2022招标师考试试题及答案6卷.docx

2022招标师考试试题及答案6卷2022招标师考试试题及答案6卷 第1卷下列招标代理机构的行为，不属于违法行为的是 （）A.以招标人的名义组织招标工作和完成招标任务B.在所代理的招标项目中投标或者代理投标C.为所代理的招标项目的投标人提供咨询D.涂改、出租、出借、转让资格证书答案：A解析：招标人和招标代理机构的关系是委托代理关系。招标代理机构应在其资格许可和招标人委托范围内开展招标代理业务，以招标人的名义组织招标工作和完成招标任务。招标代理机构代理招标业务，应当遵守招标投标法和招标投标法实施条例关于招标人的规定，不得在所代理的招标项目中投标或者代理投标；也不得为所代理的招标项目的投标人提供咨询，不得涂改、出租、出借、转让资格证书。下列各项不属于质量监督类型的是()。A、国家监督B、行业监督C、地方监督D、社会监督答案：C解析：质量监督的类型包括：国家监督，是指国家通过立法，授权特定的政府部门行使国家权力进行的产品质量监督；行业监督，是指依法设立的非政府专业化机构按照政府质量监督部门的授权，依据货物生产的质量标准，通过对产品的质量检测、检验或认证等形式对本行业、本系统产品质量的监督；社会（公众）监督，依据主要是产品质量法以及消费者权益保护法；当事人监督，是指以合同或订单方式购买产品的企业依合同约定方式而进行的特定质量监督。下列pz_填空不属于采购人承担民事法律责任的违法行为。 （）A.采购人集中采购B.在招标采购过程中与投标人进行协商谈判C.中标、成交通知发出后不与中标、成交供应商签订采购合同D.擅自提高采购标准答案：A解析：依据政府采购法的规定，采购人承担民事责任的违法行为主要包括：（1）采购人在应当采用公招标方式而擅自采用其他方式采购的；（2）擅自提高采购标准的；（3）委托不具备政府采购业务代理资格的机构办理采购事务的：（4）以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；（5）在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的；（6）中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同的；（7）采购人对应当实行集中采购的项目，不委托集中采购机构实行集中采购的。某施工企业承建的污水处理工程项目，1998年3月1日竣工验收，当年6月1日建设单位与施工企业签订结算协议，约定建设单位应于1998年6月30日前付清工程欠款500万元。如建设单位未按合同约定支付工程欠款，施工企业就工程欠款的诉讼时效期间应从（）起计算。A.1998年6月1日 B.2000年6月1日C.1998年7月1日 D.2000年7月1日答案：C解析：诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。根据相关法律规定，采购及合同授予方式包括()。A、公开招标B、竞争性谈判C、公平性磋商D、邀请招标E、单一来源采购答案：A,B,D,E解析：根据政府采购法及相关规章制度的规定，采购及合同授予方式包括公开招标、竞争性谈判、邀请招标、竞争性磋商和单一来源采购等。根据工程建设项目货物招标投标办法的规定，联合体各方应当在( )，向招标人提出组成联合体的申请。A、招标人进行资格预审时B、评标委员会进行资格后审时C、招标人进行资格预审后D、评标委员会进行资格后审后答案：A解析：合同生效需满足法定的生效要件包括()。A、当事人缔约时应有相应的缔约能力B、意思表示真实C、合同双方利益平衡D、不违反强制性法律规范以及公序良俗原则E、标的确定并且可能答案：A,B,D,E解析：本题的考点为合同生效需满足法定的生效要件。合同生效需满足法定的生效要件，包括当事人缔约时应有相应的缔约能力，意思表示真实，不违反强制性法律规范以及公序良俗原则，标的确定并且可能等四个方面。计算期内效益流量现值与费用流量现值的比值，指的是（ ）。A.经济净现值 B.影子汇率C.经济内部收益率 D.经济效益费用比答案：D解析：经济效益费用比是指计算期内效益流量现值与费用流量现值的比值。RBC1,表明项目具有满意的经济效益。机电产品招标过程中的特殊规定，在中标阶段，主管部门应当在公示结果公告后3日内通过( )出具评标结果通知。A、中国国际招标网B、中国建设报C、中国经济导报D、中国日报答案：A解析：2022招标师考试试题及答案6卷 第2卷根据建筑安装工程费用项目组成（建标202244号），下列费用中，属于规费的有()。