2022年吉林省监理工程师自测模拟试卷.docx

2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 从承担风险的角度考虑，（）主要由发包人承担风险。A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.三者均不是【答案】 C2. 【问题】 双代号时标网络计划中，以终点节点为完成节点的工作除外，当计划工期等于计算工期时，这些工作箭线中波形线的水平投影长度表示其()。A.总时差B.自由时差C.间歇时间D.搭接时间【答案】 B3. 【问题】 在工程网络计划执行过程中，如果某项工作的进度偏差超过其自由时差，则该工作（）。A.实际进度影响工程总工期B.实际进度影响其紧后工作的最早开始时间C.由非关键工作转变为关键工作D.总时差大于零【答案】 B4. 【问题】 关于工程质量评估报告的说法，正确的是()。A.工程质量评估报告应在正式竣工验收后报送建设单位B.工程质量评估报告应在预验收合格后报送建设单位C.工程质量评估报告应由总监理工程师组织专业监理工程师编写D.工程质量评估报告由总监理工程师及监理单位法定代表人审核签认【答案】 C5. 【问题】 下列关于竣工结算的说法中，错误的是()A.发包人应在收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或提出修改意见B.承包人收到竣工结算价款后7天内将竣工工程交付发包人C.发包人确认竣工结算报告后向承包人支付竣工结算价款D.发包人收到竣工结算报告及结算资料56天内不支付竣工结算价款的，承包人可向人民法院申请拍卖该工程，并从拍卖的价款中优先受偿【答案】 B6. 【问题】 在实施勘察工作之前，监理工程师应审核勘察单位编制的( )。A.勘察规划B.勘察方案C.勘察管理文件D.勘察工作责任制【答案】 B7. 【问题】 某工程量清单中的工程量有误，实际工程量增加了20%，发承包双方在施工合同中并未约定是否调整综合单价，则进行结算时，（）。A.执行原综合单价B.增加部分的综合单价需调低C.超过15%部分的综合单价需调低D.原综合单价需调低【答案】 C8. 【问题】 设计施工总承包合同模式下，某工程合同约定需要进行竣工后试验，则其履约担保需要在()一直有效。A.竣工验收前B.颁发工程接收证书前C.工程移交前D.竣工后试验通过前【答案】 D9. 【问题】 测定港区路基下沉值可以采用（）进行检验。A.系统随机抽样B.两级随机抽样C.分层随机抽样D.完全随机抽样【答案】 A10. 【问题】 承包人在测量工作开始之前将测量人员的资格证书及测量设备检定证书报送（）进行审批。A.检测单位B.质量监督机构C.监理机构D.建设单位【答案】 C11. 【问题】 下列属于编制施工总进度计划的工作内容的是（）。A.确定施工场地范围B.确定各单位工程的施工期限C.计算劳动量和机械台班数D.确定各分部分项工程的相互搭接关系【答案】 B12. 【问题】 合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交()。A.合同公证书B.仲裁协议书C.履约保函D.合同担保书【答案】 B13. 【问题】 在我国建设项目投资构成中，利率、汇率调整的费用属于（）。A.涨价预备费B.基本预备费C.工程建设费D.建筑安装工程费【答案】 A14. 【问题】 在施工作业工程中，如采用的新工艺、新技术、新材料不符合强制性标准规定，应当由拟采用单位提请（ ）组织专题技术论证。A.质量监督机构B.设计单位C.监理单位D.建设单位【答案】 D15. 【问题】 根据九部分的标准勘察设计合同，勘察项目负责人在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后（）内向发包人提交书面报告。A.24小时B.48小时C.7天D.14天【答案】 A16. 【问题】 根据九部委发布的标准设计合同，以下有关设计审查的说法，正确的是（ ）。A.发包人接收设计文件之后，应当组织专家会进行审查B.发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14 天C.发包人逾期未做出审查结论，视为设计未通过发包人审查D.