全国各省造价员考试《建设工程造价管理基础知识》名师精讲.docx

教 材：建立工程造价管理根底学问 中国建立工程造价管理协会编 中国方案出版社 第一章 建立工程造价管理相关法规与制度 §1.1 增 建立工程造价管理相关法律法规一. 建筑法中华人民共和国建筑法1. 建 筑 许 可 依据国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证； 申 请 施 工 许 可 证 应 具 备 的 条 件：a) 已办理建筑工程用地批准手续；b) 在城市规划区里的建筑工程，已取得规划许可证；c) 须要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；d) 已经确定建筑施工单位；e) 有满足施工须要的施工图纸及技术资料；f) 有保证工程质量和平安的具体措施；g) 建立资金已经落实；h) 法律, 行政法规规定的其他条件。 施 工 许 可 证 的 有 效 期 限：建立单位应自领取许可证之日起3个月内开工，延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或延期超时的，许可证自动废止。 在建工程因故中止施工的，建立单位应自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并做好维护管理工作。 批准开工的建筑工程因故不能按期开工超过6个月的，应重新办理开工报告批准手续。2. 建筑工程承发包 联合承包：联合承包的各方对承包合同承当连带责任，并应按资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程；将共同投标协议连同投标文件一并提交； 除总承包合同已约定的分包外，须经建立单位认可； 但制止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，或将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义全部转包给他人；制止分包单位将其承包的工程再分包； 建筑工程总承包单位按总承包合同约定对建立单位负责，分包单位按分包合同约定对总承包单位负责，总承包单位和分包单位就分包工程对建立单位承当连带责任；3. 建筑工程监理实施建筑工程监理前，建立单位应将托付的工程监理单位, 监理内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业；4. 建筑平安生产管理1) “平安第一, 预防为主的方针2) 平安生产责任制度和群防群治制度3) 施工现场平安有建筑施工企业负责；实行施工总承包的，由总承包单位负责，分包单位向总承包单位负责；建筑施工企业须为从事危急作业的职工办理意外损害保险，支付保险费； 二. 增合同法1. 合同的主体：自然人, 法人, 其他组织： 2. 合同的根本原那么：同等, 自愿, 公允, 醇厚信用, 合法的原那么三. *其他相关法律法规1. 价格法中华人民共和国价格法1) 政府在必要时，可对以下商品和效劳价格实行政府指导价或政府定价： 与国民经济开展和人民生活关系重大的极少数商品价格； 资源稀缺的少数商品价格； 自然垄断经营的商品价格； 重要的公用事业价格； 重要的公益性效劳价格。2) 干预措施：限定差价率或利润率, 规定限价, 实行提价申报制度和调价备案制度。2. 土地管理法中华人民共和国土地管理法 我国实行土地的社会主义公有制，即全民全部制和劳动群众集体全部制； 国家实行土地用途管理制度，分为农用地, 建立用地和未利用地； 土地利用总体规划实行分级审批。1) 建立用地 涉及农用地转为建立用地的，应办理农用地转用审批手续； 征收耕地的补偿费用包括：土地补偿费, 安置补助费以及土地附着物和青苗的报偿费； 以下建立用地，经县级以上人民政府依法批准，可以划拨方式取得：A.国家机关用地和军事用地；B.城市根底设施用地和公益事业用地；C.国家重点扶持的能源, 交通, 水利等根底设施用地；D.法律, 行政法规规定的其他用地。 