2022年河北省一级建造师自测模拟测试题.docx

2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 C、D、E、F类民用机场土基01m范围内密实度要求达到(重型击实)（）。A.98B.96C.95D.90【答案】 A2. 【问题】 施工合同分析中，对工程师权限和责任分析属于（ ）分析的内容。A.发包人责任B.合同法律基础C.承包人主要任务D.合同争议解决方式【答案】 A3. 【问题】 某新建客运专线通过试运行达到临管运营条件后，应进行的竣工验收阶段为（ ）。A.静态验收B.动态验收C.初步验收D.正式验收【答案】 C4. 【问题】 下列待摊费费用项目中，不属于其他待摊费用的是（ ）。A.经营业务费B.临时设施工程费C.工作人员费D.总部管理费【答案】 C5. 【问题】 在对标书详细评审中，技术评审的主要内容包括投标书的技术方案、技术措施、组织机构、进度及（）等进行分析评价。A.支付条件B.人员配备C.取费标准D.保险及优惠条件【答案】 B6. 【问题】 关于转代理的说法，正确的是（）。A.法定代理人死亡后可以转代理 B.复代理人和代理人均为被代理人选定 C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任 D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意【答案】 C7. 【问题】 施工合同履行期间，由于招标工程量清单缺项，新增分部分项工程的价款（ ）。A.不予计算B.应按变更条款确定价格C.应由监理工程师决定是否计价D.应由发包人确定是否计价【答案】 B8. 【问题】 施工单位对所承包项目的施工质量负责，在监理单位验收前对施工质量负（ ）责任。A.部分B.间接C.直接D.全面【答案】 D9. 【问题】 当工程网络计划的计算工期大于要求工期时,为满足要求工期,对网络计划进行调整的基本方法是( )。A.减少关键工作的总时差B.缩短关键工作的持续时间C.减少工作的自由时差D.缩短相邻工作之间的时间间隔【答案】 B10. 【问题】 金属储罐安装方法中，适用于大型浮顶罐的是（）。A.倒装法B.正装法C.气顶法D.散装法【答案】 B11. 【问题】 关于线性组织结构的说法，错误的是( )。A.组织中,上下级呈现直线的权责关系B.组织中,每个人只接受一个直接上级的指示C.结构简单,权责分明,次序井然D.分工合理,对主管的知识面及能力要求不高【答案】 D12. 【问题】 根据建设工程工程量清单计价规范GB 505002013，招标合同基准日期般确定为（）。A.投标截止日前14天B.投标截止日前28天C.合同签订前14天D.合同签订前28天【答案】 B13. 【问题】 锅炉本体设备不包括（ ）部件。A.水冷壁B.送引风机C.过热器D.空气预热器【答案】 B14. 【问题】 关于委托代理的说法，正确的是（）。2018真题A.委托代理授权必须采用书面形式B.数人为同一事项的代理人，若无特别约定，应当分别行使代理权C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为，应与被代理人承担连带责任D.被代理人明知代理人的代理行为违法未作反对表示，应由被代理人单独承担责任【答案】 C15. 【问题】 根据建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523-2011,建筑施工过程中场界环境噪声排放限值的是()。A.昼间75dB(A),夜间55dB(A)B.昼间70dB(A),夜间55dB(A)C.昼间75dB(A),夜间6OdB(A)D.昼间70dB(A),夜间60dB(A)【答案】 B16. 【问题】 根据建设工程施工合同（示范文本）（GF20130201），除专用条款另有约定外，下列合同文件中拥有最优先解释权的是（）。A.通用合同条款 B.投标函及其附录 C.技术标准和要求 D.中标通知书【答案】 D17. 【问题】 （ ）一般适用于岸坡平缓或有一岸具有较宽的台地、垭口或古河道的地形；具有施工简单，适合大型机械施工的优点。A.明渠导流B.隧洞导流C.涵管导流D.束窄河床导流【答案】 A18. 【问题】 加强隐蔽工程质量验收是施工质量控制的重要环节，其验收程序的第一步是（ ）。A.