监理工程师考试题目下载9篇.docx

监理工程师考试题目下载9篇监理工程师考试题目下载9篇 第1篇下列选项中，属于项目监理机构对施工进度计划审查内容的是（）。A.施工总工期目标是否留有余地B.主要工程项目能否保持连续施工C.施工顺序是否与建设单位提供的资金、施工图纸等条件相吻合D.施工进度计划是否符合建设单位提供的资金、施工图纸等施工条件答案：D解析：本题考查的是项目监理机构对施工进度计划的审查。施工进度计划审查应包括下列基本内容：(1)施工进度计划应符合施工合同中工期的约定；(2)施工进度计划中主要工程项目无遗漏，应满足分批投入试运、分批动用的需要，阶段性施工进度计划应满足总进度控制目标的要求；(3)施工顺序的安排应符合施工工艺要求；(4)施工人员、工程材料、施工机械等资源供应计划应满足施工进度计划的需要；(5)施工进度计划应符合建设单位提供的资金、施工图纸、施工场地、物资等施工条件。根据标准施工招标文件规定，以下（）属于违规行为。A.投标人在通过资格预审后放弃投标B.投标人在投标截止日期前修改投标文件C.投标人在投标截止日期前撤回已递交的投标文件退出竞争D.开标后，投标人发现投标文件存在细微错误，主动向评标委员会提出要求修改答案：D解析：知识点:接受投标书阶段的工作。评标委员会不接受投标人的主动澄清与修改。2022版教材P3949。某建设工程设备及工器具购置费为500万元，基本预备费为90万元，建筑安装工程投资为1200万元，建设期利息为55万元，土地使用费为800万元，铺底流动资金为100万元，则固定资产投资中动态投资为（）万元A.55B.145C.155D.245答案：A解析：2022版教材P1-2固定资产投资可分为静态投资部分和动态投资部分。静态投资部分由建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费和基本预备费构成。动态投资部分，是指在建设期内，因建设期利息和国家新批准的税费、汇率、利率变动以及建设期价格变动引起的固定资产投资增加额，包括涨价预备费和建设期利息。本题动态投资部分只有建设期利息55万元。下列选项中，属于工程监理投标文件核心的是()。A.监理规划B.监理大纲C.监理实施细则D.施工组织设计答案：B解析：2022版教材P72-78工程监理投标文件的核心是反映监理服务水平高低的监理大纲，尤其是针对工程具体情况制定的监理对策，以及向建设单位提出的原则性建议等。根据建设工程质量管理条例，工程设计单位的质量责任和义务包括()。A.将工程概算控制在批准的投资估算内B.设计方案先进可靠C.就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明D.除有特殊要求的，不得指定生产厂、供应商E.参与建设工程质量事故分析答案：C,D,E解析： 建设工程监理规范规定，总监理工程师应由具有（ ）年以上同类工程监理工作经验的人员承担。A1B2C3D5正确答案：C 下列可以不申请办理施工许可证的情形包括( )A.工程投资额在80万元以下的建筑工程B.工程投资额在30万元以下的建筑工程C.建筑面积在500m2以下的建筑工程D.政府投资的建筑工程E.建筑面积相300m2以下的建筑工程 答案：B,E解析：工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300m2以下的建筑工程，可以不中请办理施工许可证。监理例会会议纪要由项目监理机构根据会议记录整理，下列选项中，属于其主要内容的有()。A.会议地点及时间B.与会人员姓名、单位、职务C.会议主要内容、决议事项D.负责落实单位、负责人和时限要求E.与会各方代表会签答案：A,B,C,D解析：考点:建设工程监理主要文件资料分类及编制要求。监理例会是履约各方沟通情况，交流信息、研究解决合同履行中存在的各方面问题的主要协调方式。会议纪要由项目监理机构根据会议记录整理，主要内容除ABCD外，还包括：会议主持人；其他事项。对于监理例会上意见不一致的重大问题，应将各方的主要观点，特别是相互对立的意见记入“其他事项”中。依据建设工程安全生产管理条例，在实施监理过程中，工程监理单位发现存在安全事故隐患时，正确的做法为（）。A.要求施工单位暂时停止施工B.要求施工单位整改C.对情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告其上级管理部门D.对情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位E.对情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门答案：B,D解析：考点:“建设工程监理的法律地位”。