监理工程师考试历年真题精选8章.docx

监理工程师考试历年真题精选8章监理工程师考试历年真题精选8章 第1章下列选项中，属于建筑工程一切险中的除外责任的有( )。A.地震B.洪水C.设计错误引起的损失D.自然磨损E.维修保养费用答案：C,D,E解析：2022版教材P19-22本题考查的是工程建设涉及的主要险种。保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿(1)设计错误引起的损失和费用;(2) 自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气(气候或气温)变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用 (3) 因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用 (4) 非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失 (5) 维修保养或正常检修的费用;(6) 档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失(7)盘点时发现的短缺 (8) 领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失 (9) 除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失(10) 除非另有约定，在本保险单保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接受的部分。工程建设的各个阶段都对工程质量的形成产生影响，其中施工阶段是（ ）。A.确保工程实体的最终质量B.使决策阶段确定的质量目标和水平具体化C.形成工程实体质量的决定性环节D.直接关系到工程的安全可靠、使用功能的保证E.实现设计意图的重要环节答案：C,D,E解析：2022版教材P3本题考查的是施工阶段的作用。工程施工是指按照图纸和相关文件的要求，在建设场地上按照设计意图付诸实现的测量、作业、检验、形成工程实体建成最终产品活动。在一定程度上，工程施工是形成实体质量的决定性环节。C正确。工程施工活动决定了设计意图能否体现，E正确，直接关系到工程的安全可靠，使用功能的保证，D正确设计施工阶段总承包合同的承包人应提前（ ）d将申请竣工试验的通知送达监理人。并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。A.14B.21C.35D.42答案：B解析：2022版教材P136-137承包人应提前21d将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。排列图是质量管理的重要工具之一，它可用于()A、分析造成质量问题的薄弱环节B、寻找生产不合格品最多的关键过程C、分析比较各单位技术水平和质量管理水平D、分析费用、安全问题E、分析质量特性的分布规律答案：A,B,C,D解析：排列图的主要应用有：按不合格点的内容分类，可以分析出造成质量问题的薄弱环节；按生产作业分类，可以找出生产不合格品最多的关键过程；按生产班组或单位分类，可以分析比较各单位技术水平和质量管理水平；将采取提高质量措施前后的排列图对比，可以分析措施是否有效；此外还可以用于成本费用分析、安全问题分析等。某分项工程实物工程量为22 000m3，该分项工程人工产量定额为55m3工日，计划每天安排2班、每班10人完成该分项工程，则其持续时间为( )天。 A10 B20 C40 D55答案：B解析：（）是建立建设工程初始风险清单的有效途径。A.采用保险公司公布的潜在损失一览表B.采用风险管理学会公布的潜在损失一览表C.采用风险管理协会公布的潜在损失一览表D.通过适当的风险分解方式来识别风险答案：D解析：考点:“建设工程风险识别与评价”。建立初始清单有两种途径：一是参照保险公司或风险管理机构公布的潜在损失一览表，再结合某建设工程所面临的潜在损失，对一览表中的损失予以具体化，从而建立特定工程的风险一览表；二是通过适当的风险分解方式来识别风险。对于大型复杂工程，首先将其按单项工程、单位工程分解，再对各单项工程、单位工程分别从时间维、目标维和因素维进行分解，可以较容易地识别出建设工程主要的、常见的风险。因此，本题的正确答案为D。.