2022年山东省一级造价师高分预测模拟题19.docx

2022年一级造价师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 关于推土机常用的作业方法，下列说法正确的是（）。A.推土机采用槽形推土法时，可提高工作效率15%30%B.推土机采用下坡推土法时，坡度不宜超过20°C.推土机采用并列推土法时，铲刀相距1530cm，平均运距不宜超过5070m，亦不宜小于25mD.推土机采用分段铲土集中推送法时，堆积距离不宜大于30m，堆土高度以2m内为宜【答案】 D2. 【问题】 下列工程项目目标控制的措施中,属于技术措施的是（ ）。A.充实控制机构,加强相互沟通B.对设计变更方案进行技术经济分析C.通过科学试验确定新材料的适用性D.确定对目标控制有利的承发包模式【答案】 C3. 【问题】 （2019年考题）50mm厚的高压钢管焊接坡口为（）。A.V形坡口B.J形坡口C.U形坡口D.I形坡口【答案】 C4. 【问题】 圈梁是沿砌体墙水平方向设置封闭状的按构造配筋的混凝土梁式构件，下列关于其说法正确的是（ ）。A.圈梁宽度一般同墙厚、高度不小于240mmB.3层砌体办公楼的墙体一般设置圈梁三道C.纵向钢筋数量不少于4根、箍筋间距不应大于300mmD.圈梁遇到洞口不能封闭时应在洞口上部设置附加梁，其搭接长度不小于1m，且应大于两梁高差的2倍【答案】 D5. 【问题】 （2019年）关于深基坑土方开挖采用冻结排桩法支护技术，下列说法正确的是( )。A.冻结管应置于排桩外侧B.卸压孔应置于冻结管和排桩之间C.冻结墙的主要作用是支撑土体D.排桩的主要作用是隔水【答案】 A6. 【问题】 下列项目管理组织机构形式中，未明确项目经理角色的是（）组织机构。A.职能制B.弱矩阵制C.平衡矩阵制D.强矩阵制【答案】 B7. 【问题】 钢筋混凝土结构井道不宜采用的电梯导轨架安装方式是（ ）。A.焊接式 B.预埋螺栓式C.埋入式 D.对穿螺栓式【答案】 C8. 【问题】 下列关于养护管理设施说法不正确的是（）。A.高速公路宜设置道班房B.管理中心设置收费、监控、通信中心C.管理分中心宜靠近所辖路段设置D.管理中心宜设在省会城市【答案】 A9. 【问题】 额定蒸发量2t/h的锅炉，其水位计和安全阀（不包括省谋器上的安全阀）的安装数量为（）。A.一个水位计，一个安全阀B.一个水位计，至少两个安全阀C.两个水位计，一个安全阀D.两个水位计，至少两个安全阀【答案】 D10. 【问题】 拱桥按结构受力可分为无铰拱、两铰拱及三铰拱桥，下列关于拱桥的构造要求说法正确的是（）。A.相对变形较大的位置设置变形缝B.大跨径的拱桥靠拱顶的腹拱应做成三铰拱C.二铰拱整体刚度小于三铰拱D.软土等不良地基上不宜采用三铰拱【答案】 B11. 【问题】 跨度18m 的钢屋架拼装应采用（）。A.构件平装法B.构件立装法C.利用模具拼装法D.利用桁架拼装法【答案】 A12. 【问题】 在安装专业措施项目清单中，不在吊装加固项目工作内容及包含范围内的是（ ）。A.行车梁加固B.桥式起重机加固及负荷试验C.吊装设备吊耳的制作、加固及安装D.整体吊装临时加固件、加固设施拆除、清理【答案】 C13. 【问题】 关于土的工程性质，正确的说法是（）。A.土的颗粒级配越好，其工程性质受含水量影响越大B.土的颗粒级配越差，其工程性质受含水量影响越大C.土的颗粒越大，其工程性质受含水量影响越大D.土的颗粒越小，其工程性质受含水量影响越大【答案】 D14. 【问题】 （2011年真题）建设工程工程量清单计价规范规定，分部分项工程量清单项目编码的第三级为表示（）的顺序码。A.分项工程B.扩大分项工程C.分部工程D.专业工程【答案】 C15. 【问题】 在路基工程中，用于排除地下水的是（ ）。A.拦水带B.急流槽C.截水沟D.渗井【答案】 D16. 【问题】 引下线单独敷设时，必须采用（ ）。A.石棉制品B.镀锌制品C.耐酸陶瓷制品D.塑料制品【答案】 B17. 【问题】 碎屑结构中的砂状结构碎屑粒径范围是（）。A.0.005mmB.0.0050.050mmC.0.052.00mmD.2.0mm【答案】 C18. 【问题】 钢管混凝土拱桥是我国近年来公路桥梁建筑发展的新技术，下列关于钢管混凝土拱桥说法正确的是（）。A.分为内填型和外填内包型两类B.