免费简单劳务合同(最简单劳务合同范本).docx

可编辑免费简单劳务合同(最简单劳务合同范本) 免费简洁劳务合同1 在建筑劳务承包活动中,提高承包企业的经济效益,始终是我国建筑业在进展建筑劳务承包活动的中心问题。签订建筑劳务承包合同须要留意什么呢以下是我为大家整理的建筑劳务承包合同范文，欢送参考阅读。简洁版建筑劳务承包合同范文1甲方：_乙方：_依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循同等、自愿、公允和诚信的原那么，甲、乙双方就_(工程)劳力施工承包事宜协商达成相同。订立本合同。第一条 工程概况工程名称：_工程地点：_其次条 工程承包范围工程承包形式为大清包工程。由根底垫层清理土方起先至工程完工交付运用清理保洁完成，按施工图纸及图纸会审、甲方通知(除室外塑钢门窗制作、安装，防水施工，有线电视、电话、可视对讲安装、但包括弱电预埋、屋顶太阳能系统、入户门安装的全部人工费，机械费，周转材料费，二次倒运费，材料装卸费，平安生产、文明施工费用。防盗护栏外加工归甲方。各种管道进户散水外1.5米以内归乙方施工。配电总配电箱下口以内归乙方施工。楼梯护栏归乙方焊制加工。由甲方支配施工的单项工程乙方必需踊跃协作施工。第三条 工程工期1.打算开工日期：_年_月_日，打算完工日期：_年_月_日，总日历天数180天;2.主要节点工期：主体封顶90天，装修90天_3.乙方应无条件执行甲方的进度打算支配(包括新调整的进度打算)。第四条 工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必需到达优良工程第五条 组成合同文件及说明依次组本钱合同的文件及优先说明依次如下：1.本合同;2.本合同附件;3.本工程施工图纸及国家现行或行业标准标准;注：上述文件应互为补充，在合同中出现敷衍不清或不相相同时，按上述依次说明，不能清晰说明时，在不影响工程正常施工进度的状况下由双方协商解决。第六条 标准标准第七条 甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工打算、物资需用量打算表，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工、计量检测、试验化验的限制、监视、检查和验收。2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。3.依据工程状况要求乙方增减施工人数，满意施工生产须要。对施工质量低劣、技术差、不听从指挥、有作奸犯科行为的人员予以清退。4.刚好供应由甲方供给的沙子、碎石、水泥、钢材、商品混凝土、混凝土空心条板、室内门、室内门框、砖、装修材料、水暖电安装材料等施工材料，水、电费。5.按本合同约定，向乙方支付劳动酬报。6.统筹支配、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用电。7.帮助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。8.施工用水甲方部置水管到现场，阀门以下由乙方负责;施工用电甲方布置到二级配电箱上口，三级箱及开关箱、电缆由乙方负责。9.现场施工工人的工资发放由乙方造册、制表，甲方负责监视工人的工资资金运用状况及实际发放状况，工人签字后的工资表报甲方一份备案。手续不齐全停顿下次工程款的拨付。10.甲方运用乙方清工按每市场价格实际状况支付，下次甲方拨款时支付。第八条 乙方责任和义务1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好平安、文明施工、环境和职业安康平安、劳动爱护等工作。2.严格遵照设计图纸、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量到达约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;依据业主或甲方的打算要求(包括调整后的打算)，合理组织，科学支配作业打算，投入足够的人力、物力、保证工期;担当由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。3.应按要求和承诺的管理人员、平安员(持证)保质保量到位。技术工人必需按国家规定持上岗，技工必需有职业技能操作证，持证率到达101%。特别工种必需有特种作业操作证，持证率到达101%4.听从甲方和业主的监视、检查、管理;承受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、平安5.做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程局部的成品爱护工作。因乙方责任发生损坏，应自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款：6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥当保管、合理运用甲方供应的材料。7.按国家政策规定与每个务工人员签订劳动合同并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，担当因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的惩罚及责任后果;8.为其施工人配备必要的劳动爱护和平安防护用品(如平安帽、平安带、工作服、手套及其它相关的防护用品)。乙方工人住宿的床具由乙方负责。9.进场施工人员要求具备思想素养好、身体安康、技术娴熟等条件;制止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;架子工种不得超过50岁;制止运用不法人员，乙方应担当因运用以上不合格人员而引起的责任和后果。10.甲方在资金短暂不到位，业主未能按时拔付工程款的状况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。11.乙方负责绑丝、铅丝、电焊条、拉片，螺栓管，各种气体等全部低值易耗品选购及费用。12.乙方提前10天向甲方上报材料打算，以给甲方选购材料的时间，如供应材料打算不刚好，造成窝工，乙方自负。13.乙方不得将本工程转包给他人，必需由乙方承包作业。否那么乙方将依法担当责任。14.乙方在签订合同时，必需供应企业资质证书、营业执照、平安资质、管理人员的花名册，以上证件加盖乙方公章，甲方存留。乙方需将其劳务人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、身份证号码)及身份证复印件、特别工种复印件，一并作为本合同附件。15.劳动保证金由乙方支付，退回后返回乙方。第九条 环境爱护、平安生产和文明施工1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进展平安生产、文明施工、环境爱护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监视、监控乙方的相关工作实施状况，使其体系有效运行。2.乙方应遵守工程建立平安生产有关管理规定，严格按平安施工标准进展施工;加强对现场操作工人的平安教育;谨慎落实平安措施，采纳必要的平安防护措施，消退事故隐患，确保平安生产;随时承受平安检查人员依法实施的监视检查。由于自身平安措施不力及违章操作造成事故，担当一切责任后果和经济费用。3.乙方就严格执行建立主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场干净有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并担当因违反有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理，采纳一切适当的措施，爱护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染;幸免对公众和第三方财产造成损害和阻碍。第十条 材料、设备供给与管理1.甲方供应给乙方运用的材料实行调拔制，依据工程打算须要向乙方供应。2.乙方就妥当保管、合理运用甲方供给的材料(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和运用不善发生丧失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。第十一条 承包方式、价格及包含的内容1.承包方式及单价。承包方式为大清包，承包价格 396 /平方米，包括地下室面积其他按国家规定规定执行。承包价格不包含税款。2.承包价格所包含的内容：承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不行预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动爱护用品费用(平安帽、平安带、手套等);平安防护设施的搭拆(平安网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的测量放线、材料试验、电工、机械设备修理和安装拆卸协作用工;预防一般性自然灾难所采纳的措施用工费用;3.劳务承包人委派的合同价款收取负责人为，身份证号码： 职务： 长期联系电话： 家庭住址：4.劳务承包人委派的担当住工地履行本合同的负责人为，职务工程经理，电话号码： 身份证号码：。托付权限：负责唐山开滦集团(股份)有限公司棚户区改造工程化工小区 楼的施工及相关结算事宜。5.本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素改变而调整变动。第十二条 结算方法及付款方式1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，次月5日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。2.甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付，工程付款节点地下室现浇顶混凝土浇筑完，三层现浇顶浇筑完成，主体封顶，外装修完成，工程全部完工。工程竣工验收付款到95%，留5%质量保证金无质量问题到达合同要求后由竣工验收之日起起先记时，保修期满，三个月内付无息保修金，付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_75_%。所承包工程完工后付结算款的_95_%。第十三条 施工验收1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应刚好向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当刚好对乙方施工成果组织有关部门进展初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果说明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并担当由此导致的甲方的相关损失。2.乙方应协作甲方对其工作进展的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必需乙方协作时，乙方应按甲方的指令予以协作。(协作第三方工作的费用另外协商)第十四条 工程保修1.保修范围、期限：_2.保修期间，乙方应在接到修理通知后按甲方要求内容和时间派人修理，假设乙方未按甲方要求执行，甲方可托付其它单位或人员修理，其费用由乙方担当。3.工程质量保修金5%，工程竣工验收(以竣工验收单)为准，起先计算工程保修期，保修期一年，过保修期后如无质量问题三个月内无息返还工程质量保修金。第十五条 保险1.乙方负责人必需为从事危急作业的人员办理意外损害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。2.保险事故发生时，甲、乙双方有责任采纳必要的措施削减损失。3.甲、乙签订平安生产协议书。第十六条 争议1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;否那么，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。2.发生争议后，除非出现以下状况，双方都应接着履行合同，保持工作连续，爱护好已完工作成果;3.单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;4.调解要求停顿合同工作，且为双方承受;5.仲裁机构要求停顿合同工作;6.法院要求停顿合同工作。第十七条 合同履约保证金1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_元。2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、平安、环境爱护、文明施工、施工顶峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农3.本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，那么甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。第十八条 不行抗力1.不行抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。2.不行抗力事务发生后，乙方应马上通知甲方工程经理，并在力所能及的条件下快速采纳措施，尽量削减损失，甲方应帮助乙方采纳措施。3.因不行抗力事务延误的工作时间相就顺延。4.因合同一方耽搁履行合同后发生不行抗力的，不能免除耽搁履行方的相应责任。第十九条 合同解除1.如因不行抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方缘由造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。2.因不行抗力或业主缘由造成合同解除，乙方就妥当做好已完工程和剩余材料、设备的爱护和移交工作，按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务酬报。其次十条 合同终止双方履行合同全部义务;劳务酬报价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。其次十一条 合同份数本合同一式份， 甲方份;乙方份。其次十二条 补充条款_其次十三条 合同生效本合同双方约定_后生效。合同签订时间：_合同签订地点：_甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日简洁版建筑劳务承包合同范文2甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其他相关法律，行政法规，结合本工程详细状况，本着遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原那么，签订本合同，要求双方遵照执行。第一条 工程概况1、工程名称：红莲佳苑A、B栋2、工程地点：重庆市开县临江镇3、工程性质：整体工程的混凝土浇灌4、工程范围±00以上全部混凝土工程5、工程造价：按地面面积累计计取人工费其次条 工程款计算及支付1、不分混凝土局部构造易难(含凸窗板)，均按地面面积计算人工费，即每平方_元。除甲方供应搅拌机、塔吊外一切所需机具均由乙方自带。2、在施工过程中，乙方全部作业人员的有关生活，食宿，来回车费及其它杂费开支由乙方担当。3、乙方所需生活费或暂借工资款，甲方可依据当月的已完成量70%付给乙方，剩余工程款待装饰装修工程完工后一个月之内付清。4、无论任何缘由，乙方中途退场，甲方只结算已完成工程的60%的工程价款，其余做违约处理。第三条 工程进度及责任1、甲方要求乙方组织足够的模工作业人员，按甲方施工进度要求，确保整体工程按期交付。2、甲方负责组织乙方作业人员进展施工质量，平安技术交底，负责刚好组织材料供给，平衡施工进度，协调工作关系，负责组织建立单位，监理单位，设计3、在混凝土浇灌过程中，如因自身缘由造成混凝土撒漏的需刚好清理运用，如存心奢侈的按实际物价赔偿，并处200-20_元的罚款。4、在混凝土浇灌过程中做到不漏震，没有大的蜂窝，如因振动不到位的分情节轻重，无条件承受甲方的罚款，如造成重大经济损失的由乙方负责。第四条 施工平安1、乙方必需按平安操作标准施工，不得给下道工序留下平安隐患，假设因人为造成的他人平安事故，其责任由乙方负责。2、不管在施工作业区内外发生一切平安事故(包括伤，病，残，亡)概由乙方负责，甲方不负责任何责任和义务。3、在施工作业区内必需佩戴平安帽，违者每人每次罚款50-101元。4、严禁穿拖鞋进入施工作业区。第五条 附那么1、乙方应组织工人谨慎熟识标准，严格按设计要求进展施工，组织足够的在岗人员协作单位工程总体施工进度操作，乙方假设无法履行合同条款，甲方有权解除协议再增补班组，由此造成的一切损失概由乙方负责。2、本合同签订人员必需在作业时间内不得离开工地，中途有事必需请假。3、本合同甲、乙双方签订后生效，工程完工，履行完毕合同条款，甲方付清乙方全部工资后失效。4、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日简洁版建筑劳务承包合同范文3发包方(甲方)：劳务分包方(乙方)：为了保证完成工程施工，须要乙方劳务分包作业，依照国家、省、市政府的有关规定，本着同等自愿、公允信用、协商相同的原那么，经甲、乙双方协商订立合同。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程造价：总单价元/m，(其中平安30%，主体55%，粉刷15%)。4、施工期限：年 月 日起 年 月 日止。5、质量要求：合格。6、平安文明目标：杜绝重大伤亡等各种平安事故发生。7、建筑面积和工程量：以国家规定建筑面积计算方法为准。二、劳务承包范围及工作内容：1、劳务承包方式：包清工、包辅材、包机械。采纳固定单价合同。2、劳务承包范围及工作内容：2.1人工费：22.1.1构造主体：根底下人工协作清土、根底(不包含防水层)、主体框架构造模板、钢筋、混凝土、土建预埋制作。2.1.2砌体：建筑图中砌体、构造柱、圈梁压顶及其零星局部的土建人工费。2.1.3粉刷：室内抹灰(毛面)、地坪(毛面)、散水、台阶、楼梯、屋面、外墙粉刷。2.1.4现场平安：按标准规定应当考虑的施工脚手架、平安围栏或空间平安防护脚手架、搭拆和维护“三宝”“四口”“五临边”平安防护，施工用电按标准防护和维护。2.1.5文明施工：施工区、生活区的场地硬化、临时用电、用水的管理及维护保养。挖沟、砌筑、粉刷等。2.2施工机械工具费：2.2.1主要机械：塔吊、施工电梯、混凝土输送泵等。2.2.2协助机械：砂浆机、钢筋加工机械、模板加工机械、手持电锯、电钻、混凝土振捣机械、照明灯具、斗车等。该工程除降水、水电安装及其电梯、门窗外全部一切大小机具均由乙方自己担当。2.3材料费2.3.1周转及消耗材料：模板、方木、钢筋、扣件、蝴蝶卡、螺丝帽、对拉螺旋制作及加工、圆钉、铁丝、与塔吊相配套的地脚螺栓、与主体连接螺栓及埋件、平立平安网。2.3.2小型材料：三级配电用电线、配电盘、照明灯具、电2.3.3施工用电由甲方供应至一、二级配电柜;即是总配电箱以下全部一切电线机具及其全部配套器具，均应由乙方自己配备。施工用水由甲方将总水管引至施工现场，乙方负责协作水管安装，材料自备。3、承包内容不含工程及材料：3.1不含工程：电费、水费、根底降水、基坑降水、基坑护坡、安装工程(水、电、消防、电梯)门窗、防水、机械挖土方、面砖粘贴、内外墙涂料、油漆、幕墙、钢构造、铁艺、铝合金、楼梯扶手、阳台栏杆、制作及安装。精装修工程。三、工期、质量、平安1、总工期日历天。以甲方要求的限制点为准，因甲方缘由或不行抗拒因素(以甲方签证为准)工期顺延。2、工程质量标准：合格(以质量部门评定的工程质量为准)。3、平安：工程建立大开展，平安责任重如山。乙方必需给每位职工购置人身保险，该工程在施工过程中所发生的一切大小平安事故及其疾病、打架、斗殴等不管轻重，均应由乙方自已担当。必需严格按平安施工条例进展施工。假如乙方违犯平安施工条例，施工时被业主、甲方、监理及其相关部门四、甲方的责任和义务1、甲方负责供应乙方工地、材料堆场及其他设施，以满意乙方在施工现场的生产所需场地。2、甲方负责主轴线(限制线)、高层点、技术交底、并向乙方供应所需的施工图三套和施工方案、施工打算、设计变更等。3、甲方负责施工现场主要材料供给(钢筋、商品混凝土、砌块、砖、水泥、砂石、白灰、外加剂等)及构件的刚好供给和调配。4、甲方负责协商质量监视站和五大责任主体关系，以及施工现场内各分包单位之间的关系。5、甲方应按节点刚好对乙方完成的工程量进展验收，并结算劳务工程款，不得无故延期和克扣。6、甲方有权对不符合甲方施工要求的作业人员予以清退，对施工中由于乙方缘由导致的一切冲突采纳相应的经济惩罚。五、乙方的责任和义务1、乙方施工必需对所属人员进展施工平安、遵纪遵守法律、遵守甲方的各种管理制度的教育，签订合同时，必需编制施工人员花名册(一式三份)附后，供应身份证复印件。2、乙方单位委派同志为现场负责人。乙方代表及工种专业负责人必需在现场跟班作业，离开工地时应向甲方负责人请假，并另行支配人员负责工地工作。3、因乙方缘由造成的质量问题，由乙方担当全部责任，包括业主及监理工程师开具的质量惩罚单。4、乙方严格执行甲方编制的施工进度打算，因乙方缘由造成的工期拖延，由乙方担当全部责任。5、乙方应遵守机械操作规定，严禁违章作业。乙方从事特别岗位的工作人员(电工、电焊工、机械操作工、架子工)必需持有特别工种操作证，制止无证人员上岗。6、乙方应依据甲方在工期、质量、平安、文明施工的总体要求，组织劳动力。农忙季节人员保证正常施工人员的80%以上，保证连续施工，不影响正常工期。7、乙方应保证工作面落地灰随清随用，严格遵守限额领料制度，不得造成奢侈。8、乙方应全力协作甲方、业主、监理、监视部门的检查、验收工作。9、乙方负责施工过程中的“三宝”“四口五临边”的防护工作和半成品、成品的爱护工作。因爱护不善而损坏的，照价赔偿和无条件返修。10、乙方应先向甲方交工期、质量、平安保证金万元。11、乙方庆设有专职平安员，乙方人员进展日常平安教育和检查，确保平安生产。12、制止18岁以下、50岁以上和病残人员现场务工，制止施工人员家属进住施工现场。六、结算与付款1、结算1.1劳务总单价元/m(建筑面积，根底和顶局部按建筑物落地面积的 %算面积)。1.2设计变更或甲方缘由引起的返工或增减工程量，遵照河南省版建筑和装饰预算定额的工日含量，每一个综合工日元进展调整、结算，并记取相应的材料费、机械费。2、付款：按完成节点支付已完劳务工程量2.1该工程出±0.00付万元，随后每二层主体结付所完成工程量的80%，照此类推，至此结顶为止。砌体、内外粉每月按实际完成合格工程量的80%支付工资款。2.2工程竣工经业主和相关职能部门验收合格后，甲方支付至劳务工程总价款的95%，余下的5%在一年保修期满后无息一次性付清。2.3每次结算付款要在节点完成十日内到位。2.4因甲方缘由或其他协作因素造成的停工，甲方应担当乙方人工费、周转材料、机械设备租赁等损失。 2 3、劳务企业支付劳务费时，必需编制工资支付表，把工资支付到务工人员本人。4、依据政府标准，甲方不得无故拖欠劳务费，否那么应担当一切责任(包括经济责任)。七、文明施工1、为到达合同平安文明目标，乙方人员应听从甲方人员的工作支配，严禁赤膊工作，严禁穿拖鞋施工。2、乙方人员必需遵遵守法律纪，不打架、不聚赌、不偷盗、不留宿妇女儿童，不在施工现场随意大、小便。3、乙方人员应遵守宿舍规章制度，爱惜公共财物，搞好食堂及宿舍公共卫生，削减疾病，防止中毒事务发生。4、工地运用的建筑材料合理利用，周转材料，应按规定码放整齐，严格实行标示制度。建筑垃圾刚好清运到指定地点。八、事故处理及保险1、依照国家建筑法、劳动法规定，依据政府和建立主管部门要求，发包方工程工程部必需为其劳务作业的现场工作人员进展监视和管理。2、发生重大伤亡及其他平安事故时，劳务分包人员马上报揭发包方工程工程部，由工程工程部在规定的时间内报告上级主管部门。并爱护事故现场。上级主管部门对事故现场进展调查，同时按有关法律、法规进展处理，所发生的平安事故均有乙方自己担当，因总承包费中已含总价30%的平安费用，超出部3、劳务分包方工程承包方对事故责任有争议时，按事先约定处理。4、事故发生时，双方有责任采纳必要的措施，防止或削减损失。九、合同的解除1、具有以下状况之一的，甲方可解除合同：1.1乙方在试用期内发觉不符合录用条件的;1.2乙方不听从甲方的管理和支配，不能保证施工质量、进度，不能保证平安生产、文明施工的;1.3乙方紧要违反甲方的规章制度劳动纪律的。2、具有以下状况之一的，乙方可解除合同：2.1甲方宣告破产或频临破产，处于法定整顿期间的;2.2甲方不能履行合同或违反国家法律、法规，侵扰乙方合同法权益，无故克扣或紧要拖欠劳开工程款的。3、任何一方解除合同时，必需提前十天通知对方。十、双方约定的其他事项1、施工期间如乙方窝工、停工超过五日，甲方有权解除合同，乙方三日内撤出工地，甲方另行组织施工队伍，双方结算所干工程量，乙方应担当违约责任并赔偿甲方损失。2、因甲方在施工过程中造成工程停工，全部的误工，机械设备、周转材料的租赁费用和人工费由甲方担当。十一、本合同签订后生效，具有法律效力，甲乙双方必需严格履行，任何一方违反本合同规定，给双方造成损失的，应给与经济赔偿。十二、甲乙双方因履行合同发生争议，由双方本着长期合作的原那么协商解决，协商不了时，任何一方可向工程所在地人民法院起诉。十三、本合同未尽事宜另行协商。十四、本合同一式四份，甲方二份，乙方二份，经甲乙双方签字盖章后生效，双方履行完一切合同内容，结算全部手续后失效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日免费简洁劳务合同22022年简洁劳务承包合同为范文网的会员投稿引荐，但愿对你的学习工作带来协助。目前我国的劳务承包事业除取得必须的社会效益外,已起先产生经济效益，我今日下面就给大家整理承包合同，有喜爱的就大家一起来学习一下吧!简洁劳务承包合同1发包人：(全称)(以下简称甲方)承包人：(全称)(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法，中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循同等，公正和诚恳信用的原那么，双方就建立工程劳务合作双方协商，订立本合同。第一条：工程概况及承包工作内容1.1工程名称：高尔夫都市花园住宅小区1#、2#、6#楼、2#人防工程。1.2分包工作内容：主体构造图纸内的全部工程量，包括外架搭拆、全部平安防护、前期钢筋除锈、模板撤除、现场清理等工作内容，(人防工程包括挖土清槽，打钎、回填土、)其次条：承包方式劳务分包、建筑平方米包干，包辅材，小型工具，小型机械， 临时用电用水，施工放线等。第三条合同价款：承包价格每平米建筑面积全部包干单价 元，(人防单价 )，面积以实际发生工作内容，面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算，不再调整。第四条：付款方式进场第一个月不结算、其次个月底起先支付已完工程量的、工程交工验收合格后支付到总工程量的、当年停工后支付到已完工程量的、春节前支付到工程量的、留一年保修金。第五条：平安施工，及平安事故责任5.1发包人、承包人必需贯彻执行国家和政府，行业主管部门公布的有关平安生产的法律法规及各项规定，严格按平安标准组织施工。5.2承包方在工程施工期间必需做好平安工作，搞好进场人员平安教育，做好现场各项平安措施，确保平安施工，出现平安事故，承包方自己负责。5.3为了加强平安管理，提高工人平安意识，发包方与承包方签订平安管理协议和各项平安惩罚措施条例。第六条：工程质量，验收与保修6.1工程质量应到达设计图纸要求及约定标准和质量目标。6.2承包人必需遵照国家规定的质量检验标准，施工验收标准和施工图组织施工，在施工中各分项工程必需在自检合格的根底上报验。6.3承包方必需编制各项专项施工方案，经工程部审批前方可施工。6.4为了加强工程质量管理，提高工人质量意识，发包方与承包方签订各项工程质量惩罚措施条例。6.5工程验收以国家颁发的施工验收标准，质量检验准及施工图为依据。6.6在施工过程中发生的质量问题，一切责任由承包人担当 。6.7工程验收承包方必需组织人员参与验收，并做好验收前的打算工作，如发觉施工质量问题马上整改返修并担当一切经济责任。第七条：工期要求7.1施工工期;合同内主体构造20_年6月10日前全部封顶、延误工期按每天20_0元罚款。7.2必需严格执行双方约定工期，承包方依据工期要求组织素养高的施工人员进场，编制施工进度打算，严格按进度打算施工。第八条：文明施工8.1发包人，承包人应严格执行建立部颁发的“施工现场管理暂行规定，”加强科学管理，坚持文明施工，保持现场干净，做到工完料清，材料码放整齐。8.2对宿舍区标准，双方约定如下：食堂，宿舍要保持卫生，宿舍不准自开小灶，不准赌博，(生活区宿舍照明安装电表收电费)，用电不得私拉乱接，如需接电，必需报工程部许可，经专业电工安装，工地不得私开小买部。第九条：材料机具供给9.1本工程由发包人供应的机械设备为：龙门架、升降电梯、搅拌机，二级以上电箱，电线。9.2承包人自备的机具为：小型机械、小型工具、二级电箱以下的电缆线，电箱等9.3全部防护用品，防护用具：如平安帽，平安带，手套等由承包方担当。9.4由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人供应的材料和机械设备，由发包人供给到现场(400米内)、9.5承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具机械、钢管、扣件、等与发包人共同清点，办理手续，承包人负责保管，因承包人保管不善丧失的材料、机具机械、钢管、扣件、等按市场价格赔偿，并从劳务费中干脆扣除。承包人指定 负责签字验收，发包人指定 负责签字。9.6本工程材料，材料的运用实行限额领料制度。严禁奢侈材料，发觉材料奢侈，双倍价格赔偿，(正常损耗除外)，承包人按打算提料，租赁材料在现场超过3天不用以及超过约定工期的租赁费由承包人担当。第十条：发包人的权利及义务10.1负责供应场地，道路，水电(每栋楼水一个接口，电一个二级箱)等大型机械。10.2负责供应施工图纸(一栋楼一套)，供应必要的技术资料。10.3负责组织施工检查，验收，监视承包人的工程进度，工程质量，平安生产及按图施工状况，材料领用状况及行政管理事务。10.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。10.5负责施工图纸会审，编制施工组织设计及总的工期限制打算，审查承包人编制的具体施工进度打算和专项方案。10.6负责对承包人在平安，质量，工期，现场文明施工等方面的监视，发觉有违反约定规定，发包人提出整改看法，催促承包人进展整改，承包人担当造成的损失。10.7负责组织工程验收工作。第十一条：承包人的权利和义务11.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需谨慎审查，保证工人的政治素养，身体素养和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁。11.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名，性别，年龄，工种，特别工种证件及身份证复印件)。11.3在施工生产过程中，承包人必需保证作业人员相对稳定，不能随意变更备案人员，听从发包人的统一支配。11.4承包人必需按施工图纸，变更洽商进展施工。在施工中应留意成品爱护、爱惜运用发包人供应的机械设备及其机具。11.5承包人必需听从建委，平安站，质检站，监理，工程部等单位检查。踊跃做好各项打算工作。11.6承包人应对作业工人进展平安生产，食品卫生，交通平安等方面教育，自觉遵守发包人现场管理规定及各项规章制度。11.7承包人负责全部作业人员的“三险”。11.8承包人必需向发包人供应劳务公司企业法人营业执照，国家组织机构代码证，工程经理证，技术员，平安员资格证书等管理人名单及作业人员身份证复印件，特别工种操作证。第十二条：承包人违约责任12.1因承包人缘由、造成发包人工期延误或工程质量紧要不符合要求时，发包人有权终止合同，并要求承包人在7日内退出施工现场，承包人必需无条件退出施工现场。发包人按其完成工程量75办理结算，余款作为发包人二次选择承包队伍的经费和因此造成的损失。12.2承包人未按发包人规定要求进场的施工人员，发包人有权要求承包人进展更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂担心排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。12.3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人担当。第十三条：合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进展协商，协商不成向有关部门申请调解，当事人不情愿和解，调解不成的可向当地人民法院起诉。第十四条：合同生效与终止本合同经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。本合同在完成分包工作内容，保修期满，结清工程结算尾款后即宣告终止。第十五条：本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日简洁劳务承包合同2甲方：_乙方：_依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循同等、自愿、公允和诚信的原那么，甲、乙双方就劳务施工承包事宜协商达成相同。订立本合同。第一条 工程概况工程名称：工程地点：其次条 工程承包范围：工程施工图纸所含土建工程工程(详细见5.2)第三条 工程工期开工日期： 以甲方开工令为实际进场日期，伐板根底垫层施工起先计算乙方的工期，以所承包工程竣工时间为完毕，总施工天数为：第四条 工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量：合格第五条 承包方式、价格及包含的内容1.承包方式及单价：合同价格：本分包工程采纳固定单价(钢筋工、木工、瓦工)的形式，按 元/建筑面积计价及地下室，完成图纸内双方约定的全部工作量2.承包价格所包含的内容：(1)安装;模板的制作与支设，砖胎膜的砌筑;内搭设与撤除、归类堆放;(2)甲方供应塔吊、人货电梯、搅拌机械等，操作工及其工资;(3)其他全部土建所需小型工具附件;(4)在图纸会审以后有分局部项工程，实际变更增减，在结算中增加或扣除增减工程量劳务费用。第六条 甲方责任和义务1.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。2.刚好供应由甲方供给的施工机械设备、材料等。3.按本合同约定，向乙方支付劳动酬报。4.统筹支配、协调解决非乙方独立运用的生产、生活临时设施、用水、用电及施工场地;第七条 乙方的责任和义务：1乙方应遵守工程建立平安生产有关管理规定，严格按平安施工标准