：B解析：考点:工程变更处理程序。总监理工程师组织专业监理工程师审查承包人提出的工程变更申请，提出审查意见。对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由发包人转交原设计单位修改工程设计文件。关于工程合同价款调整程序的说法，正确的有()。A.出现合同价款调减事项后的14天内，承包人应向发包人提交相应报告B.出现合同价款调增事项后的14天内，承包人应向发包人提交相应报告C.发包人收到承包人合同价款调整报告7天内，应对其核实并提出书面意见D.发包人收到承包人合同价款调整报告7天内未确认，视为报告被认可E.发承包双方对合同价款调整的意见不能达成一致，且对履约不产生实质影响的，双方应继续履行合同义务答案：B,E解析：出现合同价款调增事项(不含工程量偏差、计日工、现场签证、施工索赔)后的14 天内，承包人应向发包人提交合同价款调增报告并附上相关资料；14 天内未提交，应视为不存在调整价款请求。出现合同价款调减事项(不含工程量偏差、施工索赔)后的14 天内，发包人应向承包人提交合同价款调减报告并附相关资料；14 天内未提交，应视为不存在调整价款请求。收到报告及相关资料之日起14 天内对其核实，予以确认的应书面通知承(发)包人。有疑问，应向承(发)包人提出协商意见。14 天内未确认也未提出协商意见的，视为认可。提出协商意见的，应在收到协商意见后的14 天内对其核实，予以确认的应书面通知发(承)包人。14 天内既不确认也未提出不同意见的，视为提出的意见已被认可。如果发包人与承包人对合同价款调整的不同意见不能达成一致，只要对承发包双方履约不产生实质影响，双方应继续履行合同义务，直到其按照合同约定的争议解决方式得到处理。经发承包双方确认调整的合同价款，作为追加(减)合同价款，与工程进度款或结算款同期支付。下列各项活动中，属于监理工程师控制物资供应进度活动的是()。A.审查物资供应情况分析报告B.确定物资供应分包方式C.办理物资运输手续D.确定物资供应分包合同清单答案：A解析：考点:物资供应进度控制的工作内容。根据物资供应的方式不同，监理工程师的主要工作内容也有所不同，其基本内容包括： (1)协助业主进行物资供应的决策，主要包括根据设计图纸和进度计划确定物资供应要求；提出物资供应分包方式及分包合同清单，并获得业主认可；与业主协商提出对物资供应单位的要求以及在财务方面应负的责任。(2)组织物资供应招标工作，主要包括组织编制物资供应招标文件；受理物资供应单位的投标文件；推荐物资供应单位及进行有关工作。(3)编制、审核和控制物资供应计划，主要包括编制物资供应计划；审核物资供应计划；监督检查订货情况，协助办理有关事宜；控制物资供应计划的实施。 各类房屋建筑工程和市政基础设施工程，竣工验收合格后，都应该在规定的时间内将工程竣工验收报告和有关文件，由（ ）报建设行政主管部门备案。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设单位与监理单位共同正确答案：B21年监理工程师模拟冲刺试题集9卷 第5卷监理机构应重点审查施工方案是否具有（）。A.针对性B.指导性C.安全性D.可操作性E.完备性答案：A,B,D解析：本题考查的是施工组织设计及施工方案的审查。监理机构应重点审查施工方案是否具有针对性、指导性和可操作性。施工组织设计审查安全技术措施，没有完备性的说法。预应力结构混凝土的浇筑及养生应符合下列要求（）。 A.拌和后超过45min的混凝土不得使用B.不允许振捣器触及套管C.梁式空心板端部锚固区及预制构件，应当使用外部振捣器D.强度尚未达到2030MPa时，不得拆除模E.混凝土养生时，对为预应力钢束所留的孔道应加以保护答案：A,B,C,E解析：本题考查的是桥梁工程上部构造施工质量监理。选项D错误，混凝土立方体强度尚未达到1520MPa时，不得拆除模价值工程中的全寿命周期费用是指()A、生产过程中发生的全部成本B、从开始使用至报废过程中发生的费用总和C、产品存续期的总成本D、生产费用、使用费用及维护费用之和答案：D解析：价值工程涉及价值、功能和寿命周期成本三个基本要素。