消防合同范本1.doc

消防合同范本1建设工程施工合同 发包人： 承包人： 发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方） 依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。第一条:工程概况 工程名称: 工程地点: 建筑面积: 第二条:工程承包范围 1、承包范围： 2、不包括的工程范围： 第三条:合同工期 1、 开竣工日期： 。 2、 总日历天数： 。 3、因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）设计变更和工程量增加；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；（6）不可抗力；第四条:质量标准 1、 工程质量标准： 。 2、因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。 3、由于设计原因达不到验收要求，发包人要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。第五条：合同价款 1、 合同总价（大写）： （人民币）元 ， 小写： 2、此价款含税金。 3、承包范围内设计不变更时一次性包死。 4、因设计变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。 5、确定变更价款 （1）按2009陕西省建设工程量清单计价规则及陕西省安装工程消耗量定额（2009）编制工程量清单。（2）主材、设备价格按市场价计价。(3) 执行陕西省工程造价管理机构的价格调整文件。（4）经双方确认后执行。第六条：甲方权利、义务 1、提供具备施工条件的施工场地。 2、 免费提供施工所需水、电。 3 、提供施工图 两 份，组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底 4、 及时向承包人提供所需指令、批准。 5 、按合同约定支付工程进度款。第七条：乙方权利、义务 1 、提交资质证明文件、施工组织设计。 2 、提交工程进度计划。 3、提供材料设备，同时提供产品合格证明，对材料质量负责。 4、 承包人应遵守安全防护和文明施工的规定，建立健全安全防护和文明施工的制度，对其在施工现场人员进行安全防护、文明施工教育，并对他们的安全负责。 5 、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款.第八条：合同价款支付 1、进度款 : 本工程进度款按进度节点支付。 自动报警系统管内穿线完成支付合同总价的 %；设备安装完毕支付至合同总价的 %；消防工程验合格后支付至合同总价的 ，余3%为质保金，待质保期满后14日内付清； 2、变更调整的合同价款及追加合同价款，及工程进度款同期调整支付 第九条：材料设备供应 1、承包人提供 第十条：工程质量保修 1、 保修期贰 年，从工程验收合格之日算起。 2、 工程质量保修范围和内容：同第二条。第十一条：违约和争议1、 因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。 2、因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。3、承包人不得将其承包的工程转包给他人，也不得将其承包的工程以分包的名义转包给他人。4、发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。5、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。 6、争议协商解决，协商无法解决在 仲裁第十二条合同生效、解除 1、本合同双方约定 后生效。 2、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。 本合同一式四份，甲乙各执两份。 合同订立时间：_ 年 月 日 合同订立地点： 发 包 方： 承 包 方：陕西天豪科技发展有限公司咸阳分公司地 址： 地 址：咸阳市世纪大道奥林匹克花园 法定代表人： 法定代表人：（或委托代理人） （或委托代理人） 4 / 5