2022年广东省一级建造师通关测试题.docx

2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 建设工程项目决策阶段策划的主要任务是（ ）。A.定义如何组织项目建设B.定义项目开发或建设的任务和意义C.定义如何组织项目开发D.定义项目开发的程序和内容【答案】 B2. 【问题】 铁路营业线框架式桥涵顶进施工时，预制涵段主体结构混凝土强度必须达到设计强度的（），才能开始顶进工作。A.70B.80C.90 D.100【答案】 D3. 【问题】 某县一建筑工地发生生产安全重大事故，则事故调查组应由（）负责组织。A.事故发生地省级人民政府B.事故发生地县级人民政府C.国务院安全生产监督管理部门D.事故发生单位【答案】 A4. 【问题】 下列壁厚的钢导管，不得采用套管熔焊连接的是（）。A.壁厚2mm的钢导管B.壁厚2.5mm的钢导管C.壁厚3mm的钢导管D.壁厚3.5mm的钢导管【答案】 A5. 【问题】 工程工期延误可以分为可索赔延误和不可索赔延误，这是按（ ）划分的。A.延误事件之间的关联性B.工期延误的原因C.延误工作所在的工程网络计划的线路性质D.索赔要求和结果【答案】 D6. 【问题】 根据建设工程监理规范（GBT50319-2013），工程建设监理实施细则应在工程施工开始前编制完成并必须经（）批准。A.专业监理工程师 B.发包人代表 C.总监理工程师 D.总监理工程师代表【答案】 C7. 【问题】 地基与基础工程中，采用土钉墙支护的基坑，深度不宜大于12m，使用期限不宜超过()个月。A.6B.12C.18D.24【答案】 C8. 【问题】 关于合同的履行和变更，下列说法正确的是（ ）。A.合同生效后，姓名、名称发生变更的，必须办理合同变更手续。否则合同失效B.合同生效后，当事人的法定代表人、负责人、承办人发生变动，不影响合同的履行C.当事人为合同变更进行过数次磋商，但对合同变更的内容约定尚不明确的，推定为已经变更D.当事人就变更合同的内容达成一致，变更的内容即发生法律效力【答案】 B9. 【问题】 下面关于渗井的描述错误的是（ ）。A.当地下水埋藏较深或有固定含水层时，可采用渗水隧洞、渗井B.渗井宜用于地下含水层较多，但路基水量不大，且渗沟难以布置的地段C.渗井顶部四周应用黏土填筑围护，并应加盖封闭D.井壁与填充料之间不需设反滤层【答案】 D10. 【问题】 下列施工合同风险中，属于管理风险的是( )。A.业主改变设计方案B.对环境调查和预测的风险C.自然环境的变化D.合同所依据法律环境的变化【答案】 B11. 【问题】 某施工项目的商品混凝土目标成本是 420000 元(目标产量 500m3， 目标单价 800 元/m3， 预计损耗率为 5%)， 实际成本是 511680 元(实际产量 600m3， 实际单价 820 元/m3， 实际损耗率为 4%)。 若采用因素分析法进行成本分析(因素的排列顺序是： 产量、 单价、 损耗量)， 则由于产量提高增加的成本是（） 元。A.4920B.12600C.84000D.91680【答案】 C12. 【问题】 技术方案评价的分类中，（ ）都有一定的预测性，因而也就有一定的不确定性和风险性。A.事后评价B.事中评价C.不确定性评价D.事前评价【答案】 D13. 【问题】 下列工程中属于飞行区场道工程的是（ ）工程。A.机坪服务车道B.机场进场路C.机场围界D.航站楼高架桥【答案】 C14. 【问题】 在搭接网络计划中，工作之间的搭接关系是由（ ）决定的。A.工作的持续时间B.工作的总时差C.工作之间的时间差值D.工作的间歇时间【答案】 C15. 【问题】 编制预算定额人工消耗量时,人工幅度差用于人工定额中未包括的,而在一般正常施工情况下又不可避免的一些（ ）。A.返工用工B.低效率用工C.用工浪费D.零星用工【答案】 D16. 【问题】 在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自（）时起由买受人承担。A.标的物交付 B.合同成立 C.合同生效 D.支付贷款【答案】 B17. 【问题】 某工程有甲乙两个实施方案可供选择。两个方案的投资分别是600万元、800万元，年运行成本分别是160万元、130万元，各方案应用环境相同。设基准收益率为10%。则下列说法正确的是（ ）。A.差额投资收益率是16.25%B.