2022年江西省一级建造师高分预测测试题.docx

2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 周期为半个太阴日的潮汐叫半日潮。半日潮的特征：两次高潮（或低潮）的潮高相差不大，两次相邻的潮差几乎相等，两次相邻高潮（或低潮）之间的时间间隔（ ）。A.完全相等B.几乎相等C.相差很大D.无规律【答案】 B2. 【问题】 某地区为岩质路堑，且该岩质破碎软弱，则应优先选择（）。A.重力式挡土墙B.预制短卸荷板式挡土墙C.锚杆挡土墙D.土钉墙【答案】 D3. 【问题】 价值工程中涉及价值V、功能F和寿命周期成本C三个基本要素，下列等式正确的是（ ）。A.V=FcB.V=CFC.V=F+CD.V=F-C【答案】 A4. 【问题】 海港工程中，当采用聚氨酯涂层保护钢管桩，设计使用年限大于等于30年时，浪溅区和水下区的最小涂层厚度分别为()微米。A.300和200B.500和300C.700和500D.800和700【答案】 C5. 【问题】 关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是（）。A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人 B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人 C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生 D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债【答案】 A6. 【问题】 人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律法规错误的，应()。A.判决驳回上诉，维持原判B.裁定撤销原判，发回重审C.依法改判D.判决变更【答案】 C7. 【问题】 混凝土中加入防冻剂可以保证水泥在相应负温下的（ ）作用。A.固化B.雾化C.水化D.强化【答案】 C8. 【问题】 平屋面材料找坡的排水度宜为（）。A. 0.5%1.0% B. 2%3% C. 3:5%4% D. 4.5%5%【答案】 B9. 【问题】 根据工程实施的实际情况，（ ）不可以根据需要提出工程变更。A.承包商B.设计方C.业主方D.分包方【答案】 D10. 【问题】 关于工程监理的职责和权限，下列说法错误的是（ ）。A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用B.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收【答案】 B11. 【问题】 “收入-费用=利润（或亏损）”，关于此等式说法不正确的是（ ）。A.此等式是会计恒等式中的动态会计等式B.此等式是会计恒等式中的静态会计等式C.此等式是反映企业一定经营期间经营成果的会计等式D.此等式表明企业在一定期间内的经营成果与相应期间的收入和费用间的关系【答案】 B12. 【问题】 关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是（）。 2016A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行 B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理 C.人民法院对行政安全宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定 D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解【答案】 C13. 【问题】 某双代号网络计划中（以天为时间单位），工作k的最早开始时间为5，工作持续时间为4；工作M的最迟完成时间为22，工作持续时间为10；工作N的最迟完成时间为20，工作持续时间为5。己知工作K只有M、N两项紧后工作，工作k的总时差为（ ）天。A.3B.4C.5D.6【答案】 A14. 【问题】 施工单位在工程施工中不必进行见证取样和送检的是（）。A.用于承重结构的混凝土试块B.用于承重结构的钢筋及连接接头试件C.用于分隔墙的混凝土小型砌块D.