系统集成采购合同书模板.pdf

.-合同编号：合同编号：XXXXXXXXXX股份股份XXXXXXXXXXXX系统集成采购工程系统集成采购工程建立单位：建立单位： XXXXXXXX股份股份XXXX承建单位：承建单位： XXXXXXXX公司公司年年月月. word.zl-.-. word.zl-.-发包人建立单位：发包人建立单位：承包人承建单位：承包人承建单位：根据 ?中华人民国合同法 ?等相关法律、法规、规章及现行有效的、部门、行业的规定、标准等规定，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，承发包双经友好协商，签订本合同，协议如下：一、工程概况一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、 工程容： 安陆农村商业银行股份 XX数据中心根底设施设备系统集成采购工程建立包括设备采购、安装、系统调试等，具体容见设计图纸。4、承包式：包工包料、包工期、包平安、包质量；5、工程期限： 在具备安装、 施工条件下与主体工程同步进展工期，本工程总工期为日历日，自20年月日开工具体开工日期以发包人的书面通知为准，如因恶劣天气等不可预见因素导致无法施工时，经双协商办理书面工期签证后时间相应顺延。二、施工设计图纸二、施工设计图纸1、图纸的提供发包人向承包人提供经已审批的施工设计图纸及其技术资料。2、图纸错漏的改正承包人发现发包人提供的施工设计图纸存在明显错漏或疏忽，应及时书面. word.zl-.-通知发包人。发包人收到书面通知后应及时予以答复，并通知设计人予以改正。因发包人未及时答复等原因造成承包人损失的，发包人应予赔偿。3、图纸的使用与退还施工期间，承包人应在施工现场保存一套完整施工设计图纸供实施合同工程过程需要时使用。本合同终止后，除承包人存档需要的施工设计图纸外，承包人应将全部施工设计图纸退还给发包人。三、开工三、开工1、工程开工承包人应在签订本合同后的 28天， 向发包人提交开工申请书，并附上说明已做好开工准备的有关资料。发包人批准后向承包人发出开工令；承包人应在接到开工令后的 7天开工， 并一直保持合同工程连续均衡施工，直至其被改变为止。2、承包人未按时开工的处理程序和责任承包人未能按照时开工，应在接到开工令后立即以书面形式向发包人提出延期开工的要求并说明理由。由此造成的损失和延误的工期由承包人承当。四、不可抗力四、不可抗力1、不可抗力因素不可抗力包括因战争、敌对行动无论是否宣战、入侵、外敌行为、军事政变、恐惧主义、骚乱、暴动、空中飞行物坠落或其他非合同双当事人责任或原因 造成的罢工、停工、爆炸、火灾等，以及：(1) 当地气象部门规定的情形；(2) 当地地震部门规定的情形；. word.zl-.-(3) 当地卫生部门规定的情形；(4) 专用条款约定的其他情形。2、不可抗力处理程序不可抗力事件发生后，承包人应立即书面通知发包人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取相应措施。发包人认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔 7 天向发包人报告一次受害情况。3、不可抗力引起费用的承当因不可抗力事件导致的费用，由合同双当事人按照以下规定承当，并相应调整合同价款：(1) 永久工程本身的损害、已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害导致第三者人员伤亡和财产损失，由发包人承当；(2) 承包人施工设备和用于合同工程的转材料损坏以及停工损失，由承包人承当；发包人提供的施工设备损坏，由发包人承当；(3) 施工场地的人员伤亡和本款第(1)点、第 (2)点以外财产损失及其相关费用，由合同双当事人各自承当；(4) 停工期间，承包人应发包人要求照管工程的费用，由发包人承当；(5) 工程所需的清理、修复费用，由发包人承当。4、不可抗力引起工期的处理因发生不可抗力事件导致工期延误的，工期相应顺延；不能按期竣工的，承包人无需为此支付任误期赔偿费。