自检B.填写隐蔽工程验收单C.通知监理机构D.约定验收时间【答案】 A19. 【问题】 沉井基础是用钢筋混凝土或（）制成的井箱式基础。A.混凝土B.预制的钢筋混凝土柱C.工字钢D.大口径钢管【答案】 A20. 【问题】 根据征收教育费附加的暂行规定,教育费附加率为()。A.3%B.4%C.5%D.6%【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 （2020年真题）下列接闪器的试验内容中，金属氧化物接闪器应试验的内容有()。A.测量工频放电电压B.测量持续电流C.测量交流电导电流D.测量泄漏电流E.测量工频参考电压【答案】 BD2. 【问题】 桥梁下部实心墩的常见质量控制关键点包括（ ）。A.墩身与承台联结处混凝土裂缝控制B.墩顶实心段混凝土裂缝控制C.墩身平面位置控制D.墩身垂直度控制E.模板接缝错台控制【答案】 CD3. 【问题】 分项工程质量验收内容包括（）。A.主控项目B.副控项目C.表面项目D.一般项目E.观感质量【答案】 AD4. 【问题】 根据建设工程施工合同(示范文本)(GF2013一0201)，除在专用合同条款中明确的事项外，承包人必须向发包人提交（），项目经理才能履行职责。A.项目经理与承包人之间的劳动合同 B.项目经理工作履历 C.项目经理持有的建造师执业资格证书 D.承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明 E.项目经理的专业技术职称证书【答案】 AD5. 【问题】 半刚性厂拌法基层施工顺序包括混合料拌合、混合料摊铺、（ ）等。A.碾压B.接缝处理C.养护D.切缝E.灌缝【答案】 ABC6. 【问题】 根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，发包人的下列行为中，造成建设工程质量缺陷，应承担过错责任的有（）。A.提供的设计有缺陷 B.提供的建筑材料不符合强制标准 C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准 D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程 E.直接指定分包人分包专业工程【答案】 ABC7. 【问题】 消防工程验收程序通常为（ ）等阶段。A.验收受理B.工程移交C.现场检查D.结论评定E.现场分析【答案】 ABCD8. 【问题】 关于生产安全事故应急预案管理的说法，正确的有（ ）。A.生产经营单位应每半年至少组织一次现场处置方案演练B.生产经营单位应每年至少组织一次综合应急预案演练C.地方各级人民政府应急管理部门的应急预案应当报同级人民政府备案D.非生产经营单位的应急管理方面的专家均可受邀参加应急方案的评审E.施工单位应急预案设计应急响应等级内容变更的，应重新进行修订【答案】 ABC9. 【问题】 下列合同条款中，与合同款支付方式有关的条款有（）。A.预付款比例B.工程量清单错误的修正C.市场价格波动引起的调整D.工程进度款支付审批程序E.质量保证金的扣留与退还【答案】 AD10. 【问题】 下列有关软土地基的特点，描述错误的有（ ）。A.孔隙率大B.压缩性大C.含水量小D.渗透系数小E.触变性弱【答案】 C11. 【问题】 关于建设工程现场职业健康安全卫生措施的说法，正确的有（）。A.每间宿舍居住人员不得超过16人 B.施工现场宿舍必须设置可开启式窗户 C.现场食堂炊事人员必须持身体健康证上岗 D.厕所应设专人负责清扫、消毒 E.施工区必须配备开水炉【答案】 ABCD12. 【问题】 按照国务院颁发的现金管理暂行条例，企业可以使用现金支付的有( )A.向职工发放工资，总额1000.00元B.向兼职人员发放劳务报酬20000元 C.到外地某小型企业釆购零配件，价值2000元D.采购复印纸一箱，价值150元E.采购办公用小型喷墨打印机一台，价值1200元【答案】 ABD13. 【问题】 施工作业质量自控的要求有（）。A.预防为主B.重点控制C.检验为主D.坚持标准E.质量记录完整【答案】 ABD14. 【问题】 骨架承重的单层厂房柱间支撑系统的主要作用有（）。A.承受吊车自重B.加强厂房整体刚度C.传递水平风荷载D.传递吊车运动冲切作用E.承受墙体和屋盖自重【答案】 BCD15. 【问题】 风险管理包括()和控制方面的工作。A.策划B.组织C.领导D.评估E.协调【答案】 ABC16. 【问题】 关于仲裁调解的说法，正确的有（）。2014A.仲裁调解不成的，当事人应当及时起诉 B.仲裁调解必须在裁决作出前进行 C.仲裁调解书与裁决书的执行效力是相同的 D.仲裁调解书一经做出即发生法律效力 E.仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点【答案】 BC17. 【问题】 分层法在实际应用中按产品材料分：（ ）。A.产地B.厂商C.规格D.品种E.名称【答案】 ABCD18. 【问题】 机场工程中通常采用（）的处理方法保证机场道面下土基的强度和稳定性。A.降低地下水位B.土基专项治理措施C.充分压实土基D.设置隔离层E.抬高道槽设计标高【答案】 BCD19. 【问题】 根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定,下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的有()。A.用于承重墙体的砌筑砂浆试块B.用于承重结构的混凝土试块C.用于承重墙的砖和混凝土小型砌块D.分隔墙的混凝土小型砌块E.用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂【答案】 ABC20. 【问题】 接触网定位器按照结构分为（ ）。A.普通定位器B.限位定位器C.特型定位器D.软定位器E.硬定位器【答案】 ABCD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 招标人××省水利工程建设管理局依据水利水电工程标准施工招标文件2009年版，编制了新阳泵站主体工程施工招标文件，交易场所为××省公共资源交易中心，投标截止时间为2015年7月19日，在阅读招标文件后，投标人××集团对招标文件提交了异议函。异议函××省公共资源交易中心：新阳泵站主体工程施工招标文件，对合同工期的要求前后不一致，投标人须知前附表为26个月，而技术条款为30个月，请予澄清。××集团2015年7月12日××集团投标文件中，投标报价汇总表（分组工程量清单模式），如表4-1所示，其中围堰拆除工程采取1m3挖掘机配8t自卸汽车运输施工，运距3km，相关定额如表4-2所示。围岩为四类土（定额调整系数为1.09），初级工、1m3挖掘机、59kW推土机、8t自卸汽车的单价分别为2.66元/工时、190元/台时、100元/台时、120元/台时。经过评标，××集团中标，根据招标文件，施工围堰工程为总价承包项目，招标文件提供了初步设计施工导流方案，供投标人参考，××集团采用了招标文件提供的施工导流方案，实施过程中，围堰在设计使用条件下，发生坍塌事故，造成30万元直接经济损失，××集团以施工导流方案为招标文件提供为由，在事件发生后依合同规定程序陆续提交了相关索赔函件，向发包人提出索赔。1>、.××集团对招标文件提交的异议函有哪些不妥之处？说明理由，除背景资料的异议类型外，在招投标过程中，投标人可提供的异议还有哪些类型？分别在什么时段提出？2>、表4-1中A、B、C、D所代表的工程或项目名称是什么？指出预留D的目的和使用D的估价原则。3>、依据背景资料，××集团提出的索赔能否成立？说明理由，指出围堰坍塌事故发生后××集团提交的相关索赔的函件名称。【答案】1>、（1）不妥之处一：发函的对象错误理由：应该是招标人（××省水利工程建设管理局）；不妥之处二：异议提出的时间不妥理由：潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。未在规定时间提出异议的，不得再对招标文件相关内容提出投诉。（2）对资格预审文件的异议，在提交资格预审文件截止时间2日前提出；对开标过程的异议，在开标现场提出；对评标结果的异议，在中标候选人公示期间提出。2>、（1）A机电设备安装工程；B临时工程；C施工降、排水；D暂列金额（2）预留D的目的是为了在发生工程变更时使用的而预留的金额。合同变更估价的原则：已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价；已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价。