一级建造师答疑精华6卷.docx

一级建造师答疑精华6卷一级建造师答疑精华6卷 第1卷某抢险救灾工程，工期紧迫，无法按常规编制招标文件，则在招标时宜采用成本加酬金合同形式中的（ ）。A.成本加固定比例费用合同B.成本加奖金合同C.成本加固定费用合同D.最大成本加费用合同答案：A解析：2022教材P297 / 2022教材P293（二）成本加固定比例费用合同工程成本中直接费加一定比例的报酬费，报酬部分的比例在签订合同时由双方确定。这种方式的报酬费用总额随成本加大而增加，不利于缩短工期和降低成本。一般在工程初期很难描述工作范围和性质，或工期紧迫，无法按常规编制招标文件招标时采用。（2022年真题）关于项目进度计划和进度计划系统的说法，正确的是( )。A.进度计划系统由多个进度计划组成，是逐步形成的B.进度计划是实施性的，进度计划系统是控制性的C.业主方编制的进度计划是控制性的，施工方编制的进度计划是实施性的D.进度计划是项目参与方编制的，进度计划系统是业主方编制的答案：A解析：P114-115建设工程项目进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组成的系统，它是项目进度控制的依据。由于各种进度计划编制所需要的必要资料是在项目进展过程中逐步形成的，因此项目进度计划系统的建立和完善也有一个过程，它是逐步形成的。某施工单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建材。双方订立合同，约定该施工单位在施工的一年时间内可以使用该场地，并向该相邻企业支付用地费用。在此合同中，该施工单位拥有的权利是()。A.相邻权B.地役权C.土地出租权D.建设用地使用权答案：B解析：2022 / 2022版教材P19地役权，是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。根据水电建设工程质量管理暂行办法，负责组织调查较大事故的单位是()。A质量监督机构B项目法人C监理单位D项目主管部门答案：B解析：根据水电建设工程质量管理暂行办法规定，事故调查管理权限确定原则包括：(1)一般事故由项目法人组织设计、施工、监理等单位进行调查，调查结果报项目主管部门核备；(2)较大质量事故由项目主管部门组织调查组进行调查，调查结果报上级主管部门批准并报省级水行政主管部门核备；(3)重大质量事故由省级以上水行政主管部门组织调查组进行调查，调查结果报水利部核备；(4)特别重大质量事故由水利部组织调査。#某施工单位承包了跨湖区某大桥的滩地引桥施工，该引桥全长2420m，共44孔，每孔跨径55m。上部结构为预应力混凝土连续箱梁，桥跨布置为四跨一联，采用MSS55下行式移动模架施工，每联首跨施工长度为55m+8m，第2、3跨施工长度为55m，末跨施工长度为47m。事件一：移动模架两主梁通过牛腿支承托架支撑在桥墩墩柱或承台上，模板系统由两主梁支承（如图4-1、图4-2所示）。首跨施工主要工序为：（1）移动模架安装就位、调试及预压；（2）工序D；（3）底模及支座安装；（4）预拱度设置与模板调整；（5）绑扎底板及腹板钢筋；（6）预应力系统安装；（7）内模就位；（8）顶板钢筋绑扎；（9）工序E；（10）混凝土养护、内模脱模；（11）施加预应力；（12）工序F；（13）落模拆底模；（14）模架纵移。首跨施工完成后，开始移动模架，移动程序包括：（1）主梁（横梁）横向内移；（2）主梁（横梁）横向外移；（3）主梁（导梁）纵移过孔；（4）主梁（横梁）及模板系统就位；（5）解拆模板、降下主梁。事件二：模板安装完毕后，施工单位在浇筑混凝土前，对其平面位置及尺寸、节点联系及纵横向稳定性进行了检查。事件三：箱梁混凝土设计抗压强度为50MPa，施工过程中按规范与试验规程要求对混凝土取样制作边长为150mm的立方体标准试件进行强度评定，试件以同龄期者三块为一组，并以同等条件制作和养护，经试验测定，第一组三块试件强度分别为50.5MPa、51.5MPa、61.2MPa，第二组三块试件强度分别为50.5MPa、54.7MPa、57.1MPa，第三组三块试件强度分别为50.1MPa、59.3MPa、68.7MPa。事件四：上部结构箱梁移动模架法施工中，施工单位采取了如下做法：（1）移动模架作业平台临边护栏用钢管制作，并能承受1000N的可变荷载，上横杆高度为1.2m；（2）模架在移动过孔时的抗倾覆系数不得小于1.5；（3）箱梁混凝土抗压强度评定试件采取现场同条件养护；（4）控制箱梁预应力张拉的混凝土试件采取标准养护。