2022年四川省一级建造师自测模拟提分卷13.docx

2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利是（）。A.所有权B.用益物权C.担保物权D.收益权【答案】 B2. 【问题】 某投资方案建设投资（含建设期利息）为8000万元，流动资金为1000万元，正常生产年份的净收益为1200万元，正常生产年份贷款利息为100万元，则投资方案的总投资收益率为（）。A.13.33%B.14.44%C.15.00%D.16.25%【答案】 B3. 【问题】 供货方交付的货物品种、型号、规格、质量不符合合同约定，采购方（ ）。A.同意利用时，应按合同约定的价款支付B.同意利用时，应按质论价C.不同意使用时，如果采购方接收货物，由采购方负责运费D.同意利用时，应双方协商论价【答案】 B4. 【问题】 某公司计划3 年以后购买1 台200 万元的机械设备，拟从银行存款中提取，银行存款年利率为5%，则现应存入银行的资金为（ ）万元。A.63.44B.73.44C.95.67D.172.77【答案】 D5. 【问题】 下列关于中标人的确定的说法，正确的是（）。A.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人B.评标委员会可以向招标人推荐中标候选人以确定中标人，也可以直接确定中标人C.中标人若不能按要求提交履约保证金，视为放弃中标，招标人应向其退还投标保证金D.对有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并公示【答案】 D6. 【问题】 某常规技术方案，FNPV（16%）=160万元，FNPV（18%）=-80万元。则方案的FIRR最可能为（ ）。A.15.98%B.16.21%C.17.33%D.18.21%【答案】 C7. 【问题】 建设工程项目施工成本管理最根本、最重要的基础工作是（ ）。A. 成本管理目标的确立B. 成本管理任务的分工C. 成本管理组织制度的建立D. 成本管理责任体系的建立【答案】 D8. 【问题】 某建筑企业按2/10，n/30的信用条件购入货货物100万元，若给企业在第30天付款，则放弃现金折折扣的成本为（）。A.2.00% B.2.04% C.36.73% D.73.47%【答案】 C9. 【问题】 绞吸挖泥船采用钢桩定位在内河开挖软岩时，正确的绞刀、刀齿选型和施工顺序是（ ）。A.采用锥型绞刀和长尘齿，顺流施工B.采用锥型绞刀和长尖齿，逆流施工C.采用冠型绞刀和方齿，顺流施工D.采用冠型绞刀和方齿，逆流施工【答案】 A10. 【问题】 甲将自有的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，但乙的抵押没有办理登记。由于甲不能按时偿还债务，其房产被拍卖后所得价款的正确清偿顺序为()。A.乙、丙、丁平均受偿B.乙无权分配，由丙和丁平均受偿C.乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序受偿D.丙和丁按照登记先后顺序受偿后，剩余款项乙有权受偿【答案】 D11. 【问题】 地方各级安全生产监督管理部门编制的部门应急预案应当由（）审定。A.上一级安全生产监督管理部门委托的有关专家B.地方各级安全生产监督管理部门委托的有关专家C.上一级安全生产监督管理部门D.地方各级安全生产监督管理部门【答案】 B12. 【问题】 关于半隐框、隐框玻璃幕墙面板采用硅酮耐候密封胶嵌缝的说法，正确的是（ ）。A.密封胶在接缝内应与槽壁、槽底实行三面粘接B.密封胶的施工厚度应大于3.5mm，一般应控制在3.54.5mmC.密封胶的施工宽度不宜小于施工厚度D.结构密封胶可代替耐候密封胶使用，耐候密封胶不允许代替结构密封胶使用【答案】 B13. 【问题】 根据有关法规的规定，施工投标保证金的数额一般（ ）。A.不得超过投标总价的1%，最高不超过50万元人民币B.不得超过投标总价的1%，最高不超过80万元人民币C.不得超过投标总价的2%，最高不超过50万元人民币D.不得超过投标总价的2%，最高不超过80万元人民币【答案】 D14. 【问题】 高桩码头构件存放场多层堆放预制构件时，各层垫木应位于（ ）。A.同一垂直面上，其位置偏差不应超过±100mmB.同一垂直面上，其位置偏差不应超过+200mmC.同一水平面上，其位置偏差不应超过±100mmD.同一水平面上，其位置偏差不应超过+200mm【答案】 B15. 【问题】 民法典规定，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为（）年。A.1B.2C.3D.4【答案】 D16. 【问题】 对已经产生的固体废物进行分选、破碎、压实浓缩、脱水等减少其最终处置量，减低处理成本，减少对环境的污染，此做法属于固体废物（ ）的处置。A.填埋B.压实浓缩C.回收利用D.减量化处理【答案】 D17. 【问题】 当事人提出证据证明存在下列情形的，人民法院应当准许重新鉴定的是（）。A.经质证认定不能作为证据使用的 B.鉴定人员工作有瑕疵的 C.鉴定程序违法的 D.鉴定结论依据不足的【答案】 A18. 【问题】 根据建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523-2011，打桩机在昼间施工的噪声排放限值是（）dB（A）。A.70 B.85 C.60 D.55【答案】 A19. 【问题】 民用机场新建、扩建的公告发布后，任何单位和个人在按规定划定的机场净空保护区内修建、种植或者设置影响飞行安全的建筑物、构筑物、树木、灯光和其他障碍物的，由()责令清除。A.机场所在地的县以上地方人民政府B.机场当局C.当地民航安全监督管理办公室D.民航地区管理局【答案】 A20. 【问题】 为保持电信网正常运行和服务，对其进行有效的管理所建立的软、硬件系统和组织体系的总称，是现代电信网运行的支撑系统之一，是一个综合的、智能的、标准化的()。A.电信服务系统B.电信管理系统C.电信组织系统D.电信传输系统【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 下列掺有外加剂的受检混凝土性能指标中，属于强制性指标的有（ ）。A.减水率B.泌水率比C.含气量D.收缩率比E.抗压强度比【答案】 D2. 【问题】 关于组织结构模式、组织分工和工作流程组织的说法，正确的有（ ）。( 2015真题 )A.组织结构模式反映指令关系 B.工作流程组织反映工作间逻辑关系 C.组织分工是指工作任务分工 D.组织分工和工作流程组织都是动态组织关系 E.组织结构模式和组织分工是一种相对静态的组织关系【答案】 AB3. 【问题】 建设工程项目施工成本核算的内容包括（ ）。A. 措施费核算B. 人工费核算C. 分包工程成本核算D. 材料费核算E. 税金的核算【答案】 ABCD4. 【问题】 隧道发生衬砌裂缝的原因主要有（）A.围岩压力不均B.衬切背后局部空洞C.衬砌厚度严重不足D.蜂窝麻面E.模板表面凹凸不平【答案】 ABC5. 【问题】 采用施工总承包管理模式时，对分包单位支付工程款的方式可以是( )。A.由业主直接支付给分包单位，不必经施工总承包管理单位认可B.由业主直接支付给分包单位，但需经施工总承包管理单位认可C.由分包单位选择由业主还是由施工总承包管理单位支付D.通过施工总承包管理单位支付分包工程款列入施工总承包管理费中E.通过施工总承包管理单位支付【答案】 B6. 【问题】 企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需费用，其内容包括（ ）。A.管理人员工资B.办公费C.差旅交通费D.固定资产使用费E.住房公积金【答案】 ABCD7. 【问题】 建设工程项目总承包的意义在于()。A.总价包干B.交钥匙C.设计与施工过程的组织集成D.促进设计与施工紧密结合E.为项目建设增值【答案】 CD8. 【问题】 具有易折|生要求的助航灯具灯光颜色包括（）。A.红色B.白色C.紫色D.绿色E.橙色【答案】 ABD9. 【问题】 绿色施工原则的"四节一环保是指（ ）和环境保护。A.节能B.节材C.节水D.节地E.节钱【答案】 ABCD10. 【问题】 根据我国民法典的规定，下列属于要约邀请的有（ ）。A.寄送的价目表B.招股说明书C.招标公告D.拍卖公告E.投标文件【答案】 ABCD11. 【问题】 索赔事件成立的条件包括（ ）。A.正当的索赔理由B.有效的索赔证据C.证据的关联性D.索赔费用组成及计算的合理性E.在合同约定的时限内提出【答案】 AB12. 【问题】 国家广播电影电视总局建设项目管理办法中规定，工程项目建设管理机构的主要负责人和技术负责人，应具备的条件包括( )。