砼班组劳务合同(7页).doc

-砼班组劳务合同-第 7 页协议编号：呼市2018-05-19项目管理目标责任协议书项 目 名 称： 呼和浩特市香格里三期住宅小区及车库工程 承 包 协 议 制 定： 南通润华建设工程劳务有限公司 班组实施责任承包人： (2018)版项目管理目标责任协议条款班组承包协议制定： 南通市润华建设工程劳务有限公司 (以下简称甲方)班组实施责任承包人： 身份证： (以下简称乙方)为了保证呼和浩特市香格里三期工程的顺利完成，强化施工班组人员的安全、质量、进度意识，提高施工班组人员的积极性和责任心，根据«中华人民共和国经济合同法»、«建筑安装工程承包合同条例»及国家有关法规、规定，项目部与施工班组在自愿、平等、互利、协商的基础上达成如下协议：第一条：工程概况1.1工程名称： 呼和浩特市香格里三期住宅小区及地下车库工程 1.2工程地点： 呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街以南、滨河北路以西 协议目标责任范围： 结构砼浇筑 协议目标责任管理方式：实行任务单结算制 1.5开工日期： 根据甲方要求 1.6完工日期： 按总包方进度计划要求 1.7质量标准： 达到相关规范要求标准 1.8现场管理标准：呼和浩特市安全文明工地标准 第二条：班组责任承包协议价的确定结构图纸、设计变更、现场签证等与一次结构有关的文件，所包含全部的砼施工工作。【其中砼浇筑(含职工劳保福利费、社会保险、管理费、利润、不可预见费、工资调节税、各种交通及往返费等费用)为12.00元/建筑平方米，安全文明施工2.00元/建筑平方米，质量2.00元/建筑平方米，工期2.00元/建筑平方米，/建筑平方米】。2.2 现场不涉及任何零工，涉及其他零工当日及时办理签证按100元/天计算。第三条：分包合同价涵盖工作量内容承包班组配合项目管理以及相关安全条件的创建、安全网维护、余料按指定地点堆放、配合现场文明施工检查所涉及工作用工、现场材料倒运等用工、搅拌机械的搭拆、泵管及其支架的架设与拆除、砖胎模砌筑和抹灰、地基清土、打钎、基础垫层和养护、基础防水保护层浇筑和养护、结构图中混凝土浇筑和养护、混凝土女儿墙和雨棚浇筑养护、后浇带施工缝伸缩缝的清理、剔毛；混凝土试压块制作和养护、辅材费（薄膜和养护水管）、机械费（混凝土振动棒、手推车、铁锹、水桶、灰桶及其它手头工具）。现场文明施工要求达到呼和浩特市安全文明工地标准。第四条：甲方责任4.1 甲方负责对工程实施全面管理及协调工作，承担总包管理责任。4.2 提供工程施工做法资料及安全技术交底。4.3 负责编制工程施工组织设计、施工方案及施工进度计划。4.4 对乙方的工程质量、施工进度、安全生产、文明施工等各项工作进行监督管理。 4.5 及时反馈工程变更洽商资料。 4.6 如因业主、不可抗力等原因造成的工程停工等，甲方应及时向乙方下达停工通知和撤场指令。4.7 根据乙方施工任务完成情况和协议约定要求及时给予乙方书面签认。 4.8 做好乙方施工人员进场各类证件收集备案和安全培训教育考试等工作。 4.9负责配合乙方工作，为乙方提供施工便利条件、工作面。第五条：乙方责任5.1 遵守甲方对施工现场的一切管理规定、规章制度，做好自身一切管理工作，服从甲方现场统一管理和指挥，做好与其它班组的配合工作。禁止使用童工、违法嫌疑和不适宜本工种工作的患病人员，并在施工人员进场后5日内向甲方项目部核算员提供 所有人员花名册、有效身份证复印件、技能证、办理出入证件胸卡。甲方核算员参与乙方人员进退场登记及每天出勤考勤工作，乙方施工人员考勤工作要接受甲方检查，每天必须向甲方核算员上报考勤表，否则甲方有权责令乙方停工。超过五天未报考勤表，甲方有权对乙方进行罚款，直至与乙方终止责任协议书，所有责任均由乙方承担包括给甲方造成的一切经济损失。5.3做好一切安全防护措施，对存在安全隐患的作业环境乙方应拒绝施工，做好自身职工的安全工作。否则承担由于自身安全措施不力所造成的一切事故责任和因此发生的所有费用包括法律责任。5.4 依据责任协议书约定对现场文明施工、工程质量、施工进度负全部责任。5.5 按照标准、规范、设计要求以及甲方代表所发出的施工指令施工，随时接受甲方的监督检查，为检查验收提供便利条件。5.6 乙方应承担，因自身原因所造成的质量返工、修补的全部人工、工期、材料等责任费用。5.7 乙方拟定进场施工人数，应满足甲方工程施工进度、质量及文明施工要求。5.8 对非甲方原因造成的工程停工，乙方应予以理解并积极做好配合工作，不得向甲方提出任何索赔或补偿要求。5.9 乙方应根据工作量完成情况，及时办理工程质量、安全文明、施工进度文件，到甲方相关部门会签(工程量会签表样表附后)，以此作为与甲方核算员、商务部门结算依据。如因乙方原因不及时办理会签手续及程序，甲方有权拒绝与乙方结算，其责任由乙方负责。 5.10 配合甲方上级有关部门对甲方现场各项检查工作。 纳入甲方全面管理体系 ，包括与职工 签订灵活就业人员及建筑企业劳动合同 ，否则视为非法用工，并对乙方进行500元/人罚款处理。 2 若乙方需办理职工技能操作证时，甲方可为乙方代办费用由乙方承担。 3 为了便于现场安全和环境卫生管理需要，乙方所有施工人员在施工现场宿舍内不得使用大功率电器、危险电器等。第六条：材料供应及管理6.1 甲方提供材料及资源：砼/黄沙/石子/水泥由甲方供应。6.2 除6.1条以外的材料均由乙方提供，含在综合固定单价内。6.3乙方在施工过程中所使用甲方供应的各种材料，均实行定额含量限料领用制，做到节约使用。对乙方因材料使用管理不善，造成超定额耗用的，超过部分的材料甲方将根据实际市场购买价加20%的采保费，最终在与乙方结算劳务费时扣除。乙方有责任参与甲方现场收料监督管理，包括在收料单上签字和内部记账直到最后与甲方保管部门核对，否则乙方将承担一切责任。乙方需要材料的料单须提前一周，送甲方商务核实签字后方可加工，否则造成材料浪费均由乙方承担。结算时以甲方签字料单为依据，严格控制废料，超出定额规定外的消耗，由乙方承担。 6.4乙方所有施工用材料必须提前10天向甲方提出申请，以便甲方及时采购供应，否则由此造成的工期延误、经济损失等责任，均由乙方自行承担。 第七条：工程质量及施工进度管理7.1 乙方须建立工程质量保证体系，设专职质检员，控制每道施工工序。隐蔽工程乙方质检员自检合格后报甲方验收，确保达到协议书约定的质量标准。7.2 当乙方在施工期间工程质量达不到协议书约定要求，甲方有权对乙方提出返工或停工整改通知，乙方应及时负责返修，并承担相应的经济责任及损失包括返修材料、人工费、机械费等。7.3 乙方必须服从甲方总体进度计划，并按期向甲方汇报施工进度完成情况，同时乙方应确保施工队伍的相对稳定，如因乙方施工人员更换频繁或施工人数不足影响工程进度，甲方有权根据实际情况对乙方承包范围或劳动力进行调整，所发生的费用及损失均由乙方承担，在乙方结算工程款中扣除。7.4 当乙方工程施工质量、进度达不到要求时，甲方有权责令乙方限期整改，如乙方通过整改依然达不到工期、质量要求，甲方有权更换施工队伍并有权终止与乙方的劳务合同，乙方应无条件在三天内全部退场，并按所完成工程量60%结算，乙方不得有任何异议，并承担包括给甲方造成的一切经济损失。7.5 乙方应严格按照双方约定的工期完成，若乙方有拖延工期现象，甲方根据乙方拖延工期天数以每拖延一天处以2000元罚款处理，超过十天以上每天罚款5000元，罚款费用从乙方结算总价中扣除。第八条：安全及文明施工管理8.1 乙方施工人员进入施工现场后必须接受 甲方安全部门的安全教育、书面安全交底、订立职工安全协议、保证书、同时乙方应设立专职安全员 ，负责自身安全工作并接受甲方安全监督检查，甲方有权对违反安全生产施工的乙方人员勒令停工及罚款处理。