22年二级建造师考试真题及详解8篇.docx

22年二级建造师考试真题及详解8篇22年二级建造师考试真题及详解8篇 第1篇根据外墙外保温施工质量控制的要求，聚苯板黏结牢固后，应按要求安装锚固件，锚固深度不小于（）mm。A.22B.25C.28D.30答案：B解析：2022版教材P209页(6)聚苯板粘结牢固后，按要求安装锚固件，锚固深度不小于25mm。国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见指出，要自觉坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针。下述说法正确的有（）。A.安全第一就是要保护劳动者的生命安全和身体健康B.预防为主是综合治理的目的C.综合治理是实现安全第一的根本途径D.综合治理是落实安全第一的手段E.综合治理是落实预防为主的方法答案：A,D,E解析：2022版教材P205页安全第一就是要在建设工程施工过程中把安全放在第一重要位置，贯彻以人为本的科学发展观，切实保护劳动者的生命安全和身体健康。预防为主，是要把建设工程施工安全生产工作的关口前移，超前防范，建立预教、预警、预防的施工事故隐患预防体系，改善安全状况，预防安全事故。预防为主是实现安全第一的根本途径，只有把安全生产的重点放在建立和落实事故隐患预防体系上，才能有效减少施工伤亡事故的发生；综合治理则是落实安全第一、预防为主的手段和方法。以下不属于路基竖向填筑法特点的有（）。A.从路基一端或两端按横断面全部高度，逐步推进填筑B.填土过厚，不易压实C.是路基填筑的常用方法D.一般要进行沉降量及稳定性测定答案：C解析：2022版教材P8页 竖向填筑法：从路基一端或两端按横断面全部高度，逐步推进填筑。填土过厚，不易压实。仅用于无法自下而上填筑的深谷、陡坡、断岩、泥沼等机械无法进场的路堤。竖向填筑因填土过厚不易压实，施工时需采取选用振动或夯击式压实机械、选用沉降量小及颗粒均匀的砂石材料、暂不修建高级路面等措施，一般要进行沉降量级稳定性测定。一般事故，是指造成()，或者10人以下重伤，或者1000万元以下100万元以上直接经济损失的事故。A.30人以上死亡B.3人以上10人以下死亡C.10人以上30人以下死亡D.3人以下死亡答案：D解析：2022新版教材P210页 （4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。墙面砖粘贴每面墙不宜有两列以上非整砖，非整砖宽度一般不宜小于整砖的（ ）。 A.1/3B.1/2C.2/3D.3/4答案：A解析：2022版教材P110 墙、柱面砖粘贴：（2）粘贴前应进行放线定位和排砖，非整砖应排放在次要部位或阴角处；每面墙不宜有两列（行）以上非整砖，非整砖宽度不宜小于整砖的1/3。 本项目中，针对现场工人居住安排问题，专业分包商可能被建设行政主管部门追究的法律责任包括（ ）。 A.责令限期改正 B.责令停业整顿 C.处5万元以上10万元以下罚款 D.吊销营业执照 E.暂扣或者吊销安全生产许可证正确答案：ABC22年二级建造师考试真题及详解8篇 第2篇代理人在代理活动中应注意的问题有（）。A.代理人应在代理权限范围内进行代理活动B.代理人一般应以被代理人的名义实施代理行为C.代理人应认真履行职责D.委托受权的范围要明确E.不得滥用代理权答案：A,B,C,E解析：2022版教材P9页代理具有如下的法律特征：（1）代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；（2）代理人应该以被代理人的名义实施代理行为；（3）代理行为必须是具有法律意义的行为；（4）代理行为的法律后果归属于被代理人。#间接费由规费和企业管理费组成，其中规费的计算基数是()。A、 各类工程的人工费之和B、 各类工程的直接费之和C、 各类工程的直接工程费之和D、 各类工程的人工费与施工机械费之和答案：A解析：1.规费：系指法律、法规、规章、规程规定施工企业必须缴纳的费用。包括：养老保险费、失业保险费、医疗保险费、住房公积金和工伤保险费等。