产品的寿命周期成本由生产成本和使用及维护成本组成。产品生产成本是指用户购买产品的费用，包括产品的科研、实验、设计、试制、生产、销售等费用及税收和利润等；而产品使用及维护成本是指用户在使用过程中支付的各种费用总和，它包括使用过程中的能耗费用、维修费用、人工费用、管理费用等，有时还包括报废拆除所需费用（扣除残值）。关于赢得值法及其应用的说法，正确的是（）。A、赢得值法有四个基本参数和三个评价指标 B、投资（进度）绩效指数反映的是绝对偏差 C、投资（进度）偏差仅适合对同一项目作偏差分析 D、进度偏差为正值，表示进度延误答案：C解析：本题考查的是赢得值法。选项A赢得值法有三个基本参数和四个评价指标；选项B，投资（进度）绩效指数反映的是相对偏差；选项D，进度偏差为正值，表示进度提前。参见教材P164。一个合同被确认为无效合同,双方约定的违约金为2万元,双方各有1万元的 经济损失,甲乙双方都有一个合同被确认为无效合同，双方约定的违约金为万元，双方各有万元的经济损失，甲乙双方都有过错，但甲方是主要过错方（%过错），损失承担应为（ ）。各自承担自己的损失甲方赔偿乙方万元的损失甲方赔偿乙方0.5万元的损失甲方赔偿乙方万元的损失正确答案：C工程监理企业经营活动准则包括（）。A.守法B.诚信C.公平D.科学E.公正答案：A,B,C,D解析：考点:“工程监理企业经营活动准则”。工程监理企业从事建设工程监理活动，应当遵循“守法、诚信、公平、科学”的准则。因此，本题的正确答案为ABCD。在建设工程勘察合同履行期间，由于发包人筹资困难放弃该项目而提出解除合同时，关于勘察费用结算的说法，正确的有()A、勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金B、完成勘察工作量在50%以内时，应支付预算额30%的勘察费C、完成勘察工作量在50%以上80%以下时，应支付预算额50%的勘察费D、完成勘察工作量在50%以上时，应支付预算额100%的勘察费E、应按完成工作量占预计工作量的比例，支付预算额相应比例的勘察费答案：A,D解析：合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。根据建筑安装工程费用项目组成(建标202244号文)规定，下列费用中，属于建筑安装工程措施项目费的有（）。A.材料二次搬运费B.新材料试验费C.材料检验试验费D.超高施工增加费E.垂直运输费答案：A,D,E解析：考点:按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成。措施项目费包括安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨期施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、特殊地区施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、脚手架工程费。21年监理工程师模拟冲刺试题集9卷 第6卷根据建设工程质量管理条例，施工人员对涉及结构安全的（ ）以及有关材料，应当在建设单位或者监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A.设备B.机具C.试块D.试件E.器具答案：C,D解析：对于特别重大的政府投资工程，需要实行的是()。A.专家评议制度B.核准C.备案D.专家评审答案：A解析：2022版教材P10-11政府投资工程一般都要经过符合资质要求的咨询中介机构的评估论证，特别重大的工程还应实行专家评议制度。工程量清单可以由（）编制。A.招标人B.招标人委托的招标代理机构C.投标人D.招标人委托的工程造价咨询单位E.造价管理部门答案：A,B,D解析：考点:“工程量清单的编制”。工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托，具有相应资质的工程造价咨询人员编制。采用工程量清单方式招标，工量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。