建筑承包合同范本新(2022新版).docx
编号:WD-HT-0816建筑承包合同范本新（2022新版）合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同建筑承包合同范本新（2022新版）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。建筑承包合同范文一承包方：（以下简称乙方）就甲方工程由乙方承包修建之相关事宜，双方本着平等、自愿、老实信用原那么，为明确相互权利义务，经充分协商，达成如下建筑工程承包合同条款，以资双方共同遵守执行。一、工程名称：二、工程概况：三、工程工期：个月。从2012年月日起至年月日止。（以甲方下达的进场通知书的时间开始计算）四、工程承包方式：五、承包工程范围：六、工程价款：1、工程单价计算方式2、工程总价款：元。七、付款方式：甲方按工程进度向乙方付款。甲方向乙方支付万元预付款;此后，每个工期甲方向乙方付款万元，全部竣工后甲方向合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 乙方一次性付清全部工程款。超过付款时间三个月内不计利息，超过 三个月按2%月息支付乙方，超过一年按5%月息计算;利息每季度付 清。八、工程质量要求：符合国家现行行业合格标准。九、工程竣工验收：工程工程竣工验收及备案待一切事宜均由乙 方负责完成，并承当相关费用。甲方收到乙方提供的工程竣工验收备 案书等相关资料,视为乙方所完工程验收合格。十、双方的权利义务（一）甲方的权利义务L向乙方交付设计施工图二套，并组织进行设计施工技术交底。2、对乙方的日常施工质量进行监督管理，担任甲方现场技术总 工，协助工作。3、聘请4、按本合同约定向乙方支付工程款。（二）乙方权利义务L严格按工程设计图纸施工。2、所购主要建筑材料，如钢材、水泥等必须是大厂产品,以确 保工程质量。3、做好日常施工日志记录，确保工程顺利进行。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同4、自觉接受甲方现场工作人员和监理公司工作人员的工程质量 监督检查。对不合格工程无条件返工重做，并自行承当由此造成的一 切损失。5、按建筑工程操作规程规范施工,平安施工、文明施工，不得 违规操作。假设出现不规范施工行为被相关建筑管理部门查处，那么自行 承当由此产生的相应责任及损失。6、对施工过程中发生的一切平安事故承当完全赔偿责任。7、不得擅自转包、分包本合同项下的承包工程。十一、特别约定因不确定因素，假设本合同履行中出现甲方支付乙方工程款缺乏的 情况时，双方应即时协商寻找资金，把工程及时竣工完成，不得窝工、 停工。十二、双方签字确认的工程预算表是本合同的重要组成局部, 与本合同具有同等法律效力。十三、本合同未尽事宜,双方可协商签订局面补充协议。补充协 议与本合同不一致的，按补充协议执行。十四、本合同一式两份,双方签字盖章生效,各执一份。本合同 具有同等法律效力。甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：法定代表人：法定代表人：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同2012年日建筑承包合同范文二 修建方：（以下简称甲方） ：承建方：（以下简称乙方） ：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平 和老实信用的原那么，双方就修建房屋、工程合作事项协商达成一致, 签订本建筑合同,具体事项如下：一、工程地址：镇远县羊坪镇中街，上至胡松鹤，下至刘*炮家。二、甲方现要修建的房屋为四楼壹底。三、甲方负责钢筋水泥、砂、门窗、扶手、地板砖材料。（注:乙方在打线胶板当天甲方包生活费壹餐）O四、乙方承包该工程的内容：1、采用扫地出门方式（全包干式）。如：支撑模板（含木板、木方、铁钉、铁线）和电锯钢筋制作安装, 浇碎（含保养），砌砖、内外顶棚、批灰、粉刷、安地板瓷砖、厨房、 洗手间、楼梯等。五、乙方必须按照甲方的要求施工。六、乙方在修建过程中，必须严格执行国家施工平安操作规程,合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 坚决杜绝任何违反平安操作规程的施工行为。如出现平安事故一切由 乙方负责，甲方不承当任何责任。七、承包单价：按实际面积计算，每层楼打线胶每平方米为242.00元。八、付款方式：乙方每修建完一层楼后付工钱65% ,然后每层 楼批灰、粉刷、安地板完工后付工钱3000.00元，房屋全部修建完 工，经甲方验收合格后，付清该工程尾款。九、乙方在修建过程中,不得以任何理由拖延工期，除特殊情况 外,如乙方在修建该工程时，又承包其它工程等原因，造成该工程停 工三天,甲方有权叫其他工程队进场施工，如乙方进行阻挡，所造成 的损失由乙方负责。十、该工程的工期为2015年底完工，乙方必须保质保量完成， 如2015年底完成不了 ,所造成损失由乙方承当。十一、以上合同一式二份，甲、乙双方各执一份，签字之后本合 同立即产生法律效力。甲方签字：乙方签字：2015年月日建筑承包合同范文三合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法有关规定，就乙方承建甲方房屋 一事，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。一、由甲方供应该工程所有材料，工程所需设备由乙方自行提供, 甲方不承当任何设备使用费用。二工程质量质量经双方研究要求到达：一年内如因施工失误或偷 工减料造成的房屋损坏,屋面漏水等建筑原因，乙方应免费及时上门 维修。三工程价款的支付与结算L本合同签订后一日内，甲方支付合同总价的一备用款, 计人民币 元;,余款分一次支付，每次支付金额 元.2、工程价款支付到达合同总价款的95%时,不再按进度付款， 办完交工验收后，一次支付给乙方。四平安施工1、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，平安施工，防火防 盗。在施工中因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他 损失，均由乙方负责。2、发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并 通知甲方。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 发生的费用由事故责任方承当。3、非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承当责任和有关费用。五违约责任甲方责任：工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。乙方责任：不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规 定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。六纠纷解决方法建筑工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商，协商不 成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会进行调解;解决不了的, 可向人民法院起诉。七合同的生效与终止一、本合同一式二份。甲乙双方各执一份。二、本合同自双方签字日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时，经双方协商一 致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。甲方：乙方：年月日合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE