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥【答案】 C15. 【问题】 建筑市场不良行为信息公布期限一般是（ ）。A. 1个月至2年B. 2个月至1年C. 3个月至2年D. 6个月至3年【答案】 D16. 【问题】 电梯导轨安装时，首先确定导轨支架的安装位置，再安装（）A.安装导轨B.配管配线C.轿厢组装D.电机安装【答案】 A17. 【问题】 下列工程施工过程中，不属于侵权责任的情形是（）。A.施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金B.分包商在施工时操作不当，造成公用供电设施损坏C.工地的塔吊倒塌，造成行人黄某被砸伤D.施工单位将施工废料倒入临近鱼塘，造成大量鱼苗死亡【答案】 A18. 【问题】 海底管道防腐蚀常采用牺牲阳极阴极保护系统，其牺牲阳极常采用（）。A.铝合金阳极B.镁与镁合金阳极C.锌与锌合金阳极D.镁锌复合式阳极【答案】 A19. 【问题】 热力管道两个补偿器之间以及每一个补偿器两侧应设置（）。A.弹簧支架B.导向支架C.活动支架D.固定支架【答案】 D20. 【问题】 下列施工成本分析方法中，可以用来分析各种因素对成本影响程度的是（ ）。A.相关比率法B.连环置换法C.比重分析法D.动态比率法【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 关于屋面卷材防水层搭接缝的做法， 正确的有（）。A.上下层卷材接缝对齐B.平行屋脊的搭接缝顺流水方向搭接C.留设于天沟侧面D.留设于天沟底部E.搭接缝口用密封材料封严【答案】 BC2. 【问题】 下列施工现场环境保护措施中，属于空气污染防治措施的有（）。A.指定专人定期清扫施工现场道路 B.化学药品库内存放 C.施工现场不得无故甩打模板 D.工业茶炉采用电热水器 E.使用封闭式容器处理高空废弃物【答案】 AD3. 【问题】 公路工程质量保证体系包括（）。A.政府监督 B.法人管理 C.社会监理 D.企业自检 E.企业自律【答案】 ABCD4. 【问题】 盾构法施工的缺点有（ ）。A.当隧道曲线半径过小时，施工较为困难B.整体结构防水的技术要求较高C.对于结构断面尺寸多变的区段适应能力较差D.施工快速E.劳动强度高【答案】 ABC5. 【问题】 压力容器按类别划分为、类的依据有（）。A.容器品种 B.设计压力 C.介质特性 D.重量 E.容积【答案】 BC6. 【问题】 施工总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，符合法律规定的认可方式有（ ）。A.建设单位指定分包人B.劳务分包合同由建设单位确认C.总承包合同中约定分包的内容D.总承包合同没有约定分包内容的，事先征得建设单位同意E.总承包单位在建设单位推荐的分包人中选择【答案】 CD7. 【问题】 施工方项目管理规划的内容一般包括( )。A.质量控制的方法和手段B.进度控制的方法和手段C.投资控制的的方法和手段D.安全管理的策略E.风险管理的策略【答案】 ABCD8. 【问题】 专门适用于矿业工程领域中的工程建设其他费用的内容，包括有（）。A.其他组织措施费B.井筒地质检查钻探费C.探矿权转让费D.采矿权转让费E.井巷维修费【答案】 BCD9. 【问题】 施工成本计划是以货币形式编制施工项目在计划期内的（ ）以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案。A.成本水平B.指标控制C.生产费用D.成本降低率E.管理水平【答案】 ACD10. 【问题】 建设工程现场文明施工管理主要内容包括（ ）。A.现场围挡B.封闭管理C.材料堆放D.生活设施E.教育培训【答案】 ABCD11. 【问题】 关于通风与空调工程防排烟系统的柔性短管要求的说法，正确的有（）。A.柔性短管必须为不燃材料B.采用防潮及透气的柔性材料C.柔性短管长度宜为150250mmD.柔性短管可以做成异径连接管E.柔性短管与法兰组装宜采用压板铆接连接【答案】 AC12. 【问题】 关于质量管理体系八项原则的说法，正确的有（ ）。A. 将相关资源和活动作为过程进行管理B. 领导者确立本组织统一的质量宗旨和方向C. 全员参与D. 以事实为依据做出决策E. 以产品为关注焦点【答案】 ABCD13. 【问题】 机场地面部分按功能划分应包括以下几部分，即( )。A.飞行区B.塔台C.