各项费用以各类工程的人工费之和为计算基数，按国家或工程所在地法律、法规、规章、规程规定的标准计算，即：规费=各类工程的人工费×规费费率(%)某工程双代号网络计划中，工作H的紧后工作有Q、S。工作Q的最迟开始时间为12，最早开始时间为8；工作S的最迟完成时间为14，最早完成时间为10；工作H的自由时差为4天。则工作H的总时差为()天。A、2B、4C、5D、8答案：D解析：考点：双代号网络计划时间参数的计算。关于建筑幕墙预埋件安装的做法， 正确的有（ ） 。 A 连接部位设置在强度等级为 C20 的主体结构混凝土上B 预埋件与钢筋或模板连接固定后浇筑混凝土C 直接用轻质填充墙做幕墙支承结构D 预埋件采用一定厚度的热镀锌防腐处理E 使用冷加工钢筋作为锚筋答案：A,B,D解析：参考教材 P103。（一） 平板形预埋件的加工要求（1） 锚板宜采用 Q235 级钢， 锚筋应采用 HPB235、 HRB335 或 HRB400 级热轧钢筋， 严禁使用冷加工钢筋。（2） 直锚筋与锚板应采用 T 形焊。 当锚筋直径20mm 时， 宜采用压力埋弧焊； 当锚筋直径>20mm 时， 宜采用穿孔塞焊。 不允许把锚筋弯成形或 1 形与锚板焊接。 当采用手工焊时， 焊缝高度不宜小于 6ram 和0.5d（HPB235 级钢筋） 或 0 6d（HRB335 级、 HRB400 级钢筋） ， d 为锚筋直径。（3） 预埋件都应采取有效的防腐处理， 当采用热镀锌防腐处理时， 锌膜厚度应大大于 40um。（4） 预埋件制作的允许偏差应符合规范要求。（二） 预埋件安装的技术要求（1） 预埋件应在主体结构浇捣混凝土时按照设计要求的位置、 规格埋设。（2） 为保证预埋件与主体结构连接的可靠性， 连接部位的主体结构混凝土强度等级不应低于 C20。（3） 为防止预埋件在混凝土浇捣过程中产生位移， 应将预埋件与钢筋或模板连接固定； 在混凝土浇捣过程中， 派专人跟踪观察； 若有偏差， 应及时纠正。（4） 幕墙与砌体结构连接时， 宜在连接部位的主体结构上增设钢筋混凝土或钢结构梁、 柱。 轻质填充墙不应作幕墙的支承结构。采光天窗应采用( )。A.浮法玻璃B.吸热玻璃C.夹层玻璃D.热反射玻璃答案：C解析：2022版教材P39页夹层玻璃透明度好，抗冲击性能高，玻璃破碎不会散落伤人。适用于高层建筑的门窗、天窗、楼梯栏板。（2022年）水资源规划按层次划分为（）A.全国战略规划B.供水规划C.流域规划D.区城规划E.调水规划答案：A,C,D解析：水资源规划按层次分为: 全国战略规划、流域规划和区域规划。22年二级建造师考试真题及详解8篇 第3篇（2022年） 根据最高人民法院关于适用中华人民共和国仲裁法若干问题的解释，当事人申请执行仲裁裁决 的案件，由（ ）管辖。A.仲裁机构所在地中级人民法院 B.仲裁机构所在地高级人民法院 C.被执行人住所地或者被执行财产所在地中级人民法院 D.被执行人住所地或者被执行财产所在地高级人民法院答案：C解析：当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人住所地或者被执行的财产所在地的中级人民法院管辖。钢筋与钢板的T形连接宜采用( )。A.电弧焊B.闪光对焊C.埋弧压力焊D.氩弧焊E.电阻点焊答案：A,C解析：2022版教材P38页 （6）钢筋与钢板的T型连接，宜采用埋弧压力焊或电弧焊。 按照国际惯例，索赔费用组成中的分包费用是指（ ）的索赔款额。A总包商向分包商B分包商向总包商C分包商向发包人D发包人向分包商正确答案：B2022年10月2日，某市穿越江底隧道的旁通道，发生大量流沙涌人，引起隧道受损及周边地区地面沉降，造成三幢建筑物严重倾斜及部分防汛墙沉陷，造成直接经济损失16亿元。因事故处理及时，未造成人员伤亡。该工程建设单位为某市地铁建设有限公司，施工总承包单位为某市隧道工程股份有限公司(以下简称隧道公司)；隧道公司将该部分工程中的隧道中问风井、旋喷加固、旁通道、垂直通道、冻结加固及风道结构工程专业分包给某矿山工程公司；某市地铁监理公司负责监理。 