2022年采矿施工劳务承包合同 .pdf

1采矿施工劳务承包合同发包方：云南山山农业开发有限公司（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法及相关法律法规，甲乙双方经过友好协商，签订本合同。双方就在施工过程中的权利和义务、工程质量、安全生产、工程进度、款项支付、违约责任等具体事宜，达成如下协议，希双方共同遵守：一、工程概况：1、工程名称：禄劝大地矿业有限公司细柞铁矿。2、工程地点：禄劝县汤郎乡细柞村标段。3、工程内容：矿石及盖土、剥离、弃土、矿石开采、装车等，不含爆破，如若乙方在实际施工中无法正常采挖，需爆破。因另行计价。4、工程量：矿山采挖不限制生产量（以甲乙双方确认过磅重量核算为准）。二、工程承包方式及范围：乙方自主经营、自负盈亏；自行承担相应的经济和民事法律责任：范围为甲方指定所属区域内铁矿石开采，每个具体开采点按区域划分以标段为准。三、合同工期：以甲乙双方签订合同之日起一个月，与甲方建选厂配套，等待甲方通知进场为准。乙方不能正常进场施工，或进场仍然不能正常施工，给乙方造成的损失，由甲方对乙方进行赔偿。合同工期暂定贰年（贰年完成后甲乙双方如需再合作另行签订合同）。四、工程造价：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 5 页 -2（一）按甲乙方共同确定的综合单价（不含税费及其它费用）:露天开采铁矿：每吨 13元（不含爆破、税费）；（综合剥采比大于3（土）：1（矿）的土方另行计价）。（二）综合单价包含的内容：l、土石方（含矿石）的开挖（剥离）中的弃土、排水，植被清理。（保证施工过程中能正常施工为准）等全过程施工内容。2、施工过程中所涉及的人工费、材料费及其它材料（油料、火工材料）机械费。3、工程施工过程中施工机械进、出场费、施工便道。4、安全、文明施工措施费。5、施工及生活用水用电临时设施及费用。（三）综合单价不包含的内容1、因矿山开采手续、周边环境、及村民等方面原因造成的乙方停工损失，由甲方承担。五、工程价款结算方式：（一）工程量确认1、乙方于每月的 25日向甲方报送当月工程计量申请表，甲方在收到工程计量申请表后，会同乙方复核，且5日内予以确认，同时甲方根据合同约定单价填报的计量支付表，审定后作为当月基本结算依据。但乙方必须在第一个月后保证以后每个月完成产量不少于 5万吨，若产出的矿石甲方运力不足，所产生的矿石甲方仍按实核算。2、最终工程总造价，以甲乙双方确认的地磅过磅单、矿石开采工程总量乘以约定单价的总和为准。（二）工程（进度）款支付1、第一次计量、计价：乙方在完成3 万吨矿石开采时进行计量、计价结算。以后每月计量、计价结算。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 5 页 -32、甲方依据审定后的计量支付表，于次月的 5日向乙方支付当月工程进度款。付款额为实际完成量的 100。若不能按时支付此款，甲方同意将开采的矿石作价销售抵作工程款。付款方式：由甲方付款到乙方指定账户上。六、甲方的权利和义务：1、甲方指派同志为现场负责人，并对乙方在施工作业过程中的安全、质量、进度进行监督和检查。对不符合要求的施工作业行为提出相应整改意见。对违章行为有权要求其限期整改和停工整顿。停工整顿期间工期不予顺延。2、保证协助办理施工所需的相应证件、批件；协调周边作业环境、排除外围干扰、为乙方创造良好施工作业环境。3、如因甲方原因造成乙方不能正常施工，每月停工超过五天的（政府各级部门检查除外），由甲方赔偿乙方机械台班、机上人工损失费。（挖机每天 1000元/台，铲车每天 500元/台，工资每人 80元/天。）因人力不可抗拒及自然灾害造成的停工时，甲乙双方各自承担自己的损失。甲方应在乙方施工前提供给乙方上报爆破所需时间和炸药数量（乙方提前巧个工作日上报给甲方），如果不能及时送到，所有后果由甲方全权负责。4、乙方进场如遇某种情况造成不能正常开采，属甲方原因所造成的损失由甲方负责。七、乙方的权利和义务：1、必须具备采挖的相应技术，并具有与本工程施工作业相应的管理人员、管理机构和管理制度。作业人员必须持证上岗，佩戴安全帽，购买人身保险，否则责任自负。2、服从甲方、现场管理人员的合理指挥和调度；严格按照安全、质量和进度要求施工。施工中严格按照相应的施工规范、操作规程施工作业。做到安全生产、文明施工，保护环境。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 5 页 -43、认真做好与本工程施工相关的作业进度计划、机械设备的调度和安排。自行承担盲目作业和使用机械设备造成的人员、机械设备的窝工、停工损失。4、配合甲方做好安全、技术、计量、技术档案等工作。5、该工程属独立承包，独立施工、自负盈亏。乙方在施工过程中必须按甲方开采方案开采，严格按照安全生产条例施工，如因自身责任造成的任何安全事故（人员伤亡、机械及财产损毁），均由乙方承担其一切经济损失和相应的法律责任。6、必须按规范施工，杜绝乱采滥挖现象。如因此造成“红线”（边界）纠纷、矿质和产量下降等，乙方必须停工整改，并赔偿给甲方造成的相应损失。矿的品质为：由甲方现场技术负责人取样决定，按方案开采。7、施工过程中应特别注重施工区域外的青苗（树木）的保护和森林防火。如因此造成青苗（树木）赔偿纠纷、森林火灾等由乙方自行承担一切经济损失和法律责任。八、承诺条款：经甲乙双方协商，乙方向甲方支付合同履约和安全风险保证金 700000万元（大写：柒拾万元整 )，合同签订时先支付合同定金贰拾万元人民币于甲方的帐户上，余款在乙方进场时支付此款于甲方帐户上（若此款未支付，本合同不生效）。在合同期满一年无重大安全责任事故，甲方无息全额退还乙方所交的保证金。九、违约责任：由于不可抗力（自然灾害、战争、国家政策）造成的停工、停产损失，甲乙双方互不赔偿，工期相应顺延。如因甲方原因造成的停工、停产给乙方造成损失的，甲方必须按现场施工单位实际投入施工现场的工程机械台班费，人工工资予以赔偿。如因乙方原因造成的连续停工，停产十五日以上未得到甲方谅解的违约，甲名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 5 页 -5方将不予给乙方结算工程量，保证金也不退还（非乙方主观原因或人力不可抗拒因素除外）。甲乙双方如有违约，违约方向履约方支付20万元的违约金。十、合同争议解决办法：甲乙双方发生争议时，双方协商解决。协商不成的可向管辖权人民法院提起诉讼。但甲乙双方均承诺不得以任何形式干扰对方的正常生产和工作，否则均应承担相应的经济、法律责任。本合同经双方法定代表人签章、委托代理人签字后生效，协议期满工程完工结算款账结清后失效。本合同正本二份，双方各执一份；副本二份，双方各执一份。未尽事项，双方签订补充协议，补充协议与此合同具有同等的法律效力。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：签约时间：年月日签约地点：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 5 页 -