简易工程施工合同格式5篇范文.docx

简易工程施工合同格式5篇范文施工合同是指施工人完成工程的建筑安装工作，发包人验收后，经受该工 程并支付价款的合同。一般用于建筑工程中，由于牵涉的金额比拟大，所以一般用 合同的形式来约束双方。详情可以点击"合同范本观察更多合同。简易工程施工合同格式最新1发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关 法律、行政法规，为确定双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订 本合同。第一条工程工程一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电工程光伏板安装工程二、工程地点：麻城宋埠三、承包方式：包工、包机械、包平安第二条工程期限合同工期总日历天数10天第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300 元组（一组24块电池板）。1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用 的核定。3、工程量确实认，所有工程量需双方到现场进行核对，到达标准的按单价 -安装组数进行费用结算。4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.第四条甲乙方责任7.2人工、材料价格的明确：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建 价2022237号文件综合工资单价计取，材料价格遵照施工同期长沙建设造价 预算价，信息价及市场价格执行。7.3具体工程量以甲方签证单为准。8、工期有以下情况者，工期经核实签证后可顺延。8.1 不可抗力因素引起的停工，不可抗力囊括：国家政策调整、战争、动乱、 空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等 自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上（以长沙市气象局报告 为准），一次停水、停电8小时以上。8.2 因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。8.3 因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承当。8.4 因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承当。9、工程款的支付工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%o9.1 在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%,工程保修金留结 算总价的3%,自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修 金不计利息。10、违约责任10.1 违约方案本合同约定的形式承当违约责任，合同没有约定的，案合同 法及相关法规执行。10.2 因违约方违约造成对方损失的，违约方承当违约责任后仍缺乏以弥补 对方损失的，还应承当赔偿责任。11、平安生产和文明施工认真执行国家及当地有关建筑施工平安生产条例和规定及建设单位的有关 管理要求，并做好平安管理工作，杜绝重大平安事故的发生，同时做好社会综合 治理工作。12、争议的解决本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设10行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决, 但诉讼期间不得中断施工。13、其他乙方应按国家有关规定按时支付民工工资，如乙方承建的该工程工程在施 工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工 工资。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日 年月日简易工程施工合同格式最新4承包方（甲方）施工单位（乙方）为了确定双方在施工中的权利义务，搞好配合协调，确保工期和工程质量， 遵照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原那么, 经双方充分协商，签订本合同，以资共同遵照执行。一、工程名称：山韵佳苑B区二、工程单价：壹拾叁元（13.00）每米三、工程内容范畴：四、承包方式：单包人工（工程量约23000m）五、工程造价：大写约贰拾玖万玖仟元小写约299000.00元六、结算方式：合同单价不变，工程量按实结算，办好签证，验收手续。七、施工方案和工期：施工组织方案乙方应提交甲方、监理批准。乙方必 须按计划组织施工并经受甲方、监理对施工质量和进度检查监督，严格按图施工。工期囊括：开工日期按实际开工日期竣工日期20-年2月10日除以下原因 工期顺延：天气原因设计变更地质原因场地影响11甲方供桩影响其他双方均能经受的客观原因八、付款方式：首期：机械设备进场试桩完成后甲方付工程总造价的20%o 中期每完成两千米工作量甲方付已完成工作量的50%。末期：施工完成后甲方付 工程总造价的90%o余款桩基验收合格甲方基础底版浇完后结清余款。九、乙方在施工期内，甲方、监理随时派员到现场检查工艺和质量，如发 现不符有关规定时，甲方有权指正，乙方应负责按时改正。十、乙方在施工中，如乙方责任者发生工伤，设备损坏等事故，均由乙方 自行负责处理及赔偿，甲方概不负责。H一、甲乙双方应确定工作代表，甲方工地代表同志，监理单位工地代表 徐惠明同志，乙方工地代表孙海燕同志。十二、工程质量验收，由甲方会同乙方等有关单位，对工程按规定进行总 体验收。凡在验收中发现必须返工或修补的局部，以书面议定修补措施和期限, 乙方完工后要经再验收合格移交甲方，此发生的费用由乙方承当。工程质量乙方 负责保修期贰年。十三、违约责任：1、按经济合同法。2、甲方责任：未能遵照合同规定履行责任，竣工期得以顺延，由于图纸及 其它原因变更而造成的返工、停工，应采取补救措施，以减少损失，同时给予乙 方相应补偿。