套箍作用降低了混凝土的塑性性能C.箱形拱桥采用有支架的缆索吊装施工D.混凝土径向变形受钢管约束处于三向受力状态【答案】 D19. 【问题】 高压管子探伤的焊口符合要求的是（ ）。A.用x射线透视，固定焊抽查20%B.转动平焊100%x射线透视C.超声波探伤，100%检查D.探伤不合格的焊缝不允许返修【答案】 C20. 【问题】 依据通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）规定，安装工程0310表示（）。A.给排水、采暖、燃气工程B.工业管道工程C.建筑智能化工程D.刷油、防腐蚀、绝热工程【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 下列关于混凝土浇筑的说法，正确的是（ ）。A.混凝土输送宜采用泵送方式B.混凝土浇筑前，应先在底部填以不小于50mm厚与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆C.在浇筑与柱和墙连成整体的梁和板时，应在柱和墙浇筑完毕后停歇11.5h，再继续浇筑D.粗骨料粒径小于25mm时，自由倾落高度5m时，不需要加设串筒E.有主次梁的楼板宜顺着主梁方向浇筑【答案】 ACD2. 【问题】 圆形风管无法兰连接形式有（）。A.插条连接B.承插连接C.立咬口连接D.抱箍连接【答案】 BD3. 【问题】 根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB?508542013，石砌体的工程量，按体积计算有（ ）。A.石台阶B.石基础C.石勒脚D.石地沟E.石坡道【答案】 ABC4. 【问题】 根据通用安装工程工程量计算规范，电力电缆终端头预留长度为（）。A.全长的2.5%B.2mC.1.5mD.0.5m【答案】 C5. 【问题】 建设工程组织加快的成倍节拍流水施工的特点有（）。A.各专业工作队在施工段上能够连续作业B.相邻施工过程的流水步距均相等C.不同施工过程的流水节拍成倍数关系D.施工段之间可能有空闲时间E.专业工作队数大于施工过程数【答案】 ABC6. 【问题】 关于混凝土组成及组成材料的作用，下列说法正确的有（）。A.混凝土是由水泥、水、砂三种基本材料组成B.细骨料构成混凝土的骨架C.水泥浆在砂、石颗粒之间起润滑作用D.为节约水泥或改善混凝土的性能，常掺入一些外加剂E.细骨料会与水泥起化学反应【答案】 BCD7. 【问题】 因发包人原因导致工程延期时，下列索赔事件能够成立的有（）。A.材料超期储存费用索赔B.材料保管不善造成的损坏费用索赔C.现场管理费索赔D.保险费索赔E.保函手续费索赔【答案】 ACD8. 【问题】 铝及铝合金管连接采用（）时，焊前预热温度不得超过200。A.熔化极半自动氩弧焊B.惰性气体保护焊C.手工钨极氩弧焊D.氧乙炔焊【答案】 D9. 【问题】 集线器是对网络进行集中管理的重要工具，是各分枝的汇集点。集线器选用时要注意接口类型，与双绞线连接时需要具有的接口类型为（ ）。A.BNC 接口B.AUI 接口C.USB 接口D.R-J45 接口【答案】 D10. 【问题】 根据价格法，下列可实行政府指导价和政府定价的有（ ）。 A.资源稀缺的少数商品价格B.自然垄断经营的商品价格C.属于市场调节的价格D.属于政府定价产品范围的新产品试销价格E.重要的公益性服务价格【答案】 AB11. 【问题】 在工程项目招标过程中，划分标段时应考虑的因素有（）。A.工程特点B.承包单位专长的发挥C.工地管理D.建设资金到位率E.履约保证金的数额【答案】 ABCD12. 【问题】 下列关于围堰施工说法正确的有（）。A.围堰的外形应适应水流排泄B.围堰施工的基础尽可能安排在枯水季节C.围堰所用的填料宜采用透水性好的砂土D.堰身断面尺寸应保证有足够的稳定性E.围堰的顶高宜高出施工期间最低水位5070cm【答案】 ABD13. 【问题】 下列关于埋刮板输送机说法正确的是（ ）。A.具有全封闭式的机壳B.对空气污染较大C.可输送有毒或有爆炸性的物料D.采用惰性气体保护被输送物料【答案】 ACD14. 【问题】 反映投资方案盈利能力的动态评价指标有（ ）。A.总投资收益率B.内部收益率C.净现值率D.利息备付率E.偿债备付率【答案】 BC15. 