进出机场的地面交通系统D.航站区E.站前停车设施【答案】 ACD14. 【问题】 报告事故应当包括的内容有（）。A.事故发生单位概况B.事故的简要经过C.事故发生的时间、地点以及事故现场情况D.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的间接经济损失E.已经采取的措施【答案】 ABC15. 【问题】 关于某国家重点建设项目工程监理的说法,正确的有（）。A.工程监理单位是建设工程质量的责任主体之一B.该工程必须实行监理C.监理单位可以部分转让其监理业务D.监理单位不得与被监理的设备供应单位有隶属关系E.未经监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款【答案】 ABD16. 【问题】 项目监理机构对施工作业质量进行监督检查的形式有（）。A.现场旁站B.巡视C.平行检验D.现场抽检E.破坏性检验【答案】 ABC17. 【问题】 对于招标工程量清单,下列说法正确的是（ ）。A.招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分,由招标人提供B.招标工程量清单应由咨询机构复核C.招标工程量清单不能作为合同的组成部分D.招标工程量清单应由工程咨询机构编制E.一经中标签订合同,招标工程量清单即为合同的组成部分【答案】 A18. 【问题】 计量检定按其检定的必要程序和我国依法管理的形式分为强制检定和非强制检定，下列正确的说法有（）。A.强制检定是由政府计量行政主管部门强制实行B.施工企业使用实行强制检定的计量器具，使用单位可自行选择检定点送检C.使用强制检定的计量器具的单位和个人，都必须按照规定申请检定D.施工企业使用实行强制检定的计量器具，可自行周期检定E.强制检定的检定周期由执行强制检定的技术机构按照计量检定规程确定【答案】 AC19. 【问题】 （2019年真题）价值工程分析中，将功能按用户的需求分类，有必要功能和不必要功能，下列功能中，属于不必要的功能有()。A.美学功能B.辅助功能C.多余功能D.重复功能E.过剩功能【答案】 CD20. 【问题】 关于劳动合同的试用期及其工资的说法正确的有（ ）。A.用人单位和小李签订 2 年的劳动合同工，约定试用期为 3 个月B.劳动合同的试用期不包含在劳动合同期限内C.同一用人单位与同一劳动者只能约定 1 次试用期D.在试用期内的工资最低不得低于劳动合同工资的 80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准E.施工单位和劳动者签订 2 个月的劳动合同，试用期为 1 个月【答案】 CD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 【背景资料】某施工单位承担了矿山井巷工程，与业主签订了建设施工合同，合同约定工期15个月，开工日期为2005年11月1日，竣工日期为2007年1月31日。工期奖惩额为5000元d，工程保修期为1年。在施工过程中，由于发生地质条件变化，建设单位进行了设计变更，影响工期10d；由于雨期影响材料进场，影响工期5d；工程累计停电20d；在施工过程中由于冒顶事故导致2人当场死亡，影响工期10d；由于项目工期紧，井下一机电硐室未经验收，建设单位就投入使用；该工程实际竣工日期为2007年2月20日。【问题】1按事故发生的原因和事故后果严重程度，本工程发生的人身伤害事故属于哪一类别的事故?2根据矿山安全法实施条例，对本起伤亡事故处理时限是如何规定的?3施工单位是否应该承担该工程延误的责任?应该如何计算工期延误的奖惩数额?4该机电硐室未经验收便投入使用，其质量问题施工单位是否应当承担质量责任?应该如何处理?【答案】1按事故发生的原因，本工程发生的人身伤害事故属于物体打击类安全事故；按事故后果严重性属于重大伤亡事故。2根据矿山安全法实施条例，矿山事故调查处理工作应当自事故发生之日起90日内结束，遇有特殊情况可以适当延长，但不得超过180日。矿山事故结案后，应当处理结果。3工期延误20d，其中设计变更影响的10d和停电影响的工期延误20d由建设单位承担；对于雨季影响材料进场和冒顶是一个有经验的承包商应当可以预见的，可以认为已经包含在合同工期内或者说是施工单位应当承担的风险。工期应该按提前10d计算，应该奖励施工单位5万元。