3>、索赔不成立，因为虽然建设单位提供了施工方案，但是作为施工单位来说应将此作为参考文件并应根据现场条件及设计文件综合考虑后编制与实际施工结合紧密的施工方案，并针对重点结构的施工特点制定相关处理措施，避免事故发生。2. A公司中标地铁车站及配套工程，合同额21亿元人民币，工期30个月。施工项目部将车站联络通道以劳务分包形式交给B公司施工。车站基坑围护结构为混凝土灌注桩+桩间锚喷混凝土，采用四道钢管支撑。施工降水直接排入邻近的运河。联络隧道开工前，项目部施工负责人向分包项目部全体人员进行书面技术交底后，B公司施工队伍按照B公司作业指导书进行暗挖施工。车站基坑开挖到设计标高，人工进行清底准备浇筑垫层时，监测报告显示基坑周围土体下沉速率持续增加，达到85控制值，围护桩体向坑内水平位移速率也呈现同样趋势；项目部果断采取了应急处理措施。问题：1将车站联络通道工程劳务分包给B公司是否妥当为什么2指出项目部对隧道分包方技术管理应改进之处，给出正确做法。3分析监测报告显示的基坑围护结构安全状态。4简述项目部可采取的应急处理措施。【答案】1将车站配套工程分包给B公司是可以的，因为B公司是具备相应资质的单位。同有相应资质的承包方签订劳务分包合同是合法的，无须经建设方同意，符合我国有关法律规定。考点为在工程分包管理和劳务分包知识。我国有关法律规定：总承包方可以将中标工程项目以劳务分包形式分包给专业公司完成。劳务分包需要注意事项如下：(1)我国法律法规和司法解释对承包方的主体资格都作出了明确具体的规定，工程的劳务分包，无须经过建设方同意；建设方不得指定劳务承包人，劳务承包人也不得将该合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。在劳务分包中，承包方仅提供劳务，而材料、机具及技术管理等工作仍由发包方负责。劳务分包纯粹属于劳动力的使用，其他一切施工技术、物质等均完全由发包单位负责。根据预先确定的工日单价进行工费结算是劳务分包的本质特征之一，劳务分包不发生材料、机械等费用，更不会有管理费。发包人和承包人对劳务作业的质量向建设方承担连带责任。(2)禁止同自然人或不具备相应资质的单位签订劳务分包合同。只有与企业或其授权的组织或个人签订合同，才能确保分包合同的有效性。在签订劳务分包合同前，应要求承包方出示营业执照、资质证、法人对经办人的授权委托书；分包方保存承包方的营业执照、资质证的复印件(盖有承包方印章)及授权委托书原件。(3)签订劳务分包合同时，不得过多体现工程大包的内容。2应改进(不当)之处有：(1)仅由项目部施工负责人向B公司项目部施工管理人员进行技术交底是不符合有关规定的；(2)B公司项目部施工人员是按照公司作业指导书进行隧道暗挖施工的。正确做法：隧道暗挖施工前，A公司项目施工负责人、技术负责人和专职安全员应按分工负责施工组织设计、专项方案和安全技术措施交底，且应对隧道暗挖施工的全体施工人员进行安全技术交底，并签字保存记录。B公司项目部施工人员应按照A公司施工组织设计、专项方案进行施工。考点为分包工程技术质量管理内容。实行总承包的项目，安全控制由总承包方负责，分包方服从总承包方的管理。总承包方应对所有现场作业、所有施工方法和全部工程的完备性、稳定性和安全性负责。隧道暗挖施工风险较高，A公司作为总承包单位负责编制施工组织设计、专项方案和安全技术措施；作业指导书是通用的企业技术标准，不能代替专项施工方案。在劳务分包中，技术质量管理等工作仍由总包方负责。A公司和B公司对联络通道劳务作业的质量安全向建设方承担连带责任。3监测报告显示的基坑围护结构两个主测项目监测数据进入警报状态，表明基坑周围土体在向基坑内移动，基坑维护结构承受越来越大的土压力而变形，基坑安全处于危险状态。考点应为深基坑施工监测内容。基坑监测数据控制值与预警规定应执行有关规定和建设方的具体要求：(1)基坑工程监测必须确定监测报警值，报警值应满足基坑工程设计、地下结构设计以及周边环境中被保护对象的控制要求。监测报警值应由基坑工程设计方确定。(2)当出现下列情况之一时，必须立即进行危险报警，并应对基坑支护结构和周边环境中的保护对象采用应急措施：3. 某建筑工程，占地面积8000m2，地下3层，地上30层，框筒结构，结构钢筋采用HRB400等级，底板混凝土强度等级C35，地上3层及以下核心筒和柱混凝土强度等级为C60，局部区域为两层通高报告厅，其主梁配置了无粘结预应力筋，某施工企业中标后进场组织施工，施工现场场地狭小，项目部将所有材料加工全部委托给专业加工场进行场外加工。在施工过程中，发生了下列事件：事件1：在项目部依据建设工程项目管理规范GBT50326编制的项目管理实施规划中，对材料管理等各种资源管理进行了策划，在资源管理计划中建立了相应的资源控制程序。事件2：施工现场总平面布置设计中包含如下主要内容：(1)现场设置一个出入口，出人口处设置办公用房；(2)场地周边设置38m宽环形载重单车道主干道(兼消防车道)，并进行硬化，转弯半径10m；(3)在主干道外侧开挖管沟，将临时供电线缆，临时用水管线置于管沟内，监理工程师认为总平面布置设计存在多处不妥，责令整改后再验收，并要求补充主干道具体硬化方式和裸露场地文明施工防护措施。事件3：项目经理安排土建技术人员编制了现场施工用电组织设计，经相关部门审核、项目技术负责人批准、总监理工程师签认，并组织施工等单位的相关部门和人员共同验收后投入使用。事件4：本工程推广应用建筑业10项新技术(2010)，针对“钢筋与混凝土技术”大项，可以在本工程中应用的新技术均制订了详细的推广措施。事件5：设备安装阶段，塔式起重机起吊前先进行试吊，即将空调机组吊离地面30cm后停止提升，现场安排专人进行观察与监护。【问题】1事件1中，除材料管理外，项目资源管理工作还包括哪些内容2针对事件2中施工总平面布置设计的不妥之处，分别写出正确做法。施工现场主干道常用硬化方式有哪些裸露场地的文明施工防护通常有哪些措施3针对事件3中的不妥之处，分别写出正确做法，临时用电投入使用前，施工单位的哪些部门应参加验收4事件4中，按照建筑业10项新技术(2010)规定，“钢筋与混凝土技术”大项中，在本工程中可以推广与应用的新技术都有哪些5指出事件5中施工单位做法不符合安全规定之处，并说明理由。在试吊时，必须进行哪些检查【答案】1事件1中，除材料管理外，项目资源管理工作还包括的内容有：人力资源管理、劳动力管理、机械设备管理、技术管理和资金管理。2(1)事件2中施工总平面布置设计的不妥之处及正确做法。不妥之处1：现场设置一个出入口，出入口处设置办公用房。正确做法：施工现场宜考虑设置两个以上大门，办公用房宜设在工地入口处。不妥之处2：场地周边设置38m宽环形载重单车道主干道(兼消防车道)，并进行硬化，转弯半径10m。正确做法：施工现场的主要道路应进行硬化处理，主干道应有排水措施。主干道宽度单行道不小于4m，双行道不小于6m。木材场两侧应有6m宽通道，端头处应有12m×12m回车场，消防车道不小于4m，载重车转弯半径不宜小于15m。不妥之处3：在主干道外侧开挖管沟，将临时供电线缆，临时用水管线置于管沟内。正确做法：管网一般沿道路布置，供电线路应避免与其他管道设在同一侧，同时支线应引到所有用电设备使用地点。(2)施工现场主干道常用硬化方式有：铺砖；铺废渣；水泥砂浆路面；沥青路面；混凝土地面。(3)裸露场地的文明施工防护措施通常有：场地四周必须采用封闭围挡，围挡要坚固、整洁、美观，并沿场地四周连续设置。一般路段的围挡高度不得低于18m，市区主要路段的围挡高度不得低于25m。裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。3(1)事件3中的不妥之处及正确做法。不妥之处：项目经理安排土建技术人员编制了现场施工用电组织设计，经相关部门审核，并经具有法人资格企业的技术负责人批准，现场监理签认后实施。正确做法：临时用电组织设计及变更必须由电气工程技术人员编制，相关部门审核，并经具有法人资格企业的技术负责人批准，现场监理签认后实施。(2)临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收，合格后方可投入使用。4事件4中，按照建筑业10项新技术(2010)规定，“钢筋与混凝土技术”大项中，在本工程中可以推广与应用的新技术有：高耐久性混凝土技术，高强高性能混凝土技术，自密实混凝土技术，再生骨料混凝土技术，混凝土裂缝控制技术，超高泵送混凝土技术，高强钢筋应用技术，高强钢筋直螺纹连接技术，钢筋焊接网应用技术，预应力技术，建筑用成型钢筋制品加工与配送技术，钢筋机械锚固技术。4. 某施工单位承建矿井风井井筒及井下二、三期工程的施工任务。该井筒直径为60m，井深500m。为加快井筒施工速度，施工单位布置了2台JKZ28155提升机配2个30m3吊桶出矸。