经调查，造成事故的原因是分包商某矿山工程公司指定的冻结法施工方案调整存在缺陷，施工过程中在旁通道冻结条件不太充分的情况下，进行开挖；地铁监理公司现场监理人员失职，发生事故时，现场没有监理人员；分包项目存在漏洞，总包单位也未就施工方案向分包公司做说明，隧道公司质量安全员一次也没有去施工作业面进行技术、质量检查。 问题 1承包商主要负责人对承包商安全生产的主要职责是什么 2承包商的项目负责人对施工项目安全生产的主要职责是什么 3总承包商和分包商之间的安全生产职责关系如何 该工程项目的安全事故责任由谁承担主要责任 4本案例事故的发生和施工的特殊性是有着密切关系的，对于这些特殊工程，为了保证安全需要，根据建设工程安全生产管理条例规定，应当有哪些特殊要求 承包商应当对哪些分部分项工程编制专项施工方案 5总承包单位项目经理部进行安全技术交底时，必须要做到哪些要求 安全交底的内容包括哪些答案：解析：1根据建设工程安全生产管理条例的有关规定，承包商主要负责人对承包商安全生产的主要职责如下：(1)建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度；(2)制订安全生产规章制度和操作规程；(3)保证本单位安全生产条件所需资金的投人；(4)对所承担的建设丁程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。2根据建设工程安全生产管理条例的有关规定，承包商的项目负责人对施工项目安全生产的主要职责如下：(1)落实安全生产责任制度；(2)落实安全生产规章制度和操作规程；(3)确保安全生产费用的有效使用；(4)根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患；(5)及时、如实报告生产安全事故。3(1)根据中华人民共和国建筑法、建设工程安全生产管理条例的有关规定，总承包商和分包商之间的安全生产责任关系如下：建设工程实行施工总承包的，总承包单位对施工现场的安全生产负总责；总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任；分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。(2)本案中总包单位未就施工方案向分包公司进行说明，是总包单位没有尽到自己的职责，应当由总包单位承担责任。4(1)根据建设工程安全生产管理条例的有关规定，该建设项目施工安全的特殊要求如下：承包商应当对分部分项工程编制专项施工方案，附上安全验算结果，经承包商技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。(2)根据建设工程安全生产管理条例的有关规定，承包商应当对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案：基坑支护与降水工程；土方开挖工程；模板工程；起重吊装工程；脚手架工程；拆除、爆破工程；国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。5根据建设工程安全生产管理条例的有关规定：建设工程施工前，承包商负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出详细说明，并由双方签字确认。(1)安全技术交底的基本要求：项目经理部必须实行逐级安全技术交底制度，纵向延伸到班组全体作业人员：技术交底必须具体、明确、针对性强；技术交底的内容应针对分部分项工程施工中给作业人员带来的潜在危害和存在的问题；应优先采用新的安全技术措施；应将工程概况、施工方法、施工程序、安全技术措施等向工长、班组长进行详细交底；定期向由两个以上作业队组成或多工种进行交叉施工的作业队伍进行书面交底；保持书面安全技术交底签字记录。(2)安全技术交底主要内容：本工程项目的施工作业特点和危险点；针对危险点的具体预防措施；应注意的安全事项；相应的安全操作规程和标准；发生事故后应及时采取的避难和急救措施。