建设工程安全生产管理条例第十四条规定：“工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。”“工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。”因此，本题的正确答案为BD。监理工程师考试题目下载9篇 第2篇确定浅层平板载荷试验承载力特征值时，下述错误的是（）。A.P-S曲线有比例界限时，取该比例界限所对应的荷载值B.当极限荷载小于比例界限荷载值2倍时，取极限荷载值的一半C.同一土层参加统计的试验点不应少于4点D.压板面积为0.250.5m2，可取s/b=0.010.015所对应的荷载，但其值不应大于最大加载量的一半答案：C解析：本题考查的是地基基础工程施工试验与检测。选项C错误，同一土层参加统计的试验点不应少于3点。（）目的在于了解工程场地和周围环境情况，以获取认为有必要的信息。A.组织现场踏勘B.召开投标预备会C.组织资格审查D.发售招标文件答案：A解析：考点:建设工程监理招标方式和程序。组织现场踏勘目的在于了解工程场地和周围环境情况，以获取认为有必要的信息。某新建项目，建设期4年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，以后各年贷款均为500万元，年贷款利率为6，建设期内利息只计息不支付，该项目建设期利息为（）万元。A.76.80B.106.80C.366.30D.389.35答案：C解析：2022版教材P36q1=12×1000×6=30(万元)；q2=(1000+30+12×500)×6=76.8(万元)；q3=(1000+30+500+76.8+12×500)×6=111.408(万元)；q4=(1000+30+500+76.8+500+111.408+12×500)×6=148.092(万元)；建设期贷款利息为：30+76.8+111.408+148.092=366.3(万元)。平行检验的项目、数量、频率和费用等应符合建设工程监理合同的约定。对平行检验不合格的施工质量，项目监理机构应（）。A、签发监理通知单，要求施工单位限期将其撤出施工现场B、签发监理通知单，要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验C、签发工程暂停令，责令施工单位暂停下一工序施工D、签发工程暂停令，责令施工单位按设计处理文件进行修复答案：B解析：项目监理机构要将选定的试验室报送负责本项目的质量监督机构备案并得到认可，同时要将项目监理机构中负责见证取样的专业监理工程师在该质量监督机构备案。# 下列关于质量管理体系的认证中，说法正确的是（）A.认证由授权机构进行B.认可由第三方进行C.认可是书面保证D.认可是证明认可对象具备从事特定任务的能力 答案：D解析：认证由第三方进行，认可由授权机构进行。认证是书面保证，认可是正式承认。认证是证明认证对象与认证所依据的标准符合性，认可是证明认可对象具备从事特定任务的能力。 A. 第3周末检查时工作B拖后1周，使总工期延长1周 B. 第3周末检查时工作F拖后0. 5周，但不影响总工期 C. 第7周末检查时工作I拖后1周，但不影响总工期 D. 第7周末检查时工作J拖后1周，使总工期延长1周 E. 第7周末检查时工作K提前1周，总工期预计提前3周 答案：A,C解析：第3周末检查时，工作B拖后1周，它是关键工作，使总工期延长1周；工作F进度正常。第7周末检查时，工作1拖后1周，其总时差为1周，不影响总工期；工作J进度提前1周；工作K拖后1周。下列关于招标工程量清单的描述，说法正确的有（）。A.招标工程量清单是招标文件的组成部分，招标人不可以委托工程造价咨询人编制B.招标人对工程量清单的准确性和完整性负责C.清单编制人应将修正后的工程量清单发往所有投标人D.工程量清单由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单、税金项目清单组成E.施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案是工程量清单编制的依据答案：B,C,D,E解析：2022教材P130-133选项A错误，工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托，具有相应资质的工程造价咨询人编制。(2022年真题)经项目监理机构对竣工资料及工程实体预验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单并向建设单位提交（）。A.监理总结报告B.质量评估报告C.监理验收报告D.质量检验报告答案：B解析：本题考查的是建筑工程施工质量验收程序和合格规定。