不锈钢平护栏合同书.doc

不锈钢平护栏合同书空调栏杆合同书甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及建筑工程质量监督条例等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守：一、工程概况：1、工程名称： 2、工程内容：空调栏杆用料 3、工程承包方式： ，材料选用： 4、工程造价： 元/米（不含税），施工面积约 米，约合人民币 万元（以实际竣工验收数量为准）；5、付款方式：合同签订生效后，甲方付 %的预付材料款，材料款到帐后开始施工，工程安装到 %后，拨付安装工程总价款的 %，工程安装完毕验收合格后，余款一次性付清。二、合同工期：从拨款之日起至 年 月 日之前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。三、甲方责任：1、如期办理拨款结算；2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。四、乙方责任：1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内出现质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担；2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生；3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理及联系工作，参加工程验收；4、乙方不得无故顺延工期，每拖延一天罚款 元。工程质量不符合规定的负责无偿维修及返工。五、质量及验收：以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。六、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，依法向 法院起诉。七、合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。甲方（单位盖章）： 乙方（单位盖章）：甲方代表签字： 乙方代表签字： 年 月 日3 / 3