事件五：根据交通运输部公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南（试行）要求，施工单位对该桥梁施工进行了总体风险评估，总体风险评估为级，施工过程中对大桥施工安全风险评估实行动态管理。1> 、写出图4-1、图4-2中构件A、B、C的名称。2> 、事件一中，写出箱梁施工的主要工序D、E、F的名称。写出首跨施工完成后模架移动的正确顺序（用编号表示）。3> 、事件二中，对安装完毕的模板还应进行哪些检查？4> 、分别计算或评定事件三中三组试件的混凝土强度测定值。5> 、逐条判断事件四中施工单位做法是否正确，并改正错误的做法。6> 、事件五中，是否需要对移动模架箱梁施工进行专项风险评估？为进行安全风险评估动态管理，当哪些因素发生重大变化时，需要重新进行风险评估？答案：解析：1> 、A是主梁（或主桁梁）、B是导梁（或鼻梁）、C是牛腿支承托架（或牛腿横梁）。2> 、工序D是侧模安装就位，E是箱梁混凝土浇筑，F是预应力管道压浆及封锚。模架移动的正确顺序为：（5）、（2）、（3）、（1）、（4）。3> 、还应检查顶部标高（或：顶部高程）、预拱度。4> 、第一组试件强度测定值为：51.5MPa，第二组试件强度测定值为：（50.5+54.7+57.1）/3=54.1MPa，第三组试件数据无效，不能用于强度测定。5> 、（1）正确；（2）正确；（3）错误，更正为“箱梁混凝土抗压强度评定试件应采取试验室标准养护”；（4）错误，更正为“控制箱梁预应力张拉的混凝土试件应采取现场同条件养护”。6> 、需要进行专项风险评估。当工程设计方案、施工方案、工程地质、水文地质、施工队伍等发生重大变化时，应重新进行风险评估。 总承包资格应该由谁认定？业主认定总承包商不奥存总承也费穆是否妥当？正确答案：总承包商的总承包资格应由建设行政主管部门审查确认（2分）。业主认定总承包商不具备总承包资格不妥当（1分）。设计单位进行初步设计时，应根据工程的构成分別编制单项或单位工程概算以及建设项目总概算。采用三阶段设计的工程在技术设计阶段应编制（ ）和修正总概算。A.概算 B.预算C.修正概算 D.总概算答案：C解析：轨道交通车辆一般采用电力牵引，为减小因漏泄电流而造成周围金属设施的腐蚀，要求钢轨与轨下基础有较高的（ ）性能。A、防水B、防潮C、绝缘D、A+B+C答案：C解析：2022教材P113 / 2022教材P114二）（3）轨道交通车辆一般采用电力牵引，以走行轨作为供电回路。为减小漏泄电流对周围金属设施的腐蚀，要求钢轨与轨下基础有较高的绝缘性能。一级建造师答疑精华6卷 第2卷根据实际情况采取地面预注浆、隧道内小导管注浆和衬砌结构背后注浆等措施，控制（ ）在允许范围。A、地层变形B、拱顶变形C、收敛变形D、地面变形答案：A解析：2022教材P372 / 2022教材P373（四）2.减少地面沉降措施（2）根据实际情况采取地面预注浆、隧道内小导管注浆和衬砌结构背后注浆等措施，控制地层变形在允许范围。中华人民共和国港口法（2022年6月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过)第四十五条规定对未经依法批准，建设港口设施使用港口岸线或违反港口规划建设港口、码头或者其他港口设施的由（）责令限期改正。A.海事管理机构B.港务监督C.县级以上地方人民政府或者港口行政管理部门D.海洋局答案：C解析：在网络计划中，工作总时差为5天，自由时差为3天。若该工作拖延了4天，则（ ）。A.不影响紧后工作B.不影响总工期C.总工期拖后1天D.总工期拖后了4天E.影响紧后工作1天答案：B,E解析：2022/2022教材P143三、时差总时差指的是在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。自由时差指的是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。本题总时差大于拖延工作时间，故不影响总工期；自由时差小于拖延工作时间，故影响紧后工作一天。 根据我国职业病目录，属于物理因素所致白9职业病是（ ）。A中暑B职业性哮喘C电光性皮炎D水泥尘肺正确答案：A施工准备工作的质量控制，包括（ ）。A.施工技术准备工作的质量控制B.质量控制点的管理C.现场施工准备工作的质量控制D.工序施工条件控制E.工程质量检查验收答案：A,C解析：2022/2022教材P174施工准备工作的质量控制的内容，包含以下三个方面：（1）施工技术准备工作的质量控制；（2）现场施工准备工作的质量控制；（3）工程质量检查验收的项目划分。下列工程材料中，能调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂有()。A.早强剂B.减水剂C.泵送剂D.引气剂答案：A解析：本题考核的是外加剂的使用。调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂有缓凝剂、早强剂和速凝剂等。?建设工程项目管理信息系统主要用于项目的（ ）。A.投标报价B.目标控制C.技术资料管理D.合同管理答案：B解析：2022教材P351 / 2022教材P345项目信息门户：项目信息门户是基于互联网技术为建设工程增值的重要管理工具，是当前在建设工程管理领域中信息化的重要标志。但是在工程界，对信息系统、项目管理信息系统、一般的网页和项目信息门户的内涵尚有不少误解。应指出，项目管理信息系统是基于数据处理设备的，为项目管理服务的信息系统，主要用于项目的目标控制。由于业主方和承包方项目管理的目标和利益不同，因此它们都必须有各自的项目管理信息系统。DWDM系统主要网络单元中，( )是无源器件。A.光合波器(OMU)B.光分波器(ODU)C.光波长转换器(OTU)D.光纤放大器(OA)E.中继器使用0TU答案：A,B解析：一级建造师答疑精华6卷 第3卷关于著作权说法，错误的是（ ）。A.合同双方没有规定著作权的归属，著作权属于受托人B.作者的署名权保护期限为作者终生及其死后 50 年C.公民合作作品，其使用权截止于最后死亡作者死亡后第 50 年 12 月 31 日D.在特定情况下,国家也可以成为著作权的主体答案：B解析：本题考查的是建设工程知识产权制度。作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。 建设工程监理合同标准条件中应包括（ ）等内容。A合同适用的法律B监理业务执行的起止时间C监理的工作范围和内容D合同生效、变更与终生正确答案：D 北方建筑公司承揽了某住宅小区的施工任务，2022年8月30 日竣工。但是，建设单位却没有按照合同约定及时支付工程款，2022年11月10日，北方建筑公司将建设单位告上法庭，要求建设单位支付工程款合计200万元。对此北方建筑公司应当选择 （ ）起诉。A基层人民法院B中级人民法院C高级人民法院D最高人民法院正确答案：A某项目经理部负责施工的移动通信基站安装工程包括39个基站的安装及调测工作，工期要求60d，工程保修期1年。项目经理部计划工程后期整理竣工资料。项目经理部在完成了5个基站以后，建设单位提出此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。由于此工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目经理部的认真管理，工程中未发生质量、安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进入到试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站2个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收一个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后1年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。1此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括哪些内容?2建设单位提出“工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理?项目经理部若要配合建设单位提出这个要求，应做哪些工作?3建设单位组织竣工验收的时间选择得合适吗?为什么?