总监理工程师应签认单位工程竣工验收的相关资料，项目监理机构应编写工程质量评估报告，并应经总监理工程师和工程监理单位技术负责人签字后报建设单位。下列表述中，属于S曲线比较法的绘制步骤的有()。A.确定工程进展速度曲线B.计算规定时间计划完成的任务量C.绘制S曲线D.确定工程项目实际进度与计划进度的比较情况E.计算工程项目实际进度比计划进度超前或拖后的时间答案：A,B,C解析：考点:s曲线比较法。S曲线比较法绘制方法：确定单位时间计划完成任务量；计算不同时间累计完成任务量；根据累计完成任务量绘制S曲线。监理工程师考试题目下载9篇 第3篇建设单位在组织工程竣工验收前,应当( )。A先对工程进行验收 B先对工程进行预验收 C提请建设单位在组织工程竣工验收前，应当（ ）。先对工程进行验收先对工程进行预验收提请城建档案管理部门对工程档案进行验收提请城建档案管理部门对工程档案进行预验收正确答案：D实际抽样检验方案中将合格批判定为不合格批而拒收的风险，称为（）风险。A.第一类B.第二类C.用户D.抽样方法答案：A解析：考点:工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。第一类风险，将合格批判定为不合格批。此类错误对生产方或供货方不利，也称为生产方风险或供货方风险。设立项目监理机构时，应满足的基本要求包括()。A.项目监理机构设立应遵循适应、精简、高效的原则B.项目监理机构应有满足专业和数量要求的监理人员C.一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师D.监理单位更换、调整项目监理机构监理人员，应做好交接工作，保持监理工作的连续性E.监理单位调换专业监理工程师时，总监理工程师可以口头通知建设单位答案：A,B,C,D解析：2022版教材P94-97本题考查的是项目监理机构的设立。选项E错误，工程监理单位调换总监理工程师，应征得建设单位书面同意；调换专业监理工程师时，总监理工程师应书面通知建设单位。某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务，总承包单位按照施工合同约定选择了设备安装分包单位。在合同履行过程中发生如下事件：事件1：工程开工前，总承包单位在编制施工组织设计时认为修改部分施工图设计可以使施工更方便、质量和安全更易保证，遂向项目监理机构提出了设计变更的要求。事件2：专业监理工程师检查主体结构施工时，发现总承包单位在未向项目监理机构报审危险性较大的预制构件起重吊装专项方案的情况下已自行施工，且现场没有管理人员。于是，总监理工程师下达了监理工程师通知单。事件3：专业监理工程师在现场巡视时，发现设备安装分包单位违章作业，有可能导致发生重大质量事故。总监理工程师口头要求总承包单位暂停分包单位施工，但总承包单位未予执行。总监理工程师随即向总承包单位下达了工程暂停令，总承包单位在向设备安装分包单位转发工程暂停令前，发生了设备安装质量事故。问题： 就事件3中所发生的质量事故，指出建设单位、监理单位、总承包单位和设备安装分包单位各自应承担的责任，说明理由。答案：解析：事件3中发生的质量事故，建设单位、监理单位、总承包单位和设备安装分包单位各自应承担的责任及理由具体如下：(1)建设单位没有责任。（1分）理由：本次质量事故是由于分包单位违章作业造成的，与建设单位无关。（1分）(2)监理单位没有责任。（1分）理由：本次质量事故是由于分包单位违章作业造成的，且监理单位已经口头要求暂停施工，可以说监理单位已按规定履行了监理职责。（1分）(3)总承包单位应承担连带责任。（1分）理由：根据建设工程施工合同管理中对于工程分包的有关规定，工程分包不能解除承包人对发包人应承担在该工程部位施工的合同义务。此外，总承包单位有义务对分包单位的施工进行监督管理。本次质量事故也是由于总承包单位没有对分包单位实施有效的监督管理造成的，因此总承包单位应承担连带责任。（1分）(4)分包单位应承担主要责任。（1分）理由：本次质量事故是由于分包单位违章作业直接造成的，因此其应承担主要责任。（1分）监理工程师在施工阶段进度控制的任务有(A、对建设工程进度分目标进行论证B、完善建设工程控制性施工进度计划C、编制承包方材料和设备采购计划D、研究制定预防工期索赔的措施E、做好对人力、材料、机具、设备等的投入控制工作答案：B,D,E解析：为完成施工阶段进度控制的任务，监理工程师应当做好以下工作：完善建设工程控制性施工进度计划、研究制定预防工期索赔的措施、做好对人力、材料、机具、设备等的投入控制工作以及转换控制工作等。下列关于流水施工的表述中，不正确的有()。A.流水施工工期就是整个建设工程的总工期B.划分施工段的目的就是为了确定施工工期C.流水步距的大小取决于流水节拍及流水施工的组织方式D.