A.掌握和熟悉国家有关工程建设的方针、政策、法规和建设程序B.应有工程建设实践经验和组织、协调、指挥能力C.必须负责管理过一个相应等级的工程建设项目D.参加过基本建设管理法规和业务培训E.必须均具有高级工程师职称【答案】 ABCD13. 【问题】 道岔铺设一般采用（ ）方法。A.高位组装预铺B.低位组装预铺C.原位组装预铺D.机械分段铺设E.侧位预铺插入【答案】 CD14. 【问题】 根据安全生产许可证条例，企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（）。A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格 B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费 C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入 D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装 E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险【答案】 ABCD15. 【问题】 下列事件中，承包商可以向业主提出费用索赔的有（ ）。A.工程量发生变化，引起承包商费用的增加B.货币出现贬值，导致承包商实际费用的增加C.未按合同条件要求，无故不向分包商付款D.由于非承包商责任造成工期延误而导致的材料价格上涨和超期储存费用E.施工中出现了承包商难以预计的地下暗河，导致费用增加【答案】 ABD16. 【问题】 为了防止拖欠、克扣务工人员工资，各级政府主管部门制定了针对建筑施工企业劳务用工的工资支付管理规定，主要内容包括()。A.建筑施工企业应当按照当地的规定，根据劳动合同约定的工资标准.支付周期和日期，支付劳动者工资B.建筑施工企业应当将工资直接发放给劳动者本人，不得将工资发放给包工头或者不具备用工主体资格的其他组织或个人C.建筑施工企业应当将每个工程项目中的施工管理.作业人员劳务档案中有关情况在当地建筑业企业信息管理系统中按规定如实填报D.建筑施工企业应当每月对劳动者应得的工资进行核算，并由劳动者本人签字E.建筑施工企业与劳动者终止或者依法解除劳动合同，应当在办理终止或解除合同手续的同时一次性付清劳动者工资【答案】 ABD17. 【问题】 下列荷载作用中，属于荷载间接作用的有()。A.结构自重B.温度变化C.地基沉降D.焊接变形E.混凝土收缩【答案】 BCD18. 【问题】 在网络计划中，工作之间的逻辑关系包括（ ）。A.工艺关系B.组织关系C.部门关系D.技术关系E.协调关系【答案】 AB19. 【问题】 关于虚箭线和虚工作的说法，错误的有（ ）。A.双代号网络计划中虚箭线起着联系、区分和断路的作用B.单代号网络计划中有虚箭线和虚工作C.虚工作既不占用时间，也不消耗资源D.单代号搭接网络计划中箭线及其上面的时距符号表示相邻工作间的逻辑关系E.双代号时标网络计划中虚工作用波形线表示【答案】 B20. 【问题】 下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于技术措施的有（）。A.改进施工方法B.调整项目管理工作流程组织C.调整进度控制的方法和手段D.选择高效的施工机具E.调整项目管理任务分工【答案】 AD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 1背景某新建机场经过国家规定的招标、投标程序，决定由某施工单位承接该机场航站楼广播系统建设项目，并签订了相关施工合同。2问题(1)在施工项目开工之前，通常应编制什么文件，来指导实施阶段的项目管理(2)为保证工程顺利进行，施工现场应准备哪些临时设施(3)航站楼弱电施工分为哪几个阶段【答案】(1)在施工项目开工之前，通常应编制施工项目管理实施规划，以指导实施阶段的项目管理。(2)根据工程的施工特点，对施工区布置临时设施，如管槽加工制作场所、仓库、现场办公用房、工人换衣、休息房等。1)管槽加工制作场所：在管槽施工阶段，由于要现场对管槽进行一定的加工，应提出所需加工制作场所的面积。2)仓库：用于现场急用的管槽、线缆及部分设备的临时储藏。3)现场办公用房：给出所需办公用房的面积及设施要求。4)现场临时用电：现场施工所需用电的功率、电压、电流等要求。(3)弱电系统工程施工一般分以下几个阶段进行：管槽施工、线缆敷设、设备安装、线路测试和网络调试等。2. 某水库枢纽工程有主坝、副坝、溢洪道、电站及灌溉引水隧洞等建筑物组成，工程施工过程中发生如下事件：事件一：为加强工程施工安全生产管理，根据水利工程施工安全管理导则(SL721-2015)等有关规定，项目法人组织制定了安全目标管理制度，安全设施“三同时”管理制度等多项安全生产管理制度，并对施工单位安全生产许可证，三类人员安全生产考核合格证及特种作业人员持证上岗等情况进行核查。事件二：工程开工前，施工单位根据水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则(DL/T5274-2012)，对各单位工程的重大危险源分别进行了辨识和评价，通过作业条件危险性评价，部分单位工程危险性大小值及事故可能造成的人员伤亡、数量和财产损失情况如下：主坝：危险性大小值D为240，可能造成10-20人死亡，直接经济损失，2000-3000万元；事件三：电站基坑开挖前，施工单位编制了施工措施计划部分内容如下：（1）施工用电有系统电网接入，现场安装变压器一台；（2）基坑采用明挖施工，开挖深度9.5米，下部岩石采用爆破作业，规定每次装药量不得大于50kg，雷雨天气禁止爆破作业；（3）电站厂房墩墙采用落地式式钢管脚手架施工，墩墙最大高度26m；（4）混凝土浇筑采用塔式起重机进行垂直运输，每次混凝土运输量不超过6m3，并要求风力超过7级暂停施工。问题：1.根据水利工程建设安全生产管理规定(水利部令第26号)和水利工程施工安全管理导则(SL721-2015)，说明事件一中“三类人员”和“三同时”所代表的具体内容。2.根据水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则(DL/T5274-2012)，依据事故可能造成人员伤亡数量及财产损失情况，重大危险源共划分为几级。根据事件二的评价结果分别说明主坝的重大危险源级别。3.根据水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则(DL/T5274-2012)，在事件三涉及的生产、施工作业中，宜列入重大危险源重点评价对象的有哪些？【答案】1.三类人员：施工单位主要负责人、项目负责人及专职安全生产管理人员；三同时：安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。2.分为一级重大危险源、二级重大危险源、三级重大危险源以及四级重大危险源等4级；主坝二级重大危险源。3.施工现场临时用电，基坑支护与降水、土方和石方开挖、模板、起重吊装、脚手架、拆除爆破、围堰等。3. 某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：13月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30天。事故处理完成后项目经理休假30天，回来后，项目经理提出了索赔。38月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10天，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28天，正确的做法应该是索赔事件发生后的28天之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可遇见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28天内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。4. 某土石坝枢纽工程，总库容为0.3亿m3，引水隧洞布置在右岸，在左岸设有开敞式溢洪道。在建设过程中，发生了如下事件：事件1：该工程围堰为均质土围堰，根据水文资料及相关规定，施工期上游围堰设计静水位32.3m，波浪高度1.2m。事件2：土坝基坑开挖过程中，为加快施工进度，施工单位一次性将基坑挖至坑底设计高程，此时遭遇深层淤泥层，该情况在发包人提供的地质资料中未能反映。施工单位及时向发包人和监理人进行汇报，并采取措施进行了处理，工期增加2个月，费用增加12万元。