【问题】 单层厂房的围护结构包括（ ）。A.基础B.柱C.屋架D.天窗E.散水【答案】 D16. 【问题】 按位置分类，隧道可分为（）。A.山岭隧道B.水下隧道C.城市隧道D.地道E.坑道【答案】 ABC17. 【问题】 挂贴墙面花岗岩板材的施工中，所用下列材料属于形成工程实体材料的有（ ）。A.花岗石板材B.砂C.钢筋D.脚手架E.安全网【答案】 ABC18. 【问题】 半硬质或软质的绝热制品金属保护层纵缝可釆用（ ）形式。A.咬接B.插接C.搭接D.咬合或钢带捆扎【答案】 BC19. 【问题】 常用入侵探测器中，声发射探测器的类型为（）。A.点型探测器B.面型探测器C.线型探测器D.空间型探测器【答案】 D20. 【问题】 关于招标控制价的编制，下列说法中正确的有（）A.工程造价咨询人不得同时接受招标人和投标人对同一工程的招标控制价和投标报价的编制B.招标控制价如果超过批准的概算，则应重新编制C.投标人的投标报价高于招标控制价±3的，其投标才予以拒绝D.招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，按分包的专业工程估算造价的3%5%计算E.安全文明施工费应当按照有关规定标准计价，不得作为竞争性费用【答案】 AD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某施工项目发承包双方签订了工程合同，工期5个月。合同约定的工程内容及其价款包括：分项工程（含单价措施）项目4项，费用数据与施工进度计划如表4.1所示；安全文明施工费为分项工程费用的6%，其余总价措施项目费用为8万元：暂列金额为12万元；管理费和利润为不含税人材机费用之和的12%；规费为人材机费用和管理费、利润之和的7%；增值税税率为9%。有关工程价款支付约定如下：1.开工前，发包人按签约合同价（扣除安全文明施工费和暂列金额）的20%支付给承包人作为工程预付款（在施工期间第24月工程款中平均扣回），同时将安全文明施工费按工程款方式提前支付给承包人。2.分项工程进度款在施工期间逐月结算支付。3.总价措施项目工程款（不包括安全文明施工费工程款）按签约合同价在施工期间第14月平均支付。4.其他项目工程款在发生当月按实结算支付。5.发包人按每次承包人应得工程款的85%支付。6.发包人在承包人提交竣工结算报告后45日内完成审查工作，并在承包人提供所在开户行出具的工程质量保函（保函额为竣工结算价的3%）后，支付竣工结算款。该工程如期开工，施工期间发生了经发承包双方确认的下列事项：1.分项工程B在第2、3、4月分别完成总工程量的20%、30%、50%。2.第3月新增分项工程E，工程量为300m2，每m2不含税人工、材料、机械的费用分别为60元、150元、40元，可抵扣进项增值税综合税率分别为0%、9%、5%。相应的除安全文明施工费之外的其余总价措施项目费用为4500元。3.第4月发生现场签证、索赔等工程款3.5万元。【答案】问题1：安全文明施工费=120.9×6%=7.254（万元）签约合同价=（120.9+7.254+8+12）×（1+7%）×（1+9%）=172.792（万元）工程预付款=172.792-（7.254+12）×（1+7%）×（1+9%）×20%=30.067（万元）预付安全文明施工费工程款=7.254×（1+7%）×（1+9%）×85%=7.191（万元）问题2：第24月，每月扣回的预付款=30.067/3=10.022（万元）累计完成分项工程费用=18+40.5×20%+38.4/3=38.900（万元）累计应支付的工程进度款=（38.9+8/4×2）×（1+7%）×（1+9%）×85%-10.022=32.507（万元）累计应支付的工程款=7.191+（38.9+8/4×2）×（1+7%）×（1+9%）×85%-10.022=39.698（万元）已完工程计划投资=38.9×（1+7%）×（1+9%）=45.369（万元）拟完工程计划投资=（18+40.5/2+38.4/3）×（1+7%）×（1+9%）=59.540（万元）进度偏差=45.369-59.54=-14.171（万元），进度拖后14.171万元。问题3：2. 试题一:某企业拟新建一工业产品生产线，采用同等生产规模的标准化设计资料，项目可行性研究相关基础数据如下：1.