专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数E.施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求答案：A,B解析：考点:流水施工参数。施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求。流水步距的大小取决于相邻两个施工过程(或专业工作队)在各个施工段上的流水节拍及流水施工的组织方式。划分施工段的目的就是为了组织流水施工。根据固定节拍流水施工与成倍节拍流水施工可知专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数。流水施工的工期是指从第一个专业工作队投入流水施工开始，到最后一个专业工作队完成流水施工为止的整个持续时间。土建工程基础定额和安装工程预算定额都属于()A、其他直接费定额B、直接工程费定额C、间接费定额D、现场经费定额答案：B解析：我国目前的土建工程基础定额、安装工程预算定额都属于直接费定额。某工程，实施过程中发生如下事件：事件4：工程竣工验收阶段，施工单位完成自检工作后，填写了工程竣工验收报审表，并将全部竣工资料报送项目监理机构申请竣工验收。总监理工程师认为施工过程中均按要求进行了验收，即签署了工程竣工验收报审表，并向建设单位提交了工程质量评估报告。建设单位收到工程质量评估报告后，即将该工程正式投入使用。问题：4事件4中，指出总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。建设单位的做法是否正确？说明理由。答案：解析：事件4中：（1）总监理工程师未组织工程竣工预验收不妥。正确做法：总监理工程师应组织工程竣工预验收，并签署单位工程竣工验收报审表。（2）建设单位的做法不正确。理由：建设单位收到工程质量评估报告后，应组织工程验收。验收合格并备案后方可使用该工程。建设工程监理工作由不同专业、不同层次的专家群体共同来完成，（ ）体现了监理工作的规范化，是进行监理工作的前提和实现监理目标的重要保证。 A.目标控制的动态性 B.职责分工的严密性 C.监理指令的及时性 D.监理资料的完整性答案：B解析：监理工作的规范化体现在：工作的时序性；职责分工的严密性；工作目标的确定性。而职责分工的严密性体现了监理工作的规范化，是进行监理工作的前提和实现监理目标的重要保证。监理工程师考试题目下载9篇 第4篇质量管理体系包括（）。A.组织确定计划 B.组织确定目标 C.为获得期望的结果确定过程 D.为获得期望的结果确定进度 E.为获得期望的结果确定所需资源答案：B,C,E解析：本题考查的是质量控制基本概念。质量管理体系包括组织确定其目标以及为获得期望的结果确定其过程和所需资源的活动。建设工程设计合同示范文本按照委托设计任务的不同分为（一）、（二）两个版本，分别适用于（）的委托任务。A.初步设计.施工图设计B.民用建设工程设计.其他专业工程设计C.施工图设计.技术设计D.要求简单的设计.要求复杂的设计答案：B解析：2022年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。要求乙在3月5日前承诺。3月1日，乙收到甲的采购单，3月2日，甲再次发函至乙取消本次采购。乙收到两份函件后，3月4日，乙发函至甲表示同意履行3月1日的采购单。关于该案的正确说法，正确的是（ ）。A.甲3月2日的行为属于要约邀请B.乙3月4日的行为属于新要约C.甲的要约已经撤销D.甲乙之间买卖合同成立答案：D解析：本题考查的是合同法主要内容。选项A错误，甲3月2日的行为属于要约；选项B错误，乙3月4日的行为属于承诺；选项C错误，要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销的，要约不可撤销。在进行建设项目总进度目标控制前，建设单位对项目总进度管理的首要任务是()。A.收集和整理比较详细的设计资料B.比较和分析各项技术方案的合理性C.分析和论证进度目标实现的可能性D.提出和改进设计、施工的进度控制措施答案：C解析：六、建设项目总进度目标的论证 总进度目标论证的工作内容建设项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，它是在项目决策阶段项目定义时确定的，项目 管理的主要任务是在项目的实施阶段对项目的目标进行控制。建设项目总进度目标的控制是业主方项目 管理的任务(若采用建设项目总承包的模式，协助业主进行项目总进度目标的控制也是建设项目总承包 方项目管理的任务)。在进行建设项目总进度目标控制前，首先应分析和论证进度目标实现的可能性。 