厂区土方工程施工合同范本(12页).doc

-厂区土方工程施工合同范本-第 12 页厂区土方工程施工合同范本土方工程施工具有面广量大、劳动繁重、施工条件复杂等特点,那么对于厂区土方工程施工合同你又了解多少呢?以下是在范文网小编为大家整理的厂区土方工程施工合同范文，感谢您的欣赏。 厂区土方工程施工合同范文一甲方： 乙方： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法以相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程地点： 二、承包范围 上述工程的土方、挖土方和外运土方，土方按甲方要求，堆土在指定位置。乙方负责所有关系的协调和办理。 三、合同工期： 开工日期 年 月 日;原则上竣工日期： 年 月 日。 1、合同工期总日历天数 四、工程量的确认与变更 (一)工程量确认：土方工程根据相关施工图纸的实际开挖尺寸计算土方量，深度按开挖前地面实际丈量绝对标高计算，开挖完成面按实测实量标高计算，地面标高及完成面标高经双方测量签字确认才生效。 (二)工程量变更：施工过程中，因下列因素导致工程量变更或甲方无需继续施工时，甲方应当向乙方出具工程量变更确认书，双方依据乙方实际履行的工程量结算工程款： 1、工程设计图纸变更; 2、因施工过程中发现了古墓或文物致使工程停工; 3、甲方撤销了对该工程项目的投资; 4、行政机关责令停止该工程的施工; 5、其他致使甲方无法或无需继续施工的情形。 五、竣工验收标准 工程竣工时，双方依照施工图和甲方签证的变更单进行工程量验收;施工完毕后，工地现场应当土地平整、干净整洁，以满足土建施工进场标准的要求。 六、合同价款 土方工程采用以挖方工程量为计量基础的综合单价包干(挖土方综合单价包括土方开挖、运输、弃土场地和工程场地平整以及政府职能部门对因土方施工运输所发生的一切费用等全部内容)。综合单价人民币 七、付款方式和发票 1、土方工程根据乙方完成的工程量， 并经甲方确认， 完工后支付已完工程量的50%工程款。余下工程款在开发商拨款后15天内全部付清。 八、甲方的权利和义务 1、提供工程施工图; 2、为乙方提供必要的施工条件; 3、对施工图或工程量进行变更; 4、按照合同约定的期限和方式支付合同价款; 5、检查验收乙方完成的工程; 6、工程质量达不到约定标准时，甲方有权要求乙方继续施工，直到符合约定标准，因此发生的施工费用由乙方承担，工期不予顺延。 九、乙方的权利和义务 1、提供满足施工所需的人员、机械设备、运输车辆及倒土渣场地; 2、负责全部安全责任。 3、随时接受甲方的监督和检查，以达到甲方土建施工的要求，并提供土方工程组织设计，做到与土建配合施工，分层开挖。 4、乙方应当妥善处理施工过程中产生的建设垃圾，不得随意倾倒; 5、按期完成承包的工程; 6、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。 由于乙方安全措施不力造成所有的事故责任(包括塌方)和因此发生的费用，由乙方承担;施工过程中，乙方聘用人员发生的安全责任事故的所有责任由乙方自行承担。 7、施工过程中，乙方应当严格遵守政府有关法律法规和规范性文件的规定。因违反上述规定，致使甲方或乙方被行政机关处罚时，均由乙方承担相应的法律责任或经济责任;因上述原因给甲方造成经济损失时，由乙方赔偿; 8、乙方未经甲方同意，不得将本工程转包给第三人; 9、在施工过程中乙方负责一切调解事宜。(如：政府机关检查和其他人员捣乱等。) 十、因以下原因造成工期延误，经甲方现场负责人确认，工期相应顺延： 1、设计变更和工程量增加; 2、一切不可抗拒的自然因素; 3、其他经甲方统一工期顺延的其他情况。 十一、因本合同发生的一切争议，双方应协商解决;协商不成时，任何一方可向发生地人民法院提起诉讼，胜诉方为解决争议而发生的诉讼费、律师费、交通费和通讯费等由败诉方承担。 十二、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同书; 2、工程变更签证单; 3、工程量清单; 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 十四、甲乙双方委派的此施工项目负责人 甲方负责人： 联系电话： 乙方负责人：联系电话：施工现场负责人为双方履行合同的代表人，其签署的有效文件为本合同的补充合同。 十五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日生效。 甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 甲方代表： 年月日： 厂区土方工程施工合同范文二发包方(甲方)：_ 承包方(乙方)：_ 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法的原则结合本工程具体情况，经双方协商一致;达成下列条例签订本合同。 第一条 工程概况 1、工程名称：怀德广场 2、工程地址：深圳市宝安区福永街道 3、工程内容：基坑挖远 4、据见图纸：据详见图纸，土方量约_万立方米;工程内容包括(挖土、运土) 第二条 施工期限 开工日期：暂定_年_月_日前，完工日期_年_月底。共约需_日左右。(由于特殊天气如雨天、38度以上高温天气等等，会造成场地不能施工的，所拖延的日期由甲方现场签证，工期顺延)。 第三条 承包方式 1、本工程由乙方实行包挖、包运输、按施工要求平整场地、包机械、包机械维修、包烯料、包质量、包安全、包工期。 第四条 工程造价 2、施工场地土方量约_万立方米，按平面的最高点测量 结算，每立方米_元计算。(本工程所有单价不包税金，税金甲方负责)，如果甲方要求填土施工时，每立方米_元计算。弃土点和弃土费用由甲方承担，路面及交警扣车费用由甲方承担。 第五条 甲方责任范围 1、如遇三类土、四类土，须爆破作业，则双方协商单价，工期延长。甲方负责需爆破时各方关系的协调，现场安全防范工作及出现事故时的承担及处理工作。 2、在施工过程中出现地下水、流沙、淤泥、石头由甲方承担，或另计费用。 3、甲方必须负责乙方人员住宿及机械停放点，及生活用水用电。 4、提供图纸及施工方案，对乙方负责现场施工指导，监督检查工程质量进度。 5、对乙方在施工过程中提出的意见及建议，应予以答复。 