临时运用土地期限一般不超过两年，并不得修建永久性建筑物； 有以下情形之一的，有关政府土地行政主管部门报经原批准用地的人民政府或有批准权的人民政府批准，可以收回国有土地运用权； a) 为公共利益须要运用土地的； 对土地运用权人应赐予适当补偿b) 为实施城市规划进展旧城区改建，须要调整运用土地的；c) 土地出让等有偿运用合同约定的运用期限届满，土地运用者未申请续期或申请续期未获批准的；d) 因单位撤销, 迁移等缘由，停顿运用原划拨的国有土地的；e) 马路, 铁路, 机场, 扩厂等经核准报废的。3. 保险法中华人民共和国保险法1) 保险合同可以分为财产保险合同和人身保险合同；2) 投保人成心不履行照实告知义务的，保险人保险人有权解除保险合同，对于保险合同解除前发生的保险事故，不承当赔偿或给付保险金的责任，并不退还保险费；3) 投保人因过失未履行照实告知义务的，保险人有权解除保险合同，对保险事故的发生有严峻影响的，保险人对于保险合同解除前发生的保险事故，不承当赔偿或给付保险金的责任，但可以退还保险费；4) 财产保险合同 建筑工程一切险和安装工程一切险均属财产保险； 保险责任开场前，投保人要求解除合同的，应向保险人支付手续费，保险人应退还保险费。保险责任开场后，投保人要求解除合同的，保险人可收取自保险责任开场之日起至合同解除之日止期间的保险费，剩余局部退还投保人； 保险事故发生后，被保险人为防止或削减保险标的的损失所支付的必要的, 合理的费用，由保险人承当。保险人所承当的数额在保险标的损失赔偿金额以外另行计算，最高不超过保险金额的数额； 保险人, 被保险人为查明和确定保险事故的性质, 缘由和保险标的的损失程度所支付的必要的, 合理的费用，由保险人承当；5) 人身保险合同 投保人申报的被保险人年龄不真实，并且其真实年龄不符合合同约定的年龄限制的，保险人可以解除合同，并扣除手续费后，向投保人退还保险费，但自合同成立之日起逾二年的除外； 投保人如超过规定的期限60日未支付当期保险费的，合同效力中止； 保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付； 合同效力中止的，经保险人与投保人协商并达成协议，在投保人补交保险费后，合同效力复原。但合同效力中止之日起二年内未达成协议的，保险人有权解除合同。 投保人解除合同，保险人应自接到解除合同通知之日起30日内，退还保险费。 无论哪方解除合同，投保人已交足二年以上保险费的，保险人应按合同约定退还保险单的现金价值。投保人未交足二年保险费的，保险人应在扣除手续费后，退还保险费； 人身保险的受益人由被保险人或投保人指定，投保人指定受益人是须经被保险人同意；4. 税收相关法律法规中华人民共和国税收征收管理方法1) 自领取营业执照之日起30日内，应持有关证件，向税务机关申报办理税务登记；2) 应自工商行政管理机关办理变更登记之日起30日内或在向工商行政管理机关申请办理注销登记之前，持有关证件向税务机关申报办理变更或注销税务登记；3) 纳税人因有特别困难，可延期缴纳税款，但最长不得超过三个月，否那么从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金；4) 税率分为：比例税率, 累进税率全额累进税率, 超额累进税率和定额税率；5) 按税收征收对象不同，税收可分为：流转税, 所得税, 财产税, 资源税和行为税, 城镇土地运用税五种。§1.2 建立工程造价管理制度国务院建立主管部门审定甲级工程造价询问企业的资质；一 建立工程造价专业人员资格管理1. 造价工程师执业资格制度 初始注册：自执业资格证书签发之日起一年内提出注册申请，初始注册有效期为四年； 持续注册：应在注册有效期满30日前申请持续注册，有效期为四年； 变更注册：变更注册后持续原注册有效期； 增以下情形之一的不予注册；a) 不具有完全民事行为实力的；b) 申请在两个或两个以上单位注册的；c) 未到达造价工程师接着教化合格标准的；d) 前一个注册期内工作业绩达不到规定标准或未办理暂停执业手续而脱离工程造价业务岗位的；e) 受刑事处分, 刑事处分尚未执行完毕的；f) 因工程造价业务活动受刑事处分，自刑事处分执行完毕之日起至申请注册之日止不满五年的；g) 因前项规定以外缘由受刑事处分，自处分确定之日起至申请注册之日止不满三年的；h) 被撤消注册证书，自被处分确定之日起至申请注册之日止不满三年的；i) 以欺瞒, 贿赂等不正值手段获准注册被撤销，自被撤销注册之日起至申请注册之日止不满三年的；j) 法律, 法规规定不予注册的其他情形。 