根据普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB/T500802022 的规定，混凝土流动性大小用（ ）指标表示。A.“湿度”或“维勃稠度”B.“相对密度“或“坍落度“C.“坍落度”或”维勃稠度“D.“湿度”或“相对密度”答案：C解析：普通混凝土拌合物性能试验按普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB/T 500802022 规定的混凝土流动性大小用“ 坍落度”或“维勃稠度”指标表示。参见教材 P86。在设计合同履行过程中，发包人对设计范围的某单位工程提出设计变更要求。由于设计人的资源能力所限，不能在要求的时间内完成，发包人经设计人书面同意后将该部分设计任务委托另一设计单位完成，关于该事件的说法正确的是()。A.设计人应与另一设计单位签订设计分包合同B.设计人应负责协调另一设计单位的设计进度C.设计人应负责另一设计单位的设计质量审查D.设计人不对变更部分的设计质量负责答案：D解析：本题考查的是设计合同履行管理。修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任，设计人不再对修改的部分负责。某投资方案的建设期为1年，第一年年初投资8000万元，第二年年初开始盈利；运营期为4年，运营期每年年末净收益为3000万元，净残值为零。若基准收益率为10%，则该投资方案的净现值和静态投资回收期分别为（）。A.1510万元和3.67年B.1510万元和2.67年C.645万元和2.67年D.645万元和3.67年答案：D解析：本题考查的是方案经济评价主要指标的计算。在经济效果评价中，财务净现值、（静态）投资回收期分别是反映盈利能力的动态和静态指标。根据题意，以及净收益均发生在运营期的年末，可以绘制以下的现金流量图：于是，根据净现值的计算公式，则有该方案的NPV80003000（P/A，10%，4）×（P/F，10%，1）80003000×3.1699×0.909645（万元）。同时，根据静态投资回收期的计算公式（思路），Pt=8000/3000+1=3.67，进而算出静态投资回收期为3.67（年）。监理工程师考试历年真题精选8章 第2章建造类施工过程是指（）。A.将建筑材料、各类构配件、成品、制品和设备等运到工地仓库或施工现场使用地点的施工过程B.在施工对象的空间上直接进行砌筑、安装与加工，最终形成建筑产品的施工过程C.为了提高建筑产品生产的工厂化、机械化程度和生产能力而形成的施工过程D.为了满足人民的各种社会需求而形成的施工过程答案：B解析：本题考查的是流水施工参数。建造类施工过程，是指在施工对象的空间上直接进行砌筑、安装与加工，最终形成建筑产品的施工过程。它是建设工程施工中占有主导地位的施工过程，如建筑物或构筑物的地下工程、主体结构工程、装饰工程。下列选项中，属于施工单位的安全责任的有（）。A.保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入 B.落实安全生产责任制度 C.编制专项施工方案 D.建立健全安全生产责任制度 E.组织编制保证安全生产的措施方案答案：A,B,C,D解析：本题考查的是建设各方安全责任。选项E属于项目法人的安全责任。下列选项中，属于监理规划编写要求的有()。A.基本构成内容应当力求统一B.经审核批准后方可实施C.应由总监理工程师或总监理工程师代表组织编制D.编制应充分考虑时效性E.应把握工程项目运行脉搏答案：A,B,D,E解析：考点:监理规划编写依据和要求。监理规划编写要求包括：基本构成内容应当力求统一；内容应具有针对性、指导性和可操作性；应由总监理工程师组织编制；应把握工程项目运行脉搏；应有利于工程监理合同的履行；表达方式应当标准化、格式化；编制应充分考虑时效性；经审核批准后方可实施。公路收费分中心是指各独立运行管理公路路段的收费管理机构，直接对公路路段所辖的各收费站进行调度、管理，并监督各收费站的业务。（）A.公路收费分中心 B.公路收费中心 C.公路收费站 D.公路收费路口答案：A解析：本题考查的是公路收费工程质量监理。公路收费分中心是指各独立运行管理公路路段的收费管理机构，直接对公路路段所辖的各收费站进行调度、管理，并监督各收费站的业务。某工程的委托监理合同规定，由监理单位监督、检查建设工程文件的形成、积累和立卷归档工作。地方城建档案管理部门对报送的工程档案进行备案审查时，发现工程档案中分包单位的施工文件不合格，则应将该工程档案退回()。A、分包单位B、总包单位C、监理单位D、建设单位答案：D解析：本题考查的是建设工程档案验收与移交。凡报送工程档案，如验收不合格将其退回建设单位，由建设单位责成责任者重新进行编制，待达到要求后重新报送。（本知识点新教材已经删除） 某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由( )。A保险公司承担全部损失B保险公司承担除外责任以外的全部损失C业主自行承担全部损失D业主和保险公司协商分担损失正确答案：C根据建筑安装工程费用项目组成，按造价形成划分的建筑安装工程费，由（）、规费和税金构成。A.直接费、间接费、其他项目费B.分部分项工程费、措施项目费C.分部分项工程费、措施项目费、其他项目费D.直接费、间接费答案：C解析：本题考查的是按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成。按造价形成划分的建筑安装工程费由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金构成.工程咨询公司可为承包商提供全部或绝大部分设计服务工作。如果承包商仅承担施工任务时，工程咨询公司也可仅提供()服务。A.方案设计B.详细设计C.初步设计D.技术设计答案：B解析：2022版教材P192-194工程咨询公司为承包商提供工程设计服务有两种表现形式：一种是工程咨询公司仅承担详细设计工作，另一种是工程咨询公司承担全部或绝大部分设计工作。某高速公路工程项目实施过程中发生以下事件：事件1：该工程开挖土石方工程量为60万m3，综合单价25元/m3，合同条款中规定，若实际工程量超出或少于工程量表中规定之工程量的25%以上时，则综合单价每立方米相应增减3元。在施工过程中，由于地基淤泥夹层增厚，开挖量加大，使土石方工程量达80万m3，结算中对工程价款作了相应调整。事件2：施工单位进场后进行施工准备，开工前向监理提交了施工组织设计和基础工程施工方案。监理工程师审核后，分析了施工方案可能出现的后果，提出了修改意见，然后以书面形式回复施工单位并报业主。事件3：其中隧道工程在一煤矿附近施工，施工中承包人指出，因业主提供的参考资料有误，瓦斯提前出现，并据此擅自停工，要求业主赔偿因停工造成的损失。问题：1.事件1中：（1）本工程工程量的变更仅是由于工程量清单中对工程量估计不足，此类简单增加不需要监理工程师发布变更指令。是否正确?（2）根据合同条文规定，变更后新的土石方综合单价应为多少元每立方米。（3）计算原合同土石方开挖综合单价及增加工程量后，新的土石方开挖综合单价，计算完成开挖任务的工程价款。2.事件2中：（1）施工单位认为监理方建议合理，同意修改原施工方案，提交新施工方案，同时申请开工，监理方应如何按程序办?（2）开工后，监理工程师发现施工单位并没有按新施工方案进行施工，现场组织不力，监理工程师应如何执行合同?（3）施工单位坚持按原施工方案进行施工，施工质量明显不符合规范要求，此时监理工程师应如何行使权利，处理问题?事件3中：承包人提出的索赔成立否?为什么?答案：解析：1.事件1中：（1）正确。（2）22元/m3。（3）按原合同单价计算的工程量及价款：工程量=60×（1+25%） =75（万m3）价款=75×25=1875（万元）按计算价计算的工程量及价款：工程量=80-75=5（万m3）价款=5×22=110（万元）总价款的计算：总价款=1875+110=1985（万元）2.事件2中：（1）监理方进行监理的程序为：监理工程师检查施工单位的施工准备情况，是否已具备开工条件；若已具备开工条件，报业主同意后，总监理工程师发布开工令。（2）监理工程师执行合同的程序为：监理工程师发监理通知，要求施工单位按新施工方案施工，避免出现施工质量问题；向业主报告，召开现场协调会，要求施工单位整改，发备忘录。（3）监理工程师行使权利，处理问题的程序为：报经业主同意，总监理工程师签发停工令，要求施工单位进行整改；监督、检查施工单位的整改情况；整改完成后，由施工单位提交复工申请，经监理工程师核查确认后，由总监理工程师签发复工令；对拒不整改者，监理工程师可向业主提出报告，指令施工单位调换有关人员。2.事件3中：根据案例分析，承包人提出的索赔不成立。因为：（1）招标文件中载明，业主提供的水文、地质、气象等参考资料并不构成合同文件的一部分，承包人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责。（2）根据合同通用条款11条的规定，承包人进行了现场考察，已对现场的地形地貌和特征，包括地表以下的情况在费用和时间方面的可行性感到满意。