2022年广东省一级造价师自测测试题100.docx

2022年一级造价师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 流动式起重机的选用必须依照其特性曲线进行。关于流动式起重机的特性曲线，下面表述正确的是（）。A.起重机的特性曲线仅表示了起重能力随臂长变化规律B.起重机的特性曲线仅表示了起升高度随臂长变化规律C.起重机的特性曲线包含起重量特性曲线和起升高度特性曲线D.起重机型号相同时，特色曲线允许换用【答案】 C2. 【问题】 （2019年真题）关于 CM 承包模式的说法，正确的是（ ）。A.使工程项目实现有条件的“边设计，边施工”B.秉承在工程设计全部结束之后，进行施工招标C.工程设计与施工由一个总承包单位统筹安排D.所有分包不同通过招标的方式展开竞争【答案】 A3. 【问题】 根据国务院关于投资体制改革的决定，对于采用投资补助，转贷和贷款贴息的政府投资项目，政府需要审批()。A.资金申请报告B.可行性研究报告C.初步设计文件D.工程总概算【答案】 A4. 【问题】 熔丝熔化时，管内气压很高，常用在容量较大的负载上作短路保护，大容量的能达到1kA 的熔断器是（ ）。A.螺旋式熔断器B.封闭式熔断器C.填充料式熔断器D.自复熔断器【答案】 B5. 【问题】 美国的工程造价咨询企业主要依靠政府和行业协会的共同管理与监督，实行（）的行业管理模式。A.小政府.大社会B.大政府.小社会C.小企业.大政府D.小政府.大企业【答案】 A6. 【问题】 某化工车间电气配管为明敷，车间内潮湿，空气中有轻微腐蚀气体，且该管受到一定机械外力时，应选择的管道为( )。A.电线管B.焊接钢管C.硬质聚氯乙烯管D.半硬质阻燃管【答案】 B7. 【问题】 二、（81100题）工业管道、静置设备和工艺金属结构工程安装A.管内清洗方便 B.管板的利用率高C.不适用于高温和高压场合 D.管内流体必须清洁【答案】 D8. 【问题】 仅发生机械潜蚀的原因是（）。A.渗流水力坡度小于临界水力坡度B.地下水渗流产生的动水压力大于土颗粒的有效重度C.地下连续墙街头的质量不佳D.基坑围护桩间隙处隔水措施不当【答案】 A9. 【问题】 下列岩石属于沉积岩的是（ ）。A.花岗斑岩B.石榴子石C.安山岩D.石灰岩【答案】 D10. 【问题】 三、（101120题）电气与仪表设备安装A.接触器 B.断路器C.负荷开关 D.隔离开关【答案】 A11. 【问题】 仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人()。A.只能重新申请仲裁B.只能向人民法院起诉C.必须重新决定解决争议的方式D.可以重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉【答案】 D12. 【问题】 某补偿器的优点是制造方便、补偿能力强、轴向推力小、维修方便、运行可靠，缺点是占地面积较大。此种补偿器为（ ）。A.填料式补偿器B.波形补偿器C.球形补偿器D.方形补偿器【答案】 D13. 【问题】 在供热计量系统中作为强制收费的管理手段，又可在常规采暖系统中利用其调节功能，避免用户随意调节，维持系统正常运行的是（ ）。A.锁闭阀B.调节阀C.关断阀D.平衡阀【答案】 A14. 【问题】 因施工场地狭小等特殊情况而发生的二次搬运费用应属于()。A.分部分项工程费B.措施项目费C.规费D.企业管理费【答案】 B15. 【问题】 有关项目管理实施规划的说法，正确的是()。A.由组织管理层编制B.由项目管理咨询机构编制C.是宏观性、全局性的管理文件D.是项目经理部实施管理的主要依据【答案】 D16. 【问题】 在进行脱脂工作前应对设备、管材、附件清扫除锈，只需要将表面的污物清扫干净即可的是（）。A.碳素钢材B.不锈钢管C.管件D.阀门【答案】 B17. 【问题】 在土石坝的分类型式中，借助水力完成土料的开采、运输和填筑全部工序而建成的坝是（ ）。A.抛填式堆石坝B.水力冲填坝C.水中倒土坝D.定向爆破【答案】 B18. 【问题】 关于坝基的开挖方式，下列说法错误的是（）。A.坝基开挖的一般原则是自上而下地顺坡开挖B.开挖深度大于4m时，一般采用分层开挖C.基岩开挖深度小于4.0m时，采用薄层开挖D.