证券黄金外汇金融投资公司管理制度.doc

证书号_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _上海市建设工程设计合同项目名称： 项目建设地点： 合同编号：委托方： 承接方：签订日期： 年 月 日监制上海市工商行政管理局上海市建设委员会说明一、凡在上海地区承担建设工程设计任务的单位，统一使用本合同。二、填写本合同时，必须使用正楷，字迹工整清晰，填写内容准确齐全。三、本合同由上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同制定，上海市建筑业管理办公室印制，任何单位不得翻印。委托方(甲方)： 承接方(乙方)： 甲方委托乙方承担 工程设计，经双方协商一致签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：11中华人民共和国合同法。12国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。13建设工程批准文件。第二条本合同工程设计项目的名称、地点、规模、投资、设计内客及标准：21工程项目的名称： 22工程项目的地点： 23工程项目的规模： 24工程特征及附注说明： 25工程项目的投资总额：26工程项目的设计内容及标准： 第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件序号资料及文件名称份数提交时间备注12第四条乙方向甲方交付的设计文件序号设计文件名称份数提交时间备注123456第五条设计费用及支付方法51甲方应支付本合同项目的估算设计费为1 元。52支付方法为：521本合同生效后七日内，甲方应向乙方预付估算设计费总额的20，计 元作为定金(本合同履行后，定金抵作设计费）。522乙方提交初步设计文件后七日内，甲方应即再支付估算设计费总额的30，计 元。(不合定金)523乙方提交全部施工图设计文件后七日内，甲方应向乙方按设计概算结清全部工程设计费。53收费说明：531取费计算标准： 532本合同在执行期间，如遇国家或本市规定的设计收费标准调整时，设计收费额应按新标准由甲乙双方重新核定，并按核定后的设计收费额进行结算。第六条双方责任61甲方责任611甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。612甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。613在合同履行期间，甲方单方提出解除合同的，乙方未开始设计工作，不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。614甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时， 乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费。615甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时，甲方应支付赶工费。616甲方应为乙方派往现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件。617甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。62乙方责任：621乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。622乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多和免收的设计费金额相等。623由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。624合同生效后，乙方单方提出解除合同的，乙方应双倍返还定金，还应当按照有关规定赔偿甲方损失。625乙方交付设计文件后，应参加有关部门设计审查会议及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。626乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。第七条其他7l甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合和解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。72乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。73本合同第四条规定乙方交付的设计文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，乙方另收工本费。74本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。75甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装费外，其他费用由甲方支付。76甲方委托乙方承担本合同内客之外的工。作服务，另行支付费用。77由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。78本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方和承接方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。79其他约定事项710本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议和本合同具有同等效力。711本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。712本合同双方签章后，在30日内报项目所在地建设行政主管部备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴征。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。713本合同经甲、乙双方盖章签字后自 年 月 日生效。委托方单位名称： 承接方单位名称：(盖章) (盖章)法定代表人： 法定代表人：单位地址： 单位地址：邮政编码： 邮政编码：电 话： 电 话：电 传： 电 传：开户银行： 开户银行：银行帐号： 银行帐号：签订合同代表(签字) 签订合同代表(签字)本合同于_ _ _ _ _月_ _ _ _ _日签订于_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _市建设工程资质和资格管理部门意见市工商行政管理部门意见 (盖章) (盖章)备案日期： 鉴订日期： 年 月 日 年 月 日补充条款付款方 (甲方)： 收款方 (乙方)： 经甲、乙双方商定，下列条款作为上海市建设工程设计合同（以下简称主合同）的补充条款，和主合同具有同等法律效力。1主合同项下合同金额为含税价，已包含付款方在主合同项下需要向收款方支付的全部款项。除本合同另有约定外，付款方无需向收款方另行支付由营改增所产生的税款。2付款方每次付款前，收款方应当按付款要求向付款方提供相应付款金额且符合国家规定的增值税专用发票，不得以纳税人资格变化、税收法律法规变化为理由要求提高本合同约定的合同金额。3如收款方提供的增值税专用发票不符合法律法规要求，付款方有权拒收或于发现问题后退回，收款方应及时更换。收款方未及时更换的，应承担相应违约责任。4主合同和本补充条款不一致的，以本补充条款约定为准。5本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。委托方单位名称： 承接方单位名称：(盖章) (盖章)法定代表人： 法定代表人：签订合同代表(签字) 签订合同代表(签字) 年 月 日 年 月 日