安装工程承包合同范本专业版(3).docx
编号：WD-HT-0669安装工程承包合同范本专业版(3)合同书CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE安装组装合同安装工程承包合同范本专业版（3）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,就 工程 安装工程协商一致，签订本合同，并遵照执行。一、工程工程1、工程名称：2、工程地点：3、工程编号：4、工程范围：5、工程造价:（1）本工程施工图预算造价人民币 元，（大写:合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 安装组装合同 )(2)如遇以下情况，合同总价作相应调整：合同总价内经双方确认的暂估价变化；设计发生重大变更；甲方或者建设单位其他要求。6、质量要求：二、工程期限1、开竣工日期：依照国家公布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：本工程自 年 月 日开工，至年 月 日竣工，总历时 天。2、施工前各项准备工作,双方应协商确定,分别负责按照完成。3、工期延误：对以下情况，经甲方代表确认后，可顺延合同工 期：(1)因甲方原因使乙方不能按本合同约定日期开工且乙方已提前 天通知甲方者。(2 )重大设计变更(扩大规模、改变结构、提高标准)且非乙方原因所致者。(3)甲方变更计划且非乙方原因所致，并对乙方工期有实质性合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 安装组装合同 影响，乙方停工 小时以上的时间段。(4 )施工中，图纸间断供应，造成乙方停工 小时以上的时间段。(5)在国家规定的工作时间中，现场连续停水或停电超过一小时且当天无法调整造成乙方停工者。以上原因应有书面的文件资料，非以上原因不能按期完成或推迟阶段控制点的，甲方对乙方以推迟每天按工程结算总造价的%累计罚款，乙方还应承当甲方与此有关的一切经济损失及各级罚款。第四条、工程款结算1、全部工程造价的结算方式按以下第()项规定办理。(1)以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。(2)按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。(3)按标准施工图单方造价包干结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。(4)包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。(5 )招标的工程，按中标的价款结算。2、结算方法合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 安装组装合同(1 )程款按 方式支付，具体为：本工程无预付款；按每月完成工程量统计报表,经监理、甲方审核确认后,支付 合格已完工工程款的% ；总工程款的%作为质量保证金假设无质量问题及其它违约 情形，工程竣工后支付给乙方。相反，如存在质量问题及出现其它违 约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金,如给甲方造成的损失超过质 保金数额，乙方对超出局部仍应予赔偿。第五条、施工与设计变更L乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设 备要求组织施工，要全部到达合格。2、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇以下情 况给对方造成窝工、返工，材料、构件的积压,施工力量和机构调迁 等损失，应由责任方负担。(1)施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以 书面形式通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定，提出修改或 变更设计文件，经甲乙双方签订协议后,方准施工。(2)在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在 施工前,按审批程序重新报批，经审查处审核工程预算，经办银行审合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 安装组装合同 查投资后，并由甲乙双方签订协议，方可施工。否那么，任何一方不得 强行施工。第六条、竣工验收与保修1、乙方在工程竣工前 日将验收日期以书面通知甲方届时验收，如甲方不能按时参加验收，须提前通知乙方取得乙方同意后，另 定验收日期，但甲方须成认竣工日期，如再不按时参加验收,其所发 生的管理费和各项损失均由甲方承当。并偿付给乙方按预算造价每日 %的逾期违约金。2、竣工工程验收合格，从验收之日起三天内，乙方向甲方移交 完毕，如甲方不能按期接管，致使验收后的工程发生损失，应由甲方 承当。3、在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方 应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成。经验收 合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按 预算造价每日%的逾期违约金。4、工程竣工验收后,乙方对工程质量负责保修 年（采暖工 程在 暖期内）。在保修期内，确由建筑施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,乙方不负责无偿修理5、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 安装组装合同 量或其他问题，由甲方承当责任。第七条、违约责任L由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，（以竣工验收合 格日期计算）每逾期一天，应偿付给甲方按预算造价%的逾 期违约金；属于包工不包料的，每逾期一天,应偿付给甲方按预算人 工费千分之 的逾期违约金。2、甲方不得借故拖欠工程款，如逾期不付,按工程施工时银行 的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金或承当相应的法律责任。第八条、争议解决建筑安装工程承包发生合同纠纷时，当事人双方应及时协商，协 商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主 管部门，进行调解；解决不成的，可向合同履行地人民法院起诉。第九条、合同份数及有效期限。L本合同一式 份。甲乙双方各执 份，具有同等的效力；2、本合同自双方签订之日起生效，在全部工程竣工验收并结清 尾款后失效。第十条、本协议未尽事宜双方协商解决。甲方（盖章）：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE安装组装合同住所：法定代表人：委托人：联系方式：年_月一日乙方（盖章）：住所：法定代表人：委托人：联系方式：年_月一日您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE
