监理工程师考试真题及答案7卷.docx

监理工程师考试真题及答案7卷监理工程师考试真题及答案7卷 第1卷根据建设工程工程量清单计价规范GB 505002022的规定，项目编码中的第二级顺序码指的是（）。A.专业工程码B.附录分类顺序码C.分部工程顺序码D.分项工程项目名称顺序码答案：B解析：2022教材P130-133建设工程工程量清单计价规范规定，一至二位为专业工程码；三至四位为附录分类顺序码；五至六位为分部工程顺序码；七、八、九位为分项工程项目名称顺序码；十至十二位为清单项目名称顺序码。某高速公路大桥工程项目采用的是预制钢筋混凝土管桩基础。业主委托某监理单位承担该工程项目施工招标及施工阶段的监理任务。因该工程涉及土建施工、沉桩施工和管桩预制工作,业主对工程发包提出了两种方案：一种是采用平行分包模式,即土建、沉桩、管桩制作进行分别发包；另一种是采用总分包模式,即由土建施工单位总承包,沉桩施工及管桩制作列入总承包范围再进行分包。1、施工招标阶段,监理单位的主要工作内容有哪些?答案：解析：1、施工招标阶段监理单位的主要工作内容有：协助业主编制施工招标文件；协助业主编制标底；发布招标通知；对投标人的资格预审组织标前会议；现场考察；组织开标、评标、定标；协助业主签约。 施工承包单位中专业承包企业的资质分为( )。A特、一、二、三级 B一、二、三级C一、二、三、四级 D一、二级正确答案：B工程量清单是()的依据。A.进行工程索赔B.编制项目投资估算C.编制招标控制价D.支付工程进度款 E.办理竣工结算答案：A,C,D,E解析：工程量清单的作用在招投标阶段，招标工程量清单为投标人的投标竞争提供了一个平等和共同的基础。工程量清单是建设工程计价的依据。工程量清单是工程付款和结算的依据。工程量清单是调整工程量、进行工程索赔的依据某高速公路设计车速120km/h,路面面层为三层式沥青混凝土结构。施工企业为公路交通大型企业专业施工队伍,设施精良。为保证工程施工质量,防止沥青路面施工中沥青混合料摊铺时发生离析、沥青混凝土路面压实度不够、平整度及接缝明显,施工单位在施工准备、沥青混合料的拌和、沥青混合料的运输、沥青混合料的摊铺、沥青混合料的压实、接缝的处理等方面,做了如下工作：1选用经试验合格的石料进行备料,严格对下承层进行清扫,并在开工前进行试验段铺筑；2沥青混合料的拌和站设置试验室,对沥青混合料及原材料及时进行检验,拌和中严格控制集料加热温度和混合料的出厂温度；3根据拌和站的产量、运距合理安排运输车辆,确保运输过程中混合料的质量；4设置两台具有自动调节摊铺厚度及找平装置的高精度沥青混凝土摊铺机梯进式施工,严格控制相邻两机的间距,以保证接缝的相关要求；5压路机采用2台双轮双振压路机及2台16t胶轮压路机组成,严格控制碾压温度及碾压重叠宽度。6纵缝采用热接缝,梯进式摊铺,后摊铺部分完成,立即骑缝碾压,以除缝迹,并对接缝作了严格控制。4、混合料的运输中应注意的主要问题是什么?答案：解析：4、沥青混合料运输应注意的问题是：保持车箱干净并涂防黏薄膜剂,运输时必须覆盖篷布以防雨和热量损失。某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段监理任务。在施工过程中，发生如下事件：事件1：专业监理工程师检查钢筋电焊接头时，发现存在质量问题（见表1），随即向施工单位签发了监理通知单要求整改。施工单位提出，是否整改应视常规批量抽检结果而定。在专业监理工程师见证下，施工单位选择有质量问题的钢筋电焊接头作为送检样品。经施工单位技术负责人负责封样后，由专业监理工程师送往预先确定的试验室，经检测，结果合格。于是，总监理工程师同意施工单位不再对该批电焊接头整改。事件2：专业监理工程师在检查混凝土试块强度报告时；发现下部结构有一个检验批内的混凝土试块强度不合格，经法定检测单位对相应部位实体进行测定，强度未达到设计要求。经设计单位验算，实体强度不能满足结构安全的要求。事件3：对于事件2，相关单位提出了加固处理方案得到参建各方的确认。施工单位为赶工期，采用了未经项目监理机构审批的下部结构加固、上部结构同时施工的方案进行施工。总监理工程师发现后及时签发了工程暂停令，施工单位未执行总监理工程师的指令继续施工，造成上部结构倒塌，导致现场施工人员1死2伤的安全事故。 、根据表1，采用排列图法列表计算质量问题的累计频率，并分别指出哪些是主要质量问题、次要质量问题和一般质量问题。 、指出事件1中施工单位的提法及施工单位与项目监理机构做法的不妥之处，写出正确做法或说明理由。 、按建设工程监理规范的规定，写出项目监理机构对事件2的处理程序。 、按建设工程安全生产管理条例的规定，分析事件3中监理单位、施工单位的法律责任。