2022年农村公路合同 .pdf

合同协议书北丁集乡 2011年一事一议奖补资金项目工程鉴于沭阳县北丁集乡人民政府 （以下简称“发包人”）为建2011年一事一议奖补资金项目工程，接受了有限公司 以下简称“承包人”）对2011年一事一议奖补资金项目工程施工的投标函， 现依据本项目发包人的招标文件、承包人的投标文件和发包人发送给承包人的中标通知书，双方经过友好协商， 于 2011年月日在沭阳县北丁集乡人民政府办公室共同达成并签订本协议如下：一、合同工程的主要内容1施工范围：工程量清单的全部内容。 2 施工属性：砼道路。 3 工程内容：路基、路面、标牌。 4 技术标准：合格。二、合同工期自2011年 月日开始，施工工期 30 天。交竣工验收后的缺陷责任期 1 年。缺陷责任期结束后的保修期 1 年。三、质量目标：合格四、合同价格1合同总价（含施工及缺陷责任期的全部工作）：人民币（￥元） 。2. 合同执行期间，工程量清单中的单价和总额价：不调整3. 双方约定合同价款的其他调整因素：a、设计变更； b、发包方和监理方均认可的签证； c、招标图纸以外新增加的工程项目。调整项目由审计部门或原标底编制单位按沭政发 201122号文件精神进行审计，并按中标单位投标时与标底之间的下浮率同比下浮。五、支付方式按县政府沭政发 【2010】69号文件规定， 财政奖补项目进场完成工程量的50% ，可申请拨付工程款总额的 30% ；项目竣工后，经批准再拨付工程款总额的50% ；审计决算后，再拨付工程款总额的 15% ；余下的 5% 作为项目质量保证金， 余款5% 作质量保证金， 项目未出现质量问题一年后拨付。六、双方的责任和义务发包人精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 4 页1合同签订后的 7天内，免费向承包人有关技术资料（清单另附） 2 份，并在适当的时候向承包人进行技术交底。2按照支付方式的规定，按时向承包人支付应付的工程款。3协助承包人协调好与政府有关部门、其他施工单位、当地群众之间的关系。4在项目实施过程中对承包人进行履约考核（考核办法见投标人须知附件2） ，并将履约考核结果上报省市交通主管部门。5在项目实施过程中严格执行交通部关于在交通基础设施建设中加强廉政建设若干意见的规定，不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品以及在承包人处报销应由个人支付的费用；不得参加承包人安排的旅游、超标准宴请和娱乐活动；不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料；秉公办事，不得营私舞弊。承包人1严格履行合同，精心组织施工，加强质量控制，按规定的工期和质量目标完成本合同工程及其缺陷的修复，并按规定时间向发包人提供各项竣工文件和资料。2建立健全安责任制。建立安全生产管理系统，配备专职安全员；配置足够的消防设备和器材；创建施工现场安全生产和文明生产的氛围，定期进行安全教育和检查；所有在现场的工作人员必须按规定穿戴防护用品，并持证上岗；所有施工机具和高空作业设备均应定期检查、保养和维护，确保处于完好状态。3按国家有关规定和施工工程需要办理必要的工程、人员、设备的保险。4按规定缴纳有关的税费和规费。5遵守国家和地方有关环境保护、文物保护、爆破作业、事故处理等各项规定。6妥善处理好与交叉作业的其他施工单位以及施工现场邻近群众的关系。7按照劳动法规定雇佣民工，确保民工工资按时足额到位。8严格执行江苏省交通厅关于限制违反廉政合同的投标人进入交通工程建设市场的若干规定的通知，不得向发包人工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重物品；不得以任何名义为发包人报销应由其个人支付的费用；不得为发包人工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、家用电器和高档办公用品；不得安排发包人人员旅游、超标准宴请和娱乐活动；不得以任何名义给发包人及其工作人员或其近新属发放红利、工资或奖金。七、违约处理发包人1由于发包人未按时向承包人提供施工图纸、技术资料、变更通知等，致使承包人无法按期开工或中途停工，导致合同工期延误，其后果由发包人负责。2发包人未按照支付条件的规定按时向承包人支付工程款时，应主动向承包人做出说明，并提出支付的补充方案，与承包人达成共识后执行。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 4 页3违背廉政建设规定的条款， 依据有关规定给予党纪、 政纪或组织处理； 涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予以赔偿。承包人1除发包人和不可抗力的因素造成的工期延误外，承包人未按合同工期完成本合同工程的，发包人将向承包人处以合同总价0.1%/天的拖期损失偿金 （偿金的限额为合同总价的10% ） ，并从对承包人的最后支付中扣除。2 经相关质监部门或项目交竣工验收组所评定的工程质量水平未达到合同规定的质量目标时，承包人除主动采取必要的补救措施（需经发包人批准）加以改进并达到合同规定的质量目标外，由此而引起的直接损失和工期延误损失偿金由承包人承担。3在施工期间，发包人发现承包人在工程质量或工期方面存在问题，经三次提出，且改进无效，已严重到必须更换承包商才能补救时，发包人有权通知承包人，中止与承包人的合同，另行选择新的承包商接替承包人的剩余工程。此时的工程计量、支付均按合同中止日据实计取。承包人并不因此解除中止日前的所有责任和义务。4违背廉政建设规定的， 依据江苏省交通厅关于限制违反廉政合同的投标人进入交通工程建设市场的若干规定给予降低信用等级、限制其一至三年内不得进入江苏省交通工程建设市场等处理。5违反江苏省交通行业与产业项目招标投标信用档案管理办法和履约考核办法规定的，发包人将上报省市交通主管部门，省市交通主管部门将依据江苏省交通行业与产业项目招标投标信用档案管理办法做出降低其信用等级等处罚的决定。八、纠纷解决1任何一方因违约或其他问题而引起的纠纷，双方首先应按照友好的原则力求通过协商解决，必要时可请双方的上级机关调解解决。2协商或调解均未奏效时，可依照 中华人民共和国仲裁法 提请项目实施所在市仲裁委员会进行仲裁。仲裁具有最终法律效力，仲裁费用由败诉方承担。九、合同文件的组成1下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分：（1）本合同协议书（2）中标通知书（3）投标函（含投标人在评标期间递交的澄清文件和补充资料）（4）招标文件（含补遗书）（5）图纸（含补遗书中与图纸有关部分）（6）标价的工程量清单（7）投标函附表精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 4 页2上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列将序在先者为准。十、本协议书在承包人按招标文件中的规定向发包人提供了履约担保，由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位公章后生效。全部工程完工后经交竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证收后失效。十一、本协议书正本二份、副本四 份，双方各执正本一份、副本二份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。十二、按实际完成的工程量进行结算。发包人：沭阳县北丁集乡人民政府（盖章）承包人：（盖章）法定代表人或法定代表人或被授权代理人：（职务） （亲笔签字）被授权代理人：（职务） （亲笔签字）签约地点：沭阳县北丁集乡人民政府办公室日期： 2011 年月日精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 4 页