A、工程排污费B、安全施工费C、环境保护费D、住房公积金E、劳动保护费答案：A,D解析：本题的考点为规费的组成。规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用，包括：社会保险费（养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费）；住房公积金；工程排污费。下列关于提交资料和提交的勘察成果的说法中，正确的有()。A、发包人应及时向勘察人提供相关的文件资料，并对其准确性、可靠性负责B、发包人应向勘察人提供工程批准文件和勘察许可等批件（复印件）C、勘察人应按时向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责D、适用建设工程勘察合同示范文本（一）的勘察活动需要分批提供成果资料文件E、适用建设工程勘察合同示范文本（一）的勘察活动需要提交四份勘察成果资料答案：A,B,C解析：DE两项，适用建设工程勘察合同示范文本（一）的勘察活动一般在勘察任务结束时，提交四份勘察成果资料，而适用建设工程勘察合同示范文本（二）的勘察活动则可能需要分批提供报告、成果资料或相应的文件。在合同中要注明勘察成果资料的名称、需要的份数、对内容的详细要求及应提交的时间。生产经营单位的主要负责人在安全生产工作中居于（)的地位。A、统筹规划B、全面领导和决策C、辅助决策D、总领全局答案：B解析：安全生产法第5条规定，生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。第6条规定，生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。投标人在决定参与投标之前，应当对可能影响投标的内在因素和外在因素进行分析，作出投标决策。其中，外在因素包括()。A、投标人资格B、投标人业绩C、市场竞争格局D、设备E、项目需求特征答案：C,E解析：投标人在决定参与投标之前，应当对可能影响投标的内在因素和外在因素进行分析，作出投标决策。其中，内在因素包括投标人资格、业绩、人员、设备等，外在因素包括项目需求特征和市场竞争格局等。行业监督作为国家质量监督体系的重要组成部分，其实施方式主要有 ()A.工业产品生产许可 B.节能标志认证C.产品质量检验检测 D.设备监造E.质量管理体系认证答案：B,C解析：行业监督是指由依法设立、与政府行政机关不存在隶属关系或者其他利益关系的社会中介机构通过产品质量检验、检测、认证等方式对生产制造企业的产品质量进行的监督，一般分为以下两种方式：（1)由国家考核并授权的产品质量认证机构依照国家规定对准许使用认证标志的产品进行认证，此后的跟踪检查如有不符合认证标准的，要求并监督其改正。改正前违反规定继续使用认证标志的，情节严重者取消其使用认证标志的资格。（2)经省级以上人民政府产品质量监督部门或者其授权部门考核认定的产品质量检验机构依法按照有关技术质量标准,客观、公正地出具检验检测结果。产品质量检验机构必须具备相应的检测条件和能力，方可承担产品质量检验工作。投标价格为20000美元FOB纽约。国际运费为100美元，运输保险费率为1，投保加成系数为110%。将FOB价格转换为CIF价格为()美元。A、19238.95B、20222.13C、20220.69D、21320.54答案：B解析：国际运输保险费=（FOB+国际运费）*国际运输保险费率*投保加成系数/(1-国际运输保险费率*投保加成系数)=(20000+100)*l*110%/(1-1*110%)=22.13（美元）。CIF价格=FOB价格+国际运费+国际运输保险费=20000+100+22.13=20222.13（美元）。关于国际货物运输保险的性质与作用，下列说法正确的有()。A、一旦在途货物遭受任何的损失，即可从保险公司及时得到经济上的补偿B、国际货物运输保险是国际贸易实务中的重要环节C、国际货物运输过程中可能遇到灾害或者意外而使货物中途遭受损失D、货主办理货物运输保险可以使在途货物可能发生的损失变为固定的费用E、国际货物运输保险有利于企业加强经济核算并控制经营风险答案：B,C,D,E解析：国际货物运输保险是国际贸易实务中的重要环节，这是因为国际货物一般都需要通过国际间的长途运输。在运输过程中，可能遇到各种自然灾害和意外事故而使货物中途遭受损失。货主为了转移运输途中的风险，通过办理货物运输保险，将在途货物可能发生的损失变为固定的费用。一旦在途货物遭到承保范围内的损失，即可从保险公司及时得到经济上的补偿。这有利于进出口企业加强经济核算并控制经营风险。关于变更程序，下列说法正确的有()。A、变更程序按照提出变更、变更估价、变更指示执行B、变更指示并非只能由监理人发出C、监理人应按照合同约定和合同当事人商定或确定变更价格D、承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议E、承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据答案：A,C,D,E解析：变更按照以下程序执行：变更的提出。具体包括：a.在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书；b.承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议；c.承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。变更估价。监理人应按照合同约定和合同当事人商定或确定变更价格。变更指示。变更指示只能由监理人发出。招标投标法规定，对招标文件的澄清与修改，应当注意( )。A、招标人有权对招标文件进行澄清与修改B、招标文件进行澄清与修改的范围以及方法C、对招标文件进行澄清与修改内容的限制要求D、澄清与修改的时限E、澄清或修改的内容应为招标文件的组成部分答案：A,D,E解析：2022招标师考试试题及答案6卷 第3卷关于仲裁协议，下列说法正确的是()。A、争议双方必须在合同之外另行签订仲裁协议，方可适用仲裁方式B、仲裁协议中可以选择仲裁方式，也可以约定诉讼方式C、仲裁协议中必须包括选定的具体的仲裁机构名称D、合同无效时，合同中约定的仲裁条款也无效答案：B解析：仲裁协议是纠纷当事人愿意将纠纷提交仲裁机构仲裁的协议。仲裁法第16条规定，仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和以其他书面方式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议。仲裁协议应包括以下内容：请求仲裁的意思表示；仲裁事项；选定的仲裁委员会。其中，请求仲裁的意思表示是通过默示的方式来体现的，可以认为在合同中选定仲裁委员会就是希望通过仲裁解决争议。仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体的仲裁机构的，应当认定选定了仲裁机构。第19条规定，仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力。在某侵权诉讼中，被告李某17岁，其所在的居委会指定李某的舅舅周某作为其诉讼代理人。李某与周某之间的这种代理关系属于()。A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、无效代理答案：C解析：指定代理是指根据人民法院和有关单位的指定而产生的代理。指定代理只在没有委托代理人和法定代理人的情况下适用。在指定代理中，被指定的人称为指定代理人，依法被指定为代理人的，如无特殊原因不得拒绝担任代理人。在矩阵式组织结构中，项目管理班子的成员要直接接受()的领导。A、项目经理B、职能经理C、公司经理D、职业经理E、作业经理答案：A,B解析：在矩阵式组织中，项目经理对项目内的活动内容和时间安排行使权力，并直接对项目的主管领导负责，而职能部门负责人则决定如何以专业资源支持各个项目，并对自己的主管领导负责。项目总体管理目标的制定只能由项目的()承担。A、业主B、总监理工程师C、专业监理工程师D、施工单位负责人答案：A解析：本题的考点为项目总体管理目标的制定。项目总体管理目标的制定只能由项目的业主承担，其他的参与方只能在自己的合同与责任范围内制定子项目或相应部分的分解管理目标，且分解的目标不能与项目总体目标产生冲突。按照国务院确定的职责分工原则，各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政工程项目的招投标活动的监督执法，由()负责。A、建设行政主管部门B、商务行政主管部门C、项目审批部门D、行业行政主管部门答案：A解析：本题的考点为行政监督的职责分工。按照国务院确定的职责分工原则，各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政工程项目的招投标活动的监督执法，由建设行政主管部门负责。下列关于服务项目的采购与合同内容的说法中，正确的是（ ）。A.