建筑防水工程施工合同书(合同版本).docx

编号:WD-HT-0488建筑防水工程施工合同书（合同版本）合同书CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改一-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同建筑防水工程施工合同书（合同版本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。甲方（发包方）:合同编号:法定代表人：签订地址：乙方（承包方）:签订日期：年一月 日法定代表人：甲乙双方本着互惠互利、共同受益的原那么,经过友好协商，根据 中华人民共和国合同法的有关规定,就建筑防水工程施工事宜, 在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。第一条工程工程.工程名称：宿舍楼防水涂料工程。1 .工程地点：o.工程承包范围：卫生间的防水工程及保养保修。4施工面积及工程量卫生间疔（以实际发生的工程量为准）。第二条合同工期合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同1 ,规定总工期约为（日历）天。2 .开工日期：一年一月日。3 .竣工日期：一年一月日。4 .因甲方原因、工程量的增减、不可抗拒的因素引起的误工，竣工时间予以顺延。第三条质量标准必须到达国家或行业的质量检验评定的 标准。第四条工程造价每平方米人民币元整（大写：）（不含税），合计工程款为：人民币元整（大写：）（以实际工程量为准）。第五条承包方式.乙方按包人工、包材料（运输）、包工期、包质量和平安的方式承包，水电费由乙方支付。1 .合同约定的工程工程，未经甲方同意，乙方不得将工程分包给第三方。第六条甲方义务.按时开放施工现场给乙方使用。1 .指定相应的施工员监管施工工作。2 .按时足额支付工程款项。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同第七条乙方义务1 .按甲方要求进场施工，以质量第一平安生产为宗旨，精心组 织施工。2 .按甲方要求保证工程进度、按时完成竣工验收后交给甲方使 用。3 .不允许偷工减料，凡因违章操作造成返工的一切损失由乙方 自负。4 .在施工时乙方不能损坏甲方财物。5 .乙方工作人员应听从甲方施工员的工作指示。6 .乙方要服从甲方的工地管理制度。7 .在施工过程中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损 失，均由乙方负责，乙方不得因此影响工程进度。第八条平安施工1 .乙方在组织施工中必须坚持：质量第一”的方针，要根据 国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及施工要求组织施工， 要求全部工程到达合格标准。2 .乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按合同标 准组织施工，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患。由于乙方安 全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承当。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同3 .乙方在开工前应负责编制施工组织设计或施工方案，安排施 工总进度计划，储藏材料、加工构件，做好一切施工准备。4 .甲方应对其在施工场地的工作人员进行平安教育，并对他们 的平安负责。甲方不得要求乙方违反平安管理的规定进行施工。乙方 也有责任教育工人严格执行操作规程，平安施工，防火防盗。5 .假设发生重大伤亡及其他平安事故，乙方应按有关规定立即上 报关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任 方承当发生的费用。双方对事故责任有争议时，应本善友好态度协商 解决。6 .在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件 的倒运等损失，均由乙方自行负担。第九条工程款支付工程全部完工后支付总工程款的一% ,在一年期满后付至 % ,其余一%待一年期满后全部付完。第十条竣工验收1 .工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定, 向甲方提供完整的竣工验收报告。甲方收到竣工验收报告后组织有关 单位验收，并在验收后给予认可或修改意见。乙方按要求修改，并承 担由自身原因造成修改的费用。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同2 .工程竣工验收通过后，乙方送交竣工验收报告的日期为实际 竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为 乙方修改后提交甲方验收的日期。3 .乙方按合同约定的内容和时间完成以下工作：(1)按施工总说明、国家现行有关规定作好自检工作。(2)做好施工记录、隐蔽工程记录、汇集施工技术资料交甲方。(3 )做好施工组织管理、维持现场整洁、道路畅通。(4)工程竣工未交付甲方之前,乙方负责已完工程的保护，保 护期间发生损失，乙方自费予以修复。(5 )工程竣工后清理现场(包括建筑材料、垃圾、生产和生活 用临时设施撤除)，做到工完场清。4 .乙方在施工现场生产、生活临时设施，应在送交竣工报告 天内全部撤离，做到工完场清,假设工完不清场，甲方以每日一元每 比的标准向乙方收取地租费,此费用在工程结算款或余留款中扣留。5 .甲方验收合格并确认竣工结算报告后，按付款方式向乙方支 付工程竣工结算价。第十一条保修1 .在国家规定的工程合理使用期限内,乙方确保承包工程的质 量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 乙方承当损害赔偿责任。2 .本工程在竣工验收完成后，交付甲方使用起，保证一年内 无渗漏水，保修期为一年，保修期内免费保修。3 .保修期间,确定因施工责任造成的质量问题或质量事故，应 由乙方负责修理，并负担全部修理费用和相关责任。4 .保修期间，属于保修范围和内容的工程，乙方应在接到甲方 修理通知之日一天内派人修理。发生须紧急抢修事故，乙方接到事 故通知后,应立即到达事故现场抢修。第十二条违约1 .合同双方之任何一方不履行合同义务或不按合同约定履行义 务的其它情况，均属违约,由违约方承当违约责任，赔偿因其违约造 成的损失，并支付合同价款一的违约金。2 .乙方不按合同约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工, 工程质量达不到约定的质量标准，乙方承当违约责任。由于乙方未能 按合同规定日期竣工,每延误1天那么罚款一元,处分金从工程款项 内扣除（由于甲方原因造成工期延误除外）。第十三条补充与变更本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合同,与合同具有相同法律效力。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同第十四条争议的解决本合同书适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律 管辖。本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时， 应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同，那么任 何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十五条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并 加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。本合同一式一份，具有相同法律效力。各方当事人各执一份, 其他用于履行相关法律手续。甲方（盖章）：乙方（盖章）：授权代理人：（签字）授权代理人：（签字）单位地址：单位地址:邮政编码：邮政编码：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 联系 ：联系 ： ： ：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE