2022年公园世纪大酒店泛光照明工程项目施工合同 .docx

精品_精品资料_泛光照明工程施工合同上宅·公园世纪大酒店泛光照明工程施工合同发 包 人：原阳县公园世纪大酒店有限公司承 包 人：河南省杨刚照明装饰工程有限公司签约的点：郑州市经三路金成国际 1#楼 A 座 1608室签订日期：2022年 09月可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_上宅 · 公园世纪大酒店泛光照明工程施工合同发包人（以下简称甲方）： 原阳县公园世纪大酒店有限公司承包人（以下简称乙方）： 河南省杨刚照明装饰工程有限公司依照中华人民共和国合同法. 中华人民共和国建筑法 . 建设工程质量治理条例及其他有关法律 . 行政法规 , 遵循公平 . 自愿. 公正和诚恳信用的原就 , 双方经协商一样订立本协议 .第一条：工程简况一. 工程名称：公园世纪大酒店泛光照明工程.二. 工程的点：原阳县新区富康路与民主路交叉口三. 工程内容：乙方负责按甲方确认的施工图纸及相关设计变更通知对酒店进行泛光照明工程施工 .其次条：承包范畴及承包方式一. 承包范畴：本次招标工程为图纸范畴内酒店ABCD四个功能分区及三栋别墅的泛光照明工程施工 . 具体详见发标方供应图纸 . 具体施工内容及工程见本协议书附表1.2.二. 承包方式：乙方以包工包料 . 包工期. 包质量. 包安全. 包文明施工 . 包市场风险 . 包验收 .包税金的势式承包本工程 .第三条：工程质量标准质量标准按国家 . 的方现行相关规范及通用条款第9 条执行, 并达到合格 .第四条：验收及移交依据本合同通用条款第 12 条以及协议书第三条 . 第七条的商定进行验收 .第五条：质量保修期一. 本合同工程工程的质量保修期为两年 .二. 其余执行本合同通用条款第 13 条. 第六条：合同工期合同总工期： 60 个日历天 .开工日期：暂定为 2022 年 8 月 26 日, 具体开工日期以甲方现场治理代表签发的开工令确定的开工日期为准 .可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_竣工日期： 2022 年 10 月 26 日, 具体竣工日期以甲方现场治理代表签发的开工令日期及合同总工期顺延 .节点工期要求：甲方可以依据现场的施工条件, 合理支配本合同工程工程进行分段施工, 乙方应按甲方现场治理代表下发的分段施工指令组织施工.第七条：材料的供应及计价一. 由乙方自行挑选供货商进行选购的材料由乙方在签订合同前依据甲方确认的设计图纸要求注明的颜色 . 质量. 质感. 规格. 品牌送实物样品供甲方确认 , 经甲方确认后 , 作为实物样板封存 , 并由乙方按甲方确认的实物样板自行选购.二. 乙方应依据材料需进场的时间 , 在图纸下发后7 天内, 以书面形式提交属于代供代扣代付的材料进场方案报工程师审核 , 方案须包含品种 . 规格. 等级. 数量. 品牌及进场时间等内容. 如设计变更需取消原材料方案, 应在变更下发后 3 天内通知甲方（代供代扣代付材料已按方案进场后 , 因设计变更所导致的相关责任均由甲方承担）. 如因乙方未准时提交代供代扣代付材料进场方案或提交叉漏方案 , 导致甲方不能准时进行代供代扣代付材料选购或选购 错漏时 , 一切不利后果均由乙方自行承担. 如代供代扣代付材料的进场未满意乙方提交的材料进场方案的要求 , 属甲方缘由所造成的缺失和因此延误的工期责任经甲方确认后, 由甲方承担.第八条：合同价一. 合同包干总价： 550000.00 元整（大写人民币：伍拾伍万元整） 二. 计价方式本合同总价包干形式1. 工程量的运算：以合同报价清单为准 .2. 按以上计价方式运算的工程造价包含的内容：人 . 材. 机费用. 搭设脚手架工料费用 . 工程及材料 乙方自行选购的材料 所须的各种检测费及试验费 . 各种材料损耗费 . 负责其它专业承包人施工收边收口产生的费用 . 卸车费. 材料场内二次运输费 . 技术处理费 . 合同工期内的赶工费 . 施工水电费 . 技术措施费 . 文明施工费 . 雨季或反常气候施工措施费 . 综合治理费. 利润. 税金. 垃圾清运到甲方指定点堆放费用及其它一切费用 .3. 水电费按甲方实际代缴数额由甲方从乙方的每一次工程进度款中扣除 .可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_4. 