建设单位组织的竣工验收存在哪些问题?4建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题?5施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题?为什么?答案：解析：1此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、隐蔽工程签证记录、重大工程质量事故报告表、停(复)工报告、工程变更单和洽商记录、完工通知、验收证书、工程材料盘点单、交接书、备考表。虽然过程中未发生工程变更和质量、安全事故，但工程变更单和洽商记录、重大工程质量事故报告表仍然要附上，但需在上面标明“此工程未发生”相关事项的内容。 2如果建设单位已经报其上级主管单位批准以后，提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是合理的。 项目经理部若要配合建设单位提出的这个要求，应在部分验收以前将已完成的基站的竣工资料编制好，送交建设单位和监理单位审核，没有问题的话即可由建设单位组织，进行部分验收。对于验收中发现的问题，项目经理部尽快整改，并由建设单位和监理单位进行复验，没有问题以后即可进入试运行。 3建设单位组织竣工验收的时间选择得不合适。因为试运转的时间一般为3个月，而最后一个基站部分验收完后两个月就组织竣工验收显然是不合适的。建设单位组织的竣工验收存在的问题主要有：竣工验收的时间选择得不合适；参加竣工验收的单位还缺主管单位、维护单位、监理单位、质量监督机构等。 4建设单位在竣工验收后15d内备案；备案的单位选择错误，竣工验收的备案中存在的问题主要有：备案时间选择错误，应在竣工验收应在信息产业部或者省、自治区、直辖市通信管理局或者受其委托的通信工程质量监督机构办理。 5施工单位应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题。虽然建设单位通知施工单位的时间已经过了保修期，而且电池问题也应该不属于施工单位的责任，但施工单位从服务的角度考虑，还是应该配合建设单位处理此问题。处理此问题时，施工单位可以收取相应的费用。计算措施项目综合单价的方法不包括（ ）。A. 实物量法B. 总包法C. 分包法D. 参数法答案：B解析：本题主要考查措施项目费的计算方法。措施项目费是指为完成工程项目施工，而用于发生在该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目所支出的费用。措施项目费的计算方法一般有以下几种：（1）综合单价法这种方法与分部分项工程综合单价的计算方法一样，就是根据需要消耗的实物工程量与实物单价计算措施费。实物量法是依据施工图纸和预算定额的项目划分及工程量计算规则，先计算出分部分项工程量，然后套用预算定额（实物量定额）来编制施工图预算的方法。由定义可知此处的综合单价法即实物量法。（2）参数法计价参数法计价是指按一定的基数乘系数的方法或自定义公式进行计算。（3）分包法计价在分包价格的基础上增加投标人的管理费及风险费进行计价的方法。综上所述，本题为选非题，正确答案为B项。板桩建筑物锚碇系统拉杆安装时，拉杆的螺母应全部旋进，并有不少于（ ）个 丝扣外露。A. 1 2 B. 1 3C. 2 3 D. 2 4答案：C解析：设区的市级劳动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起()日内作出劳动能力鉴定结论，必要时，作出劳动能力鉴定结论的期限可以延长30日。A.30B.45C.60D.90答案：C解析：本题考核的是劳动能力鉴定。劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出申请，并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料。设区的市级劳动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起60日内作出劳动能力鉴定结论，必要时，作出劳动能力鉴定结论的期限可以延长30日。背景资料：某施工单位承建了一段二级公路路基工程，其中K3+220K3+650 为高填方路堤。路基填方高度最高为21.2m，地面以下有约6m 的软土层。施工单位采用强夯处理地基，采用水平分层填筑路堤。