总承包工程项目，由总承包单位负责( )整理所有有关的施工技术资料。A.收集B.汇集C.清点D.汇总答案：B解析：2022版教材P328 （3）施工资料管理中，总承包工程项目，由总承包单位负责汇集，并整理所有关施工资料，分包单位应主动向总承包单位移交有关施工资料。某矿井主要运输大巷围岩稳定性中等，局部地段岩石比较破碎，但没有涌水，该地段巷道支护结构可以采用()。A.木支架支护B.砌碹支护C.锚喷网支护D.锚喷复合支护E.现浇混凝土支护答案：C,D解析：此题主要考核巷道支护结构及其工程应用。应用该运输巷道局部岩石破碎，因此支护结构应当保证能够与围岩形成整体，防止破碎岩石冒落。木支架支护服务年限短，无法适应运输大巷的使用要求，目前也几乎不用；砌碹支护不能适应围岩破碎地段的要求，除非配合其他支护结构；单一锚喷支护无法适用于破碎围岩，但如果锚喷支护加上金属网或与其他支护(U型钢、管棚等)联合，可以适应破碎岩石巷道的支护要求，而且支护效果好；对于现浇混凝土支护，主要用于服务年限很长、地压很大的场合，且成本高，施工工期长。因此，该运输大巷破碎地段可采用锚喷网支护或锚喷与其他支护结构的复合支护，答案选择CD。22年二级建造师考试真题及详解8篇 第4篇埋设在车行道下的地下燃气管道的最小覆土厚度不得小于( )。A.0.3mB.0.6mC.0.9mD.1.2m答案：C解析：2022版教材P167页 城镇燃气管道工程施工中燃气管道的分类。 埋设在车行道下时，不得小于0.9m。建筑管道工程施工中，不符合配管原则的是()。A、电线管让水管B、空调冷凝水管让给水管C、有压管让无压管D、给水管让空调送风管答案：B解析：由于风管的截面最大，一般在管道综合排布时应首先考虑风管的标高和走向，但同时要考虑大管径水管的布置，尽量避免风管和水管多次交叉。一般布置原则是水管让风管、小管让大管、支管让干管、有压管让无压管。选B 进行土石方开挖工程预算成本、目标成本和实际成本的对比分析时，目标成本来自于 ( )。A.投标报价成本B.施工任务单中填列的工程量与单价C.项目经理部编制的施工预算D.设计单位编制的设计概算正确答案：C根据水利水电工程等级划分及洪水标准(SL252-2000)，某泵站工程等别为等，其次要建筑物级别应为()级。A、2B、3C、4D、5答案：C解析：2022版教材P21页永久性水工建筑物级别表2E311011-4工程等别主要建筑物15级对应次要建筑物的级别为33455，因此三级主要建筑物对应的次要建筑物的级别为4级，C选电梯安装前，安装单位书面告知应提交的资料包括（ ）等。A.安装监督检验约请书B.特种设备安装改造维修告知单C.施工现场作业人员持有的特种设备作业证D.型式试验报告E.产品质量证明文件答案：A,B,C解析：2022版教材P172本题考查的是电梯安装前应履行的手续和安全管理。书面告知应提交的材料包括：特种设备安装改造维修告知单；施工单位及人员资格证件；施工组织与技术方案；工程合同；安装监督检验约请书；电梯制造单位的资质证件。钢制储罐的安装方法中，拱顶罐的施工常采用的方法是（）。A.正装法B.倒装法C.水浮法D.气顶法答案：B解析：本题考查的是固体料仓、储罐和气柜 。倒装法安装基本是在地面上进行，避免了高空作业，保证了安全，有利于提高质量和工效，目前在储罐施工中被广泛采用，拱顶罐采用该法施工比较多。22年二级建造师考试真题及详解8篇 第5篇根据合同法的规定，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（）年内没有行使撤销权。A.1B.2C.3D.5答案：A解析：2022新版教材P123页 合同法规定，有下列情形之一的，撤销权消灭：（1）具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权；(2)具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。钢结构涂装用防火涂料按涂层厚度共分为（ ） 类。 