甲方案优于乙方案C.乙方案优于甲方案D.甲方案的折算费用是616万元【答案】 C18. 【问题】 下列水泵类型中，不属于叶片泵的是（ ）。A.离心泵B.轴流泵C.混流泵D.容积泵【答案】 D19. 【问题】 民法典规定国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效为4年，体现的诉讼时效期间是( )。A. 普通诉讼时效B. 短期诉讼时效C. 特殊诉讼时效D. 权利的最长保护期限【答案】 C20. 【问题】 经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是我国民法典中有关()的规定。A.债权转让B.债务承担C.由第三人向债权人履行债务D.债务人向第三人履行债务【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 关于短期负债筹资特点的说法,正确的有 （ )A.筹资速度快 B.筹资弹性好C.筹资成本较低 D.利率波动很小E.筹资风险低【答案】 ABC2. 【问题】 下列关于路堑开挖说法正确的有()。A.开挖从上至下进行，严禁掏底开挖B.不稳定的土质路堑边坡应分层加固C.在岩石的走向、倾斜不利于边坡稳定及施工安全的地段，可顺层开挖D.软石必须采用人工开挖E.强风化岩石必须采用人工开挖【答案】 ABC3. 【问题】 根据城市供热管网工程施工及验收规范的规定，以下对热力管道直埋保温管接头要求的叙述中，正确的有（）。A.接头保温的工艺应有合格的检验报告B.保温接头发泡后，发泡孔应及时进行封闭C.接头处钢管表面应干净、干燥。D.接头保温的外护管安装好后立即进行现场发泡施工。E.接头外观不应出现过烧、鼓包、翘边、褶皱或层间脱离等现象【答案】 ABC4. 【问题】 工程项目管理信息系统中，合同管理子系统的功能有（ ）。 （2015）A.合同基本数据查询B.合同执行情况统计分析C.合同通用条件的编写D.合同结构的选择E.合同辅助起草【答案】 AB5. 【问题】 施工投标人在投标阶段需对（）开展调查研究。A.业主方公司B.市场宏观经济环境C.工程现场及工程所在地区的环境D.竞争对手公司E.监理方公司【答案】 ABCD6. 【问题】 与浅孔爆破法相比，深孔爆破法具有的特点有（ ）。A.单位体积岩石所需的钻孔工作量较小B.单位耗药量低C.劳动生产率高D.能均匀破碎介质E.钻孔设备复杂【答案】 ABC7. 【问题】 根据铁路建设工程安全生产管理办法，必须接受安全培训，考试合格后方可任职的人员主要包括（）。A.现场施工人员B.施工单位的主要负责人C.项目负责人D.项目技术人员E.专职安全人员【答案】 BC8. 【问题】 分部（子分部）工程质量验收记录表签字人包括（ ）。A.建设单位项目负责人B.建设单位项目技术负责人C.监理工程师D.施工单位项目负责人E.施工单位项目技术负责人【答案】 ABD9. 【问题】 关于仲裁协议的说法，正确的有（ ）。A.仲裁协议应当是书面形式 B.仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可C.仲裁协议必须在纠纷发生前达成 D.没有仲裁协议，也就无法进行仲裁E.有效的仲裁协议排除了人民法院对合同争议解决的管辖权【答案】 AD10. 【问题】 关于建安工程定额的说法，正确的有（ ）。A.是施工定额、预算定额和概算指标的统称B.属于人、料、机定额C.仅仅包括施工过程中人工、材料、机械台班消耗的数量标准D.一般包括措施费定额、企业管理费定额E.是按各项独立费用分别编制的，以便合理控制这些费用的开支【答案】 BC11. 【问题】 关于建设工程返修的说法，正确的有（ ）。A.返修指施工单位对质量不符合约定的建设工程在合理期限内进行修理或者返工、改建B.竣工验收不合格的建设工程，施工单位应当负责返修C.施工过程中出现质量缺陷的建设工程，施工单位应当负责返修D.对于非施工单位原因造成的质量缺陷，施工单位应当负责返修E.建设工程质量缺陷发生的返修费用均由施工单位负责【答案】 ABCD12. 【问题】 某建筑公司雇佣5名员工，具体情况见下表。建筑公司应当对上述员工定期进行徤康检査的是（ ）。A.赵某 B.钱某 C.孙某 D.李某 E.周某【答案】 AC13. 【问题】 防水层施工现场检测的主控项目为（ ）。A.粘结强度 B.