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措. word.zl-.-施，赶工费用由发包人支付。5、延迟履约发生不可抗力的责任合同任一当事人延迟履行合同后发生不可抗力事件的，不能免除另一当事人因不可抗力造成损失的责任。6、防止和减少不可抗力的损失不可抗力事件发生后，合同双当事人应采取措施尽量防止和减少由此发生的损失。因合同任一当事人没有采取有效措施而导致损失扩大的，那么损失扩大局部由其自身承当。五、双责任五、双责任1、发包人责任：(1)工程施工前发包人提供相关建筑平面图纸、强弱电工程外管线图及其它相关工程管线图。(2)负责施工图纸的审定。发包人保存主要设备品牌、款式的选择权，在施工前由承包人送样经发包人确认封样后可采购使用。(3)负责协调承包人与其它施工单位的工作关系，协助承包人做好施工现场管理、协调工作。(4)发包人派专人负责承包人设备、器材安装的监视、验收工作，并及时与承包人办理合同以外的签证和相关交接手续。二承包人责任：(1)承包人承包围各系统的施工图纸优化设计，保证设计符合有关规要求，并确保通过验收。. word.zl-.-(2)进场施工前应由承包人完成各项准备工作，制订施工组织方案。(3)负责本合同工程承包围的系统的施工、安装、调试、验收工作。承包人施工时应格遵守现场平安文明施工规定，应对施工人员进展法律平安教育，格按照平安施工操作规程施工，施工期间承包人人员发生的一切 XX和平安事故及给第三造成损害均由承包人全部负责。如因承包人原因，发包人受政府职能部门或其他合法追诉或罚款的，在发包人受追诉或赔偿后，承包人承当全部损失。(4)提供完整的竣工资料含竣工图和发包人认为需要的其他与该工程相关的资料。(5)承包人应按承诺及时完成合同质保期的系统维护。(6)承包人负责按投标书中所提供的设备品牌实施，如确需更换，需经发包人书面同意后，办理变更手续。六、工程管理六、工程管理1、发包人委派同志为工程代表。承包人委派同志为工程经理，同志为现场技术负责人。2、根据发包人总体工程进度，承包人制定工程进度方案并组织施工。3、承包人不能按时开工，应在约定的开工日期之前向发包人代表提交书面延期开工的理由和要求，发包人代表同意延期要求后，工期相应顺延。4、承、发包双根据工程实施情况向对提请相关资料、文件或意见，另一应在约定的时间 72小时以予以明确答复，逾期可视为认可。5、系统试运行过程中， 由承包人负责成品保护，因产品自身质量、 工程质量造成的无常运行，由承包人负责修复人为损坏、使用不当除外。. word.zl-.-6、设备未经移交，不得使用，如需使用需经承包人同意；如因发包人在承包人未同意下，提前使用发生损坏，修复费用发包人自行承当。七、质量与平安管理七、质量与平安管理1、质量与平安的监管承包人应在施工场地设置专门的工程质量和施工平安管理机构，配备专职管理人员，建立完善的管理制度。2、承包人对质量与承安包人全对负责承包人应对合同工程质量和施工平安负责，格执行、省有关工程质量和施工平安的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料，不得擅自修改施工设计图纸，确保合同工程质量和施工平安。八、验收方法八、验收方法1、本工程具体验收时间应符合总工程期要求。2、发包人验收时， 可提出修改意见， 承包人按修改意见进展整改，并承当因自身原因造成的费用，非承包人原因造成的费用，费用由发包人承当。因承包人原因造成工期延误的，承包人承当违约责任。3、 当工程安装调试完毕， 承包人认为工程竣工具备验收条件后，于工程竣工验收前向发包人提供完整的工程资料含竣工图一式伍份和工程竣工验收报告。发包人代表在接到承包人的工程验收报告后组织进展验收。4、如无特殊情况发包人应按本协议规定的时间组织各项验收。5、设备移交：验收合格后 5日，承发包双办理设备移交手续，移交完毕后，承包人不再负责成品保护，由发包人指定的责任部门负责。. word.zl-.