3、乙方责任：(1)遵照国家、省市有关质量验收规范验收，由乙方造成工程质量问题，乙 方负责无偿修理。并承当由此产生的一切经济损失。工期延误，每天按工程价款总额的万分之五付给甲方作为违约金。十四、解决合同纠纷方式：(1)本合同在履行过程中发生争议，双方应按时解决。(2)双方同意由仲裁委员会仲裁、(3)可向无锡人民法院起诉。十五、其它：121、甲方负责场地清理，做到三通一平。乙方严格安施工图纸设计要求施工。2、如因甲方原因造成停工须由甲方负责补贴乙方损失，标准为500.00元 每天、每台机。3、施工过程中，产生的压桩以外的费用由甲方负责。4 .乙方不开据工程发票。5 .送桩局部超出2.5米按实结算。十六、本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，本合同经双方签字后 生效。十七、本合同订立时间甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日 年月日简易工程施工合同格式最新5甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法及中华人民共和国建筑法，本着平等、 自愿、公平、公正的原那么，经甲、乙双方共同协商一致，甲方自愿将位于建筑工 程承包给乙方施工，特订立本合同如下：一、工程名称：二、工程地点：三、承包工程内容：除本工程所需的商碎及钢材两项材料由甲方自行采购 至工地外，其余所有本工程施工图中包含的内容由乙方包工、包料、包质量、包 平安、包卫生承包施工。（但甲方采购的商碎及钢材质量由甲方负责）。四、工程造价：本工程建筑面积共计平方米单价元，工程总造价。五、付款方式：甲方按工程进度，在每月底按已完成工程量的80%支付乙 方工程进度款,余款在本工程全面竣工并做好卫生清理后，再经甲方验收合格后, （除扣留2%的工程质保金外）一次性结清，保修期满后，退还质保金。六、甲、乙双方的权利和义务：甲方有权监督乙方的工程质量并负责工地 上与周边的一切协调工作。本工程在施工合同签订后，本工程的工伤保险由乙方13自行购买，在施工期间，乙方必须做到平安文明施工，如出现任何平安事故，一 切后果由乙方承当。在施工期间，甲方必须保证工程款的'及时支付，如果由于 工程款的拖欠，造成的一切后果及损失，由甲方承当。七、合同工期：有效天气为能超出陆个月，如在超期陆个月后再超期，每 超期一天，甲方惩罚乙方壹仟元人民币，以此类推。八、保修责任：按国家规定执行，在保修期内，乙方在接到甲方通知后24 小时内，必须派人到场维修，否那么甲方有权自行维修，所产生的费用从乙方保修 金中扣除，缺乏局部由乙方补足。九、未尽事宜，双方协商解决，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 甲方：乙方：年月日141、甲方需把料运至安装现场。2、乙方安装光伏板必须到达组与组之间高差不大于lcmo3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。4、乙方需每天对自己成员进行平安检查，保证施工现场零事故。5、乙方需对自己完成的成果进行保障，如现场发生破损，乙方需无条件进 行维修。第五条平安施工乙方必须注意平安事项，保证安装前对其相关人员进行平安教育。由于乙 方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承当。第六条奖惩责任1、如8月20日前安装到达1MW光伏板安装，那么按1MW=5OOOO元标准进 行结算。2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方 支付违约金。第七条纠纷解决方法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向 甲方所在地人民法院提起诉讼。第八条附那么本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。甲方：乙方：代表：代表：年 月 日年 月 日简易工程施工合同格式最新2建设单位： ，以下简称甲方施工单位：,以下简称乙方为确定甲乙方双在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好 配合协作，及时保质保量地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特 签订本合同，以便共同遵照。第一条总那么、工程名称:二、国家（或各部委、或省、自治区、市政府、计委、建委等有关单位）对工 程的批准投资计划、工程工程表、申请建筑许可执照，计划任务书，初步设计、 总概算等文件号。三、工程编号：0四、工程地点：0五、工程范畴：本合同全部工程建筑安装面积共计平方米（各单项工程建筑 安装面积详见工程工程一览表略）。六、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币元（各单项工程造 价详见工程工程一览表略）。第二条工程期限本合同全部工程年一月一日开工至年月一日竣工（各 单项工程、中间交工工程开、竣工日期详见工程工程一览表略）。在组织施工过程中，如遇以下情况，得顺延工期，双方应按时进行协商， 并通过书面形式明确顺延期限：一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者；三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料，以及设备不合规 格要求，被迫停工或不能顺利施工者。第三条施工准备一、甲方在开工前应办妥征地拆迁：申请领取建筑执照;清除施工场地范畴 内影响施工的原有管线、绿化等障碍物;解决施工用地（囊括材料、构件的堆放和 中转场地，搭建大型临时设施用地）;解决施工用水源、电源和运输道路的接通; 应于一年月一日向乙方提供所有工程设计图纸份;组织设计、施工单位 进行工程设计交底。二、乙方在开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸，参与设计交底;编好施 工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整，施工地区内 的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安置施工总进度计划，储藏材料, 加工构件，做好一切施工准备。第四条物资供应3一、本合同全部所需材料按以下()项供应方式办理。1 .特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购供应 至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应；.统配部管材料由乙方负责办理申请、订货、调剂使用；特殊材料及统配部管的机电产品由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其 他材料均由乙方负责采购供应；.包工不包料工程，全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点；2 .二、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工、引进成 套设备在交付乙方前，甲方应负责商品检验。在施工现场加工的非标准设备，甲 方可委托有条件的乙方加工。三、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求, 必须以其他规格品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲乙双方的. 同意，在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费, 由负责供应之一方负担。四、凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必须验证，如无证明， 须经试验合格方准使用，其试验费应由负责供应之一方负担。五、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格质量不符要求， 经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，由甲方负担。第五条工程款结算一、本合同全部工程造价的结算方式，按以下第()项办理；1 .以施工图预算加增减变更预算进行结算；2 .按施工图预算加系数包干明确包干造价，包干范畴以外的费用，另按有 关规定调整包干造价；3 .按标准施工图单方造价包干，包干范畴以外的费用另按有关规定调整包 干造价；4.包工不包料工程，按包工预算定额或人工费包于方法结算；5o二、本合同自签订生效之日起，甲方应在日内按工程造价总数元的百分之 一次拨给乙方备料及施工费。工程进行期间，甲方应审查乙方提供的完成工作量 统计月（季）报表，并据此拨给工程进度款。工程未竣工验收前，可预留工程总造 价的百分之的尾款，待工程竣工验收后全部付清。（基本建设投资拨款改贷款以 后，贷款方法按主管部门的规定办理。）不按合同规定拨付工程款，按银行有关 逾期付款方法或"工程价款结算方法”的有关规定处理。第六条施工与设计变更一、乙方在组织施工中必须坚持"百年大计，质量第一的方针，要根据国 家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程到达合格标准。二、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，如遇 以下情况造成乙方窝工、返工和材料、构件的积压倒运，劳动力、机械调迁等损 失，应由甲方负担：L施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知 甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件，经甲乙双方 办理有关手续后方准继续施工；2 .施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批 同意，甲乙双方办理有关手续后方可施工。在设计变更尚未批准前，任何一方不 得强行施工；3 .在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到平安部 位。三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，材料、构件的倒运， 机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验 收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作 好记录;重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收， 并办理隐蔽验收手续。如甲方与没计单位未届时参加，乙方可自行检杳验收，并 应作好记录，甲方应予成认。如甲方之后提出检查时，检查结果不符合要求者, 其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。五、在组织施工过程中，如遇特殊情况甲方对某个单项工程提出加快提前 完成而采取特殊施工方法时，因此所增进的各项施工费用，应由甲方负担。在组 织施工前，甲乙双方应办妥改变施工方法的手续。第七条竣工验收、结算与保修一、乙方在单项工程竣工前日，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验 收，如甲方不能按期参加验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期, 但甲方必须成认乙方的竣工时间。甲方推迟验收，其间所发生的管理费和各项损 失均由甲方负担，并偿付逾期违约金，违约金计算方法。二、竣工工程经检验合格，从验收之日起天内乙方向甲方移交完毕，如甲 方不能按期接管，致使乙验收工程发生损失，应由甲方负担。三、某项工程中之单项工程如需单独移交甲方，以便由另一施工单位进行 施工，在移交时甲乙双方应办理中间验收手续，作为竣工工程验收之依据。四、在进行地竣t212程验收中，如发现不合格需返工或修理补做的局部, 双方在验收时应议定修补措施和期限，甲乙方在规定期限内完成完成后经验收合 格再行移交，因此而发生的各项费用由乙方承当。由于修理或返工造成逾期交付 的，偿付逾期违约金。五、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工 程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可作减项竣工，并对已完工程进行竣工 验收和办理移交手续。六、竣工工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为 依据，在进行竣工验收时，乙方应向甲方提供以下条件：1 .增减工程变更的有关手续和其他洽商记录；.隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录；2 .提供竣工图的工程，如工程变更不大，施工单位应尽量在原施工图上加 以注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由甲方自绘或委托设计单位绘制竣工 图。七、乙方在单项工程竣工验收天内，应将竣工工程结算件送交甲方进行审 定，甲方接到竣工结算件后应在天内审定完毕，如到期未审定完或未提出异议, 即视同同意结算，建设银行据以拨款。八、工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量保修一年，采暖工程保 修第一个采暖期。在保修期间，确因施工责任造成的屋面漏水、漏气、堵塞等质 量事故，应由乙方负责修理，并负担全部修理费用。第八条奖励、惩罚与仲裁一、乙方在保证工程质量的前提下提出修改设计的合理化建议，经甲方和 原设计单位同意方可施工，由此而节约的工程投资，百分之归乙方，百分之归设 计单位。二、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，以竣工验收合格日期计算， 每逾期一天，应按该项工程的项算造价（包工不包料工程按预算人工费计算），由 乙方偿付给甲方万分之的违约金。如乙方采取措施提前竣工，每提前一天，由甲 方付给乙方万分之的奖励。奖金由甲方收益中开支或从甲方节约的投资中支付。 如甲方确无资金来源，可不实行奖罚条款，乙方应从全局出发，不因此推迟交工。三、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如逾期不付，那么视同贷款，拖 延方应增付应付而未付款项的利息。四、施工合同由各级建设银行监督执行。施工中的经济纠纷，应本着实事 求是的原那么，协商解决，如双方协商不能解决时，根据一方当事人的请求，可以 提交有管辖权的工商行政管理部门仲裁。第九条工程负责人和工伤事故一、甲方派同志为驻现场负责人，乙方派同志为现场施工负责人，共同履 行本合同的各项规定，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中 间交3232程验收手续及其他事宜。二、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，平安施工，防火防盗。在施工中发生的伤亡事 故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责，乙方不得因此影响工程进度。第十条合同份数及有效期一、本合同一式份。其中正本两份，甲乙双方各执一份;副本一式份，报送甲乙双方的主管部门、工商行政管理机关和建设银行各一份存留备案。二、本合同自双方签订之日生效，在本合同全部工程竣工验收并结清尾款 后失效。第十一条附那么7一、本合同条款如对非常情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有 关规定议定附那么条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本 合同抵触。二、本合同订立之前双方签订的工程协议书，在签订本合同后，可作为本 合同之附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。第十二条合同附件（均略）一、工程工程一览表，二、全部施工图纸；三、施工图预算表；四、甲方负责供应材料、设备一览表；五、国家（或省、自治区、市政府、计委、建委等有关单位）对工程的批准投 资计划、计划任务书等份文件。第十三条其他条款 O建设单位（甲方）：（盖章）代表人：（盖章）地址： ：联系人：银行账号：施工单位：（盖章）代表人：（盖章）地址： ：联系人：银行账号：年 月 日简易工程施工合同格式最新3发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：8根据中华人民共和国经济合同法，中华人民共和国建筑法，建筑工 程质量管理条例及其他有关法律、行政法规及湖南省公布的有关的建设工程质 量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了确定工程工程 及双方责任，本着互相协作，确保施工工程顺利完成的原那么，经过协商签订本合 同。1、工程概况（一）工程名称：（二）工程地点：2、工程承包范畴平安维护及整改3、合同工期30天4、工程造价工程造价为：元整5、质量标准质量标准：到达现行国家或专业的质量评定的合格标准。5.1 使用标准、规范（囊括但不限于以下内容）：5.1.1 本工程的技术标准与规范应遵照国家、部颁、地方的施工技术（验收） 规程和规范。5.1.2 本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。6、承包方式按本合同第2条承包范畴所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安 全大包干。7、工程计价7.1本工程计算编制原那么:按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价2022406 号建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2022）,湖南省建设工程造价管理 方法（省人民政府令第192号），湖南省建设工程计价方法，2022湖南省修 缮定额、2022湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准、2022湖南省安装工程 消耗标准及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。