基岩开挖深度小于4.0m时，根据不同部位，可单独采用有劈坡开挖、大面积浅孔爆破开挖、结合保护层开挖、一次爆除开挖方法等【答案】 D19. 【问题】 在列管式换热器中，U形管换热器的特点为（ ）。A.管内清洗方便B.管板的利用率高C.不适用于高温和高压场合D.管内流体必须清洁【答案】 D20. 【问题】 在施工合同履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（），然后要求对方赔偿损失。A.撤销合同，无须通知对方B.撤销合同，但应通知对方C.解除合同，无须通知对方D.解除合同，但应通知对方【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 （2016年考题）关于生产准备及开办费，下列说法中正确的有（ ）。A.包括自行组织培训和委托其他单位培训的相关费用B.包括正常生产所需的生产办公家具用具的购置费用C.包括正常生活所需的生活家具用具的购置费用D.包括含备品备件在内的第一套不够固定资产标准的生产工具购置费用E.可按设计定员乘以人均生产准备费指标计算【答案】 AB2. 【问题】 关于工程项目后评价的说法，正确的有（ ）。A.项目后评价应在竣工验收阶段进行B.项目后评价的基本方法是对比法C.项目效益后评价主要是经济效益后评价D.项目效益后评价是项目后评价的重要组成部分E.项目后评价全部采用实际运营数据【答案】 BD3. 【问题】 椭圆流量计的主要特点是（ ）。A.适合测量电磁性物质B.可达到极高的测量精度C.可用于高粘度的流体测量D.可将流量信号转换成标准的电信号传送至二次仪表【答案】 BCD4. 【问题】 断层的要素包含（）。A.断层面B.断层破碎带C.断盘D.断层线E.断层位置【答案】 ABCD5. 【问题】 下列各项中，属于辅助坑道的有（）。A.横洞B.行车横洞C.竖井D.斜井E.平行导坑【答案】 ACD6. 【问题】 （2017年考题）属于差压式流量检测仪表的有（）。A.玻璃管转子流量计B.涡轮流量计C.节流装置流量计D.均速管流量计【答案】 CD7. 【问题】 下列评价指标中，属于投资方案经济效果静态评价指标的有（ ）。A.内部收益率B.利息备付率C.投资收益率D.资产负债率E.净现值率【答案】 BCD8. 【问题】 输送有毒、可燃、易爆气体介质,最高工作压力P>4.0MPa 的长输管道属于（ ）。A.GA1 级B.GB1 级C.GC1 级D.GD1 级【答案】 A9. 【问题】 (2010年)某断层下盘沿断层面相对下降，这类断层大多是()。A.岩体受到水平方向强烈张应力形成的B.岩体受到水平方向强烈挤压力形成的C.断层线与褶皱方向基本一致D.断层线与拉应力作用方向基本垂直E.断层线与压应力作用方向基本平行【答案】 BC10. 【问题】 热拌沥青混合料的配合比设计包括（）。A.目标配合比设计阶段B.目标配合比验证阶段C.生产配合比设计阶段D.生产配合比验证阶段E.施工参数确定阶段【答案】 ACD11. 【问题】 根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB50584的规定，下列属于可以计算工程量的措施项目有（ ）。A.施工排水、施工降水B.垂直运输C.冬雨季施工D.安全文明施工E.大型机械设备进出场及安拆【答案】 AB12. 【问题】 下列费用项目中，构成施工仪器仪表台班单价的有（ ）。A.折旧费B.检修费C.维护费D.人工费E.校验费【答案】 AC13. 【问题】 （2013年考题）根据建设工程安全生产管理条例，下列关于建设工程安全生产责任的说法，正确的是（ ）。A.设计单位应于设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节B.施工单位对安全生产管理费用有其他用途时需经建设单位批准C.施工单位应对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训D.施工单位应向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装E.施工单位应自施工起重机械验收合格之日起60 日内向有关部门登记【答案】 ACD14. 【问题】 造成价值工程活动对象的价值系数V小于1的可能原因有（）。A.评价对象的显示成本偏低B.功能现实成本大于功能评价值C.