-九、工程款项九、工程款项本工程合同总金额：￥元，大写人民币。十、结算式、履约保证金及付款式十、结算式、履约保证金及付款式1、结算式：承发包双签署本合同后，发包人支付中标价格的10%作为预付款：即￥元，大写人民币，工程竣工验收后，发包人支付承包人的工程款 85%，即￥0元，大写人民币。质保期满后，支付剩余5%，即￥元，大写人民币。2、本工程合同价款发生以下情况之一的，可作调整：1因图纸变更或招标文件暂定价引起的工程量增减；2工程施工过程中的设计变更；3发包人原因造成的误工损失。3、履约保证金及付款式：双签订合同后 3 个工作日，承包人需向发包人支付合同履约保证金：￥元，大写人民币。合同履约保证金包括工期、质量、平安文明施工保证金。全部工程竣工验收合格后一个月无息退还履约保证金。4、承包人应在工程竣工验收合格后提交决算报告书，如无特殊情况在承包人提交完整决算报告并经发包人确认收到后一个月给予审核。5、 在工程实施过程中， 因案调整需增加或减少的设备，经发包人书面认可后，可据实结算。十一、工程变更十一、工程变更1、 所有的工程变更、 工程变更完工签证等都必须使用发包人规定的标准表格，. word.zl-.-否那么发包人不予结算费用。2、发包人发出的工程变更应由现场工程师师签字并加盖发包人指定的公章为有效；承包人发出的工程变更应由施工技术负责人、工程经理或委托人、必须有委托书签字并加盖承包人指定的公章为有效，否那么发包人将不予结算费用。3、 完工确认原那么： 工程变更的容完工后， 承包人在当月报送工程变更完工签证， 发包人工程部在收到后各 3日签字确认； 工程变更完工签证单作为结算依据，工程变更联系单作为工程变更完工签证的附件和依据。4、原件结算原那么：工程变更的结算必须要有完整、有效地原件作为结算的依据。5、因工程变更涉及到可重复利用的材料时，应在撤除前与发包人商定材料的可重复利用率，否那么发包人可自行判断可重复利用率。十二、系统维护及培训十二、系统维护及培训1、承包人为发包人现场培训系统运行维护技术人员。2、自发包人验收合格之日算起，承包人对各子系统免费保修一年。3、承包人负责系统终身的日常维护、维修，并提供技术指导。4、免费保修期满后，由双另行协商签订维修效劳协议。5、如系统在运行中出现紧急故障，承包人应于2 小时赶到现场进展处理，其他故障在24小时之响应，并在最短时间将其修复，如有延迟，那么承包人应按100 元/小时的标准向发包人支付违约金，因此发生的费用从承包人质量保证金中扣除。. word.zl-.-十三、违约责任十三、违约责任1、承包人延误工期的责任：每日按合同金额的0.05%支付违约金。2、如工程验收不合格， 经发包人催告后 7日承包人仍未整改合格，发包人有权解除合同。十四、争议处理式十四、争议处理式凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双应当协商解决。 当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，采取向发包人工程所在地有管辖权的人民法院起诉的式解决。十五、其他事项十五、其他事项1、发包人招标文件及其附件、招标答疑、承包人投标文件、招标议标期间的往来函件和由承包人提供、经发包人认可的企业规、标准、产品说明书包括规格、质量、检测依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收式、图纸等资料均为本合同的附件，各文件不一致之处，以形成时间在后的为准。2、本合同一式捌份，承发包双各执肆份，具同等法律效力。未尽事宜，协商解决，可另行签订补充协议，补充协议系本合同有效组成局部。3、本合同由双代表签字并加盖双公章后生效，合同签订日期：年月日。4、本合同双地址为有效送达地址，自发件后3 日视为送达，如有变更，须书面通知对。. word.zl-.-发包人盖章：承包人盖章：法定代表人：委托代理人：地址：开户银行：帐号：纳税人识别号：.法定代表人：委托代理人：地址：开户银行：帐号：纳税人识别号：. word.zl-