按现行价格计算的该项目生产线设备购置费为720万元，当地已建同类同等生产规模生产线项目的建筑工程费用，生产线设备安装工程费用、其他辅助设备购置及安装费用占生产线设备购置费的比重分别为70%，20%，15%。根据市场调查，现行生产线设备购置费较已建项目有10%的下降，建筑工程费用、生产线设备安装工程费用较已建项目有20%的上涨，其他辅助设备购置及安装费用无变化。拟建项目的其他相关费用为500万元(含预备费)。2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资(不含可抵扣进项税)全部开成固定资产。固资产使用年限为10年，残值率为5%，折线法折旧。3.项目投产当年需要投入运营期流动资金200万元。4.项目运营期达产年份不含税销售收入为1200万元，适用的增值税税率为16%，增值税附加按增值税的10%计取。项目达产年份的经营成本为760万元（含进项税60万元）。5.运营期第1年达到产能的80%，销售收入，经营成本(含进项税)均按达产年份的80%计。第2年及以后年份为达产年份。6.企业适用的所得税税率为25%，行业平均投资收益率为8%。问题：1.列式计算拟建项目的建设投资。2.若该项目的建设投资为2200万元(包含可抵扣进项税200万元)，建设投资在建设期均衡投入。（1）列式计算运营期第1年、第2年的应纳增值税颖（2）列式计算运营期第1年、第2年的调整所得税（3）进行项目投资现金流量表(第14年)的编制，并填入答题卡表1.1（表格在解析内）项目投资现金流量表中。【答案】1.拟建项目设备购置费为720.00(万元)，已建类似项目设备购置费=720/(1-10%)=800.00(万元);已建类似项目建筑工程费用=800×70%=560.00(万元);已建类似项目设备安装工程费用=800×20%=160.00(万元);已建类似项目其他辅助设备购置及安装费用=800×15%=120.00(万元);拟建项目的建筑工程费及设备安装工程费=(560+160)×(1+20%)=864.00(万元);拟建项目的建设投资=720+864+120+500=2204.00(万元)2.(1)运营期第1年应纳增值税额=1200×16%×80%-60×80%-200=-94.40(万元)运营期第2年应纳增值税额=1200×16%-60-94.40=37.60(万元)(2)折旧费=(2200-200)×(1-5%)/10=190.00(万元)运营期第1年调整所得税=1200×80%-(760-60)×80%-0-190×25%=52.50(万元)运营期第2年调整所得税=1200-(760-60)-37.60×10%-190×25%=76.56(万元)(3)3. 某工程项目发承包双方签订了施工合同，工期为4个月。有关工程价款及其支付条款约定如下：1.工程价款：（1）分项工程项目费用合计59.2万元，包括分项工程A、B、C三项，清单工程量分别为600m3、800m3、900m2，综合单价分别为300元/m3、380元/m3、120元/m2。（2）单价措施项目费用6万元，不予调整。（3）总价措施项目费用8万元，其中，安全文明施工费按分项工程和单价措施项目费用之和的5%计取（随计取基数的变化在第4个月调整），除安全文明施工费之外的其他总价措施项目费用不予调整。（4）暂列金额5万元。（5）管理费和利润按人材机费用之和的18%计取，规费按人材机费和管理费、利润之和的5%计取，增值税率为11%。（6）上述费用均不包含增做税可抵扣进项税额。2.工程款支付：（1）开工前，发包人按分项工程和单价措施项目工程款的20%支付给承包人作为预付款（在第24个月的工程款中平均扣回），同时将安全文明施工费工程款全额支付给承包人。（2）分项工程价款按完成工程价款的85%逐月支付。（3）单价措施项目和除安全文明施工费之外的总价措施项目工程款在工期第14个月均衡考虑，按85%比例逐月支付。（4)其他项目工程款的85%在发生当月支付。【答案】1.(1)该工程签约合同价=（59.2+6+8+5）×（1+5%）×（1+11%）=91.142万元(2)开工前发包人应支付给承包人的预付款=（59.2+6）×（1+5%）×（1+11%）×20%=15.198万元(3)安全文明施工费工程款=（59.2+6）×5%×（1+5%）×（1+11%）=3.800万元2.