工程招投标及合同管理习题及参考答案.docx

工程招投标及合同管理习题参考答案一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。1、合同法律关系是指合同法律标准调整的当事人在民事流传过程中形成的（ C ）关系。A、债权人及债务人 B、代理人及被代理人C、权利及义务 D、法人及自然人2、施工企业的工程经理指挥失误，给建立单位造成损失的，建立单位应当要求（ A ）赔偿。A、施工企业 B、施工企业的法定代表人C、施工企业的工程经理 D、具体的施工人员3、下列财产中，（ A ）不得抵押。A、土地全部权 B土地运用权 C、房屋 D、交通运输工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ B ）家。A、2、 B、3 C、5 D、75、合同争议的解决依次为（ A ）A、和解调解仲裁诉讼 B、调解和解仲裁诉讼C、和解调解诉讼仲裁 D、调解和解诉讼仲裁6、监理招标主要是对监理单位（ B ）的选择。A、报价 B、实力 C、监理人员数量 D、设备7、由于承包商的缘由导致监理单位延长了监理效劳的时间，此工作内容应属于（ B ）A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、义务工作8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C ）。A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后接着解决以上事项的遗留问题B、向承包人供给施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置精确C、供给年、季、月工程进度安排及相应进度统计报表D、确定水准点及坐标限制点，以书面形式交给承包人，并进展现场交验9、设计人的设计工作进展不到托付设计任务的一半时，发包人由于工程建立资金的筹措发生问题而确定停建该工程，单方发出解除合同的通知。根据设计范本的规定，设计人应（ D ）A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%10、施工合同的合同工期是断定承包人提早或延误开工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（ C ）的日历天数计算。A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求11、工程师要求的暂停施工的赔偿及责任的说法错误的为（ B ）A、停工责任在发包人，由发包人担当所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人担当发生的费用，相应顺延工期C、停工责任在承包人，因为工程师不刚好做出答复，导致承包人无法复工，由发包人担当违约责任D、停工责任在承包人，由承包人担当发生的费用，工期不予顺延12、材料选购在交货清点数量时发觉，交货数量少于订购的数量，但数量的缺少在合同约定的允许磅差范围内。选购方应（ B ）。A、拒付货款并索赔 B、根据订购数量刚好付款C、根据实际交货数量刚好付款 D、待供货方补足数量后再付13、FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”，是指（ A ）。A、工程保修期B、承包商的施工期C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间14、由于业主供给的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（ C ）A、因不属于自己的缘由回绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告15、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事务提出的索赔属于应（ D ）。A、由承包商担当的风险责任 B、赐予费用补偿并顺延工期C、赐予费用补偿但不顺延工期 D、赐予工期顺延但不给费用补偿16、合同法律关系主要的是由法律标准调整的（B）A行政法律关系 B 民事权利义务关系C刑事法律关系 D经济侵权关系17、在工程建立监理活动中，监理单位是（ A）A业主的代理人 B业主的托付人 C施工合同的当事人D 肯定独立的第三人18、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（B）A主合同 B从合同C独立合同 D无条件地必需履行的合同19、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（A ）A按裁决自觉执行 B不服裁决可向上级仲裁机构申请复议C可向人民法院起诉 D向合同管理机关申诉20、监理合同规定，由于业主或第三方的缘由使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为（B）。A额外效劳 B附加效劳 C延长效劳 D非监理效劳21、监理招标的宗旨是指对监理单位（ A）的选择。A实力 B报价 C信誉 D经济实力22、中标的承包商将由（B）确定。A评标委员会 B业主 C上级行政主管部门 D监理工程师23、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（ A）组织试车。A建立单位 B设计单位 C施工单位 D设备供给单位24、业主在（ B ）合同中担当的风险最小。A 可调总价 B不行调总价 C单价 D本钱加酬金 25、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（ C ）。A只限承包商向业主索赔 B业主无权向承包商索赔 C业主及承包商之间的双向索赔 D不包括承包商及分包商之间的索赔 26、当出现招标文件中的某项规定及招标人对投标人质疑问题的书面答复不一样时，应以(A )为准。招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头说明 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件27、由于承包商的缘由使监理单位增加了监理效劳时间，此项工作应属于( B )。 A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、意外工作28、下列各项中，( C )不属于工程建立施工招标应具备的前提条件。 A、建立用地征用完毕，施工图纸完成 B、概算已经批准，建立工程已正式列入安排 C、招标文件已经编制好 D、建立资金、建材、设备来源已经落实29、投标文件对招标文件的响应有微小偏向，包括( C )。A、供给的投标担保有瑕疵B、货物包装方式不符合招标文件的要求 C、个别地方存在漏项 D、明显不符合技术规格要求30、及邀请招标相比，公开招标的最大优点是( D )。A、节约招标费用 B、招标时间短 C、减小合同履行过程中承包不违约的风险 D、竞争剧烈31、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现模糊不清或不一样时，下列中说明依次排列正确的为( D )。A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款 C、中标通知书、投标书、协议书、图纸 D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸32、施工合同中，承包人根据工程师提出的施工进度安排修改建议进展了修改，由于修改后的安排不合理而导致的窝工损失应当由( C )担当。 A、发包人 B、承包人 C、工程师 D、发包人及承包人共同 33、 FIDIC施工合同条件规定，用从( D )之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。A、开工日起至公布发接收证书 B、开工令要求的开工日起至公布发接收证书中指明的开工 C、颁发接收证书日起至颁发履约证书 D、接收证书中指明的开工日起至颁发履约证书34、在工程施工中由于(B )缘由导致的工期延误，承包方应当担当违约责任。A、不行抗力 B、承包方的设备损坏 C、设计变更 D、工程量改变35、托付任务并负责支付酬劳的一方称（B ）。A 承包人 B 发包人 C出资人 D出工人36、受招标人的托付，代为从事招标活动的中介组织是（C）。 A 建立单位 B 施工单位 C招标代理 D设计单位37、监理招标主要是对监理单位（ B ）的选择。 A报价 B实力 C人员数量 D 设备38、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（C ）。 A固定价格合同 B可调整价格合同 C固定价格加酬金合同 D本钱加酬金合同39、在进度限制中，（B ）不属工程师的任务。A催促承包人完成工程扫尾工作 B向有关部门递交开工申请C协调开工验收中的各方关系 D参与开工验收40、材料选购在交货清点数量时发觉，交货数量少于订购的数量，但数量的缺少在合同约定的允许磅差范围内，选购方应（C ）。A 拒付货款并索赔 B根据订购数量刚好付款C根据实际交货数量刚好付款D待供货方补足数量后再付41、工程分包的说法错误的为（A）A 是违法的 B是从工程承包人担当 C 是允许的 D 非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何局部分包42、FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”是指（A ）A 工程保修期 B承包商的施工期 C 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知D 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间43、自中标通知书发出（ C ）内，建立单位和中标人签订书面的建立工程承发包合同。