（3）招标文件中已载明并经过现场考察证实，该隧道施工确实处于一煤矿附近，因而瓦斯的出现不是一个有经验的承包人所无法预见到的（合同通用条款12条），不符合合同法所指的不可抗力，即不能预见，不能避免，不能克服的客观情况。（4）没有监理工程师的指示，承包人擅自停工造成的损失与损害应由承包人自负。监理工程师考试历年真题精选8章 第3章材料采购合同的质量验收方法中，通过目测、手触或以常用的检测工具量测后，判定质量是否符合要求的是（）。A.化学试验法B.物理试验法C.经验鉴别法D.强化试验法答案：C解析：考点:交货检验。经验鉴别法即通过目测、手触或以常用的检测工具量测后，判定质量是否符合要求。下列关于投资估算与概、预算的联系说法错误的是（）。A.估算文件与概预算文件的费用及表格的一致性 B.估算文件与概预算文件具体承递性 C.可行性研究报告通过审核后才允许编制初步文件 D.施工图设计完成后才允许编制设计概算答案：D解析：本题考查的是公路工程投资估算与概、预算。可行性研究报告通过审核后，才允许编制初步设计文件及设计概算，初步设计文件及设计概算批复后，才允许编制施工图设计文件及施工预算。建设工程进度控制是监理工程师的主要任务之一， 其最终目的是确保建设项目（）。A.在实施过程中应用动态控制原理B.按预定的时间动用或提前交付使用C.进度控制计划免受风险因素的干扰D.各方参建单位的进度关系得到协调答案：B解析：标准建设工程施工合同通用条款规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期的承担方法，不正确的是( ) 。A.承发包双方人员的伤亡损失，均由发包人承担B.停工损失由承包人承担C.工程所需清理、修复费用，由发包人承担D.工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担答案：A解析：根据代理权产生的依据不同，代理可分为( )。A.招标代理B.委托代理C.法定代理D.追加代理E.指定代理答案：B,C解析：2022版教材P9-11本题考查的是代理关系。以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理、法定代理。建设项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人( )。A.组织工程建设B.策划工程项目C.负责生产经营D.承担投资风险答案：D解析：2022版教材P6-7项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人承担投资风险，项目法人要对工程项目的建设及建成后的生产经营实行一条龙管理和全面负责。下列情形中，可能导致建筑工程一切险的保险责任期限终止的有（）。A.工程所有人对全部工程签发完工验收证书B.承包人撤出施工现场C.工程所有人实际占用全部工程D.工程保修期满E.工程合理使用期满答案：A,C解析：2022版教材P20本题考查的是建筑工程一切险的保险期限。保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受部分或全部工程之时终止，以先发生为准。 某工程单代号搭接网络计划如图339所示，其中关键工作有()。 A.工作A和工作BB.工作C和工作DC.工作B和工作DD.工作C和工作F 答案：B解析：2022教材P79-83本题考查的是单代号搭接网络计划。从图中的A工作和C工作搭接关系FTF=2可以推断出A工作不是起始工作，需要在单代号网络图中增加一个起始工作S作为起始节点，依据各项的搭接关系和持续时间可以得到该网络图中：C工作和D工作是关键工作。不属于建设工程风险识别方法的是（）。 A.专家调查法B.初始清单法C.调查打分法D.风险调查法答案：C解析：本题考查的是建设工程风险管理。识别建设工程风险的方法有专家调查法、财务报表法、流程图法、初始清单法、经验数据法、风险调查法等。监理工程师考试历年真题精选8章 第4章就承包商而言，下列选项中，适宜利用固定总价合同情况的是（）。A.工程范围清楚明确，工程图纸完整、详细、清楚，报价的工程量为估计数字B.工程量小、工期短，在工程过程中环境因素变化大C.工程结构、技术简单，风险较大，报价估算方便D.投标期相对宽裕，承包商可以详细做现场调查，复核工程量，分析招标文件，拟定计划答案：D解析：2022教材P146-151固定总价合同的适用范围有：(1) 工程范围清楚明确，工程图纸完整、详细、清楚，报价的工程量应准确而不是估计数字；(2) 工程量小、工期短，在工程过程中环境因素(特别是物价)变化小，工程条件稳定；(3) 工程结构、技术简单，风险小，报价估算方便；(4) 投标期相对宽裕，承包商可以详细做现场调查，复核工程量，分析招标文件，拟定计划；(5) 合同条件完备，双方的权利和义务关系十分清楚。观察工序产品质量分布状态，一是看分布中心位置，二是看（）。A.分布的离散程度B.极差C.变异系数D.标准偏差答案：A解析：考点: “工程质量统计分析方法”。一定状态下生产的产品质量是具有一定分布的，过程状态发生变化，产品质量分布也随之改变。观察产品质量分布情况，一是看分布中心位置；二是看分布的离散程度。因此，本题的正确答案为A。仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的()A、自愿原则B、公平合理原则C、依法独立进行原则D、一裁终局原则答案：A解析：仲裁的原则包括自愿原则、公平合理原则、仲裁依法独立进行原则和一裁终局原则。其中，自愿原则是指解决合同争议是否选择仲裁方式以及选择仲裁机构本身并无强制力。当事人采用仲裁方式解决纠纷，应当贯彻双方自愿原则，达成仲裁协议。如有一方不同意进行仲裁的，仲裁机构即无权受理合同纠纷。工程监理单位在工程设计阶段为建设单位提供服务时，主要服务内容是()。A.编制工程设计任务书B.编制工程设计方案C.报审有关工程设计文件D.协助建设单位组织专家对工程设计成果进行评审答案：D解析：2022版教材P180-184本题考查的是勘察设计阶段服务内容。工程监理单位应协助建设单位组织专家对工程设计成果进行评审。工程监理单位可协助建设单位向政府有关部门报审有关工程设计文件，并根据审批意见，督促设计单位予以完善。 当承包人对于清单项目中规定购买的仪器设备不能一次购进时，监理工程师可以采用（）进行计量支付。A.均摊法B.凭证法C.估价法D.分解计量法 答案：C解析：估价法是按合同文件的规定，根据监理人估算的已完的工程价值支付。当承包人对于清单项目中规定购买的仪器设备不能一次购进时，监理工程师应采用此方法进行计量支付。根据使用材料的不同，基础可分为不同种类，其中用于安装大型及有振动力设备的基础是（）。A.砖基础 B.木基础 C.素混凝土基础 D.钢筋混凝土基础答案：D解析： 本题考查的是机电及金属结构设备安装质量控制。根据使用材料的不同，基础分为素混凝土基础和钢筋混凝土基础。素混凝土基础主要用于安装静止设备和振动力不大的设备。钢筋混凝土基础主要用于安装大型及有振动力的设备。对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有()A、以书面形式将质疑的解答通知所有投标人B、以口头形式将质疑的解答通知所有投标人C、仅对提出质疑人给予书面形式的解答D、解答应说明问题的来源E、在标前会上给予解答并记入会议纪要答案：A,E解析：选项的错误点：B项，必须书面；C项，应是通知每一位投标人，不仅仅限于提出问题的人；D项，解答不必说明问题的来源。(2022年)工程网络计划的优化是指寻求（）的过程。A.工程总成本不变条件下资源需用量最少B.工程总成本最低时的工期安排C.资源有限条件下最短工期安排D.工期不变条件下资源均衡安排E.工期固定条件下资源强度最小答案：B,C,D解析：本题考查的是资源优化。选项A，“资源有限，工期最短”；选项E，“工期固定，资源均衡”。在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，关键工作的特点有()。A.关键工作两端的节点必为关键节点B.关键工作的总时差和自由时差均等于零C.关键工作紧前工作必然也是关键工作D.关键工作只有一个紧后工作时，该紧后工作也是关键工作E.关键工作只能在关键线路上答案：A,B,D解析：考点:双代号网络计划时间参数的计算。选项C错误，关键工作可能有多个紧前工作，故其紧前工作不一定均是关键工作；选项E错误，关键工作不仅组成关键线路，也可能是非关键线路上的工作。监理工程师考试历年真题精选8章 第5章在工程勘察工作中，应进行施工勘察的情形包括（）。A.工程地质条件复杂B.有特殊施工要求的重要工程C.项目投资大的工程D.工程地理位置偏僻E.建设单位要求答案：A,B解析：2022版教材P95对工程地质条件复杂或有特殊施工要求的重要工程，还应进行预可行性及施工勘察。IPD合同条件包括IPD多方合同标准协议和附件，附件包括（）。A.通用条款B.专用条款C.项目法律描述D.业主标准E.目标标准修正案答案：A,C,D,E解析：本题考查的是IPD合同模式。合同包括IPD多方合同标准协议和4个附件（通用条款、项目法律描述、业主标准、目标标准修正案）。下列选项中，不属于招标文件的是()。A.招标公告B.投标策略C.评标办法D.合同条款及格式答案：B解析：2022版教材P65-67招标文件一般应由以下内容组成:1) 招标公告(或投标邀请书) ;2) 投标人须知;3) 评标办法;4) 合同条款及格式;5) 委托人要求;6) 投标文件格式。下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。A、和解B、调解C、行政决定D、仲裁答案：D解析：本题考查的是解决合同争议的方法。施工合同争议的解决方式有4种，即和解、调解、仲裁和诉讼。其中，和解和调解的结果没有强制执行的法律效力，要靠当事人的自觉履行。（本知识点新教材已经删除）施工企业所有的房产出具投标保函的银行，应当承担支付保证金责任的有 ()A投标人提交的投标文件被确认无效B投标人在开标前撤回投标文件C投标人在投标有效期内撤销投标文件D中标后，投标人拒绝订立合同E中标后，投标人拒绝订立与投标文件不一致的合同答案：C,D解析：在下列情况下可以没收投标保证金或要求承保的担保公司或银行支付投标保证金：投标人在投标有效期内撤销投标书；投标人在业主已正式通知他的投标已接受中标后，在投标有效期内未能或拒绝按“投标人须知”规定，签订合同协议或递交履约保函。#根据标准施工合同，不可抗力停工期间的照管和后续清理，承包商可索赔( )。A.工期和费用B.费用和利润C.费用D.工期答案：C解析：2022版教材P110-112停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担。已知各工作间的逻辑关系如图所示，依最早开始时间所绘制的双代号时标网络图，该图的绘图错误有（）。A.终点节点在时标上的位置错误B.未正确表达工作间的逻辑关系C.虚工作未按规定符号表示D.实箭线长度与相应工作持续时间不符E.节点编号不正确答案：B,D解析：本题考查的是时标网络计划时间参数的计算。选项B，图中E工作的紧前工作有A、B两个，不符合表中给出的逻辑关系；选项D，D工作持续时间为5，但是网络图中为3。根据招标投标法，下列关于评标过程的说法中，正确的是()。A.依法必须招标的项目，评标委员会成员人数为3人以上单数B.依法必须招标的项目，评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的23C.评标委员会成员的名单在评标前公布D.评标时，设有标底的，以标底为准对投标文件进行评审和比较答案：B解析：2022版教材P37-51选项A错误，正确表述应为：依法必须招标的项目，评标委员会成员人数为5人以上单数；选项C错误，正确表述应为：评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密；选项D错误，正确表述应为：评标时，设有标底的，应当参考标底。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。项目监理机构人员数量的确定方法步骤包括（）。A.项目监理机构人员需要量定额B.确定工程建设强度C.确定工程复杂程度D.根据工程投资和工程工期套用监理人员需要量定额E.根据实际情况确定监理人员数量答案：A,B,C,E解析：考点:“项目监理机构人员配备”。项目监理机构人员数量的确定方法可按如下步骤进行：项目监理机构人员需要量定额；确定工程建设强度；确定工程复杂程度；根据工程复杂程度和工程建设强度套用监理人员需要量定额；根据实际情况确定监理人员数量。因此，本题的正确答案为ABCE。监理工程师考试历年真题精选8章 第6章建筑材料或产品质量检验方式中，与全数检验相比较，抽样检验的优点有（）。A.检验数量少，比较经济B.适合于需要进行破坏性试验的检验项目C.不需要复杂设备D.检验结果准确性高E.检验所需时间较少答案：A,B,E解析：本题考查重点是“抽样检验的优点”。与全数检验相比较，抽样检验具有如下优点：检验数量少比较经济；适合于需要进行破坏性试验(如混凝±抗压强度的检验)的检验项目；检验所需时间较少。所以，选项A、B、E符合题意。抽样检验与全数检验的区别只是检验数量上的区别，对设备复杂程度上的要求是一样的。所以，选项C 的叙述是不正确的。单就被抽检的样品来说，其检验结果准确度与全数检验相比，应该是一样的，但从整体上来说，用所抽检样品的检验结果来代表整体的质量，其准确度当然不如全数检验高。所以，选项D的叙述是不正确的。因此，本题的正确答案为ABE。单位工程的验收应由（）组织。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.项目负责人答案：A解析：2022版教材P159-179建设单位收到工程竣工报告后，由建设单位项目负责人组织监理、施工、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。项目监理机构内部应建立信息沟通制度，采用（）等方式来沟通信息。A.工作例会B.业务碰头会C.工作流程图D.信息传递卡E.财务报表答案：A,B,C,D解析：考点:“项目监理机构内部组织关系的协调”。项目监理机构内部应建立信息沟通制度，例如，采用工作例会、发会议纪要、业务碰头会、工作流程图或信息传递卡等方式来沟通信息，这样可使局部了解全局，服从并适应全局需要。因此，本题的正确答案为ABCD。水利工程按照工程的性质不同可分为（）。A.枢纽工程 B.引水工程 C.水电站工程 D.河道工程 E.堤防工程答案：A,B,D解析：本题考查的是发包人控制性进度计划的编制。水利工程按照工程的性质不同可分为三大类，包括枢纽工程、引水工程和河道工程。对于联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与（）联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。A.联合体牵头人或联合体授权的代表B.联合体牵头人或联合体的代表C.联合体牵头人D.联合体的代表答案：A解析：本题考查重点是“设计施工总承包合同管理有关各方的职责”。对于联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。因此，本题的正确答案为A。某工程发生质量事故，造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失，此次质量事故属于（?）。A.特别重大质量事故B.重大质量事故C.较大质量事故D.一般质量事故答案：B解析：本题考查重点是“工程质量事故等级划分”。关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和涮查处理工作的通知(建质2022111号)中指出，工程质量事故是指由于建设、勘察、设计、施工、监理等单位违反工程质量有关法律法规和工程建设标准，使工程产生结构安全、重要使用功能等方面的质量缺陷，造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为4个等级特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故，一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。该等级划分所称的“以上”包括本数，所称的”以下”不包括本数。因此，本题的正确答案为B。专题会议是由总监理工程师或其授权的专业监理工程师主持或参加的，为解决工程监理过程中的工程专项问题而( )召开的会议。A.不定期B.定期C.每月D.按建设单位要求组织答案：A解析：2022教材P139-143专题会议是由总监理工程师或其授权的专业监理工程师主持或参加的，为解决工程监理过程中的工程专项问题而不定期召开的会议。 在下列材料费用中，承包商可以获得业主补偿的包括（）A.由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费用B.由于客观原因材料价格大幅度上涨而增加的材料费用C.由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨而增加的材料费用D.由于现场承包商仓库被盗而损失的材料费用E.承包商为保证混凝土质量选用高标号水泥而增加的材料费用 答案：A,B,C解析：材料费的索赔包括以下几项：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；由于客观原因材料价格大幅度上涨；由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费、仓储费，以及合理的损耗费用。如果由于承包商管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔计价。下列计划中，属于应急计划的有（）。A.现场人员安全撤离计划B.材料与设备采购调整计划C.