(1)第2个月，承包人完成合同价款=（200×300+300×380+200×120）/10000+6+8-（59.2+6）×5%/4×（1+5%）×（1+11%）=26.206万元(2)发包人应支付合同价款为26.206×85%-15.198/3=17.209万元(3)截止到第2个月末，分项工程B的进度偏差为：思路1：已完工程计划投资=300×380/10000×1.1655=13.287万元拟完工程计划投资=（200+300）×380/10000×1.1655=22.145万元进度偏差=已完工程计划投资-拟完工程计划投资=13.287-22.145=-8.858万元进度拖后8.858万元思路2：已完工程计划投资=300×380/10000=11.400万元拟完工程计划投资=（200+300）×380/10000=19.000万元4. 隶属水利局下的某区水文总站(以下称“采购人”)已按计划，于2016年在某区新建了一座水文站。在工程竣工验收后，根据“三年环保行动计划”的有关精神，为进一步提升水质监测预警能力，决定利用中央专项环保资金进行新型特种水质监测设备的临时采购，采购合同估算价150万元。由于该新型设备不在当地的集中采购目录中，货物类的采购限额标准为50万元，政府采购货物项目公开招标数额标准为400万元，2018年11月采购人委托某招标代理机构依照竞争性磋商形式进行采购。期间共有五家供应商参加了本项目的竞争性磋商。按照规定完成了评审工作，并依次推荐了A、B、C三家供应商为第一、第二、第三成交供应商，采购人根据规定，确定了A供应商为成交供应商。在成交公告发布期间，B供应商按照质疑的有关规定，向招标代理机构提出质疑，称A供应商生产的设备有两个关键技术参数不满足采购文件要求。经与采购人研究决定，招标代理机构组织了原竞争性磋商小组进行了重新评审，并由原竞争性磋商小组就这两个技术参数向A供应商提出了书面澄清的要求。A供应商及时提交了澄清说明，强调了该公司生产技术水平完全可以生产出满足采购(招标)文件各项技术要求的设备，但未提供相关证明材料。原竞争性磋商小组重新评审后，认为A供应商投标未实质性响应采购文件要求，判定应否决A供应商的投标，并重新依次推荐了B、C、D三家供应商为第一、第二、第三成交供应商。随后，采购人确定排名第一的B供应商为成交供应商。随后，A供应商向区财政局进行了投诉，再次重申其投标文件完全符合要求，招标代理机构组织重新评审并无任何法律依据，要求恢复其成交供应商资格。区财政局于2019年1月作出处理决定，驳回投诉。A供应商不服，随即向市财政局申请行政复议。2019年2月，市财政局做出行政复议决定，维持了区财政局的决定。A供应商表示不服处理结果，准备在规定的期间内，向人民法院提起诉讼。问题：1本次采购活动是否适用政府采购法，并请说明理由2根据组织实施主体的不同，政府采购分为哪几种形式本项目除了委托招标代理机构实施采购外，采购人是否可以自行采购3招标代理机构组织重新评审是否妥当对于招标或竞争性磋商项目，请列举出可以重新评审的情形。4请指出重新评审和复核两者最明显的区别。5根据行政诉讼法规定，A供应商如果要向人民法院提起诉讼，谁将作为被告简述理由。【答案】分析要点：本案例主要考查了招标投标法和政府采购法在货物采购上的界面区分。根据招标投标法实施条例第二条，“与工程建设有关的货物是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等。”具体说来押题微信公众号：jinkaodian构成与工程建设有关的货物需要同时满足两个要件：一是与工程不可分割，二是为实现工程基本功能所必需。同时满足以上两个条件的货物，属于与工程有关的货物，应当适用招标法。本案例中的设备属于在竣工之后，且原项目内容计划之外临时增购的专业设备，所以，这次的水质监测设备并不算是“与工程建设有关的货物”，所以本次采购适用政府采购法。按照组织实施主体的不同，根据政府采购法实施条例第四条规定，“政府采购法所称集中采购，是指采购人将列入集中采购目录的项目委托集中采购机构代理采购或者进行部门集中采购的行为；所称分散采购，是指采购人将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。”