A 一 B 二 C 三 D 四答案：C解析：参见教材 P76。 本题考查内容： 钢结构涂装。 防火涂料按涂层厚度可分为 CB、 B和 H 三类： 1） CB 类： 超薄型钢结构防火涂料； 2） B 类： 薄型钢结构防火涂料； 3） H 类： 厚型钢结构防火涂料 法律关系主体之间的权利义务不复存在，彼此丧失了约束力即为法律关系的（ ）A中止B终止C中断D暂停正确答案：B民事法律关系的终止是指民事法律关系主体之间的权利义务不复存在，彼此丧失了约束力。立井井筒施工采用伞形钻架配导轨钻机打眼时，炮眼深度宜取()m。A、12B、23C、35D、56答案：C解析：本题考核的是伞钻钻眼深度要求。立井掘进的钻眼工作，多数采用风动凿岩机，如YT-23等轻型凿岩机以及YGZ系列导轨式重型凿岩机。前者用于人工手持打眼，后者用于配备伞形钻架钻眼。伞钻钻眼深度一般为35m。导线连接正确的是（）。A.其接触电阻不应超过同长度导线电阻的1.2倍B.导线连接处机械强度不应低于导线强度的70%C.在任一档距内的每条导线，只能有两个接头D.不同金属、不同截面的导线，不一定只在杆上跳线处连接答案：A解析：2022版教材P57页 （1）导线连接应该接触良好，其接触电阻不应超过同长度导线电阻的1.2倍（2）导线连接处应有足够的机械强度，其强度不应低于导线强度的95%（3）在任一档距内的每条导线，只能有一个接头（4）不同金属，不同截面的导线，只能在杆上跳线处连接， #根据水利工程工程量清单计价规范GB50501-2022，工程量清单由( )组成。A.分类分项工程量清单B.措施项目清单C.其他项目清单D.零星工作项目清单E.临时工程项目清单答案：A,B,C,D解析：2022版教材P165页 工程量清单是投标报价的重要依据。根据水利工程工程量清单计价规范GB505012022,工程量清单由分类分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和零星工作项目清单组成。22年二级建造师考试真题及详解8篇 第6篇某设备重量85t，施工现场拟采用两台自行式起重机抬吊方案进行就位，其中索吊具重量3t，自制专用抬梁重量5t，风力影响可略。制定吊装方案时，最小计算载荷为()。A、106.48tB、108.90tC、112.53tD、122.76t答案：C解析：计算荷载的一般公式为：Qj=K1K2Q。其中，Qj为计算荷载；K1为动荷载系数，为1.1；K2为不均衡荷载系数，为1.11.2；Q为设备及索吊具重量。题中最小计算荷载=1.1*1.1*(85+3+5)=112.53(t)。常用混凝土的基本性能和施工中的技术要求包括（ ）。A.各组成材料经拌合后形成的拌合物应具有一定的和易性，以满足拌合、浇筑等工作要求B.混凝土应在规定龄期达到设计要求的强度C.硬化后的混凝土应具有适应其所处环境的耐久性D.经济合理，在保证质量前提下，节约造价E.尽量采用强度等级高的水泥答案：A,B,C,D解析：P17-19常用混凝土的基本性能和施工中的技术要求包括以下四项内容:1.各组成材料经拌合后形成的拌合物应具有一定的和易性，以满足拌合、浇筑等工作要求;2.混凝土应在规定龄期达到设计要求的强度;3.硬化后的混凝土应具有适应其所处环境的耐久性;4.经济合理，在保证质量前提下，降低造价。节能建筑评价标准规定，透明幕墙材料要求复试的项目有( )。A.厚度B.密度C.可见光透射比D.玻璃遮阳系数E.中空玻璃露点答案：C,D,E解析：2022版教材P317页 (1)围护结构施工中使用的保温隔热材料的性能指标应符合表2 A33204 1-1的规定，透明幕墙节能材料要求同门窗节能工程。建筑材料和产品进行的复检项目应符合表2A3 32041-2的规定，透明幕墙材料要求复试中空玻璃露点、玻璃遮阳系数、可见光透射比。不合格处置应根据不合格的严重程度按( )等情况进行处理。A.返工、返修B.报废C.让步接收D.继续使用E.降级使用答案：A,B,C,E解析：2022版教材P256 不合格处置应根据不合格严重程度，按返工、返修，让步接收或降级使用，拒收或报废四中情况进行处理。