高镇方路堤楼断面示意图如图1 所示。（注：本图单位以cm 计，路基两侧超宽填筑50cm）施工过程中发生如下事件:事件一:施工单位在已碾压整平的场地内做好了周边排水沟，布设了竖向排水体，并在强夯区地表铺设了垫层。在施工场地内选择一块有代表性的地段作为试验区，面积200m2。试夯结束后在规定时间段内，对试夯现场进行检测，井与试夯前测试数据进行对比，以检验设备及夯击能是否满足要求，确定间歇时间、夯击间距、夯击次数等施工参数，确定强夯处理的施工工艺。强夯处理范围为坡脚边缘。事件二：施工单位确定的强夯施工工序主要包括:夯点布设、施工准备、场地平整、试夯、主夯、检查验收、副务、满夯。事件三:施工期间，施工单位对高填方路堤进行了动态观察，即沉降观测，用路堤中心线地面沉降速率每昼夜不大于10-15mm 控制路堤稳定性。问题:1、分别写出图1 中标注H 以及A 所对应的术语名称。强夯区铺设的垫层材料采用哪种类型？试列举两种具体材料。2、指出事件一中存在的错误并改正。补充通过试夯还可以确定的施工参数。3、写出事件二中强夯施工的正确工序。(写出数字编号即可)4、补充事件三中，施工单位对软土地区路堤施工还必须进行的动态观测项目及控制标准。答案：解析：1、H：边坡高度;A：分级过渡台阶(护坡道)。强夯区铺设的垫层材料：采用坚硬粗颗粒材料，例如碎石，矿渣。2、错误一：试夯区面积200 ；正确做法：试夯面积不应小于500 ；错误二：处理范围为坡脚边缘；正确做法：处理范围应超出路堤坡脚，每边超不小于3 米。同时坡脚外增加一排置换桩。单机夯击力，夯击遍数。3、4、公路施工过程中还应该进行水平位移监测。控制标准：施工期间坡脚水平位移速率每昼夜不大于5mm 控制路堤稳定性。一级建造师答疑精华6卷 第4卷下列城镇道路的沥青混合料面层中，不属于结构层的是（ ）。A、上面层B、中面层C、下面层D、粘结层答案：D解析：2022/2022教材P3（四）面层与材料（1）高级沥青路面面层可划分为磨耗层、面层上层、面层下层，或称之为上（表）面层、中面层、下（底）面层。粘层不属于结构层下列合同实施偏差的调整措施中，属于组织措施的是()（2022）A.增加人员投入B.增加资金投入C.变更技术方案D.变更合同条款答案：A解析：根据合同实施偏差分析的结果，承包商应该采取相应的调整措施，调整措施可以分为：( 1 ) 组织措施，如增加人员投入，调整人员安排，调整工作流程和工作计划等；( 2 ) 技术措施，如变更技术方案，采用新的高效率的施工方案等；( 3 ) 经济措施，如增加投入，采取经济激励措施等；( 4 ) 合同措施，如进行合同变更，签订附加协议，采取索赔手段等。选项B属于经济措施；选项C属于技术措施；选项D属于合同措施。在合同实施过程中，项目法人可向承包人推荐分包人的条件是（ ）。A.由于承包人原因导致某分部工程施工质量不满足合同要求B.由于承包人原因导致工期拖延，承包人无力在合同规定期限内完成合同任务C.由于重大设计变更导致施工方案重大变化，承包人要求增加投资的D.由于施工总承包单位更换的项目经理不称职答案：B解析：在合同实施过程中，有下列情况之一的，项目法人可向承包人推荐分包人： 由于重大设计变更导致施工方案重大变化，致使承包人不具备相应的施工能力；由于承包人原因，导致施工工期拖延，承包人无力在合同规定的期限内完成合同任务；项目有特殊技术要求、特殊工艺或涉及专利权保护的。沿海港口水工建筑及装卸机械设备安装工程船舶机械艘(台)班费用定额组成中的第一类费用，包括()。A.机械大修费B.动力费C.船舶航修费D.船舶小修费E.辅助设施费答案：A,C,D,E解析： 网络优化中参数调整的内容很多，从BSS侧看，主要包括( )。A.交换容量B.中继数量C.信道数量D.天线方位角E.小区参数 答案：C,D,E解析：网络优化中系统参数调整的内容有很多，从BSS侧来看，主要包含基站或天线的位置、方位角或下倾角、增加信道数、小区参数等。预裂爆破是沿开挖边界布置密集炮孔，采取不耦合装药或装填低威力炸药，在()起爆，从而在爆区与保留区之间形成预裂缝，以减弱主爆孔爆破对保留岩体的破坏并形成平整轮廓面的爆破作业。A.主爆区之后B.主爆区之前C.保留区之后D.保留区之前答案：B解析：爆破安全规程GB 67222022中对预裂爆破的定义是，预裂爆破是沿开挖边界布置密集炮孔，采取不耦合装药或装填低威力炸药，在主爆区之前起爆，从而在爆区与保留区之间形成预裂缝，以减弱主爆孔爆破对保留岩体的破坏并形成平整轮廓面的爆破作业。