因此，本题的正确答案为ABD。大型拌和场不得设在饮用水水源保护区，应距环境敏感点（）以上。 A.100mB.200mC.300mD.400m答案：C解析：本题考查的是施工准备阶段的环境保护监理。稳定土拌和场、水泥混凝土拌和场、沥青混凝土拌和场等各种拌和场以及砂石场、软石场等不得设在饮用水源地保护区内，距离学校、医院、疗养院、城乡居民区和有特殊要求的地区不宜小于300m。小型临时拌和场地应离敏感点大于100m，并应尽量避开下风向有人群的地段。下列各项中，不属于建设工程监理平行承发包模式缺点的是()。A.合同数量少B.工程造价控制难度大C.工程招标任务量大D.施工过程中设计变更和修改较多答案：A解析：2022版教材P88-91本题考查的是建设工程监理委托方式。平行承发包模式下工程监理委托方式缺点：合同数量多，会造成合同管理困难；工程造价控制难度大，表现为：一是工程总价不易确定，影响工程造价控制的实施；二是工程招标任务量大，需控制多项合同价格，增加了工程造价控制难度；三是在施工过程中设计变更和修改较多，导致工程造价增加。在双代号网络图中，虚箭线的作用有（ ）。A.指向、联系和断路B.联系、区分和断路C.区分、过桥和指向D.过桥、联系和断路答案：B解析：网络图中的节点都必须有编号，其编号严禁重复，并应使每一条箭线上箭尾节点编号小于箭头节点编号。 在双代号网络图中，一项工作必须有唯一的一条箭线和相应的一对不重复出现的箭尾、箭头节点编号。 在双代号网络图中，有时存在虚箭线，虚箭线不代表实际工作，称为虚工作。虚工作既不消耗时间，也不消耗 资源。虚工作主要用来表示相邻两项工作之间的逻辑关系。作用：一般起着工作之间的联系、区分和断路三个作 用。工程质量事故通常按造成损失严重程度进行分类，其基本分类为（）。A.一般质量事故B.较严重质量事故C.严重质量事故D.重大质量事故E.特别重大质量事故答案：A,C,D,E解析：建设工程质量事故的分类方法有多种，既可按造成损失严重程度划分，又可按其产生的原因划分，也可按其造成的后果或事故责任区分。各部门、各专业工程，甚至各地区在不同时期界定和划分质量事故的标准尺度也不一样。国家现行对工程质量通常采用按造成损失严重程度进行分类，其基本分类为：一般质量事故、严重质量事故、重大质量事故和特别重大质量事故。对材料、设备采购,通过质量价格比选,合理确定生产供应单位是指( )。A投资控制的组织措施B投资对材料、设备采购，通过质量价格比选，合理确定生产供应单位是指（ ）。投资控制的组织措施投资控制的技术措施投资控制的经济措施投资控制的合同措施正确答案：B21年监理工程师模拟冲刺试题集9卷 第7卷某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间，该计划表明( )。A、关键线路有2条B、工作1-3与工作3-6的总时差相等C、工作4-7与工作5-7的自由时差相等D、工作2-6的总时差与自由时差相等 E、工作3-6的总时差与自由时差不等答案：A,B,D解析：A.确定关键线路：1-2-3-5-6-7，1-2-4-6-7。T=20B.工作总时差最迟开始时间最早开始时间；×C.工作4-7最早完成时间为11+8=19，工作5-7的最早完成时间为11+7=18；自由时差=计划工期（20）最早完成时间，20182017，两项工作自由时差不相等。 D.工作2-6的总时差=7-5=2； 自由时差11-(54)=2，因此相等。× E.工作3-6的总时差与自由时差相等。GB/T19000 质量管理体系与 ISO9000 系列标准（ ）。A参考采用B等同采用C参照采用D等效采用答案：B解析：1988 年发布的 GB/T10300 系列标准，采用了“等效采用”ISO9000 系列标准。为了更好地与国际接轨，又于 1992 年 10 月发布了 GB/T19000 系列标准，并 “等同采用”ISO9000 系列标准。施工过程控制指在施工过程中对（）进行的控制。A.实际投入的资金和生产要素质量B.实际投入的生产要素质量及人员状态和结果C.实际投入的机械设备和资金D.实际投入的生产要素质量及作业技术活动的实施状态和结果答案：D解析：施工过程控制是指在施工过程中对实际投入的生产要素质量及作业技术活动的实施状态和结果所进行的控制，包括作业者发挥技术能力过程的自控行为和来自有关管理者的监控行为。材料采购招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过（）。 A.项目估算费用的1%B.项目估算费用的2%C.项目估算费用的3%D.最多10万元E.最多80万元答案：B,E解析：3、投标保证金 材料/设备采购招标的投标保证金一般不得超过项目估算价的2%，但最高不超过80万元。（勘察设计：最多不超过10万元）关于大型工程设备采购招标中交货期xxxxxxx，正确的是（）。 A.设备制造厂家生产计划是否合理 B.允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差 C.如果交货时间不能接受，视为非响应投标 D.提前交货不考虑降低评标价 E.“投标资料表”中规定的备品备件能否与主机设备同时交货答案：B,C,D解析：本题考查的是详细评审。选项BCD属于大型设备采购中交货期的要求。参见教材P57。下列关于风险型CM模式的表述中，正确的有()A、GMP低于合理值时，CM单位承担的风险就增大B、设计深度越深，就越能确定一个合理的GMPC、签订CM合同时，就合同价而言，主要是确定计价原则和方式D、CM单位与所有承包商、供应商签订分包合同E、标准合同条件被AIA定为“A801/CMc”答案：A,B,C解析：在风险型CM模式下，业主与CM单位所签订的合同既包括CM服务的内容，也包括工程施工承包的内容，而CM单位则与施工单位和材料、设备供应单位签订合同，故D项错。风险型CM标准合同条件被AIA定为“A121/CMc”，同时被AGC定为“AGC565”，故E项错。 运用价值工程优选设计方案，分析计算结果为：甲方案单方造价1500元，价值系数为1.13；乙方案单方造价1550元，价值系数1.25；丙方案单方造价1300元，价值系数0.89；丁方案单方造价1320元，价值系数1.08。则最优方案为( )。A.甲方案B.乙方案C.丙方案D.丁方案 答案：B解析：2022教材P102-111乙方案的价值系数最高，为最优方案。下列选项中，乙级工程监理企业的技术负责人应当具备的条件有()。A.具有10年以上从事工程建设工作的经历B.具有15年以上从事工程建设工作的经历C.具有高级技术职称D.取得监理工程师注册证书E.取得造价工程师资格证书答案：A,D解析：考点:工程监理企业资质管理。乙级工程监理企业的技术负责人应为注册监理工程师，并且具有10年以上从事工程建设工作的经历。21年监理工程师模拟冲刺试题集9卷 第8卷某实施监理的基础设施工程，在工程招标阶段，施工单位混凝土分项工程的投标报价为520万元。施工任务完成后，业主实际支付的混凝土分项工程费为927万元，相关变更数据见表2-19。相关变更数据表219问题：1.计算混凝土分项工程量变化对投资的影响。2.计算混凝土分项工程量单价变化对投资的影响。3.计算索赔因素变化对投资的影响。4.计算投资实际差额及构成。答案：解析：1.混凝土分项工程量变化对投资的影响：10000×500×1.04=520（万元）；15000×500×1.04=780（万元）；780-520=260（万元）；混凝土分项工程量增加5000m3，导致投资增加260万元。2.混凝土分项工程单价对投资的影响：15000×500×1.04=780（万元）；15000×600×1.04=936（万元）；936-780=156（万元）；混凝土分项工程单价增加100元/m3，导致成本增加156万元。3.混凝土分项工程索赔等因素对投资的影响：15000×600×1.04=936（万元）；15000×600×1.03=927（万元）；927-936=-9万元（万元）；混凝土分项工程索赔等因素降低1%，导致投资降低9万元。4.混凝土分项工程实际投资与计划投资的差额：927-520=407（万元）；差额的构成为：260+156-9=407（万元）。审查设计单位提交的设计成果，并提出评估报告。评估报告的主要内容有（）。A.设计工作概