答案：解析：1.采用排列图法列表（见下表）计算质量问题的累计频率：质量问题项目数量频率统计表主要质量问题是咬边和夹渣。次要质量问题是气孔。一般质量问题是焊瘤和裂纹。2.（1）不妥之处：施工单位提出，是否整改应视常规批量抽检结果而定。正确做法：施工单位应该进行整改。（2）不妥之处：送检样品经施工单位技术负责人负责封样。正确做法：送检样品由负责见证取样的专业监理工程师负责封样。（3）不妥之处：施工单位选择有质量问题的电焊接头作为送检样品不妥。正确做法：应随机抽样。（4）不妥之处：送检样品由专业监理工程师送往预先确定的试验室。正确做法：送检样品由施工单位送往预先确定的试验室。（5）不妥之处：总监理工程师同意施工单位不再对该批电焊接头整改。正确做法：总监理工程师应要求施工单位对出现质量问题的电焊接头整改。3.按建设工程监理规范的规定，项目监理机构对事件2的处理程序：监理人员发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故，应通过总监理工程师及时下达工程暂停令，要求承包单位停工整改。整改完毕并经监理人员复查，符合规定求后，总监理工程师应及时签署工程复工令。4. 按建设工程安全生产管理条例的规定，事件3中监理单位不承担法律责任。施工单位的法律责任是：作业人员不服管理、违反规章制度和操作规程冒险作业造成重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。施工单位的主要负责人、项目负责人违法行为，尚不够刑事处罚的，处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处理；自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。下列关于分部分项工程量清单的说法中，正确的是()。A.清单为可调整的开口清单C.投标人可以根据具体情况对清单的列项进行变更或增减B.投标人不必对清单项目逐一计价D.投标人不得对清单中内容不妥或遗漏的部分进行修改答案：D解析：监理工程师考试真题及答案7卷 第2卷 施工合同的中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件，具体写明的内容有（）。A.承包的施工标段B.投标价C.工期D.工程质量标准E.投标人的项目经理名称 答案：A,C,D解析：2022版教材P92-93本题考查重点是“施工合同的订立合同文件”。中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件，具体写明承包的施工标段、中标价、工期、工程质量标准和中标人的项目经理名称。因此，本题的正确答案为ACD。某公路工程划分为土建工程和设备安装工程两个合同段。建设单位通过公开招标方式分别与甲、乙施工单位签订了土建工程施工合同和设备安装工程施工合同，与丙单位签订了设备采购合同。工程实施过程中发生了以下事件：事件1：甲施工单位按照施工合同约定的时间向项目监理机构提交了工程开工报审表，总监理工程师在审批施工组织设计文件后，组织专业监理工程师到场检查时发现，施工机具已进场准备就位，施工所需的施工道路、临时设施已完成，施工人员已到位，材料和工程设备已进场，施工测量人员正在进行测量控制桩和控制线的测设，拆迁工作正在进行，不会影响工程进度。为此，总监理工程师向甲施工单位签署了工程开工通知，并报告了建设单位。事件2：专业监理工程师巡视时发现，甲施工单位现场施工人员准备将一种新型建筑材料用于工程。经询问，甲施工单位认为该新型建筑材料性能好、价格便宜，对工程质量有保证。项目监理机构要求其提供该新型建筑材料的有关资料，甲施工单位仅提供了使用说明书。事件3：项目监理机构检查甲施工单位的某分项工程质量时，发现试验检测数据异常，便再次对甲施工单位试验室的资质等级及其试验范围、本工程试验项目及要求等内容进行了全面考核。事件4：为了解工程设备性能，有效控制设备制造质量，项目监理机构指令乙施工单位指派专人进驻丙单位，与监理人员共同对丙单位的设备制造过程进行质量控制。事件5：工程交工验收时，建设单位要求甲施工单位统一汇总甲、乙施工单位的工程档案后提交项目监理机构，由项目监理机构组织工程档案验收。2.写出项目监理机构处理事件2的程序。答案：解析：2.项目监理机构处理事件2的程序如下：（1）指令施工单位提供材料质量证明文件、质量合格证明和产品合格证书，并对此进行审查；（2）指令施工单位对材料进行抽样检验，并提交检验报告；（3）指令施工单位报送使用该材料的施工工艺措施及专项施工方案，并对此进行审查；（4）组织有关方面及专家对该材料的使用所涉及的有关事项进行专题论证，经审定后予以签认；（5）指令施工单位对有关作业人员进行相应的安全生产教育培训。