2022年民用建设工程设计合同 .docx
精选学习资料 - - - - - - - - - GF20000209 建设工程设计合同（一）（民用建设工程设计合同）工 程 名 称 ：工 程 地 点 ：合 同 编 号 ： 由设计人编填 设计证书等级：发包人：设计人：签 订 日 期 ：中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政治理局名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 发包人：设计人：发包人托付设计人承担 工程设计,经双方协商一样,签订本合同；第一条 本合同依据以下文件签订：1.1中华人民共和国合同法、 中华人民共和国建筑法、 建设工程勘察设计市场治理规定；1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计治理法规和规章；1.3 建设工程批准文件；其次条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表；2 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 序号分项目名称层数建设规模方案设计阶段及内容估算总投资费率 %估算设计费（万元）建筑面积初步设计施工图万元 说明3 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件序第四条资料及文件名称份提交日期有关事宜号数设计人应向发包人交付的设计资料及文件：序资料及文件名称份提交日期有关事宜号数4 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 第五条本合同设计收费估算为万元人民币；设计费支付进度详见下表；付费次序占总设计付费额（万付费时间（由交付设计文件所打算）费% 元）第一次付费 其次次付费 第三次付费 第四次付费 第五次付费说明：1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费；2、在提交最终一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款；3、实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定,多退少补； 实际设计费与估算设计费显现差额时,议；4、本合同履行后,定金抵作设计费；5 双方另行签订补充协名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 第六条 双方责任6.1 发包人责任：6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性准时限负责；发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计；发包人提交上述资料及文件超过规定期限15 天以内,设计人按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限 15 天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间；6.1.2 发包人变更托付设计项目、 规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改, 以致造成设计人设计需返工时,双方除需另 行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外,发包人应 按设计人所耗工作量向设计人增付设计费；在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计 工作,应按收费标准,相应支付设计费；6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文 件时,假如设计人能够做到, 发包人应依据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费；6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,供应 必要的工作生活及交通等便利条件；6.l.5 发包人应爱护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图 纸、数据、运算软件和专利技术；未经设计人同意,发包人对设计人 交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本 合同外的项目,如发生以上情形,发包人应负法律责任,设计人有权6 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 向发包人提出索赔；6.2 设计人责任：6.2.1 设计人应按国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出 的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责；6.2.2 设计人采纳的主要技术标准是：6.2.3 设计合理使用年限为 年；6.2.4 设计人按本合同其次条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件；6.2.5 设计人交付设计资料及文件后,按规定参与有关的设计审 查,并依据审查结论负责对不超出原定范畴的内容做必要调整补充；设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开头施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参与竣工验收；在一年内项目尚未开头施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取询问服务费,收费额由双方商定；6.2.6 设计人应爱护发包人的学问产权,不得向第三人泄露、转 让发包人提交的产品图纸等技术经济资料；如发生以上情形并给发包人造成经济缺失,发包人有权向设计人索赔；第七条 违约责任：7.1 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开 始设计工作的,不退仍发包人已付的定金；已开头设计工作的,发包 人应依据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费7 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 的一半支付；超过一半时,按该阶段设计费的全部支付；7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设 计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金；逾 期超过 30 天以上时, 设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发 包人；发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目 停缓建,发包人均按 7.1 条规定支付设计费；7.3 设计人对设计资料及文件显现的遗漏或错误负责修改或补 充；由于设计人员错误造成工程质量事故缺失,设计人除负责实行补 救措施外,应免收直接受缺失部分的设计费；缺失严峻的依据缺失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实 际缺失的 %；7.4 由于设计人自身缘由,延误了按本合同第四条规定的设计资 料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的 千分之二；7.5 合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返 仍定金；第八条 其他8.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行协作与解决有关 问题时,双方应另行签订补充协议或技术询问服务合同；8.2 设计人为本合同项目所采纳的国家或地方标准图,由发包人 自费向有关出版部门购买；本合同第四条规定设计人交付的设计资料 及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数,设计人另收工本 费；8 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 8.3 本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商；发包人需要设计人的设计人员协作加工定货时,所需要费用 由发包人承担；8.4 发包人托付设计人协作引进项目的设计任务,从询价、对外 谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸取承担有关设 计任务的设计人员参与；出国费用,除制装费外,其他费用由发包人 支付；8.5 发包人托付设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行支 付费用；8.6 由于不行抗力因素致使合同无法履行时,双方应准时协商解 决；8.7 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按以下第 种方式解决：（一）提交合同签订地仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉；8.8 本合同一式份,发包人份,设计人份；8.9 本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效；8.10 本合同生效后,按规定到项目所在地省级建设行政主管部门 规定的审查部门备案；双方认为必要时,到项目所在地工商行政治理 部门申请签证；双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止；8.11 本合同未尽事宜, 双方可签订补充协议, 有关协议及双方认 可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同 具有同等法律效力；9 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 10 页精选学习资料 - - - - - - - - - 8.12 其它商定事项：发包人名称：设计人名称 ：（盖章）（盖章）：法定代表人：（签字）托付代理人：（签字）法定代表人：（签字）托付代理人：（签字）住 所：住 所：邮 政 编 码 ：邮 政 编 码 ：电 话：电 话：传 真：传 真：开 户 银 行 ：开 户 银 行 ：银 行 帐 号 ：银 行 帐 号 ：建设行政主管部门备案：鉴 证 意 见 ：（盖章）（盖章）备案号：经办人：备 案 日 期 ：年月日签 证 日 期 ：年月日10 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 10 页