修改设计方案后重新进行审查的，审查期限继续计算【答案】 B17. 【问题】 公路工程验收规范中，以下不属于特别严重问题的合同段的是（）。A.路基工程的大段落路基沉陷、大面积高边坡失稳B.路面工程车辙深度大于10mm的路段累计长度超过该合同段车道总长度的3%C.特大桥梁主要受力结构需要或进行过加固、补强D.隧道工程渗漏水经处治效果不明显,衬砌出现影响结构安全裂缝，衬砌厚度合格率小于90%【答案】 B18. 【问题】 以下属于监理工程师禁止行为的是（）。A.以本人名义执业B.从事全过程工程咨询业务C.在本人执业活动中形成的工程监理文件上签章D.不执行法律.法规和工程建设强制性标准【答案】 D19. 【问题】 工程招标阶段所确定的作为投标人入围条件的企业资质等级，应取得()的认可。A.建设主管部门B.招标管理部门C.工商管理部门D.资质管理部门【答案】 B20. 【问题】 工业厂房要能满足生产生活需要，道路、桥梁、铁路、航道要能通达便捷，属（ ）的质量范畴。A.适用性B.安全性C.可靠性D.与环境的协调性【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 以下有关法人的论述正确的是（）。A.法人应当依法成立B.法人应当有自己的名称、组织机构、住所C.法人以其全部财产独立承担民事责任D.法人章程不得对法定代表人的代表权进行限制E.法人成立须经行政主管机关批准【答案】 ABC2. 【问题】 工程勘察成果评估报告的内容包括（）。A.评估结论B.勘察任务书的完成情况C.勘察报告编制深度，与勘察标准的符合情况D.勘察单位的资质等情况E.存在问题及建议【答案】 ABC3. 【问题】 下列施工过程的质量验收环节中，应由专业监理工程师组织验收的有( )。A.单位工程B.单项工程C.分部工程D.分项工程E.检验批【答案】 D4. 【问题】 在施工阶段，下列关于工程款支付管理说法正确的有（）。A.因非承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效B.索赔金额属于在通用条款中要求进度付款申请单的内容C.质量保证金是用于因施工原因修复缺陷工程的开支项目D.因承包人原因未在约定工期内竣工，后续支付要按照原约定竣工日价格指数E.通用条款规定，监理人出具的进度付款证书，应视为监理人已同意承包人完成的工作【答案】 ABC5. 【问题】 审核投标报价时，对分部分项工程综合单价的审核内容有（）。A.综合单价的确定依据是否正确B.清单中提供了暂估单价的材料是否按暂估的单价进入综合单价C.暂列金额是否按规定纳入综合单价D.单价中是否考虑了承包人应承担的风险费用E.总承包服务费的计算是否正确【答案】 ABD6. 【问题】 通过比较实际进度S曲线和计划进度S线，可以获得（ ）的信息。A.工程项目实际进展状况B.工程项目实际进度超前或拖后的时间C.工程项目实际超额或拖欠的任务量D.后期工程进度预测E.各项工作的最早开始时间和最迟开始时间【答案】 ABCD7. 【问题】 下列关于竣工财务决算的说法中，正确的是（）。A.竣工财务决算包括建设项目的投资使用情况和投资效果，以及项目从筹建到竣工验收的全部费用B.竣工财务决算是竣工验收报告的重要组成部分C.竣工财务决算的时间段是项目建设质保维护的全过程D.竣工财务决算的范围是整个建设项目E.所有水利基本建设项目只要列入国家基本建设计划，都应按水利基本建设项目竣工财务决算编制规程执行【答案】 ABD8. 【问题】 建设工程监理投标常用的投标决策定量分析方法有()。A.目标树法B.决策树法C.问题树法D.综合评价法E.加权平均法【答案】 BD9. 【问题】 依据合同法，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有()A.当事人双方未达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理B.当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审C.一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行D.仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力E.建设工程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理【答案】 B10. 【问题】 设计施工总承包合同模式下，关于设计审查的说法正确的是（）。A.发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起14天内完成审查B.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件未获同意C.审查后认为不符合合同约定，则承包人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算D.设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件E.因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误，由发包人承担【答案】 D11. 【问题】 下列有关建设工程监理招标资格审查的表述中，正确的有（）。A.资格审查分为资格预审和资格后审两种B.对于小型项目大多采用资格后审的方式C.采用资格预审方式时，只有资格预审中被认定为合格的潜在投标人（或投标人）才可以参加投标D.建设工程监理资格审查大多采用资格预审的方式进行E.资格预审比资格后审更加科学.合理【答案】 ACD12. 【问题】 采用FIDIC设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件，业主的主要责任和义务有（）。A.向承包商提供工程资料和数据B.向承包商提供现场进入权和占用权C.做好项目资金安排D.向承包商发出根据合同履行义务所需要的指示E.按照合同进行设计.实施和完成工程【答案】 ABCD13. 【问题】 水利工程质量监督机构可分为（）。A.总站B.分站C.中心站D.省站E.站【答案】 AC14. 【问题】 下列属于监理进度控制方法的是（）。A.因素分析法B.进度表法C.工程进度曲线法D.工程进度管理曲线法E.网络计划技术法【答案】 BCD15. 【问题】 根据建设工程质量管理条例，建设工程承包单位向建设单位出具的质量保修书中应明确建设工程的（ ）。A.保修范围B.保修期限C.保修要求D.保修责任E.保修费用【答案】 ABD16. 【问题】 下列关于风险损失控制系统的表述中，正确的有（）。A.预防计划的主要作用是降低损失发生的概率B.损失控制可分为预防损失和减少损失两个方面C.预防计划的内容最广泛，具体措施最多D.最大限度地减少资产和环境损害属于应急计划E.损失控制措施必须付出费用和时间两方面的代价【答案】 ABC17. 【问题】 结构混凝土抗压强度检测的方法包括（ ）。A.回弹法B.超声回弹综合法C.钻芯法D.超声波对测法E.电磁感应法【答案】 ABC18. 【问题】 下列情形中，项目监理机构应发出监理通知的有（）。A.在施工过程中出现不符合设计要求.工程建设标准.合同约定B.使用不合格的工程材料.构配件和设备C.施工存在重大质量.安全事故隐患或发生质量.安全事故的D.在工程质量.造价.进度等方面存在违规行为E.施工单位拒绝项目监理机构管理的【答案】 ABD19. 【问题】 施工合同签订中，说法正确的有（ ）。A.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人B.评标委员会一般按照择优的原则推荐13 名中标候选人C.联合体中标的，其履约担保由联合体各公司依据联合体协议分别提交D.中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还E.发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失【答案】 ABD20. 【问题】 工程质量缺陷成因分析的步骤包括（）。A.进行细致的现场调查研究B.收集调查与质量缺陷有关的全部设计和施工资料C.找出可能产生质量缺陷的所有因素D.进行必要的计算分析或模拟试验予以论证确认E.