2022年河北省监理工程师模考题.docx

2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 利用扩大单价法编制单位建筑工程概算时，在收集原始资料后，应进行的工作有：计算工程量；各项费用计算；套用扩大单价；计算单位工程概算造价。其正确顺序是（ ）。A.B.C.D.【答案】 B2. 【问题】 以下各项中，不属于建设工程风险最常见的非保险转移方式的是（）。A.建设单位将合同责任和风险转移给对方当事人B.购买第三方责任险C.施工单位进行工程分包D.第三方担保【答案】 B3. 【问题】 根据计价规范的规定，招标文件与中标人的投标文件出现不一致，以（ ）为准。A.招标文件B.投标文件C.计价规范D.双方协商结果【答案】 B4. 【问题】 程序复杂、工作量大、周期长，适合于较为充分竞争的市场环境的采购方式是（）。A.招标选择供货商B.询价选择供货商C.直接向供货商订购D.服务采购【答案】 A5. 【问题】 关于平行检验的说法，正确的是()。A.平行检验是项目监理机构控制施工质量的工作之一B.平行检验是对工程实体的量测检验C.平行检验人员应根据施工单位自检情况填写检验结论D.平行检验是指项目监理机构对施工单位自检结论的核验【答案】 A6. 【问题】 （）的重点内容是相关经验和教训总结，应通过总结使成功的经验能够在后续项目中得以分享借鉴，同时，杜绝失败的教训再次发生，避免重复交学费A.合同进度计划B.合同总结报告C.合同管理评价D.合同订立评价【答案】 B7. 【问题】 仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的()A.自愿原则B.公平合理原则C.依法独立进行原则D.一裁终局原则【答案】 A8. 【问题】 某工程项目的建设单位通过招标与某监理单位签订了施工阶段委托监理合同，总监理工程师应根据()组建项目监理机构。A.监理大纲和监理规划B.监理大纲和委托监理合同C.委托监理合同和监理规划D.监理规划和监理实施细则【答案】 B9. 【问题】 拱式桥的主要承重结构是拱圈或拱肋，这种结构在竖向荷载作用下，桥墩或桥台将承受水平推力（）。A.梁式桥B.拱式桥C.刚架桥D.吊桥【答案】 B10. 【问题】 关于样本中位数的说法，正确的是（）。A.样本数为偶数时，中位数是数值大小排序后居中两数的平均值B.中位数反映了样本数据的分散状况C.中位数反映了中间数据的分布D.样本中位数是样本极差值的平均值【答案】 A11. 【问题】 根据标准施工合同，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（ ）进行补偿。A.发包人B.承包人C.造价咨询机构D.合同条款确定的该风险责任人【答案】 D12. 【问题】 根据材料设备采购合同，以下说法不正确的是（）。A.单价计算的结果与总价不一致，以单价为准B.文字表示的数值与用数字表示的不一致，以文字表示的数值为准C.对招标设备的技术要求允许投标人有一定的偏差D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法不考虑寿命期末的残值【答案】 D13. 【问题】 下列合同主体中，属于建设工程合同主体的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.设计单位B.工程咨询单位C.监理单位D.材料设备供应单位【答案】 A14. 【问题】 (2017年真题)建设工程项目的招标人发现招标文件有错误时，应在投标截止时间15日前通知投标人，同时进 行的工作是（ ）。A.以书面形式修改招标文件，但不延长投标截止日期B.以口头形式修改招标文件，但不延长投标截止日期C.以书面形式修改招标文件，并延长投标截止日期D.以口头形式修改招标文件，并延长投标截止日期【答案】 A15. 【问题】 以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的（ ）%，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外。A.10B.20C.30D.40【答案】 B16. 【问题】 建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的( )，编制建设工程勘察文件的协议。A.地质环境特征B.地质岩土特征条件C.地质地理环境特征和地下水分布情况D.地质地理环境特征和岩土工程条件【答案】 D17. 【问题】 在建设工程进度调整的系统过程中，确定总工期和后续工作的限制条件之后，进行下一步工作是（）。A.分析产生偏差的原因B.采取措施调整进度计划C.实施调整后的进度计划D.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响【答案】 B18. 【问题】 在工程网络计划中，如果某项工作的最早开始时间和最早完成时间分别为2天和6天，则该工作实际上最早应从开工后（ ）。A.第2天上班时刻开始，第6天下班时刻完成B.第2天上班时刻开始，第7天下班时刻完成C.第3天上班时刻开始，第6天下班时刻完成D.第3天上班时刻开始，第7天下班时刻完成【答案】 C19. 【问题】 填土路堤施工过程中，每填筑高（）m宜检测路线中线和宽度。A.2B.3C.4D.5【答案】 A20. 【问题】 2015年3月实际完成的某土方工程，按2014年3月签约时的价格计算的工程价款为2000万元，该工程的定值权重为0.2，各调值因子除人工费的价格指数增长了10%外均未发生变化，人工费占调值部分的50%。按调值公式法计算，该土方工程需调整的价格差额为（）万元。A.20B.40C.80D.100【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 （2019年真题）根据合同法,关于委托合同中委托人权利义务的说法，正确的有（）。A.委托人应当预付处理委托事务费用B.对无偿委托合同，受托人过失给委托人造成损失的，委托人不应要求赔偿C.受托人超越权限给委托人造成损失的，应当向委托人赔偿损失D.委托人不经受托人同意，可以在受托人之外委托第三人处理委托事务E.经同意的转委托，委托人可以就委托事务直接指示转委托的第三人【答案】 AC2. 【问题】 （2019年真题）根据建设工程监理规范监理实施细则编写的依据有（）。A.建设工程施工合同文件B.已批准的监理规划C.与专业工程相关的标准D.已批准的施工组织设计、(专项)施工方案E.施工单位的特定要求【答案】 BCD3. 【问题】 工程勘察、设计招标的开标时间为（）。A.招标文件确定的时间B.招标人与投标人商定的时间C.提交投标文件截止时间的同一时间D.评标委员会确定的时间E.招标代理机构确定的时间【答案】 AC4. 【问题】 下列有关工程监理单位、人员职责的表述正确的是（）。A.未经监理人员签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装B.未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收C.监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理D.工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当要求设计单位改正E.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位暂时停止施工【答案】 BC5. 【问题】 下列报审表式中，需要施工项目经理签字并加盖施工单位公章的是（ ）。A.单位工程竣工验收报审表B.工程复工报审表C.费用索赔报审表D.工程款支付报审表E.工程开工报审表【答案】 A6. 【问题】 下列投标人投标的情形中，评标委员会应当否决的有（）。A.投标人主动提出了对投标文件的澄清、修改B.联合体未提交共同投标协议C.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价D.投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字E.投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应【答案】 BCD7. 【问题】 对于隧道工程施工中通风、防尘及防有害气体，说法错误的有（）。A.隧道施工独头掘进长度超过150m时应采用机械通风B.隧道施工通风应纳入工序管理，由专人负责C.隧道施工通风应能提供洞内各项作业所需要的最小风量，风速不得大于5m/sD.全断面开挖时风速不得小于0.1m/s，导洞内风速不得小于0.25m/sE.通风机应装有保险装置，发生故障时应自动停机【答案】 CD8. 【问题】 在建设工程进度控制系统中，工程项目建设单位编制的进度计划包括（）。A.工程项目前期工作计划B.工程项目施工进度计划C.工程项目年度计划D.施工准备工作计划E.工程项目建设总进度计划【答案】 AC9. 【问题】 工程施工投标资格预审公告应包括的内容有（）。A.招标条件B.项目概况与招标范围C.资格预审方法D.申请人资格要求E.投标保证金要求【答案】 ABCD10. 【问题】 依据物权法的规定，可以质押的权利包括（ ）。A.土地所有权B.汇票、支票、本票C.仓单、提单D.应收账款E.社会团体的教育设施【答案】 BCD11. 【问题】 根据招标投标法，中标人的投标应当符合的条件有（）。A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准B.能够满足招标文件中规定的各项综合评价标准C.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，该价格高于成本D.能够满足招标文件的实质性要求，并且投标价格最低，该价格高于成本E.能够满足招标文件的所有要求，并且投标价格最低【答案】 AC12. 【问题】 按公路工程机械台班费用定额 计算，机械台班单价由不变费用和可变费用组成，属于可变费用的有（ ）。A.折旧费B.检修费C.机上人员人工费D.动力燃料费E.车船税【答案】 CD13. 【问题】 全过程集成化管理服务单位，工作中需要注意以下重点和难点（）。A.准确把握建设单位需求B.不断加强项目团队建设C.充分发挥沟通协调作用D.高度重视技术支持E.尽可能地把有关知识简单叠加和简单联系【答案】 ABD14. 【问题】 根据民法典第三编合同，以下各项中，属于格式条款无效情形的有（）。A.免除自己责任B.加重对方责任C.排除对方主要权利D.排除对方主要义务E.撤销条款【答案】 ABC15. 【问题】 （2020年真题）根据标准施工招标文件，对潜在投标人进行资格评审的内容包括（）。A.资质等级和营业执照B.信誉和业绩C.工程量清单D.投标保证金E.项目经理资格【答案】 AB16. 【问题】 支护是指隧道开挖后，用于控制围岩变形、防止坍塌所及时施作的支护。其中，锚杆支护的锚杆的种类包括（）。A.低预应力锚杆B.非预应力锚杆C.预应力锚杆D.高预应力锚杆E.长锚杆【答案】 ABC17. 【问题】 工程施工过程中，出现（）情况，可适当调整抽样复验、试验数量，调整后的方案由施工单位编制，报项目监理机构审核确认。A.同一项目中由相同施工单位施工的多个单位工程，使用同一生产厂家的同品种、同规格、同批次的材料B.同一施工单位在现场加工的成品用于同一项目中的多个单位工程C.同一施工单位在现场加工的半成品、构配件用于同一项目中的多个单位工程D.同一施工单位在现场加工的成品用于不同项目中的多个单位工程E.同一项目，多个分包单位负责的多个单位工程，使用同一生产厂家的同品种、同规格、同批次的材料【答案】 ABC18. 【问题】 监理工程师对施工现场实施监理工作中，发现施工单位有违反国家法规、标准、安全操作规程的行为，应及时制止并采取的措施有（）。A.专职安全生产管理人员督促及检查每天班组交底情况B.发现严重冒险作业和严重安全事故隐患的，责令其暂时停工进行整改C.下达隐患整改通知单，要求施工单位整改事故隐患，并复查整改结果情况D.向建设单位报告督促施工单位整改情况E.向工程所在地政府有关部门报告施工单位拒不整改或不停止施工情况【答案】 BCD19. 【问题】 工程设计是根据建设项目的（ ），对工程的外形和内在的实体进行筹划、研究、构思、设计和描绘。A.市场需要B.政府指令C.总体需求D.内在需求E.地质勘察报告【答案】 C20. 【问题】 为减少设计变更的发生、保证工程质量，监理工程师在设计变更控制方面应()A.加强对可行性研究的质量控制B.加强设计阶段的质量控制C.及时掌握国家政策及相关规范变化，并将信息通知设计单位D.杜绝设计中的“错、漏、碰、缺”现象E.对建设单位和施工单位所提出的设计变更采取不同的态度【答案】 BC三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某高速公路工程开工里程为24km，划分为二个施工合同段。建设单位通过施工监理招标，将该工程施工监理工作委托给某监理单位。监理合同签订后，监理单位立即着手组建项目监理机构。监理单位根据该工程特点设置了二级监理机构，即总监理工程师办公室（简称总监办）和驻地监理工程师办公室（简称驻地办）。总监办配备1名总监理工程师和若干名监理员。驻地办配备1名驻地监理工程师和若干名专业监理工程师。总监办和驻地办的主要职责如下：总监办的主要职责有：（1）主持召开监理交底会；（2）审批施工组织设计；（3）签发支付证书；（4）签发合同工程开工令、单位或合同工程的暂停令和复工令；（5）审核变更单价和总额以及延期和费用索赔；（6）组织编写监理竣工文件及监理工作报告。驻地办的主要职责有：（1）主持编制监理计划；（2）主持召开第一次工地会议；（3）审批总体进度计划、重要工程材料及混合料配合比；（4）审批分项工程开工申请，签发分项和分部工程暂停令和复工令；（5）日常巡视、旁站、抽检，并做好记录；（6）核算工程量清单，负责对已完工程进行计量；（7）组织分项、分部工程中间验收和质量评定，签发中间交工证书；（8）审查交工验收申请，评定工程质量；（9）组织编制监理月报。建设单位和监理单位签订的监理合同由以下几部分组成：（1）监理合同协议书及附件；（2）中标通知书；（3）合同专用条款；（4）合同通用条款；（5）在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。监理合同中有如下内容：（1）监理工作目标是确保工程获得“鲁班奖”；（2）建设单位有权要求监理单位更换不能按监理合同的约定进行监理服务的监理人员；（3）监理单位可以将监理服务的任何部分转让或分包；（4）监理单位不履行监理职责，或与承包人串通损害建设单位利益，给建设单位造成经济损失，应向建设单位赔偿，监理单位的累计赔偿限额为监理服务费总额；（5）建设单位应指定一名授权代表，与监理机构建立工作联系；（6）建设单位在监理合同约定的监理服务范围内对承包人的任何意见或要求可直接向承包人提出。1>?、监理单位设置二级监理机构是否合理？为什么？2>?、总监办和驻地办配备的监理人员是否合理？若不合理，请说明理由。3>?、试说明总监理工程师、驻地监理工程师的任职条件。【答案】【正确答案】监理单位设置二级监理机构不合理。因为根据公路工程施工监理规范规定，公路工程项目监理均应设总监办，100km以上的高速公路、一级公路工程可设驻地办。本题开工里程为24km，无须配备二级监理机构。【正确答案】总监办配备的监理人员不合理。理由：总监办应配备1名总监理工程师和若干名专业监理工程师。驻地办配备的监理人员合理。理由：驻地办应根据工程复杂程度配备1名驻地监理工程师和若干名专业监理工程师。【正确答案】总监理工程师应公路工程监理工程师资格，负责全面履行项目监理职责的管理者，简称总监。驻地监理工程师应具备公路工程监理工程师资格，经总监授，负责驻地办监理职责的管理者。【正确答案】本题所列总监办的各项职责是正确的。本题所列驻地办职责中的（1）（2）（3）（8）（9）不妥，这些职责应是总监办的职责。【正确答案】本工程监理合同的组成不完备，还缺少以下几种文件：（1）监理投标文件；（2）工程专用规范；（3）监理规范；2. 某大型水闸工程，工程投资2亿元，工期24个月。发包人按照规定发布了监理招标文件，招标最高限价为480万元，评标办法为最低价中标。【事件】在招投标及履行合同中发生了下列事件：事件1：A监理公司和B监理公司拟组成联合体投标，A监理公司为牵头单位。事件2：A监理公司和B监理公司经过成本核算，成本价为314万元。为了抢占市场，双方一致同意投标报价为240万元。最终A、B监理联合体以最低价中标。事件3：A监理公司作为牵头单位与发包人签订了监理委托合同。事件4：A、B监理联合体协议中明确：B监理公司只负责安全，工程发生安全事故与A监理公司无关。事件5：监理过程中，A监理公司人员在巡视过程中发现大型塔吊机未安装起升高度限位器，A监理公司人员认为不属于自己的责任，因此未做任何指示。事件6：因发包人供应的某批粗骨料含泥量过高，粒径也不满足要求，因此总监理工程师指示该批粗骨料不能用于工程。由于工期较紧，发包人要求总监理工程师同意使用该批骨料。【问题】1.指出事件1事件6中的不妥之处，并说明理由。【问题】2.事件5中，A监理公司正确的做法应是什么？【答案】问题1：事件1无不妥之处。事件2不妥之处：A、B监理公司联合体低于成本价抢占市场、A、B监理联合体以最低价中标。理由：投标报价低于成本，评标委员会应该否决其投标。