施工组织设计中设备一览表显示，该井筒还布置了06m3抓岩机、排水卧泵、压风管、供水管、溜灰管、风筒、动力电缆、通讯、监控及信号电缆。由于风筒较轻，采用单绳悬吊。井筒施工到1430m时，早班工人打好炮眼、装好药后升井，放炮员地面操作放炮，放炮后，班长即带领吊盘信号工及6名出渣人员乘吊桶准备入井，班长指令井口信号工发令下放吊桶。吊桶到达吊盘位置停止后，吊盘信号工下到吊盘上，发现风筒在吊盘处脱节，班长安排吊盘信号工处理。吊桶继续运行到达工作面，由于炮烟浓度较大，视线不清，吊盘信工没有及时发出停罐信号，致使发生吊桶蹲罐倾倒事故，造成1人碰撞颅脑损伤当场死亡，其余人员因炮烟浓度过大被熏倒，后经抢救，5人脱险，1人死亡。【问题】1该风井井筒施工的提升设备选型及风筒布设有何不妥之处?说明理由并给出正确做法。2为保证安全和正常施工，该井筒布置尚缺哪些设施?3造成本次事故的直接原因有哪些?应该采取什么措施避免同类事故发生?4按生产安全事故报告和调查处理条例，该井筒施工的伤亡事故属于哪一等级?该等级的划分标准是什么?【答案】1该风井井筒施工的提升设备选型及风筒布设的不妥之处如下：(1)提升机选型不妥。理由：未考虑改绞需要。正确做法：应安设1台双滚筒提升机。(2)风筒悬吊方式不妥。理由：单绳悬吊风筒不牢固。正确做法：应采用双绳悬吊(或井壁吊挂)。2为保证安全和正常施工，该井筒布置缺少：安全梯，排水管，水箱(转水站)，工作面潜水泵。3本次伤亡事故的直接原因是：班长违章指挥，通风时间不足，未进行安全检查；风筒脱节导致排烟不畅；信号工、把钩工、安全员未能尽职；绞车司机失职。采取措施：通风按规程严格执行班长、安监员、信号工、瓦检员应首罐下井进行安全检查，提升机操作应有人监护，并监视吊桶人井深度的相关标志。4该井筒施工伤亡事故属于一般事故。一般事故划分标准为：死亡3人以下或重伤10人以下，或者直接经济损失1000万元以下。5. 某施工单位承建一分离式双向四车道高速公路山岭隧道工程，其起讫桩号为K19+720K20+200，全长480m。隧道左右洞相距36m，地质情况相同，其中K19+720K19+775段和K20+165K20+200段穿越强风化泥质灰岩段，岩质较软，岩体破碎，为级围岩段；K19+775K19+875和K20+035K20+035段穿越中风化泥质灰岩段，岩质中硬，岩体较破碎破碎，为级围岩段；K19+875K20+035段穿越微风化泥质灰岩段，岩质中硬，岩体较破碎，为级围岩段。该隧道设计支护结构为复合式衬砌（即初期支护+混凝土二次衬砌），隧道设钢支撑和仰拱。施工过程中发生了如下事件：事件一：开工前，施工单位对该隧道的级和V级围岩的连续长度及合计长度进行了统计，并由（A）负责对该隧道进行了施工安全风险评估，出具了评估报告。报告内容包括：评估依据、工程概况、（B）、（C）、评估内容、评估结论及对策等。事件二：施工单位采用钻爆法开挖,IV级围岩段，爆破设计周边眼为60个，爆破后，某开挖面残留有痕迹的炮眼数为45个。事件三：施工单位在IV级围岩段初期支护施工作业时，采用了钢拱架型式的钢支撑。事件四：施工单位在进行仰拱及防水板施工作业时，采取了如下做法:IV级围岩的仰拱距掌子面的距离为55±4m,V级围岩的仰拱距掌子面的距离为45±4m；仰拱施工采用左右半幅分次浇筑方式；防水板搭接宽度为80±10mm。<1>、结合事件一和背景，写出隧道进行施工安全风险评估的理由。<2>、事件一中A、B、C各代表什么？<3>、针对事件二和背景，计算周边炮眼痕迹保存率，并判断该值是否满足公路隧道施工技术细则的要求。<4>、事件三中，按材料的组成还可以采取哪种型式钢支撑？<5>、逐条判断事件四种的做法是否正确，并改正。【答案】1.K19+720K19+775段，级围岩连续长度为55m，超过50m，所以需要进行风险评估。2.A为施工单位，B为评估方法，C为评估步骤。3.45÷60×100%=75%。根据公路隧道施工技术细则中相关规定，对于中硬岩炮眼痕迹保存率应不小于70%，而本次爆破后炮眼痕迹保存率为75%70%，故满足该要求。4.按材料的组成还可以采取格栅钢架型式的钢支撑。5.错误，改正：级围岩仰拱与掌子面距离不得超过50m，级围岩仰拱与掌子面距离不得超过40m。错误，改正：仰拱施工宜整断面一次成型，不宜左右半幅分次浇筑。错误，改正：搭接宽度不应小于100mm。