合同包干总价包含主体单位的协作费 , 该部分费用由甲方另行支付给主体单位 .5. 主体单位的协作内容为：供应场内具备的垂直运输工具及相应脚手架的使用. 供应水源电源. 施工垃圾外运（乙方需把施工垃圾堆放至甲方指定场内的点）.三. 调价方法：除甲方缘由引起的设计变更外, 本合同执行期间 , 附件 1.2 中的单价和取费不因任何因素而作调整 . 如因甲方设计缘由引起的设计变更 , 本合同附件 1.2已有的工程按合同附件 1.2 的工程单价执行 , 合同附件 1.2 外的工程 , 由甲方签证 , 双方协商签订补充协议 , 对变更部分的造价增减进行商定.第九条：付款方式甲方依据 A.B.C.D 区及三栋别墅六个单体工程（依据清单分区）分别支付乙方工程款.一. 乙方每个单体工程灯具全部进场并体会收后, 甲方支付乙方单体工程量总造价的30%.二. 单体工程全部完工体会收合格后, 甲方支付至单体合同价款的 80%.三. 工程竣工验收合格并办理结算后30 天内, 甲方累计支付乙方至实际结算工程款的95%.四. 工程结算款的 5%作为保修金 , 待两年质保期满后工程如无质量问题. 无发生甲方代扣代付修理费用 , 就甲方在 7 天内无息一次付清保修金 .五. 乙方在领取每一次工程付款时须向甲方提交等额建安发票. 否就甲方有权拒绝付款 .第十条：现场移交标准 以现场踏勘条件为准第十一条：双方现场代表一. 甲方授权 郭剑鸣为现场治理代表 , 监督检查工程质量 . 进度. 负责设计图纸的变更 , 工程期间的质量验收及其他事宜 .二. 乙方委派 苏学涛为现场治理代表 . 负责施工期间的施工质量 . 安全等问题 .第十二条：其它商定一. 甲方只负责供应施工现场堆放材料的场的, 乙方自行解决施工及治理人员住宿办公场所, 甲方不予补偿费用 .二. 乙方未能按合同商定工期如期竣工移交工程的, 延误天数 10 天, 每推迟 1 天, 乙方按合同总价或合同暂定总价的1%向甲方支付违约金. 10 天延误天数 20 天, 每推迟 1 天, 乙可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_方按合同总价或合同暂定总价的2%向甲方支付违约金. 20 天延误天数 30 天, 每推迟 1 天, 乙方按合同总价或合同暂定总价的5%向甲方支付违约金.延误天数30 天, 每推迟 1 天, 乙方按合同总价或合同暂定总价的10%向甲方支付违约金 , 并且甲方有权单方解除合同 , 乙方应支付前述违约金和返仍甲方已付款. 因甲方工程验收及付款不准时造成的工期延误, 乙方不负赔偿责任 .三. 乙方确保农夫工工资发放按新乡市及当的有关规定履行,足额存入农夫工工资保证金 ,在施工期间 ,保证按政府文件规定准时发放现场施工工人工资,并提交其具体实施的措施.照实际未准时发放工人工资 ,给发包人的办公 .品牌 .销售以及在媒体曝光等造成负面影响,每显现一次乙方支付给甲方人民币10 万元的违约金 ,甲方从保证金中或支付的工程款中扣除,并由乙方承担由此造成的一切缺失及引发的全部责任.乙方随时接受上级劳动主管部门的检查 和发包人的监督 ,如有违反 ,自愿接受上级主管部门的惩罚 .四. 本合同签订前 , 乙方应向甲方供应人民币（￥20220.00 元）的履约保证金 , 如发生以下情形 , 甲方有权用履约保证金作为赔偿：1 施工过程中 , 乙方中途毁约 , 或任意中断工程. 2 乙方破产 , 倒闭. 履约保证金在工程竣工验收合格并在甲方签发工程竣工结算后移交证明文件后 7 天内无息退仍给乙方 .五. 合同发生纠纷协商不成时 , 双方商定由工程所在的人民法院裁判 .第十三条：合同生效一. 本合同自双方盖章后生效 .二.本合同一式陆份 ,甲方执肆份 ,乙方执贰份 ,均具同等法律效力 .双方盖章后合同生效 ,双方责任和义务履行完后自行终止 .第十四条：附件本合同附件有工程投标报价汇总表 .工程量清单.本工程招标文件及谈判记录等相关文件与本合同具有同等法律效力.