事件3不妥之处：仅A监理公司与发包人签订了监理委托合同。理由：联合体中标的，联合体各方应当共同与项目法人签订监理合同。事件4不妥之处：联合体协议内容不妥。理由：联合体双方应就中标项目向项目法人承担连带责任。事件5不妥之处：A监理公司人员发现安全隐患，未做任何指示。理由：联合体双方应就中标项目向项目法人承担连带责任。监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求被监理单位整改。事件6不妥之处：发包人要求总监理工程师同意使用不合格原材料。理由：项目法人不得明示或者暗示监理单位违反法律法规和工程建设强制性标准，不得更改总监理工程师指令。问题2：发现存在安全事故隐患的A监理公司人员，应当要求被监理单位整改；情况严重的，应当要求被监理单位暂时停止施工，并及时报告项目法人。被监理单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时向有关水行政主管部门或者流域管理机构报告。3. 某业主投资建设一工程项目，该工程是列入城建档案管理部门接受范围的工程。该工程由A、B、C三个单位工程组成，各单位工程开工时间不同。该工程由一家承包单位承包，业主委托某监理公司进行施工阶段监理。1监理工程师在审核承包单位提交的“工程开工报审表”时，要求承包单位在“工程开工报审表”中注明各单位工程开工时间。监理工程师审核后认为具备开工条件时，由总监理工程师或由经授权的总监理工程师代表签署意见，报建设单位。2监理单位在进行本工程的监理文件档案资料归档时，将下列监理文件做短期保存：监理大纲；监理实施细则；监理总控制计划等；预付款报审与支付。3监理工程师在开工前，认真审核了施工单位提交的有关文件、资料。【问题】1监理单位的以上做法有何不妥?应该如何做?监理工程师在审核“工程开工报审表”时，应从哪些方面进行审核?2建设单位在组织工程验收前，应组织监理、施工、设计各方进行工程档案的预验收。建设单位的这种做法是否正确?为什么?3以上4项监理文件中，哪些不应由监理单位作短期保存?监理单位作短期保存的监理文件应有哪些?4监理工程师在开工前应重点审核施工单位的哪些技术文件和资料?5举例说明哪些文件属于监理文件?6建设工程监理文件要分别在哪些地方归档保存?7建设工程监理文件的保存期分为永久、长期、短期三种，某些监理文件如工程延期报告、合同争议、违约报告及处理意见等文件需要永久保存在什么地方?【答案】1(1)监理单位的做法不妥之处及正确做法：不妥之处：要求承包单位在工程开工报审表中注明各单位工程开工时间。正确做法：要求承包单位在每个单位工程开工前都应填报一次工程开工报审。不妥之处：由总监理工程师或由经授权的总监理工程师代表签署意见。正确做法：由总监理工程师签署意见，不得由总监理工程师代表签署。(2)监理工程师在审核“工程开工报审表”时应从以下各方面进行审核：工程所在地(所属部委)政府建设主管单位已签发施工许可证；征地拆迁工作已能满足工程进度的需要；施工组织设计已获总监理工程师批准；测量控制桩、线已查验合格；承包单位项目经理部现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实；施工现场道路、水、电、通信等已满足开工要求。2建设单位在组织工程验收前，应组织监理、施工、设计各方进行工程档案的预验收，做法不正确。理由：建设单位在组织工程竣工验收前，应提请当地城建档案管理部门对工程档案进行预验收；未取得工程档案验收认可文件，不得组织工程竣工验收。3不应由监理单位作短期保存的有：监理大纲和预付款报审与支付。监理单位作短期保存的监理文件有：监理规划、监理实施细则、监理总控制计划、专题总结、月报总结。4监理工程师在开工前应重点审核施工单位的技术文件和资料：(1)施工单位编制的施工方案和施工组织设计文件。(2)施工单位质量保证体系或质量保证措施文件。(3)分包单位的资质。(4)进场工程材料的合格证、技术说明书、质量保证书、检验试验报告等。4. 关于路基施工监理，有以下三个背景材料：A.某段路基，按照设计文件提供的取土场的填料为山皮土，承包人进入现场后发现，在路基附近的河中有大量符合路基填筑的砂砾，且开采容易、运距较指定土场近，价格也较山皮土便宜，故在征得监理工程师的同意后，即用此砂砾进行本段路基的填筑；但在路基填筑完成后，承包人以使用砂砾填筑的路基其强度较山皮土填筑的路基强度高为由，提岀了变更申请，要求以合同工程量清单中300章的砂砾垫层的单价（高于山皮土）来支付。