A 15天 B 21天 C 30天 D 35天44、保证方式没有约定或约定不明确的，按（ B ）担当担保责任。A、保证 B、连带保证 C、违约 D、合同45、当事人采纳合同书形式订立的，自（ C）合同成立。A、双方当事人制作合同书时 B、双方当事人表示受合同的约束时C、双方当事人签字或盖章时 D、双方当事人达成一样意见时46、确定中标人后（ A）内，招标人应当向有关行政监视部门提交招标状况的书面报告。A、15天 B、21天 C、30天 D、35天47、下列说法不正确的是（C ）。A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。B、只有不属于法规规定必需招标的工程才可以采纳干脆托付方式。C、建立行政主管部门派人参与开标、评标、定标的活动，监视招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干预招标人依法选择中标人的活动。D、公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。48、监理招标主要是对监理单位（B ）的选择。A、报价 B、实力 C、监理人员数量 D、设备49、由于承包商的缘由导致监理单位延长了监理效劳的时间，此工作内容应属于（ B）。A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、意外工作50、合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项是（D ）。A、包括开工日期 B、包括开工日期 C、包括合同工期的总日历天数D、合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数51、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C）。A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后接着解决以上事项的遗留问题B、向承包人供给施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置精确C、供给年、季、月工程进度安排及相应进度统计报表D、确定水准点及坐标限制点，以书面形式交给承包人，并进展现场交验52、在进度限制中，（B ）不属工程师的任务。A、催促承包人完成工程扫尾工作 B、向有关部门递交开工申请C、协调开工验收中的各方关系 D、参与开工验收53、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（C ）A、固定价格合同 B、可调整价格合同 C、固定价格加酬金合同 D、本钱加酬金合同54、材料选购在交货清点数量时发觉，交货数量少于订购的数量，但数量的缺少在合同约定的允许磅差范围内。选购方应（ B ）。A、拒付货款并索赔 B、根据订购数量刚好付款C、根据实际交货数量刚好付款 D、待供货方补足数量后再付55、FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”，是指（ A ）。A、工程保修期 B、工程施工期 C、工程装修期 D、工程停工期56、假如投标截止日期前第28天后，由于法律、法令和决策改变引起承包商实际投入本钱的增加，应由（ A）赐予补偿。A、业主 B、承包商 C、工程师 D、特别分包商57、工程分包的说法错误的为（ A ）。A、是违法的 B、是从工程承包人担当的工程中承包局部工程的行为C、是允许的 D、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何局部分包58、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事务提出的索赔属于应（D ）。A、由承包商担当的风险责任 B、赐予费用补偿并顺延工期C、赐予费用补偿但不顺延工期 D、赐予工期顺延但不给费用补偿二、多选题（每题3分）。下列各题中，有两个或两个以上正确答案，请将正确答案选出，并填入括号内。1、必需进展招标的工程包括（ CDE ）。A私人投资的高级别墅 B、外国老板投资的根底设施的工程C、大型根底设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众平安的工程D、全部或局部运用国有资金投资或者国家融资的工程E、运用国际组织或者外国政府贷款、救济资金的工程2、工程实际进度及进度安排不符时，承包人应当根据工程师的要求提出改良措施（ AB ）。A、需经工程师确认后才能执行B、因承包人自身的缘由造成工程实际进度及经确认的进度安排不符的，全部后果都由承包商自行担当C、因承包人自身缘由造成的，工程师只对改良措施的效果负责D、采纳改良措施后，必需顺延工期E、改良措施后，进度仍旧不符的，工程师可以要求承包人修改良度安排，并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准3、施工合同文件中的说法中，正确的有（ BDE ）。