注册造价工程师有权发起设立工程造价询问企业； 接着教化，分必修课和选修课，每一注册有效期各为60学时。2. 造价员从业资格制度1) 全国建立工程造价员资格证书原那么每3年检验1次；2) 有以下情形之一者，验证不合格或注销证书和专用章： 无工作业绩； 脱离工程造价业务岗位的； 未按规定参与接着教化的； 以不正值手段取得全国建立工程造价员资格证书的； 在建立工程造价活动中有不良记录的； 涂改全国建立工程造价员资格证书和转借专用章的； 在两个或两个以上单位以造价员名义从业的；3) 接着教化：参与接着教化的时间原那么上不得少于30小时/3年；二 增合同法1 1.合同的主体：自然人, 法人, 其他组织2 合同的根本原那么：同等, 自愿, 公允, 醇厚信用, 合法的原那么三 增建立工程造价询问企业管理1. 工程造价询问企业资质等级标准：1) 乙级资质标准企业出资人中，注册造价工程师人数不低于出资人总数的60%，且其出资额不低于企业注册资本总额的60%；技术负责人已取得造价工程师注册证书，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作十年以上；专职从事工程造价专业工作的人员不少于12人，其中具有工程或工程经济类中级及以上专业技术职称的人员不少于8人，取得造价工程师注册证书的人员不少于6人，其他人员具有从事工程造价专业工作的经验；企业注册资本不少于人民币50万元；暂定期内工程造价询问营业收入累计不低于人民币50万元；2) 甲级资质标准 已取得乙级工程造价询问企业资质证书满三年； 企业出资人中，注册造价工程师人数不低于出资人总数的60%，且其出资额不低于企业注册资本总额的60%； 技术负责人已取得造价工程师注册证书，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作十五年以上； 专职从事工程造价专业工作的人员不少于20人，其中具有工程或工程经济类中级及以上专业技术职称的人员不少于16人，取得造价工程师注册证书的人员不少于10人，其他人员具有从事工程造价专业工作的经验； 企业与专职专业人员签订劳动合同，且专职专业人员符合国家规定的职业年龄出资人除外； 专职专业人员人事档案关系有国家认可的人事代理机构代为管理； 企业注册资本不少于人民币100万元； 具有固定的办公场所，人均办公建筑面积不少于10平方米； 技术档案管理制度, 质量限制制度, 财务管理制度齐全； 企业为本单位专职专业人员办理的社会根本养老保险手续齐全； 暂定期内工程造价询问营业收入累计不低于人民币500万元； 在申请核定资质等级之日前三年内无违规行为。 2. 工程造价询问企业的业务承接1) 甲级工程造价询问企业可从事各类建立工程的工程造价询问业务；乙级工程造价询问企业可从事工程造价5000万元人民币以下的各类建立工程的工程造价询问业务；2) 工程造价询问企业设立分支机构，应自领取分支机构营业执照之日起30日内备案：3) 省, 自治区, 直辖市人民政府建立主管部门应在承受备案之日起20日内，报国务院建立主管部门备案；4) 应由设立分支机构的工程造价询问企业负责承接业务, 订立合同, 出具工程造价成果文件；5) 工程造价询问企业跨省, 自治区, 直辖市承接业务，应自承接业务之日起30日内到建立工程所在地省, 自治区, 直辖市人民政府建立主管部门备案。3. 工程造价询问企业的法律责任1) 资质申请或取得的违规责任 申请人隐瞒有关状况或供应虚假材料申请工程造价询问企业资质的，不予受理或不予资质许可，并赐予警告，申请人在一年内不得再次申请工程造价询问企业资质； 以欺瞒, 贿赂等不正值手段取得工程造价询问企业资质的，由县级以上地方人民政府的建立主管部门或有关专业部门赐予警告，并处1万元以上3万元以下的罚款，申请人三年内不得再次申请工程造价询问企业资质。2) 经营违规责任 未取得工程造价询问企业资质从事工程造价询问活动或超越资质等级承揽工程造价询问业务的，出具的工程造价成果文件无效，由县级以上地方人民政府的建立行政主管部门或有关专业部门赐予警告，责令限期改正，并处以1万元以上3万元以下的罚款； 工程造价询问企业不刚好办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理，逾期不办理的，可处以1万元以下的罚款； 有下类行为之一的，由县级以上地方人民政府的建立行政主管部门或有关专业部门赐予警告，责令限期改正，逾期未改正的，处以5000元以上2万元以下的罚款：A.新设立的分支机构不备案的；B.跨省, 自治区, 直辖市承接业务不备案的。3) 其他违规责任有下类行为之一的，由县级以上地方人民政府的建立行政主管部门或有关专业部门赐予警告，责令限期改正，并处以1万元以上3万元以下的罚款； 涂改, 倒卖, 出租, 出借资质证书，或以其他形式非法转让资质证书； 同时承受招标人和投标人或两个以上投标人对同一工程工程的工程造价询问业务； 以赐予回扣, 恶意压低收费等方式进展不正值竞争； 转包承接的工程造价询问业务； 法律, 法规制止的其他行为。第二章增 建立工程工程管理§2.1 建立工程工程管理概述一. 建立工程工程的组成与分类1. 建立工程工程的组成1) 单项工程：在一个建立工程工程中，具有独立的设计文件，竣工后可独立发挥生产实力或效益2) 单位子单位工程：指具备独立施工条件并能形成独立运用功能的建筑物及构筑物。按单项工程的构成，可将其分解为建筑工程和设备安装工程；3) 分部子分部工程：按专业性质, 建筑部位确定。4) 分项工程：一般按主要工程, 材料, 施工工艺, 设备类型等进展划分。2. 建立工程工程的分类1) 按建筑性质划分：新建工程, 扩建工程, 改建工程, 迁建工程和复原工程；2) 按投资作用划分：生产性建立工程工程和非生产性建立工程工程；3) *按工程的投资效益划分：竞争性工程, 根底性工程和公益性工程；4) *按工程的投资来源划分：政府投资工程(经营性和非经营性政府投资工程) 和非政府投资工程二. 工程工程建立程序1. 政府投资工程和非政府投资工程分别实行审批制, 核准制和备案制；2. 工程新开工时间：指工程工程设计文件中规定的任何一项永久性工程第一次正式破土开槽开场施工日期。不需开槽的工程，正式开场打桩的日期就是开工日期。3. 生产打算主要内容：A.招收培训生产人员；B.组织打算；C.技术打算；D.物资打算4. 工程后评价的根本方法：比照法。a) 效益后评价 具体包括：经济效益后评价, 环境效益和社会效益后评价, 工程可持续性后评价, 工程综合效益后评价b) 过程后评价三. 建立工程工程管理及其主要内容1. 方案, 组织, 指挥, 协调和限制工程管理：针对性, 系统性, 程序性和科学性2. 建立工程工程管理的开展趋势：A.集成化B.国际化C.信息化3. 建立工程工程管理类型：业主方工程管理工程总承包方工程管理设计方工程管理施工方工程管理供货方工程管理4. 施工方工程管理目标体系QCDSE目标体系：施工质量Quality, 本钱Cost, 工期Delivery, 平安和现场标准化Safety, 环境爱护Enivironment5. 环境爱护在工程实施阶段要做到“三同时：主体工程与环保措施工程同时设计, 同时施工, 同时投入运行。§2.2 建立工程目标管理一. 建立工程目标限制的原理和方法1. 建立工程目标限制的措施和方法1) 措施：组织措施, 技术措施, 经济措施, 合同措施2) 主要方法：网络方案法, S曲线法, 香蕉曲线法, 排列图法, 因果分析图法, 直方图法, 限制图法, 其他二. 建立工程工程本钱管理的内容*本钱预料是本钱方案的编制根底，本钱方案是开展本钱限制和核算的根底；本钱限制能对本钱方案的实施进展监视，保证本钱方案的实现，而本钱核算又是本钱方案是否实现的最终检查，它所供应的本钱信息又是本钱预料, 本钱方案, 本钱限制和本钱考核等的依据；本钱分析为本钱考核供应依据，也为将来的本钱预料与编制本钱方案指明方向；本钱考核是实现本钱目标责任制的保证和手段。本钱限制：包括方案预控, 过程限制和纠偏限制三个环节§2.3 建立工程工程风险管理一. 建立工程工程风险管理程序损失的不确定性。1. 建立工程工程风险的分类1) 按风险来源划分：自然风险, 社会风险, 经济风险, 法律风险和政治风险；2) 按风险涉及的当事人划分 业主的风险：三类：人为风险, 经济风险和自然风险； 承包商的风险：三类：决策错误风险, 缔约和履约风险, 责任风险包括职业责任风险, 法律责任风险, 替代责任风险；3) 按风险影响范围划分：局部风险和总体风险。2. 