正式施工合同经典模板范文.docx

正式施工合同经典模板范文正式施工合同1甲方：乙方：由于工程施工需要，甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据中华人 民共和国经济合法暨中华人民共和国建筑法以及建筑施工管理条例、施工 规范，经过甲乙双方充分协商，达成以下条款，双方必须严格遵守。一、工程地点及名称1、工程地点：2、工程名称：二、承包内容价款以及工期1、承包内容污水站全部土建工程2、工程造价一次性包死。3、工程工期：自开工内完成承包全部承包内容。三、付款及质量1、污水地底板验收合格后付30%,主体验收合格后付至70%,发包方进行 竣工验收合格后付至95%,其余工程款待工程保修期满一次性付清。2、工程质量：合格四、甲方责任：帮助乙方解决水源电源，协助乙方解决施工现场出现的问 题，给乙方提供施工图纸并交底。五、乙方责任，严格遵照施工图及相关规范进行施工，必须遵照平安文明 施工相关规定，承当因为平安和质量造成的责任和费用。六、保修期及质保金。1、保修期：发包方竣工验收后日历天共计六个月。2、质保金：承包总价的10%为保修金，保修期满后付清全部承包价款。4、合同生效日期：合同生效日期双方签字后立即生效，保修期满质保金付 清自行失效。甲方：乙方：签字：身份证号：日期：日期正式施工合同2发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其相关的法 律、法规，遵循平等、自愿、公平和老实守信的原那么，双方就本附属工程施工事 项协商一致，订立本合同。一、工程名称：二、技术标准：遵照现行国家施工验收规范执行。三、工程内容：等内容。四、承包形式：包工包料双包工程。五、甲方职责：(1)负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题；(2)协助解决与周边群众发生的纠纷关系；(3)解决好工程所需的水电问题(水电费由乙方承当)。六、乙方职责：(1)听从甲方管理人员的指挥，经受监理工程师的现场监督检查；严格遵照甲方的施工要求和工程量要求执行施工严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务；(4)确保平安生产、文明施工，负责施工中的一切财产、人身平安责任，并 承当由此而产生的全部经济损失；(5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。七、结算方式：工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据四川 省建设工程工程量清单计价定额2022定额，结合市场材料价格及人工工资标 准调整办理竣工结算。八、付款方式：分四年到位(不计资金利息)。其中20_年拨付工程款的42.5%;20年12月30日前拨付28.5%;20年12月30日前拨付21.5%;剩余的7.5%2视甲方情况拨付，但最迟在20年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付 清，那么按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息，由甲方按月支付给乙方。九、合同争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协 商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。十、合同生效：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方自订立之日起 生效。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：或其授权代理人：或其授权代理人：地址：地址： ： ：订立日期：正式施工合同3建房房东发包方：以下简称甲方承接方或承包方：以下简称乙方现甲方区村大街巷号原有一层楼房，委托乙方施工承建。甲方以大包干的形 式，即包工包建筑材料。为了保证质量，能及时完成任务，甲方与乙方就有关具 体事项达成以下协议：本合同条款本着公平，公正的原那么，双方充分协商达成一致意见并签订本 合同，双方必须严格遵守执行。一、工程名称：甲方私人住宅加建二、工程地点：三、工程限期：从20年月日至20年月日止，共月。四、工程议价：人民币一万元整。五、承包方式：乙方以包工包料的形式承建甲方的楼面加建工程，乙方全 包工包料，囊括模板、顶架、外墙排栅及施工机械、铁钉、铁线、扎带、四周彩 条布、其它细节工具及一切建筑材料。六、工程内容：遵照甲方要求和现有模型修建，在楼加建一层楼房。建房水泥采用，楼面用钢筋混凝土，室内侄L条横梁，位置由房东安置。楼 层高3米。采用砖墙面扇灰二遍，贴 石专。东面留_'_窗_个，具体位置由房 东安置。厕所、厨房、阳台墙面贴200x300瓷片到墙顶，地面贴300x300防滑砖。 厕所、厨房安装不锈钢门，各留一窗，建厕所位和不锈钢洗手盆，做好排水排污 管道，水管材料用联塑。窗材料为东江铝，防盗网为远航不锈钢，飘_cm。上述材料需为优等品，建好后乙方搞好屋内、四周卫生，做好防火防盗。 做到人走场地清。七、乙方在建房施工时，一定要保证质量。如有不符合质量问题，要求翻 工，造成的浪费由乙方自己负责，并负责翻工费用。八、乙方在施工期间一定要做好平安措施。由于自身平安措施不力，造成 事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成伤亡事故，由责任方承当有关费 用;假设造成邻居房屋损坏，由乙方负责。九、假设遭受城管干扰，影响乙方施工，当中损坏的建筑材料，按当时造价 由甲方负责。另外，如需修改施工内容，增进工程工程必须与甲方商量，双方达 成一致，做到互相尊重、顺利完本钱次施工任务。十、乙方进场后，施工用水用电由甲方负责，保证施工场地通水通电。房 子建好后水电安装囊括水电材料全部由甲方负责。十一、付款方式：完工后一周内全部付清。十二、本合同书经双方确认后，即生效，双方必须严格遵守执行。十三、本合同共一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，未 尽事宜需经双方协商，意见一致后可作补充条文。结算付清工程款项后，本合同 书自然终止无效。甲方房东签字：乙方承接方签字：身份证号码：身份证号码：正式施工合同4发包方：（以下称甲方）承包方：（以下称乙方）甲、乙双方就建设工程工程充分协商签订本合同，共同信守。1、工程名称：2、工程地点：3、工程面积（囊括土建工程、水暖工程、电器工程）：共计 平方米。4、承包内容：5、建筑安装工程造价：共计人民币 元。