家庭居室装饰装修工程施工合同4篇(5).docx

可编辑家庭居室装饰装修工程施工合同4篇(5) 第十条工程验收和保修101双方约定在施工过程中分以下几个阶段对工程质量进展验收：1_；2_；3_；承包人应提前两天通知发包人进展验收，阶段验收合格后应填写工程验收单见附表8：家庭居室装饰装修工程验收单。102工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单见附表8：家庭居室装饰装修工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续详见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单。103本工程自验收合格双方签之日起保修期为月。验收合格签后，填写工程保修单见附表10：家庭居室装饰装修工程保修单。第十一条工程款支付方式111双方约定按以下第_ 种方式支付工程款：1合同生效后，发包人按下表中的约定干脆向承包人支付工程款：支付次数支付时间支付金额第一次其次次第三次开工前三日工程进度过半双方验收合格支付元支付元支付元工程进度过半指：_。2其他支付方式：_。112工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，交将有关资料送交发包人。发包人接到资料后_日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单并签，发包人应在签时向承包人结清工程尾款。113工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。第十二条违约责任121合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方担当责任，并赔偿给对方造成的经济损失。122未办理验收手续，发包人提前运用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。123因一方缘由，造成合同无法接着履行时，该方应刚好通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。124发包人未按期支付其次三次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_元。125由于承包人缘由，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。126由于承包人缘由致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_元。第十三条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按以下第_种方式解决：一提交_仲裁委员会仲裁；二依法向人民法院提起诉讼。第十四条几项详细规定141因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用大写_元此费用不在工程价款内。142施工期间，发包人将外屋钥匙_ 把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责供应新锁_把，由承包人当场负责安装交付运用。143施工期间，承包人每天的工作时间为：上午_点分至_点_分；下午_ 点 _分至点 _分。 4 / 4