若项目总进度目标不可能实现，则项目管理方应提出调整项目总进度目标的建议，并提请项目决策者审 议在项目的实施阶段，项目总进度应包括：设计前准备阶段的工作进度；设计工作进度；招标工作进 度；施工前准备工作进度；工程施工和设备安装进度；工程物资采购工作进度；项目动用前的准备工作 进度等。建设项目总进度目标论证应分析和论证上述各项工作的进度，以及上述各项工作进展的相互关系。 总进度目标论证并不是单纯的总进度规划的编制工作，它涉及许多工程实施的条件分析和工程实施 策划方面的问题。 大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性。 总进度纲要的主要内容包括：项目实施的总体部署；总进度规划；各子系统进度规划；确定里程碑 事件的计划进度目标；总进度目标实现的条件和应采取的措施等。总进度目标论证的工作步骤 建设项目总进度目标论证的工作步骤如下：调查研究和收集资料；项目结构分析；进度计划系统的 结构分析；项目的工作编码；编制各层进度计划；协调各层进度计划的关系，编制总进度计划； · 若所编制的，总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整； · 若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。 大型建设工程项目的结构分析是根据编制总进度纲要的需要，将整个项目进行逐层分解，并确立相 应的工作目录，如： · 一级工作任务目录，将整个项目划分成若干个子系统； · 二级工作任务目录，将每一个子系统分解为若干个子项目； · 三级工作任务目录，将每一个子项目分解为若干个工作项。 大型建设工程项目的计划系统一般由多层计划构成，如· 第一层进度计划，将整个项目划分成若干个进度计划子系统； · 第二层进度计划，将每一个进度计划子系统分解为若干个子项目进度计划； · 第三层进度计划，将每一个子项目进度计划分解为若干个工作项。 ·整个项目划分成多少计划层，应根据项目的规模和特点而定。 项目的工作编码指的是每一个工作项的编码，编码有各种方式，编码时应考虑下述因素： · 对不同计划层的标识；· 对不同计划对象的标识(如不同子项目)； · 对不同工作的标识(如设计工作、招标工作和施工工作等)。下列事件发生后既可以索赔费用又可以索赔利润的有()。A.异常恶劣的气候条件B.法规变化引起的价格调整C.发包人原因试运行失败，承包人修复D.发包人提前占用工程导致承包人费用增加E.提供图纸延误答案：C,D,E解析：本题考查的是索赔管理。选项A，异常恶劣的气候条件只能索赔工期；选项B，法规变化引起的价格调整只能索赔费用。根据建设工程质量管理条例，承包单位向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书，质量保修书中应当明确建设工程的( )等。A.保修内容B.保修范围C.保修期限D.保修效果E.保修责任答案：B,C,E解析：2022版教材P7-10本题考查的是工程质量管理主要制度。建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应向建设单位出具工程质量保修书，质量保修书中应明确建设工程保修范围、保修期限和保修责任等。根据建设工程质量管理条例，建设工程实行质量保修制度。建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。工程建设的不同阶段，对工程项目质量的形成起着不同的作用，主要包括（）。A.项目决策阶段B.项目可行性研究阶段C.工程设计阶段D.工程施工阶段E.项目评价阶段答案：A,B,C,D解析：考点: “工程建设各阶段对质量形成的作用与影响”。工程建设的不同阶段，对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响。主要包括：项目可行性研究；项目决策；工程勘察、设计；工程施工；工程竣工验收。因此，本题的正确答案为ABCD。(2022年真题)根据标准施工合同，关于监理人的地位和职责的说法，正确的有（）。A监理人是受发包人聘请的合同履行管理人B监理人是施工合同履行中独立的第三方C监理人在授权范围内独立开展工作D监理人具有施工合同管理所有事项的决定权E监理人有对承包人进行施工管理的指示权答案：A,C,E解析：二、监理人受委托人的委托，依照法律、规范标准和监理合同等，对建设工程勘察、设计或施工等阶段进行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理的法人或其他组织。既属于发包人 方的人员，但又不同于发包人的雇员，即不是一切行为均遵照发包人的指示，而是在授权范围内独立工作，以保障工程按期、按质、按量完成发包人的最大利益为管理目标，依据合同条款的约定，公平合理地处理合同履行过程中的有关管理事项。（一）受发包人委托对施工合同的履行进行管理（1）在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作；（2）在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项；（3）承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行；（4）在合同规定的权限范围内，独立处理或决定有关事项，如单价的合理调整、变更估价、索赔等。（二）居于施工合同履行管理的核心地位（1）监理人应公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项。（2）除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或被授权的监理人员处取得指示。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现；承包人的各种问题也首先提交监理人。（三）监理人的指示监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行 如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由发包人负责赔偿。通用条款明确规定:（1）监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和（或）工期延误，由发包人承担赔偿责任。（2）监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。某工程，建设单位委托监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理工作，并采用无标底公开招标方式选定施工单位。工程实施过程中发生了下列事件。事件1：项目监理机构在组织评审A、B、C、D、E五家施工单位的投标文件时发现，A单位施工方案工艺落后，报价明显高于其他投标单位报价；B单位投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认；C单位投标文件符合招标文件要求；D单位的报价总额有误；E单位投标文件中某分部工程的报价有个别漏项。事件2：为确保深基坑开挖工程的施工安全，施工项目经理亲自兼任施工现场的安全生产管理员。为赶工期，施工单位在报审深基坑开挖工程专项施工方案的同时即开始该基坑开挖。事件3：施工单位对某分项工程的混凝土试块进行试验，试验数据表明混凝土质量不合格。于是委托经监理单位认可的有相应资质的检测单位对该分项工程混凝土实体进行检测，检测结果表明，混凝土强度达不到设计要求，须加固补强。事件4：专业监理工程师巡视时发现，施工单位采购进场的一批钢材准备用于工程，但尚未报验。1事件1中A、B、D、E四家单位的投标文件是否有效分别说明理由。2指出事件2中施工单位做法的不妥之处，写出正确做法。3根据建设工程监理规范(GB 50319-2000)，写出总监理工程师处理事件3的程序。4写出专业监理工程师处理事件4的程序。答案：解析：1事件1中A、B、D、E四家单位的投标文件是否有效的判断及理由如下。 (1)A施工单位的投标文件有效。理由：招标文件中高报价没有限制。(2)B施工单位的投标文件无效。理由：这是在开标时确定无效投标文件的情形之一。(3)D施工单位的投标文件有效。理由：报价总额有误属于细微偏差，细微偏差修改后仍属于有效标书。(4)E施工单位的投标文件有效。理由：投标文件中有个别漏项属于细微偏差，细微偏差修改后仍属于有效标书。2事件2中施工单位做法的不妥之处与正确做法如下。(1)不妥之处：施工项目经理兼任施工现场安全生产管理员。正确做法：施工现场应配备专职的安全生产管理员。(2)不妥之处：深基坑开挖专项施工方案审批的同时就开始开挖。正确做法：深基坑开挖专项施工方案应经过专家论证和审查，并经施工单位技术负责人和总监理工程师签字后开挖。3根据建设工程监理规范(GB 50319-2000)，总监理工程师处理事件3的程序：对需要返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师责令施工单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，项目监理机构应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。