A、当合同文件中出现不一样时，必需重新制定合同条款B、在不违背法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容C、变更的协议或文件，效力及其他合同文件等同D、签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件E、当合同文件出现模糊不清或者当事人有不同理解时，应根据合同争议的解决方式处理4、FIDIC合同中指定分包商及一般分包商的差异主要表现为（ ABCDE ）。A、选择分包单位的权利不同 B、分包合同的工作内容不同C、工程款的支付开支工程不同 D、业主对分包商利益的爱护不同E、承包商对分包商违约行为担当责任的范围不同5、索赔按目的划分包括（ CE ）。A、综合索赔 B、单项索赔 C、工期索赔D、合同内索赔 E、费用索赔6、建立工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的状况包括( AE )。 因承包商严峻违约托付人及其终止合同后监理单位完成的善后工作 B.由于非监理单位缘由导致的监理效劳时间延长 C.原应由托付人担当的义务双方协议改由监理单位担当 D.应托付人要求监理单位提出更改效劳内容建议后增加的工作内容 E.不行抗力事务发生导致合同的履行被迫暂停，事务影响消逝后复原监理效劳前的打算工作7、根据施工合同文本规定，在施工中由于(BDE )造成工期延误，经发包人代表确认，开工日期可以顺延。A.承包人未能刚好调配施工机械 B.发生不行抗力 C.雨季天数增多 D.工程量改变和设计变更 E.一周内非承包人缘由停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时8、索赔按目的划分包括(CE )。 A.综合索赔 B.单项索赔 C.工期索赔 D.合同内索赔E.费用索赔9、在施工合同中，(A B C D E  )等工作应由发包人完成。A.土地征用和拆迁 B.临时用地、占道申报批准手续 C.供给工程地质报告 D.爱护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物E.供给相应的工程进度安排及进度统计报表10、对于发包人供给的材料设备，( ABDE)等工作应当由发包人担当。A.到货后，通知清点 B.参与清点 C.清点后负责保管 D.支付保管费用 E.假如质量及约定不符，运出施工场地并重新选购11、招标人具备自行招标的实力表现为( BCE )。 A.必需是法人组织 B.有编制招标文件的实力C.有审查投标人资质的实力 D.招标人的资格经主管部门批准 E.有组织评标定标的实力12、建立工程施工合同的当事人包括(BD )。A.建立行政主管部门 B.建立单位 C.监理单位 D.施工单位 E.材料供给商13、施工合同文本规定，对于在施工中发生不行抗力，( CE)发生的费用由承包人担当。A.工程本身的损害 B.发包人人员伤亡C.造成承包人设备、机械的损坏及停工 D.所需清理修复工作 E.承包人人员伤亡14、施工合同根据计价方式的不同可以分为( CDE )等。A.总承包合同 B.分别承包合同 C.固定价格合同 D.可调价格合同E.本钱加酬金合同15、在开工验收和开工结算中，承包人应当( ADE )。 A.申请验收 B.组织验收C.提出修改意见D.递交开工结算报告 E.移交工程16、被宣布为废标的投标书包括（ ABDE ）A投标书未按招标文件中规定封标 B 逾期送达的标书 C加盖法人或托付受权人印鉴的标书 D 未按招标文件的内容好要求编写、内容不全或字迹无法分辨的标书 E 投标人不参与开标会议的标书17、必需进展招标的工程包括（ CDE ） A私人投资的高级别墅 B外国老板投资的根底设施的工程 C大型根底设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众平安的工程 D全部或局部运用国有资金投资或国家融资的工程 E运用国际组织或外国政府贷款、救济资金的工程18、不符合建立工程托付监理合同特征的有（CE ） A 监理合同可以是个人 B监理合同的订立必需符合工程建立程序 C 监理合同的订立不需符合工程建立程序 D 托付监理合同标的是效劳 E 托付监理合同的标的物是产生新的物质19、建立工程施工索赔按索赔目的可分为（ DE ）A 单项索赔 B总索赔 C 明示索赔 D工期索赔 E 费用索赔20、合同法律关系的构成要素有( ABC)A、主体 B、内容 C、客体 D、权利 E、义务21、被宣布为废标的投标书包括（ ABDE ）。A、投标书未按招标文件中规定封记 B、逾期送达的标书C、加盖法人或托付受权人印鉴的标书D、未按招标文件的内容和要求编写、内容不全或字迹无法分辨的标书E、投标人不参与开标会议的标书22、不符合建立工程托付监理合同特征的有（ ABD ）。