6、应及时支付工程款，并积极配合乙方以避免乙方停工、窝工; 7、负责竣工审核结算。 8、遇到乙方借故拒绝或拖延甲方工程师的指令时，有权视情节对乙方作出处罚，严重时将终止合同，造成的损失由乙方承担。 9、甲方负责地质和地下杂物勘测，提供给乙方，如挖到电缆、管线，煤气管道或其它，全由甲方负责。 第六条 乙方责任范围 1、依据甲方提供的图纸及要求进行土方挖掘，施工及运输，以确保工程质量和工期，施工方案需经甲方审核批准，方可施工。 2、乙方应接受甲方的监督，对于乙方造成的质量事故或未达到质量要求，甲方视情节给予处罚外，有终止合同，造成的损失由乙方承担。 3、乙方所需的一切施工工具自理。 4、乙方自行负责进场人员的人身财产及施工机械的保险。 5、进场时应及时相关人员办理有关手续，所发生的费用由乙方承担。 6、乙方不得对工程进行分包或转包，一经发现，发包方有权终止合同，造成的责任及经济损失由乙方负责。 7、乙方确保工人工资按时支付，因工作工资不依时支付造成的停工窝工由乙方负责。 8、装运平、路上掉泥自行处理。 第七条 工程质量要求验收及付款方式 1、乙方工人及机械设备到场开工，甲方应先支付预付款_万元; 2、开工后第15天甲方再向乙方支付一次工程款，按乙方实际完成的工程量支付90%的款项，余下10%留在下15天期的总量中支付。 3、每隔15天均应按完成工程量的总值的90%支付工程款，并将上期留下10%一并支付。 4、工程全面完后，乙方必须向甲方提交竣工报表，经甲方确认(甲方需在乙方提交竣工报表后的一周内确认，过期视为合格)甲方在核实后一个月内付完总工程款95%，剩余5%三个月内付清。预付工程款按乙方上报给甲方的三个工作日内支付给乙方。 2、乙方必须严格按照安全规范进行施工，一切服从工程技术人员及现场管理人员的管理，在施工期间乙方发生的任何安全事故，一概由乙方负责。 第八条 违约责任： 1、因甲方没有及时支付工程款或因甲方原因造成乙方停工、窝工的，甲方应视为违约，甲方须结清该项目已完成的工程款，按总款项的1%每日支付滞滞纳金，并赔偿因停工、窝工所造成的乙方损失。 2、如乙方因施工质量不能满足图纸要求及自身原因造成施工进度延迟，给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿，但最多不超过总款项的20%。 第九条 其他事项 1、必须做好施工记录，每周向甲方报告本周的是施工进度及下的施工计划。 2、凡施工期间发生的施工质量、安全事故、概由乙方负责并应立即报造甲方有关部门，以配合处理。 3、甲方委托_为驻工地代表，监督检查工程质量进度及其它事宜。 4、乙方委派_为驻工地代表，负责工程质量进度和安全施工事宜。 5、各方驻工地代表，必须提前三个工作日通知对方。 6、甲方需负责处理好当地村民，工业园关系工作，把工程顺利进行施工。 7、本合同未尽事宜，双方可协商解决并签订补充协议，作为本合同的补充，与本合同具有同等法律效力。 8、本同正副本各二份，双方各执两份，经双方签字后生效。 发包方(公章)：法定代表人： 承包方(公章)： 法定代表人： 年月日： 厂区土方工程施工合同范文三甲方：(发包方) 乙方：(承包方) 根据中华人民共和国合同法和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。 第一条 工程概况 (一) 工程名称： (二) 工程地点： (三) 工程范围： 本合同土方工程量约为 立方米。 (四) 工程总造价：经双方确定本合同综合单价为 ， 全部工程造价为人民币 万元，大写 。 第二条 工程期限 根据双方协商工程期限自年月日起至年月日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。 第三条 工程质量 乙方根据甲方提供的图纸、资料、相应要求进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。 第四条 工程价款结算 (一) 本合同全部工程造价的结算按下列方式办理： 本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同界定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。 (二) 工程价款结算与拨付办法： 第五条 双方责任 (一) 甲方责任 1、 甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施要与实际相符，不给乙方造成的误工或停工的实际损失。 2、 甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等。 3、 工程竣工后，甲方应组织专门人员在日内进行验收。 (二) 乙方责任 1、 乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。 2、 乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。 3、 乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生事故应由责任方负担。 4、 乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。 5、 乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。 第六条 合同纠纷 因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会)。 1、提交仲裁委员会( ) 2、依法向当地人民法院起诉( ) 第七条 附则 (一) 本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。 (二) 本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。 (三) 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 第八条 附加条款 发包方：(章) 承包方：(章) 地址： 地 址： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电话： 签约时间： 电 话： 年 月 日