附件一：公园世纪大酒店泛光照明工程投标报价汇总表附件二：公园世纪大酒店 ABCD区及三栋别墅泛光照明工程量清单附件三：付款流程可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_附件四：工程签证治理规程附件五： ABCD区及三栋别墅泛光照明电气施工图（供应电子版一份）发包人（盖章）：承包人（盖章）：代表人：通讯的址：代表人：通讯的址：电话与传真：电话与传真：签约日期：年月日签约日期：年月日可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_附件 1：上宅·公园世纪大酒店泛光照明工程投标报价汇总表b 综合治理费 =a* 费率1675.73可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_序号单位工程名称造价c 安装调试费 =a* 费率335 1人.4民6 币：元 优惠后造价（人民币：元）备注可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_a材料费合计78060.4be综税合金管=（理a费+b+=ca+*d费）率* 税率2022.88 3903.02c安装调试费 =a* 费率7806.04d工利程润造价 = a+b+c+d+e43970840.61.304六e税小金别墅=（区a泛+光b+照c+明d）工程* 税（率两套）4683.62工程造价 = a+b+c+d+e102259.12一酒店 A 区泛光照明工程d利润3351.46可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_二a材酒料店费B合区计泛光照明工程59537.7可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_ba材综料合费管合理计费 =a* 费率 2976.89118862.1可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_b 综合治理费 =a* 费率c 安装调试费 =a* 费率5953.775943.111886.2可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_d利润5953.7711886.2可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_e税金=（ a+b+c+d） * 税率e税金=（ a+b+c+d） * 税率3572.267131.73可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_工程造价 = a+b+c+d+e155709.32三工酒程店造C价区泛= a光+照b+明c+工d+程e 77994.39a 材料费合计95716b 综合治理费 =a* 费率4785.8可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_c 安工装程调总试造费价（=一a* 费+率二+三 +四+五+ d利六润）e税工金程=（最a终+b优+c+惠d）报*价税率9571.6564802.390.009571.6伍拾5伍74万2.9元6 整（￥ 550000.00 元）可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_工程造价 = a+b+c+d+e125387.96四酒店 D 区泛光照明工程a材料费合计45456.1b 综合治理费 =a* 费率2272.8c 安装调试费 =a* 费率4545.6d利润4545.6e税金 =（a+b+c+d）* 税率2727.37工程造价 = a+b+c+d+e59547.47五大别墅区泛光照明工程a材料费合计33514.6可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_附件二：公园世纪大酒店泛光照明工程量报价清单可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_序号工程名称规格型号单位数量单 价（元）合价（元）可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_A区1配电箱500*500*125台1145014502电缆YJV-3*4mm2M50416.583163的埋灯150W套60820492004圆体投光灯150W套26550143005电缆穿管SC 25,FCM4777.53577.56金属软管包塑型M1293.3425.77灯具接线BV2.5 mm2M1722.03448接线盒个865.2447.2小 计B区78060.41配电箱500*500*125台1145014502电缆YJV-3*4mm2M109416.5180513的埋灯150W套72820590404圆体投光灯150W套56550308005电缆穿管SC 25,FCM10287.577106金属软管包塑型M1923.3633.6可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_7灯具接线BV2.5 mm2M2562.05128接线盒个1285.2665.5小 计C区118862.11配电箱500*500*125台1145014502电缆YJV-3*4mm2M65816.5108573的埋灯150W套62820508404圆体投光灯150W套48550264005电缆穿管SC 25,FCM6157.54612.56金属软管包塑型M1653.3544.57灯具接线BV2.5 mm2M2202.04408接线盒个1105.2572小 计95716D区1配电箱500*500*125台1145014502电缆YJV-3*4mm2M30916.53的埋灯150W套448204电缆穿管SC 25,FCM2947.55金属软管包塑型M663.36灯具接线BV2.5 mm2M882.07接线盒个445.2小 计大别墅区1配电箱500*500*125台114502电缆YJV-3*4mm2M15916.53的埋灯150W套348204电缆穿管SC 25,FCM1447.55金属软管包塑型M513.36灯具接线BV2.5 mm2M682.05098.5360802205217.8176228.845456.114502623.5278801080168.3136可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_176.833514.614506715.53588012760最终优惠报价：伍拾伍万元整（￥ 550000.00 元）7接线盒个345.2小 计小别墅区 两套1配电箱500*500*125台214502电缆YJV-3*4mm2M40716.53的埋灯70W套467804壁灯35W套225805电缆穿管SC25,FCM2367.517706金属软管包塑型M1023.3336.67灯具接线BV2.5 mm2M1362.02728接线盒个685.2353.6小计59537.7合计431146.9可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_附件三：合同付款制度可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_第一条. 合同付款的原就：1. 见合同付款合同作为财务付款的依据 , 原就上不见合同不付款 .2. 不超额付款超过合同总额的款项财务不予支付 , 待合同变更后方可支付 .3. 谁的合同谁收款（1） ）票据上填写的收款方的名称应当与合同当事人的名称相符, 收款方的经办人员应当持有授权托付书及其本人身份证件, 方可赐予办理 .（2） ）假如收款方托付其他单位代为收款, 受托方必需出具由收款方签发的授权托付书 , 受托方的经办人员仍须按要求出具由本单位签发的授权托付书及经办人身份证, 方可赐予办理 .其次条. 合同付款必需使用对应的付款审批单 . （见附件 1.2.3 ） 第三条. 合同付款的流程（1） ） 工程类的合同付款依据：现场治理人员 土建或安装工程师 工程经理主管工程副总经理工程总经理工程技术中心成本合约中心财务治理中 心副总裁总裁的次序依次签字 . （参照集团的审批权限）（2） ） 营销类的合同付款依据：经办人部门经理工程主管营销副总经理工程总经理营销客服中心财务治理中心副总裁总裁的次序依次签字.（参照集团的审批权限）（3） ） 行政类的合同付款依据：经办人部门经理部门负责人行政人事中心财务治理中心副总裁总裁的次序依次签字. （参照集团的审批权限）可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_第四条. 本制度经副总裁审批后实施 , 说明权归财务治理中心 .附件四：工程签证治理规程（ CB-03）第一条 为规范工程施工过程中工程工程签证治理程序,有效的掌握工程签证成本 ,掌握工程签证对工程进度的影响,制定本制度 .其次条 本制度适用于公司各房的产开发工程 .第三条 术语和定义（一）工程签证：是发包人就承包人提出的某项费用增加或工期延长,给出的书面确定的回复 ,可以作为结算或解决争议的证据.一经双方确认（一般为法定代表托付人）, 具有法律效力 .（二）变更：即设计变更 ,一般是指施工图后 ,对原设计的错漏及欠合理 .欠经济的的方进行修改 .（三）工程签证一般是指工程承发包双方就某个具体问题提出的书面协商看法,需要对方进行回复 ,只是一种看法或建议 .原就上,工程签证应在工程签证发生后双方在一个月内加以签字确认 ,以防止结算中可能的冲突 .第四条 职责.岗位部门（一）遵循“量价分别的原就”工程公司工程治理部对工程签证的工程量负全责.预算合约部对签证的核价的精确性负责.（二）在有必要的情形下成本合约中心负责组织造价询问公司对所发生的工程签证进行工程造价核算.（三）公司及工程公司（部）相关人员依据集团公司授权参与工程变更工程签证.第五条 工程签证的提出及审核流程（一）工程签证的发生核实要遵循“三人以上人员在场原就”即签证核实时由施工方专业人员 .建设方工程专业工程师 .建设方预算人员共同复核 ,由施工单位在施工 合同商定的时间内 （施工合同无商定 ,执行建设工程施工合同（ GF 19990201）或中华人民共和国标准施工招标文件（ 2022 年版）“通用条款”）提交工程公司可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_（部）现场建设方对口专业工程师 .（二）现场核实的重点包括：1. 对工程签证所修改的部位与现场进度进行确认（尽量以图表示,无法用图详尽说明的需附具体的说明文字） ,及确认是否有返工索赔 .2. 特殊关注不合理工程签证 ,不合理工程签证包括但不限于以下几种情形：（1） 该工程签证已经办理 ,现又显现的重复工程签证.（2） 该工程签证的工作内容已经包括在合同中的,无需再办理的工程签证.（3） ）属于施工单位工作失误造成的工程签证,如,施工单位前期进度耽搁造成后期赶工费用增加 .施工单位因质量问题造成的工程返工及费用增加等.3. 如工程签证涉及到图纸变更 ,就转 工程技术中心 ,按设计变更治理流程 完成审批.4. 如影响其它专业施工就与相关专业工程师确认.（三）专业工程师对现场工程签证审核并填写看法后,工程预算合约部应在 5 天内进行工程造价核算（有必要的情形下组织造价询问公司对所发生的工程签证进行工程造价核算） ,核算过程中需现场核实工程量（现场专业工程师协作）.各层级领导审批权限参照第七条 .（四）因特殊情形无法准时履行完毕审批手续的,工程公司工程治理部经理或工程副总需与成本合约中心协商后 ,可以先行实施 ,但必需保留精确的图纸资料 .图片和情形说明等.工程公司工程治理部必需在在工程签证变更实施后当月内,补齐全部手续 ,否就计为工作失误 ,依据公司有关规定予以惩罚 ,反之 ,如工程公司擅自实施签证 ,就由工程公司承担由此引发的缺失 ,并计入工程目标考核 .第七条 变更工程签证的审批权限变更工程签证的内部审批权限：3 万元以下 , 由工程公司总经理审批 . 审批岗位次序：工程专业工程师 - 现场预算工程师工程治理部经理预算合约部经理工程工程副总工程总经理 - 工程技术中心总监成本合约中心总监3（含） -5 万元, 由成本合约中心总监审批 . 审批岗位次序：工程专业工程师 - 现场预算工程师工程治理部经理预算合约部经理工程工程副总工程总经理 - 工程技术中心总监成本合约中心总监副总裁可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_5（含）万元以上 , 由总裁审批 . 审批岗位次序：工程专业工程师 - 现场预算工程师工程治理部经理预算合约部经理工程工程副总工程总经理- 工程技术中心总监成本合约中心总监副总裁总裁第八条 工程签证的执行与统计（一）涉及到图纸变更的 ,工程公司工程治理部门应组织与施工单位.监理单位 .工程技术中心人员参与 ,并填写图纸会审记录 .（二）施工单位 每月 25 日前汇总本月经甲方审核确认的工程签证及相关费用（以及未确认的工程签证） ,并附工程签证汇总表 ,统一报送工程公司（部）工程部门审核, 由该部门整理统计在工程成本月报中上报公司成本合约中心.（三）确认的工程签证方可作为结算依据,依据工程结算治理规程 予以确认 .第九条 本制度由公司负责说明 . 第十条 本制度自颁布之日起施行 . 第十一条 记录表单JL-CB-04：工程签证审批单. JL-CB-05：工程签证汇总表.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_工程签证审批单（JL-CB-04 ）工程名称：施工单位名称：合同名称施工合同合同编号现 场 签证编号尽量具体描述签证内容：签证内容说明施工单位后附预算书 . 运算草稿等资料施工单位（公章）：工程经理签字：日期：工程签证明施看法：专业工程师：日期：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_工程公司审批栏甲乙双方计算核对费用：建设方预算员：施工方预算员：工程部经理：工程副总：工程总经理 ：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_工程技术中心：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_公司审批栏成本合约中心： 副总裁：总裁：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_说明： 1.此表一式三份 ,由施工单位上报建设单位审定后 ,将审核看法返回施工单位 .2.此表上报时应附施工单位后附预算书 .运算草稿等资料 . 3.本表作为工程结算的依据 .4.已施工单位签字日期起工程签证发生后一个月内该单流程签字完毕 ,签字人员必需签明准确日期 ,以施工单位签字之日起为准到最终授权范畴人员签字之日为止超过一个月的签证一概不予进入最终工程结算 .可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_工程签证汇总表（ JL-CB-05 ）编号：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_工程名称：施工单位：编号主要事项报审价双方确认价是否已有签证备注汇总资料确认：施工单位造价工程师：监理：工程公司工程治理部：审价结果确认：施工单位造价工程师： 工程公司预算员：备注：1. 施工单位汇总新发生的工程签证单, 依据一单一价原就运算费用. 每月 25 日前上报.2. 汇总表后须附每份签证的原件及结算单.3. 过期上报 , 结算时将不计费用 , 施工单位作为让利处理.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_其次部分通用条款1. 定义1.1 在合同中以下词语 , 除上下文另有说明外 , 具有本款所赐予的含义：（1） 发包人：协议书中指明的将工程工程托付给承包人完成的当事人.（2） 承包人：协议书中指明的接受发包人托付并完成工程工程的当事人.（3） 协议书：发包人与承包人结合工程实际, 经协商一样后 , 对通用条款所做的具体化 . 补充或修改 .（4） 规范：与合同履行相关的政府强制性标准. 规范, 以及发包人和承包人在合同中商定适用的其它标准 . 规范和技术规程 .（5） 图纸：依据协议书的商定 , 发包人负责设计时向承包人供应的施工图纸. 设计变更 . 运算书和类似性质的技术资料, 以及由承包人负责设计时向发包人供应的全部图纸 . 设计说明 . 运算书. 操作和修理手册以及类似性质的其它技术资料.（6） 工程师：由发包人指定并依据其授权履行合同治理职责的人员.（7） 工程：发包人与承包人在协议书中商定的, 发包人托付承包人完成的全部施工内容之总称 .（8） 区段：发包人与承包人在协议书中商定节点工期或商定先行验收. 移交的工程任何特定部分 .（9） 验收：对承包人履行合同义务的全部或部分结果进行评判, 以判定承包人履行合同义务是否符合合同商定标准.（10） 竣工：承包人履行完毕合同商定全部义务（质量保修义务除外）并体会收合格 .（11） 完工：承包人完成协议书特殊商定的任何区段的施工并体会收合格.（12） 开工日期：发包人与承包人在协议书中商定的, 承包人开头履行合同义务的确定或相对日期 , 协议书中商定由工程师签发开工令确定开工时间的, 就为工程师签发开工令上指定的日期 .可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_（13） 竣工日期：发包人与承包人在协议书中商定的, 承包人应将工程竣工的确定或相对日期 .