工程施工书面合同2022模板范文.docx
工程施工书面合同2022模板范文工程施工书面合同2022模板1发包方(甲方):承包方(乙方):根据中华人民共和国合同法及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双 方在平等、自愿、互利、公平、老实信用的基础上,就晋安区鳍溪后溪新苑小区 业委会要求中标工程量清单中除消防设备更换由乙方自行进行施工一事,达成一 致意见,特签订本合同。第一条工程概况1、工程名称:晋安区鳍溪后溪新苑小区改造工程2、工程地点:福州市晋安区鳍溪后溪新苑第二条承包范畴1、按甲方(或业主)提供的晋安区鳍溪后溪新苑小区改造工程工程施工图纸, 具体内容为:生活用水改造、下水道改造、景观灯改造、绿化改造、监控改造、 电动门及楼宇对讲改造、保安室、宣传栏、电梯维修开通及图纸中所示其他内容。 具体详见清单第三条承包方式(一)本工程以包工包料方式由乙方承包。(二)结算方法:1、本合同价款采用2、工程量以甲方(或业主)提供的施工图、工程量清单为准,实际工程量按 实际竣工工程量决算,单价执行报价书中单价。(三)合同文件组成及解释顺序:组本钱合同的文件及优先解释顺序如下: 本合同协议书投标书及其附件标准、规范及有关技术文件6.2、本工程装修保修期为12个月。第7条 奖励和违约责任7.1、 由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、 窝工的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方 元。甲方不按合同的约定拨付 款,每拖期一天,按付款额的支付滞纳金。7.2、 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元违约金。 甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方 元,作 为奖励。7.3、 甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原建筑物结构或设备管线,由 此发生的损失或事故(囊括罚款),由甲方负责并承当。7.4、 未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的 损失或事故(囊括罚款),由乙方负责并承当。7.5、 未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。7.6、 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协 议,并由负责方赔偿对方由此造成的经济损失。第8条 争议或纠纷处理8.1、 本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工作进度的前提下, 双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。8.2、 当事人不愿通过协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双 方同意由当地仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民 法院起诉)。第9条其它约定本工程施工内容以工程预算单的内容为准,如施工中有增进工程应在 单项施工完成后签定工程增减单,按市场价结算。如报价单中有未施工工程应在 工程结算后扣除。本工程以工程单价为准,数量按实结算。工程施工时甲方如 对施工成品提出修改,由此产生的延误工时及材料损耗费由甲方承当。第10条附那么本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。1010.1 、本合同正本俩份,双方各执一份。副本叁份,甲方执 贰 份,乙方 执壹份。10.3、本合同履行完成后自动终止。第11条附件施工图纸或作法说明工程预算书甲方(盖章):-乙方(盖章):法定代表人:一法定代表人:一代理人:-代理人:一单位地址:-单位地址:- :一 :一 :- :一一年-月-日工程施工书面合同2022模板4发包人(全称):承包人(全称):按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法 律、行政法规、规章,遵循平等、自愿、公平和老实信用原那么,双方就本建设工 程施工协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:工程地点:结构形式:层数:建筑面积:群体工程应附承包人承揽工程工程一览表(附件1)工程立项批准文号:资金来源:二、工程承包范畴承包范畴:三、合同工期工期:天开工日期:竣工合同:四、质量标准工程质量标准:11五、合同价款1、合同总价(大写):(人民币)元(小写):元(其中:工程暂列金额 元,计日工 元,材料暂估价和专业工程暂估价 元,平安文明施工措施费 元,总承包服务费元。)2、综合单价:详见承包人的已标价工程量清单。(见附件4:)六、组成合同的文件组本钱合同的文件囊括:(1)本合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附件;(4)本专用合同条款;(5)本通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;己标价工程量清单(附件4:);(9)招标文件、招标文件澄清及修改;(10)其他合同文件。双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件,视为本 合同的组成局部。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二局部通用条款中付与的定 义相同。八、承包人遵照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承当工程质量保 修责任。力,、发包人遵照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款 项。十、合同生效合同订立时间:年 月 日12合同订立地点:本合同双方约定后生效。发包人:(公章)承包人:(公章)地址:地址:邮政编码:邮政编码:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人: : : : :开户银行:开户银行:账号:账号:工程施工书面合同2022模板5发包人:(全称)承包人:(全称)按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法 律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,双方就本建设工程施 工事项协商一致,订立本合同。1 .工程名称:2 .工程地点:3 .工程承包范畴承 包 范 畴:4 .计划工期计划开工日期:年 月 日计划竣工日期:年 月 日计划工期总日历天数 天。5 .质量标准工程质量标准:6 .计价方式与签约合同价格13本合同采用计价方式为金额:万元人民币(小写)7 .组成合同的文件组本钱合同的文件囊括:(1)合同协议书及合同附件;(2)中标通知书(如果有);(3)投标函及投标函附录(如果有);(4)专用合同条款;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;图纸;(8)已标价工程量清单(如果有);(9)其他合同文件。7.1 双方有关工程的变更等书面文件视为本合同的组成局部。8 .承包人向发包人许诺遵照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承当工 程质量保修责任。9 .发包人向承包人许诺遵照合同约定的期限和方式支付合同价款。10 .合同生效合同订立时间:年 月 日10.1 合同订立地点: 10.2 本合同双方约定 后生效。发包人:(公章)承包人:(公章)地址:地址:法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)委托代理人:(签字)委托代理人:(签字) : : : :开户银行:开户银行:账号:账号:14邮政编码:邮政编码:15图纸工程量清单及招标文件(6)工程报价单第四条工期:遵照中标合同书所罗列一致。工期自甲方(或业主)提供符合施工条件之日起至乙方竣工并通过本合同约 定的全部验收之日止。第五条工程质量及验收标准1、工程质量标准为政府部门组织验收的意见为准。如果验收不合格,乙方 应自行整改到再次验收合格为止,在这其中甲方不承当任费用和责任,如果因此 被扣除工程款,甲方有权从乙方的工程款中进行相应扣除,(扣除金额中包含税 费等一并由乙方支付),乙方不得有任何意见而且自行承当责任,如果乙方没有 整改或整改不到位,甲方有权自行整改,整改的费用由乙方工程款中扣除。2、验收的依据和标准:以甲乙双方确认的施工图纸及说明,有关设计变更 和技术交底及会议纪要,国家公布现行的施工验收规范和有关法规、规定为准;第六条工程总价款及付款方式(一)工程总价款工程总价款为人民币(大写):肆拾伍万元整元(小写:450000.00元),按本 合同约定的结算方法进行结算。工程由于是包干总价的'模式,所以不会进行工 程增补。(二)付款方式根据主管部门付款方式进行,工程款到账后3个工作日之内按比率支付款 项,乙方出据由晋安区鳍溪后溪新苑业主委员会盖章的收款收据,并注明工程款 项及内容。第七条双方义务一、甲方(或业主)责任8.1 甲方(或业主)在开工前提供乙方施工图壹份,并组织乙方和设计单位进 行图纸会审,向乙方进行设计交底。8.2 协调处理施工现场各单位与乙方的工序关系,保证乙方的施工作业面。8.3 负责现场管理及工程质量等工作,合同期间假设有变更,应按时通知乙方。 只有工程负责人书面签发指令和确认的签证才为有效。二、乙方责任8.2.1 编制施工组织设计,并于开工前提供给甲方(或业主)审查,做好施工 进度、材料进场等各项工作,主要进场材料应通知甲方(或业主)检验及随机抽检。822严格遵照设计图纸施工,确保定位、放线正确无误,根据有关规程规 范做好各工种、工序交接。8.2.3 保证质量与平安,做到文明施工,遵照甲方(或业主)及工地的各项规 章制度,并承当与之相关的一切责任。824在乙方未竣工验收前做好成品保障工作,期间假设发生损坏,乙方自费 予以修复。8.2.5 按甲方(或业主)要求和安装进度计划组织施工,保质、保量、按期完 成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。合同期间乙方如需变更该人选,应书 面通知甲方(或业主)并须得到甲方(或业主)书面同意。8.2.6 按甲方要求自行完成工程竣工图竣工文件及验收文件,其中囊括提供 设备及材料的检测报告及合格证书等等。第八条违约责任8.2.7 或业主)逾期付款的,每逾期一日,按应付而未付款的1向乙方支 付违约金。8.2.8 能在合同约定工期内通过竣工验收的(含分期预验收),每逾期一 日,按工程预算总价款的1向甲方(或业主)支付违约金。第九条竣工验收:采取分期完工预验收,全部完工终验收。1、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方(或 业主)提供完整竣工资料及竣工验收报告和竣工图纸。2、工程竣工验收通过,乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工 程按甲方(或业主)要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为乙方修改后提请 甲方(或业主)验收的日期。第十条争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,合同各方应通过友 好协商解决;如果协商不能解决,任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。第十二条其它1、本合同未尽事宜,由甲乙双方友好协商,另签订补充协议。补充协议与 本合同具同等法律效力。2、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,每份均具同等法律效力。3、本合同附件是本合同的组成局部,与本合同具有同等法律效力。4、本合同自双方签字、盖章后生效。甲方:(公章)乙方:(公章)法定代表人:法定代表人:或授权签约人):(或授权签约人):签订日期:年月日工程施工书面合同2022模板2发包方(简称甲方): 承包方(简称乙方):根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人 民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法、苏州市保障消费合法 权益条例,中华人民共和国建设部(1997)92号文家庭居室装饰装修管理试行 方法以及其他有关法律法规规定的原那么,为保障双方的合法权益,结合本工程 的具体情况,双方达成如下协议,共同遵照。一、概况1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民 用装饰资质证书的企业法人。2、装饰施工地点: 区(县)路弄(村)号楼室。3、住房结构: 房型房 厅一套,施工面积 平方米。4、装饰施工内容:详见附件一装饰施工内容表。5、承包方式:(包工包料、清包工、局部承包)。6、总价款:¥元,大写(人民币):其中:材料费:,人工费:管理费:,设计费:垃圾清运费:,税金(3.41%): 其他费用:经双方认可,变更施工内容,变更局部的工程款按实另计。7、工期:自年月日开工,至一年一月一日竣工,工期一天。二、关于材料供应的约定:1、甲方提供的材料:详见附件二甲方提供材料、设备表。本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品, 并应及时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量 问题或规格差异,乙方应按时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工 程损失的,责任由甲方承当。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负 责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当 造成的损失,由乙方负责赔偿。2、乙方提供的材料:详见附件三主材料报价单。3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰, 非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的 双倍补偿给甲方。4、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。 如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品, 应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。三、关于工程质量及验收的约定:1、本工程执行DBJ08-62-97住宅建筑装饰工程技术规程、DB31T30-1999 住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评 定验收标准。2、本工程由 方设计施工方案。3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方 承当,工期顺延。4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承当,工期不变。5、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程工程时须提前与乙方 联系,在签订工程工程变更单(详见附件见)后,方能进行该工程的施工,由 此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的 一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。6、工程验收。甲、乙双方应按时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能 按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予成认。事后,假设 甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。假设复验合格,其复验及返工费用由甲方 承当,工期也予顺延。7、工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组 织验收,并办理验收移交手续(详见附件工程质量验收单)。