合同中需特别约定针对服务人员和服务成果的条款B.服务项目在一定规模以上必须通过公开招标方式采购C.咨询服务机构的报价是选择服务方时主要考虑的因素D.只能选择仲裁作为争端的最终解决方式答案：A解析：B项，目前，国家法律法规及政府部门规章对大多数服务项目未强制采用招标方式采购，除非法律法规已有明文规定，客户可以通过包括招标在内的各种方式选择 合适的服务方；C项，服务费用往往仅占服务所影响的项目成本的很小比率，而服务水平对项目的成败又具有较大的影响，所以报价的高低不是选择服务方的主要考虑因素；D项，争端的解决分为争端的友好解决、仲裁。施工图预算编制的方法有（）A.工料单价法 B.预算单价法C.综合吨位指标法 D.综合单价法E.扩大单价法答案：A,D解析：施工图预算的编制方法有工料单价法和综合单价法。下列属于特殊的合同要素的有()。A、当事人的名称或姓名及住所B、施工合同中的变更、暂停施工、价格调整、索赔等要素C、违约责任和争议解决方法D、国际货物买卖合同中的贸易术语、保险等要素E、监理合同中监理人工作范围、工作要求等要素答案：B,D,E解析：对于具体合同而言，合同要素拟定法应予考虑的合同要素包括一般的合同要素和特殊的合同要素。一般的合同要素，是指内容完整、形式合法的合同一般都具备的要素；特殊的合同要素，是指并非每个合同都应当具备，而是具体需拟定的合同根据其交易活动的具体特点、市场现状、交易条件情况等，需要在合同条款中特别反映的要素。对于特殊的合同要素，通常需根据行业实践中的交易惯例，并结合交易活动的具体条件确定。特殊的合同要素包括：施工合同中的变更、暂停施工、价格调整、索赔等要素；国际货物买卖合同中的贸易术语、保险等要素；监理合同中监理人工作范围、工作要求等要素。AC两项属于一般的合同要素。根据产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法，产品质量鉴定报告应由（）出具。A.省级质量技术监督部门 B.省级质量技术监督部门指定的鉴定组织C.鉴定申请人指定的鉴定组织 D.国家质量技术监督部门答案：B解析：产品质量鉴定是指省级以上质量技术监督部门指定的鉴定组织单位，根据申请人的委托要求，组织专家对质量争议的产品进行调査、分析、判定，出具质量鉴定报告的过程。因此产品质量鉴定报告应由省级质量技术监督部门指定的鉴定组织出具。2022招标师考试试题及答案6卷 第4卷国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目，当排名第一的中标候选人出现下列情形时，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人的有（）。A. 放弃中标B.被查实存在挂靠行为C.中标价与招标人预期差距较大D.因不可抗力不能履行合同E.未按招标文件规定的期限提交履约保证金答案：A,B,D,E解析：某市大型体育场馆的智能控制系统及集成的技术设计标准与要求难以确定和描述，采购时应该采取的恰当做法是()。A、直接采用谈判方式采购B、采用两阶段招标，第一阶段招标先征集和制定技术设计标准与要求C、采用比选方式确定有能力的承包人，并采用成本加酬金合同计价D、经批准后采用邀请招标答案：B解析：参见第2题解析。关于工程施工项目招标文件标准文本的适用，下列说法正确的是（）。A.依法必须进行招标的项目编制招标文件，可以使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本B.依法必须进行招标的项目编制资格预审文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本C.所有工程建设施工项目的招标文件，都应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本D.招标人可以自行决定是否使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本答案：B解析：对于可撤销合同，具有撤销权的当事人()的，撤销权消灭。A、自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权B、自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权C、自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权D、知道撤销事由后明确表示放弃撤销权E、知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权答案：C,D,E解析：合同法第55条规定，有下列情形之一的，撤销权消灭：具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权；具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。