建立工程工程风险管理程序1) 风险识别方法包括专家调查法, 财务报表法, 初始风险清单法, 流程图法等；最主要成果是风险清单，2) 风险分析与评估常用方法主要有：调查打分法, 蒙特卡洛模拟法, 方案评审技术法和敏感性分析法等。二. 建立工程工程风险应对策略 风险回避当遇到以下情形时，应考虑风险回避的策略 风险事务发生概率很大且后果损失也很大的工程； 发生损失的概率并不大，但当风险点事务发生后产生的损失是灾难性的，无法弥补的。 风险自留1) 风险自留与其他风险对策的根本区分在于；它不变更工程风险的客观性质，即不变更工程风险的发生概率和工程风险潜在损失的严峻性。2) 风险自留分为非方案性风险自留和方案性风险自留导致非方案性风险自留的主要缘由有：缺乏风险意识, 风险识别失误, 风险分析与评价失误, 风险决策延误, 风险决策实施延误等。 风险限制风险限制工作可分为预防损失和削减损失两种，风险限制方案应当是两种措施的有机结合。 风险转移1) 非保险转移；又称合同转移，工程风险最常见的非保险转移有三种状况： 业主将合同责任和风险转移给对方当事人； 承包商进展工程分包； 第三方担保。如承包商履约担保。2) 保险转移：通常干脆称为工程保险。但保险并不能转移工程工程的全部风险；第三章 建立工程合同管理§3.1 合同概述一. 合同的订立1) 要约 有些合同在要约之前还会有要约邀请。a) 要约邀请在法律上无需承当责任。b) 寄送的价目表, 招标公告, 商业广告等为要约邀请，商业广告的内容符合要约规定的，视为要约； 要约到达受要约人时生效。 要约可以撤回，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人； 要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人； 以下情形之一，邀约不得撤销：a) 要约人确定了承诺期限或以其他形式明示要约不行撤销；b) 受要约人有理由认为要约是不行撤销的，并已经为履行合同作了打算工作。 有以下情形之一的，要约失效：A.拒绝要约的通知到达要约人；B.要约人依法撤销要约；C.承诺期限届满，受要约人未作出承诺；D.受要约人对要约的内容作出实行变更。2) 承诺 承诺应当在要约确定的期限内到达要约人。 以信件或电报作出的要约，承诺期限自信件载明的日期或电报交发之日开场计算。信件未载明日期的，自投寄该信件的邮戳日期开场计算。以 , 等快速通讯方式作出的要约，承诺期限自要约到达受要约人时开场计算； 承诺通知到达要约人时生效。 承诺可以撤回，撤回承诺的通知应在承诺通知到达要约人之前或与承诺通知同时到达要约人； 受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人刚好通知受要约人该承诺有效以外，为新要约； 承诺的内容应与要约的内容一样，受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约； 承诺对要约的内容作出非实质性变更的，除要约人刚好表示反对或要约说明承诺不得对要约的内容作出任何变更的以外，该承诺有效，合同的内容已承诺的内容为准。2. 合同成立的其他情形 法律, 行政法规规定或当事人约定要用书面形式订立合同，当事人未采纳书面形式但一方已经履行主要义务，对方承受的； 采纳合同书形式订立合同。在签字或盖章之前，当事人一方已履行主要义务，对方承受的。3. 格式条款1) 供应格式条款一方免除自己责任, 加重对方责任, 解除对方主要权利的，该条款无效。2) 对格式条款的理解发生争议的，应依据通常理解予以说明。对格式条款有两种以上说明的，应作出不利于供应格式条款一方的说明。4. 缔约过失责任1) 构成条件：当事人有过错。假设无过错，那么不承当责任；有损害后果的发生。假设无损失，亦不承当责任；当事人的过错行为与造成的损失有因果关系。2) 当事人在订立合同过程中有以下情形之一，给对方造成损失的，应承当损害赔偿责任： 假借订立合同，恶意进展磋商； 成心隐瞒与订立合同有关的重要事实或供应虚假状况； 有其他违反醇厚信用原那么的行为。二. 合同的效力 合同成立的推断依据是承诺是否生效； 效力待定合同指合同已经成立，但合同效力能否产生尚不能确定的合同。包括：1) 限制民事行为实力人订立的合同指10周岁以上不满18周岁的未成年人，以及不能完全识别自己行为的精神病人。 限制民事行为实力人订立的合同，经法定代理人追认后，该合同有效； 限制民事行为实力人订立的合同并非一律无效，在以下几种情形下订立的合同是有效的：a) 经过其法定代理人追认的合同，即为有效合同；b) 纯获利益的合同。c) 与限制民事行为实力人的年龄, 智力, 精神安康状况相适应而订立的合同。 与限制民事行为实力人订立合同的相对人可以催告法定代理人在1个月内予以追认，法定代理人未作表示的，视为拒绝追认。合同追认之前，善意相对人有撤销的权利，撤销应以通知的方式作出。2) 无权代理人代定的合同主要包括：行为人没有代理权, 超越代理权限范围或代理权终止后仍以被代理人的名义订立的合同。 无权代理人代订的合同对被代理人不发生效力的情形。a) 未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承当责任；b) 与无权代理人签订合同的相对人可以催告被代理人在1个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利，撤销应以通知的方式作出； 无权代理人代订的合同对被代理人具有法律效力的情形。a) 行为人没有代理权, 超越代理权或代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由信任行为人有代理权的，该代理行为有效；b) 表见代理：是善意相对人通过被代理人的行为足以信任无权代理人具有代理权的情形。使相对人信任无权代理人具有代理权的理由是否正值, 充分，就成为是否构成表见代理的关键。 法人或其他组织的法定代表人, 负责人超越权限订立的合同的效力。 无处分权的人处分他人财产合同的效力。效力待定合同一般为无效合同，但经权利人追认或无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。 在一般状况下，合同中的免责条款都是有效的。但以下免责条款无效：A.造成对方人身损害造成对方财产损失的。 可变更或撤销的合同1) 合同可以变更或撤销的情形 当事人一方有权恳求人民法院或仲裁机构变更或撤销的合同有重大误会丢失公允的。 一方以欺诈, 胁迫的手段或乘人之危，使对方在违反真实意思的状况下订立的合同，受损害方有权恳求人民法院或仲裁机构变更或撤销； 当事人恳求变更的，人民法院或仲裁机构不得撤销。2) 有以下情形之一的，撤销权歼灭：a) 具有撤销权的当事人自知道或应知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权的；b) 具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或以自己的行为放弃撤销权。3) 对当事人依据无效合同或被撤销合同而取得的财产应依法进展如下处理：A.返还财产或折价补偿。B.赔偿损失。双方都有过错的，应各自承当相应的责任；C.收归国家全部或返还集体, 第三人。三. 合同的履行1. 合同履行的原那么：全面履行原那么, 醇厚信用原那么。要求合同当事人在履行合同约定的主义务的同时，履行合同履行过程中的附随义务：A.刚好通知义务；B.供应必要条件和说明的义务；C.帮助义务；D.保密义务。2. 合同履行的一般规定： 价款或酬劳不明确问题的处理方法：按订立合同时履行地的市场价格履行，依法应执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价风格整时，按交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时按原价格执行；价格下降的，按新价格执行。逾期提取标的物的，遇价格上涨时按新价格执行；价格下降的，按原价格执行。 履行地点不明确问题的处理方法；给付货币的，在承受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。 履行期限不明确问题的处理方法；债务人可以随时履行，债权人也可随时要求履行，但应给对方必要的打算时间。 履行方式不明确问题的处理方法；按有利于实施合同目的的方式履行。 履行费用的负担不明确问题的处理方法；由履行义务一方承当。3. 合同履行中的第三人 向第三人履行合同。债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应向债权人承当违约责任； 由第三人代为履行合同。第三人不履行债务或履行债务不符合约定，债务人应向债权人承当责任。4. 合同履行过程中几种特别状况的处理 因债务权人分立。债权人分立, 合并或变更居处没有通知债务人，致使履行债务发生困难的，债务人可中止履行或将标的物提存。 债务人提前履行债务的状况。债权人可拒绝，但提前履行不损害债权人利益的除外，债务人提前履行债务给债券人增加的的费用，由债务人承当。四. 合同的变更和转让1. 合同的变更仅指合同内容的变更，不包括合同主体的变更。合同法的定义，1) 合同主体的变更实质上就是合同的转移。2) 合同变更分为协议变更和法定变更。2. 合同的转让1) 合同债权权利转让 债权人转让权利的，债权人应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力，除非经受让人同意，否那么，债权人转让权利的通知不得撤销； 债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主见。债务人对让与人享有债权，并且债务人的债权先于转让的债券到期或同时到期的，债务人可以向受让人主见抵消。2) 合同债务义务转移 债务人将合同的义务全部或局部转移给第三人的，应经债权人同意； 原债务人享有的对债权人的抗辩权也随债务转移而由新债务人享有；3) 合同权利和义务的概括转让 当事人一方经对方同意，可将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人，适用上述债权债务转让； 当事人订立合同后合并的，由合并后的法人或其他组织行使合同权利, 履行义务。 当事人订立合同后分立的，除债权人和债务人另有约定的以外，由分立的法人或其他组织对合同的权利和义务享有连带债权，承当连带责任。五. 合同的权利义务终止1. 终止的缘由1) 有以下情形之一的，合同的权利义务终止：A.债务已经按约定履行；B.合同解除；C.债务相互抵消；D.债务人依法将标的物提存；E.债权人免除债务；F.债权债务同归于一人；G.法律规定或当事人约定终止的其他情形。2) 合同权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。2. 合同解除合同履行后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，依据履行状况和合同性质，当事人可要求复原原状，实行其他补救措施，并有权要求赔偿损失。3. 标的物提存1) 有以下情形之一的，难以履行债务的，债务人可将标的物提存：A.债权人无正值理由拒绝受领；B.债权人下落不明；C.债权人死亡未确定继承人或丢失民事行为实力未确定监护人；D.法律规定的其他情形；2) 标的物不适于提存或提存费用过高的，债务人可依法拍卖或变卖标的物，提存所得的价款；3) 债权人可随时领取提存物，但债权人对债务人负有到期债务的，在债权人未履行债务或供应担保之前，提存部门依据债务人的要求应拒绝其领取提存物；4) 债权人领取提存物的权利期限为五年， 六. 违约责任的承当方式 接着履行。首选方式 实行补救措施。 赔偿损失。当事人一方违约后，对方应实行适当措施防止损失的扩大；否那么致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承当。 违约金。 定金。债务人履行债务后，定金应抵作价款或收回；给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应双倍返还定金。1) 当事人一方因第三人缘由造成违约的，应向对方承当违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依据法律规定或约定解决。七. 合同争议的解决1) 对于一般的合同争议，由被告居处地或合同履行地人民法院管辖。2) 建立工程合同的纠纷一般都适用于不动产所在地的专属管辖，由工程所在地人民法院管辖。§3.3 建立工程施工合同及总承包合同管理一、 建立工程合同计价模式及其选择1. 建立工程合同计价模式1) 总价合同：工程勘察, 设计合同一般为总价合同。 固定总价合同报价较高。固定总价合同的适用条件一般为；a) 工程投标时的设计深度已到达施工图设计的深度；b) 规模较小，技术不太困难的中小型工程或承包工作内容较为简洁的工程部位。