确定质量缺陷的初始点【答案】 ABCD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某工程，实施过程中发生如下事件：事件5：施工单位按照合同约定将电梯安装分包给专业安装公司，并在分包合同中明确电梯安装安全由分包单位负全责。电梯安装时，分包单位拆除了电梯井口防护栏并设置了警告标志，施工单位要求分包单位设置临时护栏。分包单位为便于施工未予设置，造成1名施工人员不慎掉入电梯井导致重伤。问题：5事件5中，写出施工单位的不妥之处。指出施工单位和分包单位对施工人员重伤事故各承担什么责任？【答案】事件5中：（1）施工单位不妥之处：分包合同中明确电梯安装安全由分包单位负全责。（2）责任：分包单位应承担主要责任；施工单位应承担连带责任。2. 随着社会经济的发展和施工技术的进步，现代工程建设呈现出建设规模不断扩大、技术复杂程度高等特点。近年来，出现了大量建筑规模较大的单体工程和具有综合使用功能的综合性建筑物，几万平方米的建筑比比皆是，十万平方米以上的建筑也不少。由于这些工程的建设周期较长，工程建设中可能会出现建设资金不足、部分工程停缓建、已建成部分提前投入使用或先将其中部分提前建成使用等情况，再加之对规模特别大的工程一次验收也不方便等。因此标准规定，可将此类工程划分为若干个子单位工程进行验收。同时考虑到建筑物内部设施也越来越多样化，按建筑物的主要部位和专业来划分分部工程已不适应当前的要求。因此，为了更加科学地评价工程质量和验收，在分部工程中按相近工作内容和系统划分为若干个子分部工程；每个子分部工程中包括若干个分项工程；每个分项工程中包含若干个检验批，检验批是工程施工质量验收的最小单位。问题：1建设工程施工质量的验收，主要通过哪几个层次的验收。2各层次的质量验收由谁组织哪些人员进行验收。3工程施工质量不符合要求时，应如何处理。【答案】1建设工程施工质量验收，主要通过单位工程、分部工程、分项工程、检验批的四个层次验收。2检验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。单位工程应由建设单位项目负责人组织设计、勘察、监理、施工等单位项目负责人进行验收，验收结论由总监理单位填写。3工程施工质量不符合要求时，要按以下规定进行处理：（1）经返工或返修的检验批，应重新进行验收。（2）经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收。（3）经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批，可予以验收。（4）经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。（5）经返修或加固处理仍不能满足安全或重要使用要求的分部工程及单位工程，严禁验收。（6）工程质量控制资料应齐全完整。当部分资料缺失时，应委托有资质的检测机构按有关标准进行相应的实体检验或抽样试验。3. 某高速公路项目，业主委托某监理公司进行施工监理，监理公司任命具有多年桥梁设计工作经验的高级工程师任项目总监理工程师。在项目实施过程中，发生以下事件：事件1:施工单位进场施工，发现按照设计提供的取土场开始清表取土填筑路基（该合同段全为借土填方,运距10km),当取土场取深3m后发现下面是岩石和不能用作填土的不良土施工单位只能另选取土场,运距增加2km，加修便道2km，这样造成该施工单位运输负担沉重,进度受到影响，成本费用大量增加。施工单位就此提出，在投标时业主未在标书中将此种情况预先告知施工单位。而业主则认为根据合同第11款（现场勘察）的规定,投标人已经认真进行了现场考察，对于料场应有充分考虑,拒绝任何增加费用的索赔要求。事件2：桥梁基础为钻孔灌注粧,按照招标文件的要求，所有粧都要进行无破损法(超声波)检测，以确保桩基础的工程质量。当桩基进行检测时发现有一根断桩，断位处在地下水位以下，且地质资料显示该处有溶洞。由此,施工单位向项目监理机构报送了处理方案,其要点如下：补桩。调整承台的结构钢筋，外形尺寸做部分改动。总监理工程师根据自己多年的桥梁设计工作经验，经审核认为施工单位提交的处理方案可行,因此予以批准。施工单位随即提出索赔意向通知，并在补桩施工完成后第5天向项目监理机构提交了索赔报告：1.要求索赔此桩处理期间机械、人员的窝工损失。2.增加的补桩应予计量、支付。理由是此粧断粧原因是地质不良，有溶洞所致。事件3:在施工过程中未经监理工程师事先同意,施工单位就订购了一批预应力钢绞线。钢绞线运抵施工现场后，经监理人员检査发现,钢绞线质量存在下列问题：1.施工单位未能提交产品合格证、质量保证书和检测证明材料。2.钢绞线外观不良，无标识。问题：事件1中：作为监理工程师你对作为监理工程师你对作为监理工程师你对此有何看法？此有何看法？此有何看法？你认为承包人应吸取什么经验教训？你认为承包人应吸取什么经验教训？你认为承包人应吸取什么经验教训？你认为承包人应吸取什么经验教训？你认为承包人应吸取什么经验教训？事件2中：总监理工程师批准上述处理方案，在工作程序方面是否妥当？试说明理由。并简述监理工程师处理施工过程中工程质量问题工作程序要点。施工单位提出的索赔要求，总监理工程师应如何处理？并说明理由。事件3中:监理工程师应如何处理预应力钢绞线问题？【答案】事件1:根据本案例所述的情况，施工单位可能会依据不可预见的外界障碍或自然条件向业主提出费用补偿的要求。作为监理工程师,不能同意施工单位的要求。应认为施工单位通过业主所提供的资料及现场考察，已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料,并且在报价中考虑这些因素的影响。同时，案例中所述的情况是一个有经验的承包人能合理预计到的。施工单位在投标过程中要对业主提供的资料进行研究，认真做好现场考察和调查等环节的工作，充分了解施工中可能出现和存在的风险，并在报价中体现出来,在管理中采取相应措施，从而避免和减少损失。事件2:工作程序不妥。理由是:该项目总监理工程师在批准处理方案时，既没有取得业主的同意，也没有取得设计单位的认可。处理质量问题的工作程序要点是：发出质量问题通知单，责令承包人报送质量问题的调查报告、处理方案等。审查质量问题处理方案,并报业主。跟踪检査施工单位对已批准的处理方案的实施情况。验收处理结果。向业主提交有关质量问题的处理报告。将完整的处理记录整理归档。总监理工程师对施工单位提出的索赔要求应不予受理。理由是：断桩是由于施工单位本身施工不当造成的。至于地质不良和溶洞的原因,地质资料已充分显示，施工单位应充分估计到这一点,在施工中应采取有效措施，保证桩的质量。事件3:(1)由于该批钢绞线是由施工单位采购的，经监理工程师检查发现该批钢绞线外观不良、无标识，且无产品合格证等资料。故监理工程师应书面通知施工单位不得将该批钢绞线用于本工程项目，并抄送业主备案。监理工程师应要求施工单位提交该批钢绞线的产品合格证、质量保证书、材质化验单、技术指标报告和生产厂家生产许可证等资料,以备监理工程师对生产厂家和材质保证等进行书面资料的审查。如果施工单位提交了上述资料，经监理工程师审查符合要求，则施工单位应按技术规范要求对该批产品进行有监理人员签证的取样送检试验。如果经检测后证明材料质量符合技术规范、设计文件的要求，则监理工程师可进行质检签证，同意使用，并书面通知施工单位。如果施工单位不能提供第(2)条所述的资料，或虽提供了上述资料,但经抽样送检试验后质量不符合技术规范或设计文件的要求，则监理工程师应书面通知施工单位不得将该批钢绞线用于本工程项目，并要求施工单位将该批钢绞线运出施工现场（施工方与供货厂商之间的经济、法律等问题,由他们双方协商解决）。4. 某建设工程项目，监理合同履行过程中发生如下事件：事件1：总监理工程师对部分监理工作安排如下：（1）监理实施细则由总监理工程师代表负责审批;（2）隐蔽工程由质量控制专业监理工程师负责验收；（3）工程费用索赔由造价控制专业监理工程师负责审批；（4）监理员负责复核工程计量有关数据。事件2：总监理工程师对工程竣工预验收工作安排如下：专业监理工程师组织审查施工单位报送的竣工资料，总监理工程师组织工程竣工预验收。施工单位对存在的问题整改，施工单位整改完毕后，专业监理工程师签署工程竣工报验单，并负责组织编制工程质量评估报告。工程质量评估报告经总监理工程师审核签字后报送建设单位。事件3：施工过程中，施工专业分包单位报送了一份将开工的地下暗挖工程的施工方案，该文件只有编制人、总承包单位的项目经理、专业分包单位的项目经理签字。负责地下暗挖工程的专业监理工程审查后，认为符合要求，签发给施工单位实施。