按照注册建造师执业工程规模标准的规定，下列属于大型规模的工程是（）。A.长5KM的高速公路路面工程B.6×40M的桥梁工程C.长0.8KM的隧道工程D.单项合同金额2500万元的路基工程答案：A解析：2022版教材P354根据中华人民共和国建设部2022年7月4日印发的注册建造师执业工程规模标准（试行）（建市2022171号）文，公路工程注册建造师执业工程规模标准见表2B332022。管道系统进行压力试验前，应从待试管道拆下或加以隔离的组成件有（）。 A.单向阀B.安全阀C.爆破片D.调节阀E.膨胀节答案：B,C解析：本题考核的是管道系统压力试验前应具备的条件。管道系统压力试验前应具备的条件包括：(1)试验范围内的管道安装工程除防腐、绝热外，已按设计图纸全部完成，安装质量符合有关规定；(2)焊缝及其他待检部位尚未防腐和绝热；(3)管道上的膨胀节已设置了临时约束装置；(4)试验用压力表在周检期内并已经校验，其精度符合规定要求，压力表不得少于两块；(5)符合压力试验要求的液体或气体已经备齐；(6)管道已按试验的要求进行了加固；(7)待试管道与无关系统已用盲板或其他隔离措施隔开；(8)待试管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下或加以隔离；(9)试验方案已经过批准，并已进行了技术安全交底；(10)在压力试验前，相关资料已经建设单位和有关部门复查。22年二级建造师考试真题及详解8篇 第7篇 路基施工包括挖土、填土、松土、运土、（ ）等工序。A装土B卸土C换土D修整E压实正确答案：ABDE属于骨架植物防护的是（ ）。A.水泥混凝土空心块护坡B.挂网喷护C.喷混植生D.护面墙答案：A解析：2022版教材P301. 浆砌片石（或混凝土）骨架植草防护施工2. 水泥混凝土空心块护坡施工。（2022年）关于建设工程施工现场环境污染处理措施的说法，正确的是（?）A.存放化学溶剂的库房地面和高250mm墙面必须进行防渗处理B.所有固体废弃物必须集中储存且有醒目标识C.施工现场搅拌站的污水可经排水沟直接排入城市污水管网D.现场气焊用的乙炔发生罐产生的污水应倾倒在基坑中答案：A解析：B错误。施工现场设立专门的固体废弃物临时贮存场所，用砖砌成池，废弃物应分类存放，对有可能造成二次污染的废弃物必须单独贮存、设置安全防范措施且有醒目标识。对储存物应及时收集并处理，可回收的废弃物做到回收再利用。C错误。施工现场搅拌站的污水、水磨石的污水等须经排水沟排放和沉淀池沉淀后再排入城市污水管道或河流，污水未经处理不得直接排入城市污水管道或河流。D错误 。对于现场气焊用的乙炔发生罐产生的污水严禁随地倾倒，要求专用容器集中存放，并倒入沉淀池处理，以免污染环境。空调设备自动监控中的温度传感器是通过变送器将其温度变化信号转换成()电信号。A、010mAB、020mAC、010VACD、010VDC答案：D解析：由传感元件和变送器组成，以热电阻或热电偶作为传感元件，有lK欧姆镍电阻、lK欧姆和100欧姆电阻等类型，通过变送器将其与温度变化成比例的阻值信号转换成的010VD(420mA)电信号。选D下列选项中，对施工单位的质量责任和义务表述正确的是（ ）。A、 总承包单位不得将主体工程对外分包B、 分包单位应当按照分包合同的约定对建设单位负责C、 总承包单位与每一个分包单位就各自分包部分的质量承担连带责任D、 施工单位在施工中发现设计图纸有差错时，应当按照国家标准施工E、 在建设工程竣工验收合格之前，施工单位应当对质量问题履行保修义务答案：A,C解析：施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。A对。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。C对。选AC#下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有（）。A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言B.