A、监理合同可以是个人B、监理合同的订立必需符合工程建立程序C、监理合同的订立不需符合工程建立程序D、托付监理合同的标的是效劳E、托付监理合同的标的物是产生新的物质23、施工合同文件中的说法中，正确的有（BDE ）。A、当合同文件中出现不一样时，必需重新制定合同条款B、在不违背法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容C、变更的协议或文件，效力及其他合同文件等同D、签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件E、当合同文件出现模糊不清或者当事人有不同理解时，应根据合同争议的解决方式处理24、建筑工程施工索赔按索赔目的可分为（ DE ）A、单项索赔 B、总索赔 C、明示索赔 D、工期索赔 E、费用索赔三、推断改错题（每题2分）。推断下列各题正误,正者在括号内打"",误者在括号内打"×",并将错误处改正。1、建立工程物资选购合同是双务、有偿、诺成、要式的合同。（ × ）要式改为不要式2、甲需购进乙公司相关设备，价值100万元，甲应预付定金30万元。（ × ）30万改为20万。3、招标过程分为三阶段：打算阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（× ）评标定标阶段改为决标成交阶段。4、中标通知书发出30天内，中标单位应及建立单位根据招标文件、投标书等签订工程承包合同。（ ）5、投标文件中的大写金额和小写金额不一样的，以小写金额为准。（× ）以大写金额为准。6、建立工程施工合同范本由协议书、通用条款、专用条款三局部组成，并附有三个附件。（ ）7、供货方到现场的交货日期，以选购方接收货物时在货单上签收的日期为准。（ ）8、FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的开工日止的日历天数。（×）合同有效期改为施工期。9、工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内赐予答复，否则视为对方索赔要求已经认可。（ ）10、FIDIC合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。（ ）11、承包商没根据规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事务恳求的索赔权利（）12、 在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为根据，因此其索赔金3额额均不应包括利润。（× ）因此其索赔金额也可暴扣利润13、FIDIC合同条件，监理工程师有权批准工程分包（ ）。14、FIDIC合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式（×）。仲裁是15、工程建立监理托付合同是由“标准条件”和“专用条件”两局部组成的通用文本。（×）不是16、工程招标必需采纳公开招标方式（×）。或邀请招标17、监理托付合同经过当事人双方协商一样而终止后，双方的权利和责任也即终止（×）。不马上终止18、某建筑工程公司下属第四分公司拥有营业执照，依法可以承包工程。因此，分公司是一个独立的企业法人。（× ）分公司不是一个独立的企业法人19、经济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：恳求仲裁或向法院起诉，二者只能选其一。（ ）20、我国民法通则规定，向人民法院恳求爱护民事权利的一般诉讼事项时效为2年。（ ）21、要约是盼望别人向自己发出要约的意思表示。（ × ）要约改为邀约邀请。22、违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。（ ）23、招标过程概括划分为三阶段：打算阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（× ）评表定标阶段改为决标成交阶段。24、建立工程合同是双务、有偿、理论、要式的合同。（ × ）理论改为诺成。25、投标文件中的大写金额和小写金额不一样的,以小写金额为准。（× ）以大写为准。26、建立工程施工合同范本由协议书、通用条款、专用条款三局部组成，并附有三个附件。（ ）27、工程师可以以口头方式通知承包人推延开工日期。（× ）口头改为书面。28、FIDIC施工合同规定以投标截止日期前第28天定义为“基准日”作为业主及承包商划分合同风险的时间点。（ ）29、索赔是事务发生后，承包人应在索赔事务发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事务提出索赔。（ ）30、当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必需报请发包人批准。（ ）四、填空：（每空1分）1、工程建议书是建立单位向国家有关主管部门提出要求建立某一工程的建立性文件。