B.某施工单位承包8km路基工程，其中1km进行了分包（未经批准）。路基填筑时进行了掺石灰，完工后经验收符合要求。路面施工时左半幅局部出现弹簧现象。监理工程师组织人员进行此标段全线检查，发现外包队所施工的1km路段有质量问题，各层填土过厚，掺灰不匀，岀现松软夹层，夹层土含水量过大，最终造成质量事故。C.某高速公路工程，承包人为了避免今后可能支付延误赔偿金的风险，要求将路基的完工时间延长6个星期，承包人的理由如下：特别严重的降雨；现场劳务不足；业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作；无法预见的恶劣土质条件，使路基施工难度加大；施工场地使用权提供延误；工程款不到位。问题：1.针对A背景材料：（1）监理工程师可否批准此变更，理由如何？【答案】1.针对A背景材料：（1）对变更的处理：监理工程师可以批准此变更，因为改为砂砾填筑后，路基强度更高，满足合同质量要求，而且承包人的费用也降低了，对业主和承包人的利益均有利。（2）支付的单价：应以山皮土的单价支付。因为虽然变更后路基强度提高，但这并不是因为合同中约定的质量标准的改变而引起的，而是由于承包人施工方案的改变而引起的，所引起的费用变化由承包人承担。此外，砂砾垫层的单价是路面工程（300章）中的单价，明显不适合路基填筑。2.（1）施工单位存在的主要问题：擅自分包；分包工程质量失控。监理单位存在的主要问题：没有制止分包队伍进场；对现场巡视、检查不够，未及时发现质量问题；对完工工程未进行认真的检查验收，致使不合格工程通过了验收。出现此问题的原因：施工单位与监理工程师的合同意识淡薄；施工单位放松或放弃了对分包工程的管理；监理严重失误。（2）监理工程师对此质量事故的处理：要求承包人尽快提交质量事故报告及返工处理方案告并报告业主；责令施工单位立即驱逐非法分包人；对不合格路段立即进行返工处理，处理完成并自检合格后报监理按规范要求检查验收；要求承包人更换不称职的管理人员；对现场失职的监理人员进行批评教育和处理。3.（1）。5. 某渠道工程全长11.9381km，其中明渠长10.881km,渡槽长1.1km。左岸排水建筑物5座，控制建筑物2座(节制闸、退水闸各1座)。渠道设计流量220m3/s、加大流量280m3/s.渠道过水断面为梯形，设计底宽为15m,堤顶宽5m,渠道内边坡系数为1:2.0。渠道挖深8m，填高11m。发包人和承包人按照水利水电工程标准施工招标文件(2009年版)签订了施工承包合同;发包人和监理人签订了监理委托合同。【事件】事件1:质量监督机构在进行生产安全隐患排查时，发现渠道开挖部分缺少安全管理制度、安全操作规程和应急预案不健全，未按规定组织开展安全检查和隐患排查治理，安全教育和培训不到位，在开挖渠顶1m范围内堆放弃渣，且变形监测资料不全。事件2:发包人要求在开工之前各参建单位共河进行危险源辨识和评价，井采取相应的对策，施工过程中不再进行危险额并识和评价。在柱号2+1002+500处为膨胀土段，宜发生果坡崩塌和滑坡，为重大危险源。该危险源由监理人和承包人共同管控，发包人监督。事件3:在对弃渣场堆渣高度为6m的开挖工作评价时，采用LEC法评价，其中L=6,E=5，C=10。【问题】1.事件1,试用综合判断法确定生产安全隐患类型，并阐述该安全隐患治理程序。2.指出事件2中的不要之处，并说明理由。3.事件3，试判别该危险源的风险等级，并说明理由。【答案】问题1:应为重大事故安全隐患。其治理程序如下：(1)重大事故隐患治理方案应由施工单位主要负责人组织制订，经监理单位审核，报项目法人同意后实施。项目法人应将重大事故隐患治理方案报项目主管部门和安全生产监督机构备案。(2)责任单位在事故隐患治理过程中，应采取相应的安全防范措施，防止事故发生。(3)事故隐患治理完成后，项目法人应组织对重大事故隐患治理情况进行验证和效果评估，并签署意见，报项目主管部门和安全生产监督机构备案。问题2:不妥之处如下。施工过程不再进行危险源识别不妥。理由：应定期开展危险源辨识，当有新规程规范发布（修订），或施工条件、环境、要素或危险源致险因素发生较大变化，或发生生产安全事故时，应及时组织重新辨识。重大危险源管理不妥。重大危险源的风险等级直接评定为重大风险等级，应由项目法人组织监理单位、施工单位共同管控，主管部门重点监督检查。问题3：D=300,属于较大风险等级。