事件4：一批工程材料进场后，施工单位质检员填写工程材料/构配件/设备报审表并签字后，仅附材料供应方提供的质量证明资料报送项目监理机构，项目监理机构审查后认为不妥，不予签认。问题：1.逐条指出事件1中总监理工程师对监理工件安排是否妥当，不妥之处写出正确安排。2.指出事件2中总监理工程师对工程竣工验收工作安排的不妥之处，并写出正确安排。3.指出事件3中有何不妥？并写出正确做法。【答案】1.（1）监理实施细则由总监理工程师代表负责审批不妥；应当由总监审批监理实施细则。（2）隐蔽工程验收由专业监理工程师验收，妥当。（3）工程费用索赔由造价控制专业监理工程师负责审批不妥；应当由总监理工程师处理索赔。（4）监理员负责复核工程计量有关数据，妥当。2.（1）专业监理工程师组织审查施工单位报送的质量证明资料不妥。正确安排：总监理工程师组织审查施工单位报送的竣工资料；（2）专业监理工程师签署工程竣工报验单，不妥正确安排：总监理工程师签署工程竣工报验单。（3）专业监理工程师负责组织编制工程质量评估报告，不妥。正确安排：由总监理工程师负责组织专业监理工程师编制工程质量评估报告；（4）工程质量评估报告经总监理工程师审核签字后报送建设单位，不妥正确安排：工程质量评估报告由总监理工程师签字和监理单位技术负责人审核签字并加盖监理单位公章后报建设单位。3.（1）施工专业分包单位向专业监理工程师报送施工方案不妥。应当由总包单位报送。（2）施工方案只有编制人、总分承包单位的项目经理签字不妥。应当有分包单位技术负责人、总包单位技术负责人签字批准。（3）负责地下暗挖工程的专业监理工程审查后签发给施工单位实施不妥。专业监理工程师应当从总包单位接收施工方案，收到后审查并提出意见，交由总监理工程师审查。总监理工程师审查后应由总包单位组织专家论证，专家论证通过后，由总监理工程师签发给总包单位，总包单位转发给分包单位实施。4.（1）工程材料/构配件/设备报审表由施工单位质检员签字后报送，不妥，应项目经理签字后报送。（2）工程材料/构配件/设备报审表仅附材料供应方提供的质量证明资料就报送项目监理机构，不妥。所附资料应含：数量清单；质量证明文件；自检合格证明材料。5. 某工程，建设单位采用公开招标方式选择工程监理单位，实施过程中发生如下事件：事件1：建设单位提议：评标委员会由5人组成，包括建设单位代表1人、招标监管机构工作人员1人和评标专家库随机抽取的技术、经济专家3人。事件2：评标时，评标委员会评审发现：A投标人为联合体投标，没有提交联合体共同投标协议；B投标人将造价控制监理工作转让给具有工程造价咨询资质的专业单位；C投标人拟派的总监理工程师代表不具备注册监理工程师执业资格；D投标人的投标报价高于招标文件设定的最高投标限价。评标委员会决定否决上述各投标人的投标。事件3：监理合同订立过程中，建设单位提出应由监理单位负责下列四项工作：主持设计交底会议；签发工程开工令；签发工程款支付证书；组织工程竣工验收。事件4：监理员巡视时发现，部分设备安装存在质量问题，即签发了监理通知单，要求施工单位整改。整改完毕后，施工单位回复了整改工程报验表，要求项目监理机构对整改结果进行复查。问题：1.针对事件1，建设单位的提议有什么不妥?说明理由。2.针对事件2，分别指出评标委员会决定否决A、B、C、D投标人的投标是否正确，并说明理由。3.针对事件3，依据建设工程监理合同(示范文本)，建设单位提出的四项工作分别由谁负责?4.针对事件4，分别指出监理员和施工单位的做法有什么不妥，并写出正确做法。【答案】1.事件1中建设单位提议的不妥之处及理由：(1)不妥之处：招标监管机构工作人员1人。理由：行政监督部门的人员不得担任评标委员会成员。(2)不妥之处：技术、经济专家3人。理由：评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3，应至少为4人。2.事件2中的评标委员会决定否决A、B、C、D投标人的投标是否正确及理由：(1)评标委员会决定否决A投标人的投标是正确的。理由：联合体投标必须签订联合体共同投标协议。(2)评标委员会决定否决B投标人的投标是正确的。理由：监理业务不允许转让。(3)评标委员会决定否决C投标人的投标是不正确的。理由：没有规定总监理工程师代表必须具备注册监理工程师执业资格。(4)评标委员会决定否决D投标人的投标是正确的。理由：投标人的投标报价高于招标文件设定的最高投标限价。