钢筋进场时，应按国家相关标准的规定抽取试件进行（）检验，检验结果必须符合有关标准的规定。A.安定性B.强度C.力学性能D.重量偏差E.坍落度答案：C,D解析：本题考查的是混凝土结构材料的施工试验与检测。钢筋进场时，应按国家相关标准的规定抽取试件进行力学性能和重量偏差检验，检验结果必须符合有关标准的规定。某实行监理的工程，施工合同采用建设工程施工合同(示范文本)，合同约定，吊装机械闲置补偿费600 元/台班，单独计算，不进入直接费。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如图6-1 所示(时间单位：月)。施工过程中发生下列事件： 事件1：开工后，建设单位提出工程变更，致使工作E 的持续时间延长2 个月，吊装机械闲置30 台班。 事件2：工作G 开始后，受当地百年一遇洪水影响，该工作停工1 个月，吊装机械闲置15 台班、其他机械设备损坏及停工损失合计25 万元。 事件3：工作I 所安装的设备由建设单位采购。建设单位在没有通知施工单位共同清点的情况下，就将该设备存放在施工现场。施工单位安装前，发现该设备的部分部件损坏，调换损坏的部件使工作I 的持续时间延长1 个月，发生费用1.6 万元。对此，建设单位要求施工单位承担部件损坏的责任。 事件4：工作K 开始之前，建设单位又提出工程变更，致使该工作提前2 个月完成，因此，建设单位提出要将原合同工期缩短2 个月，项目监理机构认为不妥。 问题： 确定初始计划的总工期，并确定关键线路及工作E 的总时差。答案：解析：（1）20个月（1分）；（2）ADFIKM（或：）（1分）；（3）2个月（1分）。工程开工前，施工图纸会审会议应由()主持召开。A.项目监理机构B.施工单位C.建设单位D.设计单位答案：C解析：图纸会审图纸会审是建设单位、监理单位、施工单位等相关单位，在收到施工图审査机构审査合格的施工图设计文件后，在设计交底前进行的全面细致的熟悉和审查施工图纸的活动。监理人员应熟悉工程设计文件，并应参加建设单位主持的图纸会审会议，建设单位应及时主持召开图纸会审会议，组织项目监理机构、施工单位等相关人员进行图纸会审，并整理成会审问题清单，由建设单位在设计交底前约定的时间内提交设计单位。图纸会审由施工单位整理会议纪要，与会各方会签。总监理工程师组织监理人员熟悉工程设计文件是项目监理机构实施事前质量控制的一项重要工作。其目的：一是通过熟悉工程设计文件，了解设计意图和工程设计特点、工程关键部位的质量要求；二是发现图纸差错，将图纸中的质量隐患消灭在萌芽之中。某工程合同总额为1000万元，工程预付款为150万元，采用从未完施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣的方式，主要材料、构件所占比重为50%。如果以前已支付工程进度款600万元，本月应付工程进度款200万元，则实际支付工程款（）万元。A.200B.150C.100D.50答案：B解析：考核预付款。首先计算工程预付款的起扣点，T1000-150/50%700（万元）；其次，根据以前已支付工程进度款600万元，如果本月支付200万元进度款，则累计800万元，将超过工程预付款的起扣点；最后，计算当月应付进度款100（800-700）×50%150（万元）。参见教材P195。供电线路架设应遵循原则错误的是（ ）A.高压在上、低压在下B.干线在上、支线在下C.照明线在上、动力线在下D.动力线在上、照明线在下答案：C解析：供电线路架设应遵循“高压在上、低压在下，干线在上、支线在下，动力线在上、照明线在下”的原则。监理工程师考试真题及答案7卷 第3卷关于交货验收，下列说法正确的有（）。A.运输过程中发生的问题由供货方负责B.如果合同约定的货物无规定可循，也应在条款内约定合理的差额界限C.交付货物的数量在合理的尾差或磅差范围内，多交则退，少交则补D.在计算多交或少交数量时，应按订购数量和实际交货数量比较，必须考虑尾差或磅差E.在保修期内，凡检测不合格的物资或设备，均由供货方负责答案：B,E解析：考点:交货检验。选项A，运输过程中发生的问题，由运输部门负责。选项C，交付货物的数量在合理的尾差和磅差内，不按多交或少交对待，双方互不退补。超过界限范围时，按合同约定的方法计算多交或少交部分的数量。选项D，在计算多交或少交数量时，应按订购数量与实际交货数量比较，均不再考虑合理磅差和尾差因素。下列费用中，属于建筑安装工程企业管理费的有（）。