因此，答案为B。关于通信网拓扑结构的说法，正确的是()。A.网状网可靠性高B.星形网传输网链路成本高C.总线型网稳定性差D.环形网扩容不方便E.复合型网经济性差答案：A,C,D解析：本题考核的是通信网拓扑结构。在通信网中，所谓拓扑结构是指构成通信网的节点之间的互连方式。基本的拓扑结构有：(1)网状网。其优点是线路冗余度大，网络可靠性高，任意两点问可直接通信；缺点是线路利用率低，网络成本高，另外网络的扩容也不方便，每增加一个节点，就需增加N条线路。故选项A正确。(2)星形网。其优点是降低了传输链路的成本，提高了线路的利用率；缺点是网络的可靠性差，一旦中心转接节点发生故障或转接能力不足时，全网的通信都会受到影响。故选项B错误。(3)环形网。其优点是结构简单，容易实现，双向自愈环结构可以对网络进行自动保护；缺点是节点数较多时转接时延无法控制，并且环形结构不好扩容。故选项D正确。(4)总线型网。其优点是需要的传输链路少，节点间通信无需转接节点，控制方式简单，增减节点也很方便1缺点是网络服务性能的稳定性差，节点数目不宜过多，网络覆盖范围也较小。故选项C正确。(5)复合型网。复合型网是由网状网和星形网复合而成的。它以星形网为基础，在业务量较大的转接交换中心之间采用网状网结构，因而整个网络结构比较经济，且稳定性较好。故选项E错误。甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2022 年5 月5 日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由( )向负有安全生产监督管理职责的部门报告。A.甲建筑公司或乙建筑公司B.甲建筑公司C.乙建筑公司D.甲建筑公司和乙建筑公司答案：B解析：实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。一级建造师答疑精华6卷 第5卷下列关于招投标中的开标、决标工作，做法正确的是（）。A.开标应公开，开标后是评标工作B.投标人可推荐委托人参加开标会议C.中标前不允许彼此商量投标价格D.招标人应根据评标情况确定中标人E.根据招标人委托可由评标委员会确定中标人答案：A,C,D,E解析：本题主要考察开标与决标工作。招投标工作的基本程序包括招标、投标、开标、评标、定标五个程序。因而选项A是正确的。投标人应参加开标会议。因而，选项B不正确。投标人可以对唱票进行必要的解释，但是不能超过投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容；投标人的解释内容将被记录在案，作为评标考虑的一方面内容。因而，选项C是正确的。确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。招标人应该根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。因而，选项D和E是正确的。综上，本题答案应为A、C、D、E。工业炉砌筑工程施工及验收规范规定：当工业炉砌筑冬期施工时，高铝水泥耐火浇注料的水温不应超过（ ）。A.10B.30C.40D.60答案：B解析：教材P155调制耐火浇注料的水可以加热，加热温度为:硅酸盐水泥耐火浇注料的水温不应超过60，高铝水泥耐火浇注料的水温不应超过30。 施工成本控制的依据包括（ ）。A承包合同B会计核算C进度报告D工程变更E成本计划正确答案：ACDE下列关于三级配电系统的设置说法， 正确的是（）。A.可以用同一开关箱直接控制两个以上插座B.固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为0.81.6C.移动式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为1.41.6D.总配电箱应设置在靠近进场电源的区域答案：D解析：A.不得用同一开关箱直接控制两个以上插座B.移动式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 0.81.6C.固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为 1.41.6考前黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 振动沉桩法的优点包括（）A.构造简单B.使用方便C.效能高D.所用机具设备多E.适用范围较宽答案：A,B,C解析：2022版教材页码P71-76振动沉桩法的优点是设备构造简单，使用方便，效能高，所用机具设备亦少;其缺点是适用范围较窄，不宜用于黏性土以及土层中夹有孤石的情况。 现场试验室建成后，必须经（）部门验收合格，项目管理机构批准后，方可投入使用。A.设计B.监理C.施工D.质检 答案：B解析： 投标保证金的形式通常有( )。A交付现金B银行保函C保险公司出具的投标保证书D物品抵押E不可撤销信用证正确答案：ABCE（2022年真题）光伏发电设备安装中，不使用的支架是（ ）。A.固定支架 B.滑动支架 C.跟踪支架 D.可调支架答案：B解析：光伏发电设备主要由光伏支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气设备等组成。光伏支架包括跟 踪式支架、固定支架和手动可调支架等。一级建造师答疑精华6卷 第6卷施工单位在承接工程后，并拟定日期准备开工，试问：（1）何时为正式开工期？(2)什么情况下可延长施工期？（3）暂停施工的工期能否补偿？答案：解析：(1)施工单位应在合同专用条款中约定的期限内，向监理工程师提交开工申请报告，经监理工程师审查，并报建设单位批准后，监理工程师应在合同条款中约定的期限内发布 开工令。施工单位应在开工令中指定的日期内开工。(2)出现下列情况时，经监理工程师确认并报建设单位批准，施丁期可以延长：设计变更或工程量增加造成工程延误；不可抗力或地质条件变化造成工程延误；建设单位原因造成工程延误；合同专用条款中约定的其他情况。(3)在确有必要，监理工程师通知施工单位暂停施工，停工责任在施丁单位时，停工损失由施工单位承担，施工期不予延长。若由于监理工程师的指令错误或停工责任在建设单位时，施工单位停工的经济损失由建设单位承担，由此影响的施工期相应延长。压缩机按压缩气体方式可分为容积型和（ ）两大类。A.转速型B.轴流型C.动力式D.螺杆型答案：C解析：教材P12接照压缩气体方式可分为容积式压缩机和动力式压缩机两大类。（2022年广东海南）在沉井的构造中，沉井的主要组成部分是（ ）。A.刃脚B.井筒C.横梁D.底板答案：B解析：A 项、C 项和 D 项均是沉井的组成部分，但不是主要组成部分；沉井的主要组成部分是井筒。钢结构制作和安装单位应按规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的（）试验和复验，合格后方可进行安装。A.扭矩系数B.紧固轴力C.弯矩系数D.抗滑移系数答案：D解析：本题考查的是高强度螺栓连接(1)钢结构制作和安装单位应按规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数 试验和复验，现场处理的构件摩擦面应单独进行抗滑移系数试验。合格后方可进行安装。 (2)高强度螺栓连接处的摩擦面可根据设计抗滑移系数的要求选择处理工艺，抗滑 移系数应符合设计要求，采用手工砂轮打磨时，打磨方向应与受力方向垂直。所以本题答案为D 某企业2022年度存货平均余额300万元，其中超储积压等不合理占用额20万元。2022年生产增长10%，存货周转加速率5%(含成本降低因素)，2022年度存货资金占用量是（ ）万元。A266B269C280D292.6正确答案：D公式：存货资金占用量=(存货上年平均余额-不合理占用) ×(1+本年度生产增长率)×(1-本年度存货周转加速率)=(300万元-20万元)×(1+l0%)×(1-5%)=308万元×(1-5%)=292.6万元 大型养护机械对线路进行整道作业的内容包括()。A.抄平B.起拨道C.补砟D.捣固E.动力稳定答案：A,B,D,E解析：下列施工成本管理的措施中，属于技术措施的是（）。A、加强施工任务单的管理 B、编制施工成本控制工作计划 C、确定最合适的施工机械方案 D、寻求施工过程中的索赔机会答案：C解析：施工成本管理的任务和措施。选项AB属于是组织措施；选项D属于合同措施。建设工程事故处理的原则一般不包括（ ）。A.事故单位未受到处理不放过B.事故原因未查清不放过C.事故责任人未受到处理不放过D.事故未制定整改措施不放过答案：A解析：