与书证原件核对无误的复印件C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品D.无正当理由未出庭作证的证人证言答案：B解析：不能单独作为认定案件事实的证据：未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言；与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言；存有疑点的视听资料；无法与原件、原物核对的复印件、复制品；无正当理由未出庭作证的证人证言。22年二级建造师考试真题及详解8篇 第8篇当设计无要求时，后张预应力混凝土结构底模拆除的时间规定是（ ）。A.预应力筋铺设前B.预应力筋铺设后C.预应力筋张拉前D.预应力筋张拉完毕后答案：D解析：对于后张预应力混凝土结构构件，侧模宜在预应力张拉前拆除；底模支架不应在结构构件建立预应力前拆除。即侧模受到的力小，可以在张拉前拆除，但是底模受力大，不应在结构构件建立预应力前拆除。不是隧道火灾自动报警系统构成的是（ ）。A.传输通道B.监控分中心的火灾报警控制器C.报警按钮D.洞内火灾检测设备答案：C解析：2022版教材P187自动报警系统由洞内火灾自动检测设备，监控分中心（监控所）的火灾报警控制器，以及传输通道等组成。 案例2某住宅工程以公开招标的形式确定了中标单位。招标文件规定，以固定总价合同承包。签订施工合同时，施工图设计尚未完成。中标的建筑公司中标后经过艰苦谈判确定合同价850万元。该建筑公司认为工程结构简单并且对施工现场、周围环境非常熟悉，未到现场进行勘查；另外考虑工期不到一年，市场材料价格不会发生太大的变化，所以就接受了固定总价的合同形式。合同条款中规定：1.乙方按业主代表批准的施工组织设计（或施工方案）组织施工，乙方不承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。2.甲方向乙方提供场地的工程地质和地下主要管线资料，供乙方参考使用。问题：1.双方选择固定总价合同形式是否妥当？乙方承担哪些主要风险？乙方做法有哪些不足？2.建设工程合同按照承包工程计价方式分为哪几类？3.合同条款中有哪些不妥之处？正确答案：1.（1）该工程择固定总价合同形式不妥当。因为项目的工程量难以确定。双方风险较大。采用固定总价合同形式承包，乙方只要承担两方面的风险：工程量计算失误的风险和单价计算失误的风险。尽管工程结构形式简单，但毕竟施工图设计尚未完成。乙方必须认真地进行现场考察以准确计算工程量。另外固定总价合同由乙方承担材料设备涨价的风险，乙方认为工期不到一年不会由太大的价格变化是缺乏依据的盲目行为。（2）建设工程合同按照承包工程计价方式可分为：固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。其中固定价格合同又可分为固定总价合同和固定单价合同。（3）第2条中“供乙方参考使用”提法不当，应改为“保证资料（数据）真实、准确”，作为乙方现场施工的依据。按照我国法的形式，下列与工程建设相关的法规中，属于行政法规的是（）。A.建设工程质量管理条例B.北京市招标投标条例C.招标投标法D.工程建设项目施工招标投标办法答案：A解析：2022版教材P3页现行的建设行政法规主要有建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例、建设工程勘察设计管理条例、城市房地产开发经营管理条例等。 #关于仲裁调解的说法，正确的是( )A.仲裁庭必须先行调解B.调解不成的不能径行作出裁决书C.仲裁调解书与裁决书具有同等的法律效力D.经仲裁庭调解双方当事人达成协议的，仲裁庭不能制作裁决书答案：C解析：参见教材P317。A项错误在于仲裁庭可以先行调解，非必须；B项所述错误，调解不成的应及时 作出裁决书；D项达成调解协议的，也可以制作裁决书。 根据本路段路面的施工特点，患（ ）的人员不宜从事沥青作业。A严重贫血病B皮肤病C严重关节炎D结膜炎E感冒正确答案：BD