如甲方在规定时 间内不能组织验收须按时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承 认原竣工日期,并承当乙方的看管费用和其他相关费用。四、有关平安生产和防火约定:甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主 要囊括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采 取必要的平安防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的平安,防止相邻居民 住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属 甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。五、关于工程价款及结算的约定:1、工程款付款方式列下表:(略)注:装饰工程有形市场另有规定的,亦可按市场规定办理。2、工程结算:详见附件六工程结算单。3、工程保修期壹年。须工程款全部结清,甲、乙双方方能签订工程保修 单(详见附件七),保修期从竣工验收签章之日起算。4、双方款项往来,均应出具收据,施工结束须开具发票。六、其它事项1、甲方工作:(1)甲方应在开工前一天,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做 法说明 份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或局部腾空房屋,清除影 响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措 施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用考前须知。做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协 调工作。(3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业 管理部门办理相应审批手续,并承当承当有关费用。2、乙方工作:参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。指派 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予 认可。如更换人员,乙方应按时书面通知甲方。(3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建 筑承重结构及各种共用设备管线。七、违约责任:1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工 所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方一元;甲方未按合同的约定付 款的,每逾期一天,按逾期未付款的支付违约金。2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的% 向甲方支付违约金。3、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备 管线,由此发生的损失或事故(囊括罚款)由甲方负责并担责任。4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事 故(囊括罚款),由乙方负责并承当责任。八、纠纷处理方式:1、因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票, 可向苏州市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解,也可向所在区、县建设行政 主管部门或消费者协会投拆。2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以遵照本合同约定向。发包方:承包方:一年月日年月日工程施工书面合同2022模板3发包方(甲方):一承包方(乙方):一遵照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定, 结合本工程具体情况,双方达成如下协议第1条工程概况1.1、 工程名称:1.2、 工程地点:1.3、 承包方式:1.4、 施工面积:1.5、 工期:本工程自年 月 日开工,于年 月 日竣工。1.6、 合同价款(人民币大写):1.7、 方工作2.1、 开工前3天,向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明1份,并向 乙方进行现场交底。全部腾空或局部腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能 局部腾空的房屋中滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、 电、气及电讯等设备,并说明使用考前须知。办理施工所涉及的各种申请、批件 的手续。2.2、 指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监 督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3、 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相 应审批手续。2.4、 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承当相应 费用。第3条乙方工作参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,定施工方案计划,8交甲方审定。3.1、 指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、 保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。第4条 关于工期的约定4.1、 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方的同意,并支 付乙方赶工采取的措施费用。4.2、 因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。4.3、 因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺 延。4.4、 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗拒因素 影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。第5条关于工程质量及验收的约定5.1、 本工程质量应到达国家质量评定合格标准。甲方要求局部或全部工 程工程到达优良标准时,应向乙方支付由此增进的费用。5.2、 甲、乙应按时办理隐蔽工程及中间工程的检查于验收手续。甲方不 及时参加隐蔽工程及中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予成认。假设甲方要 求复验时,乙方应及时办理复验。假设复验合格,甲方应承当复验费用,由此造成 停工、工期顺延;假设复验不合格,其复验及返工费用由乙方承当,但工期也予顺 延。5.3、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费 用由甲方承当,工期顺延。5.4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由 乙方承当,工期不顺延。5.5、 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到通知 三日内组织 验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需按时通知乙方,另定验 收日期。但甲方应成认竣工工期,并承当乙方的看管费用及相关费用。第6条付款方式6.1、本合同生效后,甲方分 次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算 时一次付清。备注:9