（14） 完工日期：发包人与承包人在协议书中商定的, 承包人应将协议书特别商定的区段完工的确定或相对日期 .（15） 节点工期：协议书特殊商定的区段 , 从其开工日期起至该区段完工日期止的时间 .（16） 现场：由发包人供应的用于工程施工的场所以及在合同中指定为现场组成部分的任何其它场所 .（17） 进场：承包人为履行合同义务而将人员. 机械. 材料组织进入现场 .（18） 材料：将构成工程组成部分的, 承包人在工程施工过程中所采纳的一切设备. 制品. 构（配）件 . 成品. 半成品. 建筑原料等各种主辅材料 .（19） 发包人代供代扣代付材料：协议书中商定的由承包人托付发包人负责供应并托付发包人在工程款中扣除材料（成品. 半成品） . 设备款直接支付给供应商的材料（成品 . 半成品）及设备 .（20） 技术资料：协议书中商定的 , 为保证设备的正常运作与有效爱护, 承包人应伴同设备一起供应的使用说明 . 爱护手册 . 技术参数 . 线路图及其它相关资料.（21） 服务：协议书中商定由承包人所承担的设备安装. 调试. 质量保修及供应技术救济 . 培训等义务 .（22） 样板：由发包人和承包人共同确认的材料. 施工方法及施工成效的验收标准.（23） 竣工验收资料：法律法规规定或发包人与承包人商定的, 工程竣工后 , 承包人负责整理与提交的竣工图 . 施工技术档案 . 施工治理资料 . 材料试验与检测报告. 工程结算书等工程施工相关文件资料 . 包括但不限于：工程竣工验收申请 . 工程竣工验收记录 . 开工令 . 施工组织设计 . 施工小结 . 单位工程施工质量技术交 底卡. 隐藏工程验收记录 . 工程材料 / 构配件/ 设备报审表 . 检验批质量验收记录表 . 竣工图.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_（24） 合同价：发包人与承包人在协议书中商定的, 承包人履行合同义务 ,发包人所应支付的款项 .2. 合同文件及说明次序2.1 除协议书另有商定外 , 组成合同的文件及其优先说明次序如下：（1） 发包人与承包人签订的相关补充协议.（2） 合同协议书.（3） 合同通用条款.（4） 图纸.（5） 规范. 标准.（6） 招标文件.（7） 投标文件或工程报价单 .3. 合同的变更与解除3.1 发包人可以在任何时候书面对承包人发出指令, 增加. 削减. 省略或转变合同范畴内下述一项或几项：（1） 承包人的承包范畴与数量.（2） 图纸.（3） 设备进场 . 工程施工及竣工的时间与次序.（4） 工程施工基线 . 位置. 尺寸. 质量.（5） 安装工程的设备规格 . 品牌. 技术参数 . 生产企业等.（6） 工程施工相关的任何种类的附加工作.（7） 承包人需供应的服务 .3.2 假如上述变更使承包人履行合同义务的费用或时间增加或削减, 发包人应与承包人就合同价或工期或两者进行公正的调整. 对于增加与变更的工程工程 , 合同中已商定有计价方法的 , 发包人与承包人应依据合同中原有的计价方法调整合同价 , 合同中没有可以参照的计价方法时, 发包人与承包人应另行协商确定计价方法 . 承包人增加费用与延长工期的调整要求, 必需在收到发包人变更指令后5 天内提出 , 否就, 视为承包人舍弃增加费用与延长工期的恳求权.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_3.3 承包人履行合同的质量 . 进度不符合合同商定或存在其它违约事实的, 发包人有权直接削减承包人的承包范畴直至解除合同, 对此, 承包人无权向发包人提出任何补偿或赔偿要求 .3.4 除法律法规明确规定可单方变更合同及3.1 款.3.3款规定情形外 , 对合同的任何其它变更 , 除非清晰的以书面形式并由各方签字盖章, 否就不发生合同变更之效力 .3.5 在合同履行过程中显现下述情形之一时, 发包人与承包人均有权解除合同：（1） 因国家法律法规的修改 , 导致合同的连续履行违法的.（2） 因政府征收 . 规划调整 , 导致合同无法连续履行的.（3） 因显现不行抗力 , 导致合同无法连续履行的.（4） 符合法律规定的其它解除合同条件的 .3.6 在合同履行过程中 , 合同一方申请或被申请破产的 , 合同对方有权解除合同.3.7 合同履行过程中显现以下情形的, 发包人有权单方解除合同：（1） 超过协议书规定或工程师指定的开工日期5 天, 承包人仍未进场的.（2） 承包人虽已进场 ,