可合理遇见各种风险c) 工程合同期较短一般为一年以内。 可调总价合同：合同期较长1年以上常用的调价方法有：文件证明法, 票据价风格整法和公式调价法。2) 单价合同 单价合同大多用于工期长, 技术困难, 实施过程中发生过各种不行预见因素较多的大型土建工程，以及业主为了缩短工程建立周期，初步设计完成后就进展施工招标的工程。 工程量清单内所列工程量为估计工程量，而非精确工程量； 按合同工期的长短，可分为固定单价合同和可调单价合同。3) 本钱加酬金合同 大多适用于边设计, 边施工的紧急工程或灾后修复工程； 按酬金计算方式不同，合同形式有：A.本钱价固定酬金合同B.本钱加固定百分比合同C.本钱加浮动酬金合同D.目标本钱加奖罚合同2. 建立工程施工合同类型的选择1) 工程工程的困难程度：有把握的局部采纳总价合同，估算不准的局部采纳单价合同或本钱加酬金合同 2) 工程工程的设计深度：表3.2一般，施工图设计阶段采纳总价合同，技术设计单价合同，初步设计阶段采纳本钱加酬金合同或单价合同3) 工程施工技术的先进程度有较大局部采纳新技术和新工艺，不宜采纳固定总价合同，而应采纳本钱加酬金合同。4) 工程施工工期的紧迫程度：有些紧急工程如灾后修复工程等宜采纳本钱加酬金合同。二、 建立工程施工合同示范文本 1. 组成* 1) 协议书建立工程施工合同文件包括：施工合同协议书中标通知书投标书及其附件施工合同专用条款施工合同通用条款标准, 标准及有关技术文件图纸工程量清单工程报价单或预算书2) 通用条款：凡合同示范文本内容与建立工程价款结算暂行方法不一样之处，以后者为准。3) 专用条款 4) 附件 2. 建立工程施工合同中有关造价的条款 招标工程的合同价款依据中标通知书中的中标价格，非招标工程依据工程预算书在协议书内约定； 可调价格合同中，合同价款的调整因素包括：A.法律, 行政法规和国家有关政策变更影响合同价款；B.工程造价管理部门公布的价风格整；C.一周内非承包人缘由停水, 停电, 停气造成停工累计超过8小时；D.双方约定的其他因素。三、 建立工程总承包合同管理1. EPC承包合同的订立1) 业主在立项后即开场招标。2) 文件组成2. EPC合同的履行管理1) 通常状况下，EPC承包合同不包括地质勘察。2) 总承包合同通常为总价合同；承包商应支付其为完成合同义务所引起的关税和税收，四、 建立工程分包合同管理1. 建立工程施工专业分包合同管理1) 建立工程施工专业分包合同示范文本内容包括：协议书, 通用条款和专用条款三局部；。 2) 专业分包合同的履行管理 分包人不能按时开工，应在约定开工日期前5天向承包人提出延期开工要求，并陈述理由。承包人接到恳求后的48小时内给于同意或推翻的答复，否那么视为同意分包人延期开工的要求。 因非分包人缘由导致分包工程不能按期开工，承包人应以书面形式通知分包人推迟开工日期，并赔偿分包人延期开工造成的损失，合同工期相应顺延。 分包人在合同约定的时间内，向承保人报送该阶段已完工作的工程量报告。收到分包人的报告后，承包人应首先比照分包合同工程量清单中的工作工程, 单价或价格复核取费的合理性和计算的正确性，以核准该阶段应付给分包人的金额。承包人计量后，将其列入主合同的支付报表一并提交工程师。承包人应在专业分包合同约定的时间内支付分包工程款，逾期支付要计算拖期利息。 承包人接到工程师依据主合同发布的涉及分包工程变更指令后，以书面确认方式通知分包人，同时，承包人也有权依据工程的实际进展状况自主发布有关变更指令。 承包人进展了工程师发布的变更指令，计量变更工程量及对变更工程进展估价时，应请分包人参与。进展变更工程估价时，应参考分包合同中一样或类似工作的费率来核定，如没有，应通过协商确定； 如分包工程属于主合同规定的分步移交工程，那么在分包人与承包人进展相关检查和检验后，提请发包人按主合同规定的程序进展竣工验收。如依据主合同无需由发包人验收的局部，承包人依据主合同规定的验收程序与分包人共同验收。 只要验收合格，竣工日期为分包人提交竣工验收报告之日。如发觉存在质量缺陷需修理，改正后，竣工日期为分包人提交修复后的竣工报告之日。2. 建立工程施工劳务分包合同管理1) 劳务分包合同的内容：只有一个施工劳务合同和三个附件。2) 劳务分包合同的履行管理 劳务分包人施工完毕，承包人和劳务分包人共同进展验收，无需请工程师参