A、施工企业集体福利费B、施工现场防暑降温费用C、施工现场对构件进行常规破坏性试验费用D、混凝土坍落度测试费用E、施工现场安全文明施工费用答案：A,B,D解析：本题考查的是按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成。选项A、B属于企业管理费中的劳动保险和职工福利费；选项D属于企业管理费中的检验试验费；选项C破坏性试验不属于一般材料鉴定、检查所发生的费用。安全文明施工费属于措施费。参见教材P15。下列关于建筑工程发包与承包的说法中，正确的有（）。A.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任B.提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包C.实行施工总承包的，建筑工程主体结构可以分包给有资质的分包单位D.分包单位可以将其承包的工程再分包E.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人答案：A,B,E解析：考点:法律。选项C错误，施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成；选项D错误，禁止分包单位将其承包的工程再分包。#下列关于施工段与专业队关系的叙述中，说法错误的有()。A.施工段数目过多会降低施工速度B.施工段数目过多会延长工期C.施工段过少可能造成窝工D.施工段的数目的确定与专业队数目没有关系答案：D解析：2022教材P22-26本题考查的是流水施工参数。施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求。施工段数目过多，会降低施工速度，延长工期；施工段过少，不利于充分利用工作面，可能造成窝工。下列关于ProjectControlling模式的说法中，正确的是()A、可以取代建设项目管理B、可以作为一种独立存在的项目管理模式C、可以分为单平面和多平面两种类型D、与建设项目管理的服务对象完全相同答案：C解析：选项A，正确的应为：ProjectControl-ling模式不能取代建设项目管理。选项B，正确的应为：ProjectControlling模式不能作为一种独立存在的项目管理模式。选项D,ProjectControl-ling模式与建设项目管理的服务对象不尽相同。有关工程施工质量管理方面的行政法规主要包括（）。A.建设工程质量管理条例B.中华人民共和国节约能源法C.实施工程建设强制性标准监督规定D.民用建筑节能条例E.房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)答案：A,D解析：考点:“工程施工质量控制的依据”。有关质量管理方面的法律法规、部门规章与规范性文件包括法律：中华人民共和国建筑法，中华人民共和国刑法，中华人民共和国防震减灾法，中华人民共和国节约能源法，中华人民共和国消防法等；行政法规：建设工程质量管理条例民用建筑节能条例等；部门规章：建筑工程施工许可管理办法，实施工程建设强制性标准监督规定，房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定等；规范性文件：房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）,建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法（试行），关于建设行政主管部门对工程监理企业履行质量责任加强监督的若干意见等。国家发改委颁发的规范性文件关于加强重大工程安全质量保障措施的通知等。此外，其他各行业如交通、能源、水利、冶金、化工等和省、市、自治区的有关主管部门，也均根据本行业及地方的特点，制定和颁发了有关的法规性文件。因此，本题的正确答案为AD。根据招标投标法中规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A.7B.15C.20 D.30答案：B解析：考点:招标投标法主要内容。依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起十五日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。监理工程师考试真题及答案7卷 第4卷某施工单位承接一建设工程的施工任务。根据该建设工程的相关情况，施工单位绘制了一双代号网络计划图。如图1所示：1> 、什么是自由时差2> 、什么是总时差3> 、施工方进度控制的措施主要包括哪些方面施工方进度目标能否实现的决定性因素是什么4> 、该施工单位所绘的网络计划图有何不妥之处5> 、节点、之间的箭线为虚箭线，那么这一工作属于什么工作该工作是否占用时间是否占用资源答案：解析：1>、 自由时差是在不影响紧后工作最早开始的前提下，工作可以利用的机动时间。2>、 总时差是在不影响总工期的前提下，工作可以利用的机动时间。3>、 施工方进度控制的措施主要包括：（1）组织措施。（2）管理措施。（3）经济措施。（4）技术措施。施工方进度目标能否实现的决定性因素是组织。4>、 施工单位所绘网络计划图的不妥之处有：（1）工作E-I-K-F形成了循环回路。（2）该网络图存在两个起点节点（节点、）。（3）节点、之间的工作H，其箭线无箭头。5>、 节点、之间的箭线为虚箭线，这一工作属于虚工作；虚工作既不占用时间，也不占用资源。建设工程物资储备计划的编制依据有()。A.物资供应计划B.物资供应方式C.物资需求计划D.场地条件E.市场供应信息答案：B,C,D解析：物资储备计划的编制编制依据：物资需求计划、储备定额、储备方式、供应方式和场地条件等。作用：为保证施工所需材料的连续供应而确定的材料合理储备。 设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中引用原始数据和资料错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）。A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B.承包人承担费用和延误的工期C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期 答案：A解析：考点:订立合同时需要明确的内容。无论承包人复核时发现与否，由于以下资料的错误，导致承包人增加费用和(或)延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润：(1)发包人要求中引用的原始数据和资料；(2)对工程或其任何部分的功能要求；(3)对工程的工艺安排或要求；(4)试验和检验标准；(5)除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。施工进度计划初始方案编制完成后，需要检査的内容有( )。A.各工作项目的施工顺序、平行搭接和技术间歇是否合理B.主要工种的工人是否满足连续、均衡施工的要求C.主要分部工程的工程量是否准确D.总工期是否满足合同约定E.主要机具、材料的利用是否均衡和充分答案：A,B,D,E解析：考点:单位工程施工进度计划的编制。当施工进度计划初始方案编制好后，需要对其进项检查与调整，以便使进度计划更加合理，进度计划检查的主要内容包括：各工作项目的施工顺序、平行搭接和技术间歇是否合理;总工期是否满足合同规定;主要工种的工人是否能满足连续、均衡施工的要求;主要机具、材料等的利用是否均衡和充分。参见教材P129。在某桥梁工程建设监理工作中,监理工程师对现场预制的钢筋混凝土构件进行了质量检查,发现其中存在的问题如表62所列。请用排列图法分析影响现场预制柱质量因素中的主要因素、次要因素和一般因素是哪些?以便针对这些问题进行质量整改。答案：解析：1、统计各影响质量因素的频率和累计频率,其结果如表6-11所示。2、绘出影响因素排列图,见图6-12。3、影响预制构件的主要因素有混凝土强度和截面尺寸；次要因素有侧向弯曲；一般因素有钢筋强度、表面平整、预埋件和表面缺陷钢结构采用电弧焊方法，当栓钉直径为19mm时，角焊缝最小焊脚尺寸为（ ）mm。A.6B.8C.9D.10答案：B解析：2022版教材P88-93下列工作中，属于工程监理招标的有()。A.招标准备B.编制监理规划C.组织现场踏勘D.编制和发售招标文件E.签订工程监理合同答案：A,C,D,E解析：2022版教材P65-67工程监理招标一般包括：招标准备；发出招标公告或投标邀请书；组织资格审查；编制和发售招标文件；组织现场踏勘；召开投标预备会；编制和递交投标文件；开标、评标和定标；签订工程监理合同等程序。监理工程师考试真题及答案7卷 第5卷关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有（）。A、项目建议书应由承包人完成B、设计依据的标准应由发包人提出C、发包人应为设计人提供现场服务D、设计合同的违约金属于法定而无需约定E、应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式答案：B,C解析：考点订立设计合同时应约定的内容。