事件3：在导流工程施工前，施工单位在围堰工程位置进行了补充地质勘探，支付勘探费2万元。施工单位按程序向监理单位提交了索赔意向书和索赔申请报告。事件4：施工质量评定工作的组织要求如下：分部工程质量由施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定。分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核备，其中主要建筑物大坝和溢洪道的分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定。单位工程质量在施工单位自评合格后，由监理单位抽检，项目法人核定。单位工程验收质量结论报工程质量监督机构核备。问题：1.事件1中，请判断此围堰的级别；计算上游围堰的最小堰顶高程；该围堰的洪水标准多少？2.事件2中施工单位做法有何不妥，应如何处理？施工单位能否提出索赔工期2个月，费用12万元的要求。3.事件3中，索赔的费用为多少？4.指出事件4中分部工程质量评定的不妥之处，并说明理由。改正单位工程质量评定错误处。【答案】1.（1）该大坝总库容为0.3亿m3，可判断大坝工程规模为中型，大坝级别为3级，根据临时性水工建筑物级别，5级围堰的保护对象为“3、4级永久性水工建筑物”，故本围堰的级别为5级。（2）5级土石围堰的最小安全超高为0.5m，故上游围堰的最小堰顶高程=32.3m1.2m0.5m34.0m。（3）5级土石围堰的洪水标准（重现期）为10-5年。2.（1）施工单位一次性将基坑挖至坑底设计高程不妥；理由：临近设计高程时，应留出0.20.3m的保护层暂不开挖，待上部结构施工时，再予挖除。（2）遭遇局部深层淤泥层为不利物质条件，发包人应承担工期和费用补偿。3.施工单位不能索赔。因为该补充地质勘探的对象是围堰工程，为临时工程。4.（1）主要建筑物大坝和溢洪道的分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定不妥。本枢纽工程为中型枢纽工程（或应报工程质量监督机构核备）。大型枢纽工程主要建筑物的分部工程验收质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定。（2）单位工程质量，在施工单位自评合格后，由监理单位复核，项目法人认定。单位工程验收的质量结论由工程质量监督机构核定。5. 某一世行贷款的工程项目，施工阶段执行FIDIC合同条款。工程计量与支付采用承包人投标书中单价或合价构成的有效合同价(不含预备费)一次性包干完成的形式结算。本项目合同价为2000万元，预备费160万元，动员预付款为10%，原付款证书的最少金额为合同价的3%，保留金为合同价的5%。问题：(1)业主向承建商支付动员预付款应满足的条件是什么？(2)动员预付款在何时开始扣回？采用何种方法扣回？如果某一中期支付证书的金额大于或等于合同约定的中期付款证书最低金额，而小于动员预付款的计划回扣金额，请问如何处理？(3)确定本项目计量与支付基本程序(可不考虑计日工和工程变更情况）。下面提供了9项工作内容，请按项目计量与支付程序排列正确的程序次序。1)已完工程量达到规定的质量标准；2)监理方专业工程师现场计量核验并填报工程计量核验单；3)将以上4表报总监理工程师审核，审核批准；4)专业监理工程师对支付申请及清单进行核准报总监理工程师；5)由业主向承建商支付工程款；6)承建商填报工程计量申请表和T程计量主要指标等；7)监理方专业工程师填报计量支付证书；【答案】(1)签订合同协议，承包商提交履约保证金和提交接受动员预付款的银行保证书；监理工程师提交一份由总监签署的“动员预付款支付证书”给业主。(2)动员预付款在累计完成金额达到合同总价的20%之后开始起扣，并应在合同规定的完工期前3个月全部扣完，期间按月等额分摊扣款金额；题中所述其差额部分转入下一期付款中作为一笔债务偿还。(3)本项项目计量与支付基本程序次序为：1)、6)、2)、7)、3)、8)、4)、9)、5)。(4)承建商在上月的付款中获得材料费的75%;该批材料款应在本期付款金额中扣回。(5)从第一个月：合同价5%。保留金的退还应满足的条件为：1)在签发全部T.程移交证书时，由监理方出具，把一半保留金支付给承包人。2)缺陷责任期(指保修期)满后，另一半保留金由监理方出具支付给承包人。