2、工程设计是工程建立的重要环节，它是从 技术上 和 经济上对拟建工程进展全面规划的工作。3、国际工程招标中，公开招标的主要特点是公开招标 、 询价报价 、 干脆选购 。4、工程承发包方式，是指 发包人 及 承包人 双方之间的经济关系形式。5、建筑市场主体主要有 业主 、 承包商 、 工程询问效劳机构 等。6、我国的建立工程交易中心是根据 信息效劳功能 、 场所效劳功能 、 集中办公功能 三大功能进展构建的。7、工程监理企业，其资质等级划分为 甲级 、 乙级 和 丙级 三个级别。8、工程招标代理机构，其资质等级划分为 甲级 和 乙级 。9、建立工程招标方式有 公开招标 和 邀请招标。10、建立工程招标方法有 一次性招标 、 屡次性招标 和 一次两段式招标 、两次报价招标 。11、选择投标对象的主要方法有 定性分析法 、 定量分析法 。12、建筑材料的选购供给方式有 公开招标 、 询价报价 、 干脆选购 等。13、保险费包括 建筑工程一切险 、 第三方责任险 、 车辆保险 。14、建立工程合同按计价方式划分为 固定价合同 、 可调价合同 、 本钱加酬金合同 三大类型。15、工程进度款结算方式有 按月结算 、 开工后一次结算 、 分段结算 和 其他结算方式 。16、按施工索赔的处理方式可分为 单项索赔 、 一揽子索赔 。17、国际工程招投标的特点有 择优性 、 同等性 、 限制性 。18、按施工索赔的目的分为 工期索赔 和 经济索赔 。19、承发包双方解决施工索赔争端的主要方法是 会谈解决 、 DAB方式 和 仲裁 。20、担保的根本方式是保证、抵押、质押、 留置 和 定金 。21、市场的特征同等性、自主性、完好性、开放性、竞争性。22、开发性经营方式的业务内容包括房地产开发、待建工程。23、干脆工程费指人工费、材料费、施工机械运用费。24、作标技巧有逐步晋级法、突然降价法、赔价竞争法。25、按索赔目的分为工期索赔、费用索赔两类。26、合同的形式有书面形式、口头形式和其他形式。27、市场的功能交换功能、调整功能、信息导向功能、资源配置功能、经济联动功能。28、投标竞争包括价格竞争、素养竞争。29、国际工程招标方式公开招标、邀请招标、议标、其他招标方式。30、风险因素包括本质风险因素、道德风险因素、心里风险因素。31、索赔的最终解决会谈、调整、仲裁。五、名词说明：（每题3分）1、工程承发包：建筑企业（承包商）作为承包人（称乙方）、建立单位（业主）作为发包人（称甲方）、由甲方把建筑安装工程任务托付给乙方、且双方在同等互利的根底上签订工程合同、明确各自的经济责任、权利和义务、以保证工程任务在合同造价内按质按量的全面完成。2、建筑市场：指以建筑产品承发包交易活动为主要内容的市场、一般称作建立市场或建筑工程市场。3、建立工程招投：是指招标人（或发包人）将拟建工程对外发布信息、吸引有承包实力的单位参及竞争、根据法定程序优选承包单位的法律活动。4、多方案报价法：利用工程说明书或合同交款不够明确之处、以争取到达修改工程说明书和合同为目的的一种报价方法。5、施工管理费：在国际工程承包中的施工管理费、一般包括工作人员费、消费工人协助工资、工资附加费、办公费、差旅交通费、文件宣扬费、固定资产运用费、国外生活设施运用费、工具用具运用费、检验试验费以及其他费用等内容。6、不平衡报价法：在不影响总标价程度的前提下、某些工程的单价可以定得比正常程度高些、而另外一些工程的单价则可以比正常程度低些、其目的是承包商可尽早收回垫支工程中的资金周转、另一方面是为了隐藏报价规律的报价方法。7、建立工程投标：投标人（或承包人）根据所驾驭的信息、根据招标人的要求、参及投标竞争、以获得建立工程承包权的法律活动。8、建立工程施工合同：即建筑安装工程承包合同、是发包人及承包人之间为完成商定的建立工程工程、确定双方权利和义务的协议。9、工程转包：是指不行使承包人的管理职能、不担当技术经济责任、将所承包的工程倒手转给别人承包的行为。10、施工索赔：施工合同的一方当事人、对在施工合同履行过程中发生的并非由于自己责任的额外工作、额外支出或损失、根据合同和法律的规定要求对方当事人赐予费用或工期补偿的合同管理行为。11、托付代理：是基于被代理人对代理人的托付受权行为而产生的代理。12、定金：是指当事人双方为了担保债务的履行、约定由当事人一方先行支付给对方肯定数额的货币作为担保。13、建筑工程施工合同：是发包人及承包人就完成具体工程工程的建筑施工、设备安装、设备调试、工程保修等工作内容、确定双方权利和义务的协议。14、附加工作：指及完成正常工作相关、在托付正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。15、指定分包商：是由业主（或工程师）指定、选定、完成某项特定工作内容并及承包商签订分包合同的特别分包商。16、代理：是指代理人在代理权限内、以被代理人的名义施行的、其民事责任由被代理人担当的法律行为。16、留置：指债权人根据合同约定占有对方（债务人）的财产、当债务人不能根据合同约定期限履行债务时、债权人有权按照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。17、建筑工程物资选购合同：是指同等主体的自然人、法人、其他组织之间、为实现建立工程物资买卖、设立、变更、终止互相权利义务关系的协议。18、额外工作：是指正常工作和附加工作以外的工作、即非监理人自己的缘由而暂停或终止监理业务、其善后工作及复原监理业务前不超过42天的打算工作时间。19、建筑法：是调整建筑活动的法律标准的总称。20、市场营销：是个体和群体在市场环境中通过交换满意现实或潜在需求的综合性的经营销售活动过程。21、不平衡报价：是指对工程量清单中个工程的单价，按投标人预定的策略作上下浮动，但不变动按中标要求确定的总报价，使中标后能获得较好收益的报价技巧。22、风险管理：就是人们对潜在的意外损失进展识别评估并根据具体状况实行相应预防措施，以防患于未然，或在风险无从避开时寻求实在可行的补救措施，使意外损失降低到最小程度。23、工程索赔：是指在工程合同履行过程中，当事人一方因非自己缘由受到经济损失或权利损失时，通过肯定的合法程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。24、合同法：是调整同等主体的自然人，法人，其他组织之间设立，变更，终止民事权利义务关系的法律标准的总称。25、开发性经营方式：是指建筑企业按城市建立统一规划的要求，将工程工程建成后出租或出售给用户的经营方式。26、工程量清单计价：使之投标人完成由招标人供给的工程量清单所需的全部费用，包括分布分项工程费，措施工程费，其他工程费和规费，税金。27、设备选购合同：指以工程工程所需设备为标底物，以设备的买卖为目的，明确双方权利义务关系的协议。28、工程索赔事务：是指因实际状况及合同规定不符而引起工期和费用改变的事务。索赔事务又称干扰事务。六、简答：（每题5分）1、施工合同的特点是什么？1）合同标的的特别性；2）合同履行期限的长期性；3）合同内容的多样性和困难性；4）合同监视的严格性。2、建立工程交易中心的运行原则是什么？1）信息公开原则；2）依法管理原则；3）公允竞争原则；4）属地进入原则；5）办事公正原则。3、建立工程招投标的特点是什么？1）招投标是在国家宏观安排指导和政府监视下的竞争；2）投标是在同等互利的根底上的竞争；3）竞争的目的是互相促进、共同进步；4）对投标人的资格审查避开了不合格的承包商参及承包。4、建立工程合同签订和施行的根本原则是什么？1）合同第一性原则；2）合同同等、自愿原则；3）合同的法律原则；4）诚恳信誉原则；5）公允合理原则。5、建立工程施工合同的作用是什么？1）施工合同明确了在施工阶段承包人和发包人权利和义务；2）施工合同是施工阶段实行监理的根据；3）爱护建立工程施工过程中发包人和承包人权益的根据。6、不行抗力的范围包括哪些方面？因斗争、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包人责任造成的爆炸、火灾、以及专用条款约定的风、雨、雪、供水、地震等自然灾难。7、工程师公正合理的处理索赔事项、必需遵循哪些原则？1）公正原则；2）刚好原则；3）其他原则（协商一样、诚恳信誉等）8、订立施工合同应具备的条件是什么？1）初步设计已经批准；2）工程工程已列入年度建立安排；3）有可以满意施工须要的设计文件和有关技术资料；4）建立资金和主要建筑材料设备来源已经落实；5）实行招标投标的工程、中标通知书已经下发。9、施工合同文件的组成及说明依次是什么？1）施工合同协议书2）中标通知书3）投标书及其附件4）施工合同专用条款5）施工合同通用条款6）标准、标准及有关技术文件7）图纸8）工程量清单9）工程报价单或预算书。10、变更价款确实定程序是什么？设计变更后、承包人在工程设计变更确定后14天内、提出变更工程价款的报告、经工程师确认后调整合同价款。承包人在确定变更后14天内不向工程师、提出变更工程价款报告时、视为该设计变更不涉及合同价款的变更。11、工程合同管理的原则是什么？1）合同第一位原则2）合同自愿原则3）合同的法律原则4）公允合理原则12、市场的功能是什么？1）交换功能2）调整功能3）信息导向功能4）资源配置功能5）经济联动功能13、设计招标有什么特点？1）招标文件的内容不同2）对投标书的编制要求不同3）开标形式不同4）评标原则不同14、FIDIC系列合同条件有什么特点？1）国际性，广泛的适用性，权威性2）公正合理3）程序严谨易于操作4）强化了工程师的作用15、建筑市场经营应具备什么观念？1）以用户为中心2）树立企业形象3）讲求经济效益16、简述合同变更中应留意哪些问题？1）业主或工程师的口头变更指令。2）业主和工程师的认可全必需限制。3）工程变更不能免去承包商的合同责任。4）工程便更不能超过合同规定的工程范围。5）应留意工程变更的施行，价格会谈和业主批准三者之间在理论上的冲突性。6）合同内容的任何变更都必需经过合同管理人员或由他们提出、再商讨变更，签订变更协议过程中，承包商必需提出变更补偿问题。17、合同法的调整对象是什么？1）合同主体2）合同类别3）合同关系是同等主