选项A，项目建议书是发包人提供的；选项D，违约责任需要约定的内容包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等；选项E，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。下列工程索赔事项中，属于发包人向承包人索赔的有( )A.地质条件变化引起的索赔B.施工中人为障碍引起的索赔C.加速施工费用的索赔D.工期延误的索赔E.对超额利润的索赔答案：D,E解析：考点:索赔的主要类型。发包人向承包人的索赔包括：(1)工期延误索赔;(2)质量不满足合同要求索赔;(3)承包人不履行的保险费用索赔;(4)对超额利润的索赔;(5)发包人合理终止合同或承包人不正当地放弃工程的索赔。参见教材P139140。建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有（）。A.工地内第三者对工程造成的损害B.与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡C.与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡D.工地外第三者对工程造成的损害E.承包商基础土方开挖破坏了图纸上未标明的市政供水管道造成的损害答案：B,C解析：建筑工程一切险如果加保第三者责任险，则保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿：在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失；被保险人因上述原因而支付的诉讼费用以及事先经保险人书面同意而支付的其他费用。最方便业主按设计阶段和施工阶段分别委托两家监理单位的是（）模式下的监理模式。A.平行承发包B.设计或施工总分包C.项目总承包D.项目总承包管理答案：B解析：考点:“设计或施工总分包模式条件下的监理委托模式”。对设计或施工总分包模式，业主可以委托一家监理单位提供实施阶段全过程的监理服务也可以分别按照设计阶段和施工阶段分别委托监理单位。前者的优点是监理单位可以对设计阶段和施工阶段的工程投资、进度、质量控制统筹考虑，合理进行总体规划协调，更可使监理工程师掌握设计思路与设计意图，有利于施工阶段的监理工作。因此，本题的正确答案为B。 建设工程监理规范规定，监理员的职责包括（ ）。A.复核工程计量的有关数据并签署原始凭证B.做好监理日记和有关的监理记录C.验收分项工程D.收集、汇总及整理监理资料E.核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件正确答案：AB工程监理单位编制投标文件应遵守的原则有（ ）。A.明确监理任务分工B.响应监理招标文件要求C.调查研究竞争对手投标策略D.深入领会招标文件意图E.尽可能使投标文件内容深入而全面答案：B,D解析：1.投标文件编制原则响应招标文件，保证不被废标。认真研究招标文件，深入领会招标文件意图。投标文件要内容详细、层次分明、重点突出。为确保建设工程进度控制目标的实现，监理工程师必须认真制定进度控制措施。进度控制的技术措施主要有（）。A.对应急赶工给予优厚的赶工费用B.建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度C.审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工D.推行CM承发包模式，对建设工程实行分段设计、分段发包和分段施工答案：C解析：考点: “进度控制的技术措施”。进度控制的技术措施主要包括：审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工，编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制，采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法，并结合电子计算机的应用，对建设工程进度实施动态控制。所以，选项C符合题意。选项A属于经济措施。选项B属于组织措施。选项D属于合同措施。因此，本题的正确答案为C。监理工程师考试真题及答案7卷 第6卷在下列内容中,属于FIDIC道德准则“对社会和职业的责任”的是( )。A接受对社会的职业责任B寻求在下列内容中，属于道德准则“对社会和职业的责任”的是（ ）。