可能存在着不足的功能D.实现功能的条件或方法不佳E.可能存在着过剩的功能【答案】 BD15. 【问题】 构造简单、牢固可靠、测压范围广、使用方便、造价低廉、有足够的精度，可与电测信号配套制成遥测遥控的自动记录仪表与控制仪表的压力表是（）。A.液柱式压力计B.活塞式压力计C.弹性式压力计D.电气式压力计【答案】 C16. 【问题】 （2016年真题）关于路基石方施工，说法正确的有（）。A.爆破作业时，炮眼的方向和深度和直接影响爆破效果B.选择清方机械应考虑爆破前后机械撤离和再次进入的方便性C.为了确保炮眼堵塞效果通常用铁棒将堵塞物塞实D.运距较远时通常选择挖掘机配自卸汽车进行清方E.装药方式的选择与爆破方法和施工要求有关【答案】 ABD17. 【问题】 下列压力传感器安装叙述正确的是（ ）。A.压力传感器应安装在便于调试、维修的位置B.风管型压力传感器应安装在风管的直管段，避开风管内通风死角和弯头C.水管压力传感器可以在焊缝及其边缘上开孔和焊接安装D.水管压力传感器应加接缓冲弯管和截止阀【答案】 ABD18. 【问题】 关于公司资本结构的说法，正确的有()。A.公司的筹资方案影响资本结构B.公司的短期资金不列入资本结构管理范围C.公司的资本结构应保持长期不变D.公司的资本结构由公司的资质类别及等级决定E.资本结构的合理性需要通过分析每股收益衡量【答案】 AB19. 【问题】 项目经济分析与项目财务分析比较，项目经济分析是指（ ）。A.当项目的投入或产出能够给国民经济带来贡献时才被当作项目的费用或效益进行评价B.分析的对象是企业或投资人的财务收益和成本C.主要标准和参数是净收益、经济净现值、社会折现率等D.必须随着国家财务制度的变更而作出相应的变化E.分析的对象是由项目带来的国民收入增值情况【答案】 AC20. 【问题】 公路隧道施工通过探测手段，及时提出预报，以保证隧道工程的顺利进行。下列属于隧道施工超前预报内容的有（）。A.瓦斯地段的瓦斯浓度B.隧道将要穿过稳定岩层预报C.预报可能出现突然涌水的地点D.预报可能出现塌方、滑动的规模E.预报地质条件变化对施工的影响程度【答案】 CD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 背景：某工程项目发承包双方签订了工程施工合同，工期5个月。合同约定的工程内容及其价款包栝：分部分项工程项目（含单价措施项目）4项，费用数据与施工进度计划见表6-22；总价措施项目费用10万元（其中含安全文明施工费6万元）；暂列金额费用5万元；管理费和利润为不含税人材机费用之和的12%；规费为不含税人材机费用与管理费、利润之和的6%；增值税率为9%。表6-22分部分项工程项目费用数据与施工进度计划表有关工程价款支付条款如下：1.开工前，发包人按签约含税合同价（扣除安全文明施工费和暂列金额）的20%作为预付款支付承包人，预付款在施工期间的第25个月平均扣回，同时将安全文明施工费的70%作为提前支付的工程款。2.分部分项工程项目工程款在施工期间逐月结算支付。3.分部分项工程C所需的工程材料C1用量1250m2，承包人的投标报价为60元/m2（不含税）。当工程材料C1的实际采购价格在投标报价的±5%以内时，分部分项工程C的综合单价不予调整；当变动幅度超过该范围时，按超过的部分调整分部分项工程C的综合单价。4.除开工前提前支付的安全文明施工费工程款之外的总价措施项目工程款，在施工期间的第14个月平均支付。5.发包人按每次承包人应得工程款的90%支付。6.竣工验收通过后45天内办理竣工结算，扣除实际工程含税总价款的3%作为工程质量保证金，其余工程款发承包双方一次性结清该工程如期开工，施工中发生了经发承包双方确认的下列事项：1.分部分项工程B的实际施工时间为第24月。【答案】问题1：该工程签约合同价（含税）为多少万元？开工前发包人应支付给承包人的工程预付款和安全文明施工费工程款分别为多少万元？（1）签约合同价：（120.2+10+5）×1.06×1.09=156.210（万元）（2）工程预付款：156.210-（6+5）×1.06×1.09×20%=28.700（万元）（3）提前支付安全文明施工费工程款：6×70%×1.06×1.09×90%=4.367（万元）问题2：第2个月，发包人应支付给承包人的工程款为多少万元？截至第2个月末，分部分项工程的拟完工程计划投资、已完工程计划投资分别为多少方元？