关于招标人委托招标代理机构进行招标投标活动的性质及法律后果，下列说法正确的是()。A、属于社会中介服务行为，法律后果由招标代理机构承担B、属于代理行为，法律后果由招标人承担C、属于代表行为，法律后果由招标人承担D、属于代理行为，法律后果由招标代理机构承担答案：B解析：招标投标法第十三条规定，招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。第十五条规定，招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守关于招标人的规定。招标投标法实施条例第十三条规定，招标代理机构在其资格许可和招标人委托的范围内开展招标代理业务，并应当遵守招标投标法及其实施条例关于招标人的规定。工程建设项目风险管理中广泛使用的风险转移方式有 （）A.工程担保B.工程保险C.建设风险事件应急预案D.制定风险管理制度E.设定保护性合同条款答案：A,B,E解析：解析 风险转移是指风险承担者通过一定的途径将风险转嫁给其他承担者。工程建设项目风险管理中广泛使用的风险转移方式有：（1）设定保护性合同条款；（2）工程担保；（3）工程风险。某施工项目网络进度计划见下图，在施工过程中，由于业主提出工程变更，造成工作工程量增加，持续时间由6天增加到9天,承包商因此事件应获得的工期补偿是_天。()A.0 B.1 C.2 D.3答案：D解析：工期索赔一般是指承包商依据合同对于非自身的原因而导致的工期延误向业主提出的工期顺延要求。本题中业主设计变更导致工程延误或工程量增加，可以采用直接法，直接法：如果某干预事件直接发生在关键路径（）上，造成总工期的延误，可以直接将该干预事件的实际干扰时间(延误时间）作为工期索赔值。有关公司的清算要求，叙述错误的是()。A、清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会、股东大会或者人民法院确认B、债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权C、债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料，清算组应当对债权进行登记D、清算组应当自成立之日起14日内通知债权人，并于45日内在报纸上公告答案：D解析：本题的考点为公司的清算要求。公司的清算要求包括：(1)清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权；(2)债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记；(3)在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿；(4)清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会、股东大会或者人民法院确认。某民营企业招标采购生产所需钢材。评标委员会推荐了 3名中标候选人，按推荐顺序分别为投标人甲150万元，投标人乙160万元和投标人丙140万元。招标人下列做法中，不妥的是（）。A.确定投标人甲中标 B.确定投标人乙中标C.确定投标人丙中标 D.宣布本次招标无效，直接采购答案：D解析：定标方式通常有两种：招标人授权评标委员会直接确定中标人；评标委员会推荐13名中标候选人，由招标人依法确定中标人。D项，根据评标委员会和评标办法暂行规定第27条，当投标人少于3个或评标委员会否决所有投标时，招标人应当依法重新招标。2022招标师考试试题及答案6卷 第5卷根据国家有关职业病的法律规定，下列关于职业病的处理要求，说法正确的有( )。A、职工被确诊患有职业病后，其所在单位应根据职业病诊断机构的意见，安排其医治或疗养B、在医治或疗养后被确认不宜继续从事原有害作业或工作的，应自确认之日起的3个月内将其调离原工作岗位，另行安排工作C、患有职业病的职工变动工作单位时，其职业病待遇应由原单位负责D、新发生的职业病不论与现工作有无关系，其职业病待遇由新单位负责E、劳动合同制工人解除劳动合同后，在待业期间新发现的职业病，其职业病待遇由原终止或解除劳动合同单位负责答案：A,C,D,E解析：在招标投标的特性中，_是社会主义市场经济的本质要求，也是招标投标的根本特性。（）A.竞争性 B.程序性C规范性 D.技术经济性答案：A解析：解析 涵招标投标具有竞争性。有序竞争，优胜劣汰，优化资源配置，提高社会和经济效益。这是社会主义市场经济的本质要求，也是招标投标的根本特性。不属于制定招标采购进度计划依据的是 （）A.项目采购时间要求 B.项目采购特点C.人员配置D.项目采购的技术经济条件答案：C解析：解析 制定招标采购进度计划的依据主要包括：项目采购时间要求、项目采购特点、项目采购的技术经济条件、招标采购各项工作的时间估计、限制和约束。对投标人的资格条件没有特别的规定，一般要求具有较强的融资实力、比较丰富的管理经验和较强的专业能力的招标方式是()。A、PPP项目招标B、BOT项目招标C、TOT项目招标D、股权融资招标答案：B解析：BOT模式下的特许经营项目融资招标，对投标人的资格条件没有特别的规定，一般要求具有较强的融资实力、比较丰富的管理经验和较强的专业能力。由于招投标双方需要长期合作，一般对投标人的信用状况要求较高。为促进充分竞争，应当尽可能公开项目信息，邀请足够多的社会资本主体参与投标。下列关于监理大纲的表述正确的是（）。A.监理大纲是招标人对投标人提出的监理服务的实质性要求B.监理大纲是投标人编制监理投标文件的依据C.监理大纲是投标人监理费报价的依据D.监理大纲对招标人和投标人没有约束力答案：A解析：国际贸易惯例是国际组织或商业团体制定的成文的规则、定义、解释，下列文件中，属于国际贸易适用的惯例是（ ）。A.联合国国际货物多式联运公约 B.海牙规则C.国际贸易术语解释通则 D.统一跟单的若干法律规定的公约答案：C解析：在国际贸易中通行的惯例主要有四大类：有关国际贸易术语的国际惯例，包括国际贸易术语解释通则、1932年华沙一牛津规则、1941年美国对外贸易定义修订本等；有关国际结算的国际惯例，包括跟单信用证统一惯例、托收统一规则等；有关货物保险的国际惯例，包括约克一安特卫普规则、伦敦保险协会货物保险条款等；有关货物运输的国际惯例，包括联合运输单证统一规则、国际商事合同通则等。工程建设项目采用EPC承包模式时，业主方应负责的工作是（ ）。A.工程设计 B.工程协调与施工管理C.设备采购 D.提供方案设计答案：D解析：工程建设项目采用EPC承包模式时，业主方应向施工方提供工艺设计与方案设计图，由施工方在投标阶段先做出扩大初步设:计图纸并据此填制工程数量清单进行投标报价。招标采购项目服务要素的考核指标中，下列属于质量考核指标的是 （）A.完整性B.安全性C经济性 D.逻辑性答案：A解析：解析 质量考核指标有：（1）管理方案方面包括针对性、完整性、系统性、时效性；（2）质量保证方面包括符合性（法规、制度、流程）、合理性；（3）质量控制方面包括有效性；（4）质量验收方面包括及时性、符合性、规范性；（5）技术文件方面包括完整性、系统性、严谨性、及时性。不同类型的服务由于()含量的不同，服务的难度和复杂程度也不同。A、知识B、劳动C、技术D、资本答案：A解析：不是所有的服务都是服务项目，不同类型的服务由于知识含量的不同，服务的难度和复杂程度也不同。服务项目是指知识含量较高的、通常为组织或项目提供的定制性服务。2022招标师考试试题及答案6卷 第6卷下列各项属于经营性收费的有()。A、修理收费B、旅游服务费C、照相服务费D、教育收费E、咨询收费答案：A,B,C解析：价格法所称价格，包括商品价格和服务价格。商品价格是指各类有形产品和无形资产的价格；服务价格是指各类有偿服务的收费，即不出售实物，而以一定的设备、工具和服务性劳动，为消费者或经营者提供某种服务所收取的费用，具体包括：经营性收费，如理发、照相和各种修理收费。事业性收费，如医疗、教育、检验和鉴定费等。某政府采购项目采用询价方式采购货物，下列做法中正确的有()。