伤亡人员援救及处理计划D.建设工程实施进度调整计划E.材料与设备供应调整计划答案：B,D,E解析：本题考查的是建设工程风险管理。应急计划应包括的内容有：调整整个建设工程实施进度计划、材料与设备的采购计划、供应计划；全面审查可使用的资金情况；准备保险索赔依据；确定保险索赔的额度；起草保险索赔报告；必要时需调整筹资计划等。监理工程师考试历年真题精选8章 第7章能够引起合同法律关系产生、变更与消灭的客观现象和事实就是法律事实，下列关于法律事实说法正确的是（ ）。A.当事人订立合法有效的合同属于行为B.行政部门罚款属于事件C.没有及时支付报酬农民工罢工属于行为D.禁运属于自然事件答案：A解析：B 属于行为；B 属于事件；D 属于社会事件。下列属于工程建设程序的是（）。A.策划B.设计C.施工D.投入生产E.运营答案：A,B,C,D解析：考点:“工程建设程序的概念”。工程建设程序是指建设工程从策划、决策、设计、施工，到竣工验收、投入生产或交付使用的整个建设过程中，各项工作必须遵循的先后顺序。工程建设程序是建设工程策划决策和建设实施过程客观规律的反映，是建设工程科学决策和顺利实施的重要保证。因此，本题的正确答案为ABCD。矩阵制组织形式的主要缺点是（）。A.缺乏机动性和适应性B.不利于处理复杂问题C.协调工作量较大D.权力不易合理分配答案：C解析：矩阵式组织形式的优点是加强了各职能部门的横向联系，具有较大的机动性和适应性，将上下左右集权与分权实行最优结合，有利于解决复杂问题，有利于监理人员业务能力的培养。缺点是纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。下列工作职权中，属于项目法人总经理职权的有()A、组织项目后评估B、提出工程开工报告C、确定工程监理中标单位D、提出项目施工验收申请报告E、组织项目单项工程预验收答案：A,C,E解析：项目法人总经理的职权包括：组织编制项目初步设计文件，对项目工艺流程、设备选型、建设标准、总图布置提出意见，提交董事会审查；组织工程设计、工程监理、工程施工和材料设备采购招标工作，编制和确定招标方案、标底和评标标准，评选和确定投、中标单位；编制并组织实施项目年度投资计划、用款计划和建设进度计划；编制项目财务预算、决算；编制并组织实施归还贷款和其他债务计划；组织工程建设实施，负责控制工程投资、工期和质量；在项目建设过程中，在批准的概算范围内对单项工程的设计进行局部调整；根据董事会授权处理项目实施过程中的重大紧急事件，并及时向董事会报告；负责生产准备工作和培训人员；负责组织项目试生产和单项工程预验收；拟订生产经营计划、企业内部机构设置、劳动定员方案及工资福利方案；组织项目后评估，提出项目后评估报告；按时向有关部门报送项目建设、生产信息和统计资料；提请董事会聘请或解聘项目高级管理人员。按投资构成分解的资金使用计划其投资主要分为（）。A.不可预见费B.暂付费用C.建筑安装工程投资D.设备工器具购置投资E.工程建设其他投资答案：C,D,E解析：本题考查重点是“按投资构成分解的资金使用计划”。按投资构成分解的资金使用计划中，工程项目的投资主要分为建筑安装工程投资、设备工器具购置投资及工程建设其他投资。因此，本题的正确答案为CDE。建设工程组织流水施工时，某专业工作队在单位时间内所完成的工程量称为()A、流水节拍B、流水步距C、流水强度D、流水节奏答案：C解析：流水强度是指流水施工的某施工过程（专业工作队）在单位时间内所完成的工程量，计算：。选项A、B是时间参数；选项D是指流水施工进展的节奏。 仅适用于工作从开始到结束的整个过程中进展速度均为固定不变的实际进度与计划进度比较的方法是()。A.匀速进展横道图比较法B.S曲线比较法C.香蕉曲线比较法D.前锋线比较法 答案：A解析：2022教材P92-95本题考查的是横道图比较法。匀速进展横道图比较法仅适用于工作从开始到结束的整个过程中，其进展速度均为固定不变的情况。如果工作的进展速度是变化的，则不能采用这种方法进行实际进度与计划进度的比较；否则，会得出错误的结论。(2022年真题)为确保涉及结构使用安全质量事故的处理效果，需由项目监理机构组织进行的工作是（）。A.检验鉴定B.定期观测C.专家论证D.定期评估答案：A解析：本题考查的是工程质量事故处理。为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理工作，常需做必要的试验和检验鉴定工作。(2022年)根据建设工程监理规范（GBT50319-2022），下列文件资料中，可作为监理实施细