含水率C.粗糙度 D.涂料厚度E.平整度【答案】 AD14. 【问题】 下列关于纳税人及缴纳个人所得税说法正确的是（ ）。A.在中国境内有住所的个人，从境外取得的所得应缴纳个人所得税 B.在中国境内无住所而在一个纳税年度内居住累计满 183 天的个人，为居民个人 C.在中国境内无住所又不居住的个人，从中国境内取得的所得需要缴纳个人所得税 D.在中国境内无住所而在一个纳税年度境内居住累计不满 183 天的个人，从中国境内取得的所得不需缴纳个人 所得税 E.个人所得税率适用 3%至 45%的超额累进税率【答案】 ABC15. 【问题】 关于施工现场空气污染防治措施的做法，正确的有( )。A.施工现场垃圾渣土要及时清理出现场B.施工现场道路应指定专人定期洒水清扫，形成制度C.车辆开出工地要做到不带泥沙，基本做到不洒土，不扬尘D.大城市市区的建设工程不容许搅拌混凝土E.油毡、橡胶等废弃物品应在现场及时焚烧【答案】 ABCD16. 【问题】 下列关于建设工程管理信息化说法不正确的是（）。A.工程管理信息化有利于提高建设工程项目的经济效益和社会效益，以达到为项目建设增值的目的B.管理信息系统是基于数据处理设备的信息系统，但主要用于企业的人、财、物、产、供、销的管理C.项目信息门户的运行周期是建设工程的实施阶段D.项目信息门户的主持者通常是施工单位E.项目信息门户实施的条件中最重要的是教育件【答案】 CD17. 【问题】 下列建设工程合同中，属于无效合同的有()。（2015）A.施工企业超越资质等级订立的合同B.发包人胁迫施工企业订立的合同C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同E.施工企业与发包人订立的重大误解合同【答案】 AC18. 【问题】 建筑施工企业进行质量管理体系认证的程序包括（）。A.培训B.申请和受理C.定期监督检查D.审核E.审批与注册发证【答案】 BD19. 【问题】 网络进度计划的工期调整可通过（）来实现。2018真题A.调整关键工作持续时间B.缩短非关键工作的持续时间C.增加非关键工作的时差D.增减工作项目E.调整工作间的逻辑关系【答案】 AD20. 【问题】 技术方案资本金出资形态可以是现金，也可以是经过有资格的资产评估机构评估作价的（）。A.资源开采权B.实物C.工业产权D.专利技术E.土地使用权【答案】 ABC三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某泵站工程设计流量为100m3s，净扬程为25m，总装机5000kW，泵站自进水至出水设引水明渠、前池、拦污检修闸、泵房、副厂房、出水涵、出口防洪闸及出水明渠等建筑物，为正向进水、正向出水，进、出水纵向轴线全长布置约256m。工程于2011年10月20日开工，于2013年4月20日全部完成。施工过程中发生如下事件：事件1：主体工程开工后，监理机构组织设计、施工单位等进行了工程项目划分，确定了主要单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程，并将项目划分表及说明书面报相应工程质量监督机构确认。事件2：所有单元工程质量在施工单位自评合格后，报监理单位复核，由监理工程师核定质量等级并签证认可。事件3：2013年5月10日，泵站工程建设项目全部完成，项目法人主持进行了泵站单位工程验收，该单位工程质量由施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，结果为：5个分部工程质量全部合格，有4个分部工程达到优良等级，外观质量得分率达到为895，工程未发生质量事故，该单位工程达到优良标准。事件4：项目法人根据竣工验收的需要，委托工程监理单位对工程质量进行抽样检测。监理单位制定竣工检测方案，竣工检测方案经项目法人审核后，报质量监督机构核定。2013年5月20日，应项目法人申请，竣工验收主持单位组织进行了竣工验收，同意单位工程验收质量优良的结论。问题1指出事件1的不妥之处并说明理由。2指出事件2的不妥之处并说明理由。3根据事件3中，泵站单位工程质量等级优良的结论是否正确，并说明理由。4指出事件4的不妥之处并说明理由。【答案】1答案主体工程开工后开始工程项目划分不妥。监理单位组织进行工程项目划分不妥。