政府采购法实施条例释义第四十四条“重新评审、改变评审结果的禁止性规定”有如下规定，“当项目的评审结果受到供应商质疑，并确实可能存在对评审结果产生影响的各种重大或明显错误时，采购人或采购代理机构可组织重新评审复核，是指评审结果汇总完成后至评审报告签署完成前，采购人、采购招标代理机构和评标委员会、谈判小组、磋商小组和询价小组成员对评审意见的检查。重新评审，是指评标委员会、谈判小组、磋商小组和询价小组成员签署了评审报告，评审活动完成后，原评标委员会、谈判小组、磋商小组和询价小组成员对自己评审意见的重新检查。”政府采购法实施条例第四十四条规定，“除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。”本案例也考察了行政复议和行政诉讼的有关概念。行政案件由最初做出行政行为的行政机关所在地人民法院管辖。经复议的案件，也可以由复议机关所在地人民法院管辖。公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，做出行政行为的行政机关是被告。经复议的案件，复议机关决定维持原行政行为的，做出原行政行为的行政机关和复议机关是共同被告；复议机关改变原行政行为的，复议机关是被告。答案：问题1：本次采购活动适用政府采购法，因为本次要采购的设备是项目计划外且是竣工验收后临时采购的设备，并不是“与工程建设有关的货物”。问题2：根据组织实施主体的不同，政府采购分为集中采购和分散采购。本项目属于分散采购，根据政府采购法实施条例第四条规定，除了委托招标代理机构实施采购外，采购人也可以自行采购。问题3：招标代理机构组织重新评审是妥当的。对于招标或竞争性磋商项目，评审结束后，当发现可能出现资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高或畸低、政策功能价格计算错误等情形时，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会或磋商小组进行重新评审。5. 某水库工程初步设计报告中设计采用35kV电网及自发电两种方式供电，其中电网供电比例90%，自发电比例10%。已知当地发布的电网销售电价如表3-18所示本项目暂按工商业及其他用电类别中单一制电价考虑;自发电采用固定式柴油发电机，额定容量200kW，发电机台（组）时费326.89元。电价计算公式为:电网供电价格=基本电价÷（1-高压输电线路损耗率）÷（1-35kV以下变配电设备及配电线路损耗率）+供电设施维修摊销费当柴油发电机组采用循环冷却水时:柴油发电机供电价格=柴油发电机组时总费用÷（柴油发电机组额定容量之和×K）÷（1-厂用电率）÷（1-变配电设备及配电线路损耗率）+单位循环冷却水费+供电设施维修摊销费式中，K为发电机出力系数。该工程编制概算采用的各项数据如下：人工单价为工长11.98元/工时，高级工11.09元/工时，中级工9.33元/工时，初级工6.55元/工时，厂用电率5%，高压输电线路损耗率5%，变配电设备及线路损耗率7%，发电机出力系数0.83，循环冷却水费0.07元/kW.H，供电设施摊销费0.05元/kW.h。该工程施工用水采用单级水泵一台，该离心水泵在设计扬程下的额定容量为100m3/h。施工用水价格=水泵组时总费用7（水泵额定容量之和×K）÷（1-供水损耗率）+供水设施维修摊销费式中，K为能量利用系数。水泵台时费的一类费用4.88元，二类费用中人工消耗量为1.3h，耗电量27.4kW.h。水泵出力系数0.75，供水损耗率10%，供水设施摊销费0.05元/m3。【答案】问题1:该工程外接35kV供电线路，根据表3-18可知，电网电价为0.8300元/kW.h，高压输电线路损耗率5%，变配电设备及配电线路损耗率7%，供电设施维修摊销费0.05元/kW.h。电网供电价格=0.8300÷（1-5%）÷（1-7%）+0.05=0.99（元/kW.h）问题2:柴油发电机供电价格=326.89÷（200×O.83）÷（1-5%）÷（1-7%）+0.07+0.05=2.35（元/kW.h）因此，本工程施工用电综合电价为：0.99×90%+2.35×10%=1.13（元/kW.h）问题3:水泵台时费=4.88+1.3×9.33+27.4×1.13=47.97（元/h）施工用水预算价格=47.97÷（100×O.75）÷（1-10%）+0.05=0.76（元/m3）