总监理工程师应及时向建设单位及本监理单位提交有关质量事故的书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。4事件4中，专业监理工程师的处理程序如下：(1)发出监理工程师通知单，要求施工单位按程序报验；(2)审核施工单位填报的工程材料报验单；(3)按规定见证取样或平行检验；(4)检验合格，同意用于工程；检验不合格，要求钢材退场。监理工程师考试题目下载9篇 第5篇在正常使用下，房屋建筑主体结构工程的最低保修期为( )。A.建设单位要求的使用年限B.设计文件规定的合理使用年限C.30年D.50年答案：B解析：2022版教材P7-10在正常使用下，房屋建筑工程的最低保修期限为：(1) 地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(2) 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(3) 供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(4) 电气管线、给水排水管道、设备安装为2年；(5) 装修工程为2年。工程项目竣工后，建设单位应及时组织（）等有关单位进行施工验收，未经验收备案或验收备案不合格的，不得交付使用。A.质量监督机构B.设计单位C.施工单位D.工程监理单位E.使用者答案：B,C,D解析：本题考查的是建设单位的质量责任。工程项目竣工后，建设单位应及时组织设计、施工、工程监理等有关单位进行施工验收，未经验收备案或验收备案不合格的，不得交付使用。方案经济评价指标中属于偿债能力指标的有（）。A.资产负债率B.内部收益率C.利息备付率D.偿债备付率E.投资收益率答案：A,C,D解析：偿债能力指标有资产负债率、利息备付率、偿债备付率。关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是（）。A.两者订立的情形不同B.两者的法律后果不同C.当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同D.当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同答案：B解析：可变更合同与可撤销合同订立的情形相同，人民法院或者仲裁机构不得主动变更或者撤销合同，当事人如果只要求变更，人民法院或者仲裁机构不得撤销其合同。合同被撤销后的法律后果与合同无效的法律后果相同而合同变更的法律后果则不同于无效合同。与传统"碎片化"咨询相比，全过程工程咨询具有自己的特点，以下不属于其特点的是（ ）。A.咨询服务范围广B.强调智力性策划C.可控性强D.实施多阶段集成答案：C解析：2022版教材P14-16与传统"碎片化"咨询相比，全过程工程咨询具有以下三大特点:(1) 咨询服务范围广(2) 强调智力性策划。(2) 实施多阶段集成。合同法律关系的主体是参加合同法律关系，享有相应权利，承担相应义务的当事人。下列主体中，可以作为合同法律关系主体的有( )。A.事业单位B.个人独资企业C.大学所属二级学院D.合伙企业E.社会团体答案：A,B,D,E解析：2022版教材P6-9本题考查的是合同法律关系的构成。合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的自然人、法人和非法人组织，为合同当事人。非法人组织包括个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构等。非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等。将法人分为营利法人、非营利法人和特别法人。工程保修期从工程（ ）之日起算。A.转移占有B.签收工程接收证书C.工程竣工完成D.竣工验收合格答案：D解析：考核保修。工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。根据招标投标法，关于招标要求的说法，正确的是（）。A、招标人采用邀请招标方式的，应向5个以上特定法人发出投标邀请书B、招标文件中可以要求或标明特定的生产供应者C、招标人对已发出的招标文件进行必要澄清的，应在提交投标文件截止时间7日之前D、招标人不得强制投标人组成联合体共同投标答案：D解析：考点:招标投标法主要内容。选项A错误，招标人采用邀请招标方式的，应当向3个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书；选项B错误，招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容；选项C错误，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；选项D正确，招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。参见教材P1820。#根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的活动，是指的（）。A.建设工程设计 B.建设工程勘察 C.建设工程施工 D.建设工程监理答案：B解析：本题考查的是工程勘察设计阶段的质量控制。建设工程勘察，是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的活动。监理工程师考试题目下载9篇 第6篇“培育全过程工程咨询”提出的时代背景有（）。A.为了完善工程建设组织模式，将整体集成化咨询服务转变为“碎片化”咨询服务B.为了适应投资咨询企业转型升级.拓展业务领域的实际需求C.为了适应工程设计咨询企业转型升级.拓展业务领域的实际需求D.为了更好地适应国际化发展需求E.为了适应造价咨询企业转型升级.拓展业务领域的实际需求答案：B,C,D,E解析：考核全过程工程咨询。“培育全过程工程咨询”的提出，有其鲜明的时代背景。首先，是为了完善工程建设组织模式，将传统“碎片化”咨询服务整合为整体集成化咨询服务。其次，是为了适应投资咨询、工程设计、监理、造价咨询等工程咨询类企业转型升级、拓展业务领域的实际需求。第三，是为了更好地适应国际化发展需求。建筑市场国际化不仅是国内企业要更好地“走出去”参与“一带一路”建设，还要考虑国内建筑市场进一步开放、更多国际公司进入国内市场带来的挑战。参见教材P14。某快速干道工程，工程开、竣工时间分别为当年4月1日和9月30日。业主根据该工程的特点及项目构成情况，将工程分为3个标段。其中第标段造价为4150万元，第3标段中的预制构件由甲方提供（直接委托构件厂生产）。该工程施工过程中发生以下事件：事件1：为了做好该项目的投资控制工作，监理工程师明确了如下投资控制的措施：（1）编制资金使用计划，确定投资控制目标；（2）进行工程计量；（3）审核工程付款申请，签发付款证书；（4）审核施工单位编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析；（5）对施工单位报送的单位工程质量评定资料进行审核和现场检查，并予以签认；（6）审查施工单位现场项目管理机构的技术管理体系和质量保证体系。事件2：第标段施工单位为C公司，业主与C公司在施工合同中约定：（1）开工前业主应向C公司支付合同价25%的预付款，预付款从第3个月开始等额扣还，4个月扣完；（2）业主根据C公司完成的工程量（经监理工程师签认后）按月支付工程款，保留金额为合同总额的5%。保留金按每月产值的10%扣除，直至扣完为止；（3）监理工程师签发的月付款凭证最低金额为300万元。第标段各月完成产值见表2-11：问题：1.事件1中，哪些措施属于投资控制的措施？哪些措施不属于投资控制的措施？2.事件2中，支付给C公司的工程预付款是多少？监理工程师在第4、6、7、8月底分别给C公司实际签发的付款凭证金额是多少？第标段各月完成产值 表2-11答案：解析：1.属于投资控制措施的有：（1）编制资金使用计划，确定投资控制目标；（2）进行工程计量；（3）审核工程付款申请，签发付款证书；（4）审核施工单位编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析。不属于投资控制措施的有：（5）对施工单位报送的单位工程质量评定资料进行审核和现场检查，并予以签认；（6）审查施工单位现场项目管理机构的技术管理体系和质量保证体系。第（5）、（6）两项属于工程质量控制的措施。2.根据给定的条件，C公司所承担部分的合同额为：4150-（275+340+180）=3355.00（万元）；C公司应得到的工程预付款为：3355.00×25%=838.75（万元）；工程保留金为：3355.00×5%=167.75（万元）。监理工程师给C公司实际签发的付款凭证金额：4月底为：480.00-480.00×10%=432.00（万元）；4月底实际签发的付款凭证金额为：432.00（万元）；5月支付时应扣保留金为：685×10%=68.50（万元）；5月底实际签发的付款凭证金额为：685-68.50=616.50（万元）；6月底工程保留金应扣为：167.75-48.00（4月扣）-68.50（5月扣）=51.25（万元）；所以应签发的付款凭证金额为：560-51.25-838.75/4=299.06（万元）。由于6月底应签发的付款凭证金额低于合同规定的最低支付限额，故本月不支付。7月底为：430-838.75/4=22