工程进度偏差为多少万元？并根据计算结果说明进度快慢情况。（1）已完成工程款：28.8/2+37.8/3+（10-6×70%）/4×1.06×1.09=32.871（2）应支付工程款：32.871×90%-28.7/4=22.409（万元）（3）拟完工程计划投资：（28.8+37.8/2）×1.06×1.09=55.113（万元）（4）已完工程计划投资：（28.8+37.8/3）×1.06×1.09=47.834（万元）（5）进度偏差：47.834-55.113=-7.279（万元）进度拖后7.279万元。2. 某企业拟获得一施工设备有两种方案:方案A利用自有资金100万元购买，设备折旧年限为8年，残值率5%;方案B为租赁该种设备，每年初支付租金16万元，租赁期5年。贴现率为12%。二、问题1.如果采用直线折旧，每年的折旧费为多少?2.试比较两种方案的优劣。3.根据上述比较结果，分析贴现率的变动对结果的影响。【答案】问题1:采用直线折旧，每年的折旧费为:问题2:由于寿命期不同，用年费用比较法（AC）分别计算两种方案的年费用并做比较。方案A的费用年值为:问题3:根据上述比较结果，当贴现率为12%时，方案B优于方案A，但如果贴现率逐渐减小，令贴现率为0，则方案A的年费用为（100-5）/8=11.88（万元）;方案B的年费用为16万元。所以，贴现率减小对方案A越来越有利，反之对方案B有利。3. 某公路隧道工程的招标人于2017年9月11日向通过资格预审的A、B、C、D、E共5家投标人发出投标邀请书，其中说明，9月1418日9:0016:00在招标人会议室购买招标文件，10月8日14:00为投标截止时间。该5家投标人均接受邀请，并按规定时间提交了投标文件。但投标人A在送出投标文件后，发现报价估算有较严重的失误，在投标截止时间前10分钟递交了一份书面声明，撤回已提交的投标文件。开标时，由投标人推荐的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封。由于投标人A已撤回投标文件，故招标人宣布有B、C、D、E共4家投标人投标，并宣读该4家投标人的投标人名称、投标保证金递交情况、投标价格、工期和其他内容。评标委员会委员由招标人直接确定，共由7人组成，其中招标人代表2人，本系统技术专家2人、经济专家1人，外系统技术专家1人、经济专家1人。在评标过程中，评标委员会要求B、D两投标人分别对其施工方案作详细说明，并对若干技术要点和难点提出问题，要求其提出具体、可靠的实施措施。参与评标委员会的招标人代表希望投标人B再适当考虑一下降低报价的可能性。按照招标文件中确定的综合评标标准，4个投标人综合得分从高到低的依次顺序为B、D、C、E，故评标委员会推荐投标人B为第一中标人候选人。由于投标人B为外地企业，招标人于10月10日将中标通知书以挂号方式寄出，投标人B于10月14日收到中标通知书。由于从报价情况来看，4个投标人的报价从低到高的依次顺序为D、C、B、E。因此，从10月16日11月11日招标人又与投标人B就合同价格进行了多次谈判，结果投标人B将价格降到略低于投标人C的报价水平，最终双方于11月12日签订了书面合同。【问题】1从招标投标的性质看，本案例中的要约邀请、要约和承诺的具体表现是什么？2从所介绍的资料来看，该项目的招标投标程序中在哪些方面不符合中华人民共和国招标投标法中华人民共和国招标投标法实施条例的有关规定？请逐一说明。【答案】1本案例中，要约邀请是招标人的招标文件，要约是投标人的投标文件，承诺是招标人发出的中标通知书。2该项目招标投标程序中在以下几方面不符合中华人民共和国招标投标法中华人民共和国招标法实施条例的有关规定，现分述如下：（1）招标人应宣读5家投标人参加投标，其中一家在开标前撤回投标文件，仅开4家投标文件。不应仅宣布4家投标人参加投标。中华人民共和国招标投标法规定：招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封、宣读。这一规定是比较模糊的，仅按字面理解，已撤回的投标文件也应当宣读，但这显然与有关撤回投标文件的规定的初衷不符。按国际惯例，虽然投标人A在投标截止时间前已撤回投标文件，但仍应作为投标人宣读其名称，不宣读其投标文件的其他内容。（2）评标委员会不应全部由招标人直接确定。