应由项目法人组织监理、设计及施工等单位进行工程项目划分，项目法人应在主体工程开工前将项目划分表及说明书面报相应工程质量监督机构确认。分析这是一道关于工程项目划分的题目考核考生对工程项目划分组织和划分时间的掌握程度。根据水利水电工程施工质量检验与评定规程SL1762007的规定，由项目法人组织监理、设计及施工等单位进行工程项目划分并确定主要单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。项目法人在主体工程开工前应将项目划分表及说明书面报相应工程质量监督机构确认。工程质量监督机构收到项目划分书面报告后，应在14个工作日内对项目划分进行确认并将确认结果书面通知项目法人。2答案所有单元工程质量在施工单位自评合格后，报监理单位复核,由监理工程师核定质量等级并签证认可。重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量经施工单·位自评合格、监理单位抽检后，由参建单位组成联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表，报工程质量监督机构核备。分析这是一道关于单元工程质量评定的题目，考核考生对一般单元工程、重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量评定的掌握程度。按照建设工程质量管理条例和水利工程质量管理规定，施工质量由承建该工程的施工单位负责，因此规定单元工程质量由施工单位质检部门组织评定，监理单位复核，具体做法是：单元工程在施工单位自检合格填写水利水电工程施工质量评定表终检人员签字后，由监理工程师复核评定。但水利水电工程施工质量检验与评定规程SL1762007规定，重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量经施工单位自评合格、监理单位抽检后，由参建单位组成联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表,报工程质量监督机构核备。3答案不一定正确，该泵站单位工程是否符合优良标准，还要根据该单位工程施工质量检验与评定资料是否齐全；工程施工期及试运行期，单位工程观测资料分析结果是否符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求确定。分析2. 某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：13月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30天。事故处理完成后项目经理休假30天，回来后，项目经理提出了索赔。38月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10天，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28天，正确的做法应该是索赔事件发生后的28天之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可遇见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28天内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。3. 某段新建双线铁路的一段软土地基，初步设计有两种处理措施，一种是插打塑料排水芯带，一种是浆喷搅拌桩。如果塑料排水芯带处理后，路基填筑时发生坡脚隆起。问题：1.塑料排水芯带的作用原理以及施工步骤？2.请分析发生质量问题的原因可能在哪几方面？3.质量问题出现后，应采取什么措施来解决？【答案】1.塑料排水芯带的作用原理是：在下卧的软土层中插入塑料排水芯带，然后分层填筑路堤，随着路基填土产生的压力增大，软土中心的水分顺芯带的垂直排水通道向外排水，逐渐完成软土层的排水沉降固结过程，使软土层增加承载力，满足路基自重和列车荷载。塑料排水芯带的主要施工步骤是：(1)铺设一层砂垫层；(2)定位测量与桩机就位；(3)安装桩靴，插打芯带；(4)剪带、埋带。2.本案例发生质量问题的原因可能在如下几方面：(1)填筑速度过快；(2)沉降观测不准确；(3)地质勘测不准确，导致处理深度不够。3.应采取的解决措施有：(1)立即停止填筑；(2)卸载反压护道；(3)设计复查4. 某单位承建一矿井主要运输大巷，巷道顶板和两帮为泥岩与泥质砂岩互层，底板为泥岩，岩石的单轴抗压强度平均为10MPa左右，巷道设计为直墙半圆拱形，净宽3.8m，净断面11.5m2，巷道采用锚喷支护，锚杆长度1.6m，间排距0.8m*0.8m，抗拔力70KN，喷射混凝土强度C20，厚度100mm。施工单位根据设计要求和自身特点编制了施工作业规程规定：该巷道施工采用“四六”工作制，巷道掘进实施光面爆破，三掘一喷，循环掘进进尺2.0m，巷道支护采用单个树脂药卷锚固，锚固长度300mm，喷混凝土支护一次喷射完成。该巷道施工一段后发现断面变形较大，底鼓明显。监理单位组织月度验收时，对施工单位自检记录进行了检查，其中：巷道断面实测宽度尺寸的自检记录如下表；锚杆抗拔力有每30m一组，共5组（每组三根锚杆）的自检记录，其中三组中均有一根锚杆抗拔力达不到合格要求，质量员认为抗拔力平均值能达到合格要求，于是自检结论确定为合格。监理单位按验收规范进行了复检，结果发现多数锚杆抗拔力仍然达不到合格要求。为查清锚杆抗拔力的问题，监理和施工人员一起按相应施工规范和作业规程在实验室对锚杆锚固情况进行了试验，发现锚杆的抗拔力均达不到设计要求。根据巷道变形越来越严重的情况和此次检查发现的质量问题，业主自行决定对施工单位提出索赔，要求施工单位承担所有的损失，同时保证巷道的质量和安全使用，要求在该段巷道断面内增加架棚支护。施工单位对此提出异议，并认为可以对不合格的锚杆进行重新锚固或在其附近补打锚杆，以满足要求。【问题】1.施工单位编制的施工作业规程存在哪些问题？2.施工单位进行的质量自检和评定存在哪些错误做法？3.指出业主的索赔和对该质量问题处理中的不妥之处，并给出正确的做法。4.针对巷道变形问题，可采取哪些合理的支护技术和措施？5.影响锚杆支护质量的因素主要有哪些？针对施工单位作业规程内容，说明提高该巷道锚杆拉拔力的方法。【答案】1.施工单位编制的施工作业规程存在哪些问题？答：存在的问题有：“三掘一喷”作业方案不合理，没有考虑巷道地质和围岩的岩性条件；锚杆锚固长度不足，不能保证锚杆的抗拔力要求；喷混凝土施工一次喷射不合理，应分次喷射完成；循环进尺2.0m不妥，软弱围岩循环循环进尺不宜过大。2.施工单位进行的质量自检和评定存在哪些错误做法？答：自检和评定存在的错误有：验收标准使用错误：巷道净宽度的允许偏差不是指全断面尺寸的偏差；巷道宽度检测断面2、3存在负偏差，不应认定为合格；巷道宽度的每个检测断面的测点数量不够，每一断面上应设10个测点；每30m锚杆抗拔力检测的组数不够，每300根不少于9根或不少于3%；锚杆抗拔力检查中，用平均值评定每组抗拔力是否合格没有依据，评定为合格错误；锚杆抗拔力最低值不小于设计值的90%。3.指出业主的索赔和对该质量问题处理中的不妥之处，并给出正确的做法。5. 某预应力钢筋混凝土箱梁桥，箱梁混凝土标号为C40。结构形式为：5×203×365×20m。下部结构为桩基础，桩径1.5m，桩长30m。施工中发生如下事件：事件1：上部结构采用后张法预应力砼，泵送混凝土。在预制场立模、普通钢筋制作、箱梁混凝土浇筑，采用气割进行预应力筋下料；箱梁采用洒水覆盖养生；箱梁混凝土强度达到规定要求后，进行孔道清理、预应力张拉压浆，当灰浆从预应力孔道另一端流出后立即终止。事件2：预应力张拉时部分主梁锚板处混凝土出现变形开裂现象，项目经理部经研究提出的现场处理方法如下：（1）清除锚下损坏混凝土，采用与主梁相同配比混凝土修补；（2）重新安设相同规格锚垫板，待混凝土强度满足要求后张拉。但张拉时仍然出现变形开裂情况，监理工程师指出了项目经理部现场处理方法的不足，并提出整改要求。【问题】1.预应筋下料工艺是否正确？说明理由。说明预应力张拉过程中应控制的指标，并指出主要指标。2.上述事件1预应力孔道压浆工艺能否满足质量要求？说明理由。3.改正事件2锚板处混凝土变形开裂现场处理方法中的不妥之处。【答案】1.不正确。预应力筋宜使用砂轮锯（砂轮切割机）下料（1分），预应力张拉过程中应控制张拉应力和伸长值两项指标（2分），以张拉应力控制为主（以伸长值作为校核）。（1分）2.不能，压浆应使孔道另一端饱满和出浆，并使排气孔排出与规定稠度相同的水泥浓浆为止。（2分）3.将锚具取下，凿除锚下损坏部分，然后加筋用高强度混凝土修补，将锚下垫板加大加厚，使承压面扩大。