6、工程价款和费用的结算依据和付款方法：7、工程开工日期：年 月 日。8、工程竣工日期：年 月 日。9、工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准 为依据。10、甲方主要义务：11.乙方主要义务：12、违约责任(1)甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额%0 计算违约金。乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价%0 计算违约金。(3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙 方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。(4)工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内， 属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免 费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。(5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承 包人应当承当损害赔偿责任。13、本合同附件：共 份。14、合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验 收和款项结清时为止。但保修一条除外。15、本合同正本两份，双方各执一份。副本 份，承包方 份，发包方 份，由发包方送 一份。发包人：承包人：年 月 日 年 月 日正式施工合同5 发包方：公司，以下简称甲方。总承包方：，以下简称乙方。分包方：,以下简称丙方。甲、乙、丙叁方根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合 同条例的精神，本着各方自愿、平等、互利的原那么，结合本消防工程具体情况， 达成协议如下：第一条工程造价主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包 干总价 万元（其中囊括如下费用）。1、总包管理费%o2、市场价格风险调整的不可预见费用。3、消防验收、消防检测费用（电气检测费用除外）。4、设计变更调整的费用（以提供的技术文件为依据）。5、其它与领取消防工程验收合格证的所有费用。6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。7、涉及对非承包范畴的工程（如防火门等）进行检查、指导，资料整理和消 防验收。第二条工期要求和开工日期工期要求：主厂房：夭（到 年 月 日止）起始时间要确定展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2、同时必须满足中国 建筑第八工程局的施工进度要求。（工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位）第三条平安生产规范执行必须符合国家有关规定要求第四条材料、设备的采购、供应方式和要求1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收， 由甲方、总包、监理单位盖章确认。2、材料及设备品牌必须采用投标时明确的品种、规格、型号、产地、质量等级而且符合消防要求，以保证质量。第五条工期、质量保证金1、丙方保证工程质量、工期、平安文明施工全部到达本协议的要求，愿支 付给甲方工程保证金为 万元（其中质量保证金 万元，工期保证金 万元，文明、平安保证金 万元）。2、工程保证金的支付：本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方工程保证金 万元。3、竣工后经验收到达质量、工期、平安文明施工的标准的，在二个月内， 甲方将工程保证金退还给丙方（工程保证金不计息）。第六条工程价款及支付方式1、房屋结顶 天，甲方支付给丙方 万元；2、丙方支付给乙方总包管理费%（万元）；3、房屋结顶后，按每月完成工程量的%支付；4、竣工后而且交付消防验收合格证和全部竣工技术资料时支付到总工 程款的%；5、余款 万元（其中 万元作为工程保修金），在满一年后支付 万元，万元工程保修金满二年后按规定返还（保修金不计息）。6、经受工程价款的单位名称：帐号: 开户 银 行：第七条工程质量保修保修期为 年在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起 小时内派员进行保修，否那么甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。第八条违约责任及处理1、工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计 元天计算罚金支付给甲方。2、质量违约：丙方保证消防工程全部到达合格并符合设计和消防要求，丙 方如未到达以上，万元保证金作为丙方违约金予以罚没。3、平安文明：符合国家和杭州市有规定要求。丙方确保做好平安生产工作， 假设发生任何人员平安事故，丙方承当全部责任和所有费用，造成甲方的损失由丙 方全额承当，并愿将 万元人民币作为丙方违约金予以罚没。4、自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全 部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方 交纳违约金，违约金按 元天计取。5、丙方必须经受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵照总包单位的有关 规章制度，否那么甲方有权进行罚款，每次 元次。第九条其它1、丙方必须负责施工范畴现场的治安、环卫、防盗、防火，平安等多项管 理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作， 如发生费用问题由丙方自行承当。2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。建 筑工程承包合同、招标文件及的书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协 议为准。5、本协议履行地为本工程所在地。6、本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。甲方：代表：乙方：代表：丙方：代表：年 月 日 年 月 日