按规定，评标委员会中的技术、经济专家，一般招标项目应采取从专家库中随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定。本项目显然属于一般招标项目。（3）评标委员会要求投标人提出具体、可靠的实施措施是不对的。按规定，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。（4）评标过程中不应要求投标人考虑降价问题。在确定中标人之前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案的实质性内容进行谈判。（5）中标通知书发出后，招标人不应与中标人就价格进行谈判。按规定，招标人和中标人应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。中华人民共和国招标法实施条例第五十七条规定：招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。（6）订立书面合同的时间过迟。按规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日（不是中标人收到中标通知书之日）起30日内订立二书面合同，而本案例为33日。4. 某10联现浇预应力混凝土连续箱梁桥地处山岭重丘区，跨越河谷，起点与另一特大桥相连，终点与一隧道相连。该项目在招投标和施工过程中发生如下事件：事件一：招标文件中的设计文件推荐连续箱梁采用移动模架法施工，因现场场地受限，模架在该桥梁终点处的隧道内拼装，然后前移逐孔施工，但某施工单位进场后，发现隧道标未开工（另一施工单位承担该隧道施工），无法按时提供移动模架拼装场地。经桥梁施工单位提出，建设单位、设计单位和监理单位确认，暂缓第十联施工，而从第九联开始施工。因第九联桥墩墩身较高，移动模架采用桥下组拼、整体垂直提升安装方案，第十联箱梁待隧道贯通后采用桩柱梁式支架施工，由此造成工期推迟一个月。上述方案上报相关单位并经批复后开始施工，根据相关规定，施工单位提出了以下索赔要求：移动模架桥下组拼场地处理费用；工期延长一个月按天索赔增加的现场管理费；移动模架垂直提升安装费用；第十联支架摊销费用；因第十联改为支架而损失的模架摊销费。事件二：施工单位按照公路工程施工安全技术规范要求，编制了支架施工专项方案，该方案经施工单位审核，由技术负责人签字后，报监理工程师审查批准后实施。<1>、事件一中，逐条判断施工单位提出的索赔要求是否成立？<2>、事件二中，支架专项施工方案实施前的相关程序是否正确？若不正确，写出正确程序。【答案】1.索赔成立，因为建设单位未按时提供施工场地，造成额外费用的增加；索赔不成立，现场管理费应以新直接费的对应费率计算，不应按天索赔；索赔成立，因为建设单位未按时提供施工场地，造成模架垂直提升安装费用的增加；索赔成立，因为建设单位未按时提供施工场地，造成第十联支架费用的增加；索赔不成立，方案变更后并未造成额外的模架摊销费用增加。2.不正确，搭设的支架高度大于8m，所以编制的专项施工方案还应组织专家进行论证、审查。所以正确的程序是：编制的专项施工方案，由施工单位组织专家对专项施工方案进行论证，论证通过后，经施工单位技术负责人签字后报监理工程师批准。5. 隶属水利局下的某区水文总站(以下称“采购人”)已按计划，于2016年在某区新建了一座水文站。在工程竣工验收后，根据“三年环保行动计划”的有关精神，为进一步提升水质监测预警能力，决定利用中央专项环保资金进行新型特种水质监测设备的临时采购，采购合同估算价150万元。由于该新型设备不在当地的集中采购目录中，货物类的采购限额标准为50万元，政府采购货物项目公开招标数额标准为400万元，2018年11月采购人委托某招标代理机构依照竞争性磋商形式进行采购。期间共有五家供应商参加了本项目的竞争性磋商。按照规定完成了评审工作，并依次推荐了A、B、C三家供应商为第一、第二、第三成交供应商，采购人根据规定，确定了A供应商为成交供应商。在成交公告发布期间，B供应商按照质疑的有关规定，向招标代理机构提出质疑，称A供应商生产的设备有两个关键技术参数不满足采购文件要求。经与采购人研究决定，招标代理机构组织了原竞争性磋商小组进行了重新评审，并由原竞争性磋商小组就这两个技术参数向A供应商提出了书面澄清的要求。A供应商及时提交了澄清说明，强调了该公司生产技术水平完全可以生产出满足采购(招标)文件各项技术要求的设备，但未提供相关证明材料。原竞争性磋商小组重新评审后，认为A供应商投标未实质性响应采购文件要求，判定应否决A供应商的投标，并重新依次推荐了B、C、D三家供应商为第一、第二、第三成交供应商。随后，采购人确定排名第一的B供应商为成交供应商。随后，A供应商向区财政局进行了投诉，再次重申其投标文件完全符合要求，招标代理机构组织重新评审并无任何法律依据，要求恢复其成交供应商资格。区财政局于2019年1月作出处理决定，驳回投诉。A供应商不服，随即向市财政局申请行政复议。2019年2月，市财政局做出行政复议决定，维持了区财政局的决定。A供应商表示不服处理结果，准备在规定的期间内，向人民法院提起诉讼。问题：1本次采购活动是否适用政府采购法，并请说明理由2根据组织实施主体的不同，政府采购分为哪几种形式本项目除了委托招标代理机构实施采购外，采购人是否可以自行采购3招标代理机构组织重新评审是否妥当对于招标或竞争性磋商项目，请列举出可以重新评审的情形。4请指出重新评审和复核两者最明显的区别。5根据行政诉讼法规定，A供应商如果要向人民法院提起诉讼，谁将作为被告简述理由。【答案】分析要点：本案例主要考查了招标投标法和政府采购法在货物采购上的界面区分。根据招标投标法实施条例第二条，“与工程建设有关的货物是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等。”具体说来押题微信公众号：jinkaodian构成与工程建设有关的货物需要同时满足两个要件：一是与工程不可分割，二是为实现工程基本功能所必需。同时满足以上两个条件的货物，属于与工程有关的货物，应当适用招标法。本案例中的设备属于在竣工之后，且原项目内容计划之外临时增购的专业设备，所以，这次的水质监测设备并不算是“与工程建设有关的货物”，所以本次采购适用政府采购法。按照组织实施主体的不同，根据政府采购法实施条例第四条规定，“政府采购法所称集中采购，是指采购人将列入集中采购目录的项目委托集中采购机构代理采购或者进行部门集中采购的行为；所称分散采购，是指采购人将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。”政府采购法实施条例释义第四十四条“重新评审、改变评审结果的禁止性规定”有如下规定，“当项目的评审结果受到供应商质疑，并确实可能存在对评审结果产生影响的各种重大或明显错误时，采购人或采购代理机构可组织重新评审复核，是指评审结果汇总完成后至评审报告签署完成前，采购人、采购招标代理机构和评标委员会、谈判小组、磋商小组和询价小组成员对评审意见的检查。重新评审，是指评标委员会、谈判小组、磋商小组和询价小组成员签署了评审报告，评审活动完成后，原评标委员会、谈判小组、磋商小组和询价小组成员对自己评审意见的重新检查。”政府采购法实施条例第四十四条规定，“除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。”本案例也考察了行政复议和行政诉讼的有关概念。行政案件由最初做出行政行为的行政机关所在地人民法院管辖。经复议的案件，也可以由复议机关所在地人民法院管辖。公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，做出行政行为的行政机关是被告。经复议的案件，复议机关决定维持原行政行为的，做出原行政行为的行政机关和复议机关是共同被告；复议机关改变原行政行为的，复议机关是被告。答案：问题1：本次采购活动适用政府采购法，因为本次要采购的设备是项目计划外且是竣工验收后临时采购的设备，并不是“与工程建设有关的货物”。问题2：根据组织实施主体的不同，政府采购分为集中采购和分散采购。本项目属于分散采购，根据政府采购法实施条例第四条规定，除了委托招标代理机构实施采购外，采购人也可以自行采购。问题3：招标代理机构组织重新评审是妥当的。对于招标或竞争性磋商项目，评审结束后，当发现可能出现资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高或畸低、政策功能价格计算错误等情形时，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会或磋商小组进行重新评审。