8.2 乙方在施工前必须与甲方另行签订 安全生产管理协议书 ，并作为本合同的一部分，具有同样的法律效应。8.3 乙方应服从甲方文明施工管理规定，做到文明施工，各类材料分类堆放整齐，做到日做日清、工完场清，确保施工现场符合呼市«文明安全施工管理暂行规定»和«施工现场文明安全施工补充标准»的要求。 8.4 对乙方因安全管理不力，违反甲方现场安全管理规定的，发现一次罚款500元并追究法律责任。 8.5 配合甲方做好现场安全文明施工CI形象工作。 8.6 乙方现场应设专业临电用电电工、机械操作工并持证上岗，否则一切责任由乙方承担。第九条：协议价款的调整本协议单价为固定综合单价承包责任制，执行第二条款，不因其它任何原因调整其价格。第十条：工作量结算及工程款(进度)支付10.1 本工程不提供工程预付款、10.2工程进度款的支付：施工日起第三月开始根据项目现场工人并结合考勤按照每人1500元/月发放，结构封顶经甲方现场相关部门确认和商务部门审核后，次月5日-10日付完成工程量的75%。协议书约定当乙方责任承包范围内工作量全部完成并竣工，经甲方、监理、业主验收合格后二个月内与乙方结算。结算完毕并经双方确认后工程款付至结算总价80%。余款工程竣工3个月内付清。第十一条：工程分包11.1 由于乙方原因，甲方有权将部分工作量指定其他施工队伍施工。11.2 本工程乙方所承包范围内（除甲方要求外）工作量，乙方不得再分包，否则乙方将承担违约责任，且再分包部分任何责任及费用甲方均不予承认，并对乙方的再分包工作量进行加倍罚款处理。第十二条：争议解决方式本工程在实施过程中一旦发生纠纷，双方友好协商解决，如双方协商不能达成一致意见时，双方均可申请项目所在地法院裁决。第十三条：违约责任13.1 乙方应严格按照协议所约定的各项条款执行，对本协议所约定的各条款，乙方如有违反，应承担由此给甲方所造成的一切经济损失，包括社会影响。13.2 甲方应严格按照本协议书约定条款规定支付乙方劳务费。第十四条：合同的签定14.1 本合同自订立签字盖章之日起生效，工程款全部支付完后终止。14.2 本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。第十五条：特别条款15.1 乙方必须按相关政府规定每月及时支付职工 最低生活费和工资。生活费及工资由乙方按实际施工人员名单抄工资表签字后由甲方统一发放 。15.2 乙方必须按照中华人民共和国劳动合同法等相关法律法规为职工缴纳社会保险费、医保费等相关费用。甲方有权对本条相关执行情况进行检查，对于违反规定的其责任均由乙方承担，必要时甲方有权按法律法规规定标准从乙方结算总价中扣除。15.3 乙方所有施工人员应按规定标准缴纳相应 工资调节税 。15.4 乙方在签约目标责任协议书前必须认真考虑自身劳动力情况，一旦与甲方签约目标责任承包协议书，乙方应自始至终完成协议书约定的全部工作量内容，直至竣工交付为止，如因乙方劳动力发生困难中途要求退场，视为乙方违约，乙方所有完成的工作量甲方按协议书约定的单价60%与乙方结算，40%作为乙方给甲方所造成的工期延误、施工人员重组、赶工措施费用损失。15.5双方约定，乙方责任范围内的所有工作量均 不得转包给他人施工，否则视为违约并罚款伍万元，同时甲方有权与乙方终止合同 ，所发生的一切后果由乙方承担包括法律责任。15.6由于乙方管理不善造成亏损的，乙方应负全部责任。15.7甲方驻现场代表 ， 乙方驻现场代表 负责协调现场工作。15.8本合同未尽事宜，甲乙双方另行约定补充协议。承包协议制定(甲方)： 班组实施承包人(乙方)： 身份证号码：法定代表人(或委托代理人)： 项目负责人： 电话号码： 电话号码： 协议订立时间： 2018年 月 日甲方项目部合同会签人员：生产负责人：安全负责人：技术负责人：质量负责人：劳资负责人：财务负责人：