接受对社会的职业责任寻求与确认的发展原则相适应的解决办法在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责在任何时候维护执业的尊严、名誉和荣誉保持其知识和技能与技术、法规、管理的发展相一致的水平正确答案：ABD 下列监理单位用表中，可由专业监理工程师签发的是（ ）。A.工程临时延期审批表B.工程最终延期审批表C.监理工作联系单D.工程变更单正确答案：C由建设单位提出的工程变更处理中，（ ）对建设单位要求的工程变更提出评估意见。A.项目监理机构B.施工单位C.设计单位D.建设行政主管部门答案：A解析：考核合同管理。项目监理机构可对建设单位要求的工程变更提出评估意见，并督促施工单位按会签后的工程变更单组织施工。采用工程保险转移工程风险的缺点之一是投保人可能产生心理麻痹而疏于损失控制，以致增加()A、潜在损失和隐蔽损失B、隐蔽损失和实际损失C、实际损失和未投保损失D、未投保损失和潜在损失答案：C解析：在进行工程保险后，投保人可能产生心理麻痹而疏于损失控制计划，以致增加实际损失和未投保损失。下列情形中，项目监理机构应发出监理通知的有（ ）。A、在施工过程中出现不符合设计要求、工程建设标准、合同约定B、使用不合格的工程材料、构配件和设备C、施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的D、在工程质量、造价、进度等方面存在违规行为E、施工单位拒绝项目监理机构管理的答案：A,B,D解析：考点:建设工程监理基本表式及其应用说明。施工单位发生下列情况时，项目监理机构应发出监理通知：（1）在施工过程中出现不符合设计要求、工程建设标准、合同约定；（2）使用不合格的工程材料、构配件和设备；（3）在工程质量、造价、进度等方面存在违规等行为。参见教材 P164。某工程项目材料供应合同中约定，供货方交付订购的材料后，采购方再行支付货款。合同履行过程中，因供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款。采购方行使的是()。A、同时履行抗辩权B、后履行抗辩权C、先诉抗辩权D、不安抗辩权答案：B解析：本题考查的是后履行抗辩权。后履行抗辩权包括：当事人互负债务，有先后履行顺序的，应当先履行的一方未履行时，后履行的一方有权拒绝其对本方的履行要求；应当先履行的一方履行债务不符合规定时，后履行的一方也有权拒绝其相应的履行要求。（本知识点新教材已经删除）材料采购招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过（）。 A.项目估算费用的1%B.项目估算费用的2%C.项目估算费用的3%D.最多10万元E.最多80万元答案：B,E解析：3、投标保证金 材料/设备采购招标的投标保证金一般不得超过项目估算价的2%，但最高不超过80万元。（勘察设计：最多不超过10万元）监理工程师考试真题及答案7卷 第7卷(2022年)根据建设工程监理规范（GB/T 503192022），项目监理机构在必要时可按（）设总监理工程师代表。A.分部工程B.项目目标C.专业工程D.施工合同段E.工程地域答案：C,D,E解析：本题考查的是项目监理机构的设立。施工阶段进度控制目标体系可按（）进行分解。A.计划期B.年度投资计划C.施工阶段D.项目组成E.设计图纸交付顺序答案：A,C,D解析：本题考查的是施工进度控制目标体系。施工阶段进度控制目标体系可按项目组成、承包单位、施工阶段、计划期分解。某建筑工程因质量事故造成5万元的经济损失，按事故的性质及严重程度划分，该事故属于（）。A.一般质量事故B.严重质量事故C.重大质量事故D.中等质量事故答案：B解析：具备下列条件之一者为严重质量事故：直接经济损失在5万元(含5万元)以上，不满10万元的；严重影响使用功能或工程结构安全，存在重大质量隐患的；事故性质恶劣或造成2人以下重伤的。#应用ABC 分析法选择价值工程对象，是将（ ）的零部件或工序作为研究对象。A.生产工艺复杂B.价值系数髙C.成本比重大D.功能评分值高答案：C解析：工程质量是在（）中形成的，不是检验出来的。A.施工准备 B.施工过程 C.设计图纸 D.质量规范答案：B解析：本题考查的是工艺试验及工序的质量控制。工程质量是在施工过程中形成的，不是检验出来的。建筑工程施工公开招标的程序中，投标预备会的下一步骤为（ ）。A.组建评标委员会B.投标文件的编制与提交C.开标D.踏勘现场答案：B解析：本题考核的是公开招标程序。建筑工程施工公开招标的程序中，投标预备会的下一步骤为投标文件的编制与提交。按建设工程特点分类，可将定额分为( )。 A概算定额 B安装工程定额 C预算定额 D建筑工程定额 E企业定额答案：B,D解析：