4工程未经验收建设单位就投入使用，投入使用之日起即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现质量问题的时间在保修期内，施工单位应当承担保修责任，派人检查维修；检查质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工质量造成的，施工单位应当承担维修费用。2. 某枢纽工程为大(1)型水利工程，工程设备签约合同价约3000万元，枢纽工程土建及设备安装标招标文件按水利水电工程标准施工招标文件(2009年版)编制。招标文件规定的工期是12个月，发包人向承包人一次性支付签约合同总价的10作为工程预付款，施工期最后7个月等额扣回，在施工期内，按每月工程进度款5的比例扣留工程质量保证金，直到扣留总额达到签约合同价的5为止。保修期满后退还，保修期1年。在招标及合同管理中发生如下事件：事件1：招标文件关于投标人资格要求的部分内容如下：(1)投标人须具备水利水电工程施工总承包一级资质，年检合格，并在有效期内；(2)投标人项目经理须由持有一级建造师执业资格证书和安全生产考核合格证书的人员担任，并具有类似项目业绩；(3)水利建设市场主体信用等别为诚信。事件2：经过评标，B单位中标。发包人与B单位签订了施工承包合同，合同条款中关于双方的义务有如下内容：合同约定，发包人的义务和责任有：提供施工用地；执行监理单位指示；保证工程施工人员安全；避免施工对公众利益的损害；提供测量基准。承包人的义务和责任有：，垫资100万元；为监理人提供工作和生活条件；组织工程验收；提交施工组织设计；为其他人提供施工方便。事件3：B单位合同工程量及单价如下表：B单位倒数第二个月完成土方工程10万m3，砌石工程1万m3，混凝土工程1000m3，钢筋制作与安装工程90t。问题1指出并改正事件1对投标人资格要求的不妥之处。水利建设市场主体信用级别是如何分类的?2根据水利水电工程标准施工招标文件（2009年版），指出事件2中有关发包人和承包人的义务和责任中的不妥之处。【答案】1答案（1）事件1对投标人资格要求的不妥之处包括：投标人资质“年检合格”要求不妥，应取消“年检合格”要求；（2）要求项目经理持有一级建造师执业资格不妥，应改为持有水利水电专业一级注册建造师资格证书；（3）信用等级分为AAA（信用很好），AA（信用好）、A（信用较好）、BBB（信用一般）和CCC（信用较差）三等五级。【考点解析】一级企业可承担各等级水利水电工程的施工。投标人应具备与拟承担招标项目施工相适应的资质、财务状况、投标人业绩、信誉、项目经理资格、不存在利益回避情形、其他。资质条件包括资质证书有效性和资质符合性两个方面的内容。资质证书有效性要求资质证书在投标时必须在有效期内，没有被吊销资质证书等情况；资质符合性要求必须具有相应专业和级别的资质。信用等级分为AAA（信用很好），AA（信用好）、A（信用较好）、BBB（信用一般）和CCC（信用较差）三等五级。2答案事件2中发包人的义务和责任中不妥之处有：执行监理单位指示；保证工程施工人员安全；避免施工对公众利益的损害。承包人的义务和责任中不妥之处有：垫资100万元；为监理人提供工作和生活条件；组织工程验收。【考点解析】根据水利水电工程标准施工招标文件（2009年版），除合同另有约定外，发包人和承包人基本义务如下：3. 背景资料某港池开挖、吹填造陆工程，开挖区的土质上层为中细砂、中层为黏土、底层为岩石，各层的开挖单价分别为18元/m3、46元/m3、250元/m3（含炸礁、清渣等）。分别采用1250m3/h绞吸式挖泥船、8m3/h抓斗式挖泥船、炸礁船等组合施工。因为水域狭窄，不能分区施工。合同舰定：在筑好抛石围堰后吹填中细砂，围堰石料由业主供料。该工程于2002年6月28日开工，合同工期180d，工程施工中，发生了如下事项：（1）抛筑围堰时，附近农民因征地补偿未谈妥而阻挠施工，导致停工28d（2002年7月1日7月28日）；（2）抛筑围堰时，业主供料延误7d（2002年7月30日8月5日）；（3）开挖中细砂时，由于用船紧张，挖泥船进场推迟，为赶回工期，经监理同意，施工单位换用功率更大的1450m3/h绞吸式挖泥船进场，因此增加调遣费25万元，但仍使工期延误10d；（4）在用8m3/h抓斗式挖泥船开挖黏土时，发现实际土质标高与设计不符，实际岩面标【答案】由于地质条件与设计不符所造成的费用增加，应通过设计变更进行索赔。可索赔额如下：设备调遣费：62万元；岩面标高浅了炸礁、清渣费增加：250×1.5万=375万元；相应的挖黏土费减少：46×1.5万=69万元；费用总（增加）索赔额：(375-69)+62=368万元。4. 某水库除险加固工程为均质土坝，坝长850m，坝高18m。加固内容有：增设混凝土防渗墙、拆除重建放水涵、重建溢洪道、土坝加高培厚和新建坝顶道路等工程。施工中发生如下事件：事件1：施工单位编制了混凝土防渗墙施工方案，方案涉及如下工作：混凝土浇筑；平整场地；成槽；挖导槽；做导墙；安装成槽设备；检验等工作。事件2：在土坝加高培厚施工方案讨论时，是采用进占法施工还是后退法施工有不同意见，双方都提出了自己的理由。事件3：放水涵划分为一个分部工程，该分部工程共有35个单元工程，其中重要隐蔽工程及关键部位单元工程12个。分部工程质量情况为：35个单元全部合格，其中优良为27个（重要隐蔽工程及关键部位单元工程优良为9个），混凝土拌合物质量符合优良标准。事件4：工程进行了蓄水验收，有关单位的人员参加了验收。问题1指出事件1中混凝土防渗墙的适宜施工顺序；从工程安全角度考虑，防渗墙施工还缺少了哪项工作?2说明事件2中进占法和后退法各自的特点和确定某种施工方法的依据。3判断事件3中放水涵的工程质量等级，并说明理由。4依据验收主持单位划分，指出事件4中验收的类别和验收委员会的人员构成。【答案】1答案混凝土防渗墙适宜的施工顺序是：平整场地挖导槽做导墙安装成槽设备成槽检验混凝土浇筑。从工程安全的角度看，缺少了泥浆制备工作。分析这是一道施工管理技术题，主要考核考生对工程施工程序的了解。防渗墙施工，一般的工序为：平整场地、挖导槽、做导墙、安装成槽设备、泥浆制备、成槽、检验、混凝土浇筑等工作。泥浆在成槽或钻孔中的作用是固壁和排渣，有保护孔壁安全的作用，防止塌孔。因此从这个角度看，泥浆影响工程的安全。2答案后退法的优点是汽车可在压平的坝面上行驶，减轻轮胎磨损；缺点是推土机摊平工作量大，且没有充分利用汽车运输行驶对填土的压实。进占法是自卸汽车在未碾压的土料上行驶，轮胎磨损较严重，但是充分地利用了填土时汽车对填土的压实，显著减轻了压实工作量。选择进占法和后退法的主要依据是填土土料的含水率，如果偏大，车辆难以行驶，则采用后退法。如果土料含水率适中，则采用进占法施工。分析这是一道施工技术题，主要考核考生对土方施工方式的选择判断。土方施工中一般有进占法和后退法两种，后退法的优点是汽车可在压平的坝面上行驶，减轻轮胎磨损；缺点是推土机摊平工作量大，且没有充分利用汽车运输行驶对填土的压实。进占法卸料自卸汽车在未碾压的石料上行驶，轮胎磨损较严重，充分地利用了填土时汽车对填土的压实，显著减轻了压实工作量。只要土料含水率适宜，采用进占法施工可以减少土料的额外压实。3答案5. 某公共建筑，建筑面积22000，地下2层，地上5层，层高32m，钢筋混凝土框架结构。大堂1至3层中空，大堂顶板为钢筋混凝土井字梁结构。屋面设女儿墙，屋面防水材料采用SBS卷材，某施工总承包单位承担施工任务。按合同约定，施工总承包单位将基坑工程分包给M专业公司。基础工程施工前M单位编制了土方开挖工程等专项施工方案后根据危险性较大的分部分项工程安全管理办法，会同建设单位、监理单位、勘察设计等相关单位，聘请了外单位五位专家及本单位总工程师共计6人组成专家组，对土方及基坑支护工程施工方案进行论证，专家组提出了该专项施工方案应由施工总承包单位编制等口头论证意见后离开，论证会结束。M单位根据论证意见修改完善专项施工方案后经本单位技术负责人签字后报总监理工程师签字后便组织实施。问题：指出上述事件中的不妥之处，并分别说明理由。【答案】不妥之处有：M单位单位组织专家论证会不妥。因为根据规定，实行施工总承包的，应由施工总承包单位组织召开专家论证会。本单位总工程师以专家身份参加专家论证会不妥。因为根据规定，本项目参与各方人员均不得以专家身份参加专家论证会。专家组认为应由施工总承包单位编制该专项施工方案不妥。因为根据规定，深基坑工程实行专业分包的，可以由专业分包单位编制专项施工方案。专家论证会结束后，专家组提出口头意见不妥。正确做法为，专项方案经论证后，专家组应当提交论证报告，对论证的内容提出明确的意见，并在论证报告上签字，该报告作为专项施工方案修改完善的指导意见。M单位根据论证意见修改完善专项施工方案后经本单位技术负责人签字后报总监理工程师签字后便组织实施不妥。因为根据规定，M单位根据论证意见修改完善专项施工方案后，应经本单位技术负责人、施工总承包单位技术负责人签字后，并应由施工总承包单位报总监理工程师与建设单位负责人签字后方可组织实施