A、询价小组由1名采购人代表和2名专家组成B、询价小组从符合资格条件的候选供应商名单中确定4家参加询价C、供应商提交报价文件，价格一次报出，不得更改D、询价小组按各报价的性价比由高到低排序推荐成交候选人E、询价的成交结果在财政部门指定的媒体公布答案：A,B,C,E解析：A项，组成询价小组的要求与竞争性谈判的谈判小组基本相同，即由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的2/3；B项，询价供应商数量不应少于3家；C项，询价是指采购人向供应商就拟采购货物发出询价通知书，供应商根据询价通知书的要求一次性报出不可更改的价格，采购人从询价小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式；E项，采购人确定成交供应商后2个工作日内，在指定媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书；D项，询价小组不得与供应商进行协商谈判，应当从质量和服务均能满足询价通知书实质性要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。某施工项目网络进度计划见下图，在施工过程中，由于业主提出工程变更，造成工作工程量增加，持续时间由6天增加到9天,承包商因此事件应获得的工期补偿是_天。()A.0 B.1 C.2 D.3答案：D解析：工期索赔一般是指承包商依据合同对于非自身的原因而导致的工期延误向业主提出的工期顺延要求。本题中业主设计变更导致工程延误或工程量增加，可以采用直接法，直接法：如果某干预事件直接发生在关键路径（）上，造成总工期的延误，可以直接将该干预事件的实际干扰时间(延误时间）作为工期索赔值。某建设工程项目，经国家有关部门批准后，开始对本项目筹集资金和施工图设计。该项目资金由自筹资金和银行贷款两部分组成，自筹资金已全部到位，银行贷款预计在2022年7月30日到位，2022年3月18日设计单位完成了初步设计图样，于3月20日进入施工图设计阶段，预计5月8日完成施工图设计。该空军部队考虑到该项目要在年底前竣工，遂决定于3月19日进行施工招标。施工招标采用邀请招标方式，并于3月20日向与其合作过的施工单位中选择的四家发出了投标邀请书。问题：建设工程施工招标必须具备必要的基本条件有哪些?答案：解析：(1)项目招标的共同条件：项目招标人应当符合相应的资格条件;根据项目本身的性质、特点应当满足项目招标和组织实施必需的资金、技术条件、管理机构和力量、项目实施计划和法律法规规定的其他条件;项目招标的内容、范围、条件、招标方式和组织形式已经有关项目审批部门或招标投标监督部门核准，并完成法律法规、规章规定的项目规划、审批、核准或备案等实施程序。(2)工程施工招标的特别条件：工程建设项目初步设计或工程招标设计或工程施工图设计已经完成，并经有关政府部门对立项、规划、用地、环境评估等进行审批、核准或备案;工程建设项目具有满足招标投标和工程连续施工所必需的设计图样及有关技术标准、规范和其他技术资料;工程建设项目用地拆迁、场地平整、道路交通、水电、排污、通信及其他外部条件已经落实。下列关于留置的说法，正确的是()。A、留置的标的是不动产B、不转移对物的占有是留置与质押的显著区别C、留置权人负有妥善保管留置财产的义务D、置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物答案：C解析：按照担保法、物权法的规定，可以被留置的财产只能是动产，并且不能是法律、法规禁止流通的财产。留置与质押均转移对物的占有。留置权人负有妥善保管留置财产的义务；因保管不善致使留置财产毁损、灭失的，应当承担赔偿责任。根据服务项目的特点，设定服务项目采购的评价方依法应遵循基于()的选择原则。A、质量B、价格C、专业D、竞争答案：A解析：服务项目最大的特点就是服务项目提供的是无形的服务，而不是有形的实物。为了保证以人力资源为基础的服务质量，对于服务项目的评价方法不同于工程和货物采购过程中以价格为基础的评价方法，而采取以质量为基础的评审方法，这种方法被世界银行和FIDIC等国际组织普遍采用。某公路隧道工程施工项目招标，计划工期320d，施工图样设计比较完善，工程分项清晰，但岩石类型的构成数量难以准确预测和计算，材料的市场价格平稳。该项目招标宜采用()合同。A、固定总价B、固定单价C、可调价格D、成本加酬金答案：D解析：成本加酬金合同是指合同价格中工程成本按照实际发生额计算确定和支付，承包人的酬金可以按照合同双方约定额度或者比例的工程管理服务费和利润额计算确定，或按照工程成本、质量、进度的控制结果挂钩奖惩的浮动比例计算核定。这类合同的缺点是发包人对工程总造价不易控制，承包人也往往不注意控制工程成本。一般适用于投标和核定合同价格时，工程内容、范围、数量不清楚或难以界定的工程建设项目。下列开标做法中，正确的有（ ）。A.宣布开标人、唱标人、记录人、监标人、评标委员会等有关人员名单B.根据招标文件的规定，依次验证投标人授权代表的授权委托书和身份C.主持人组织全部的投标人检查确认投标文件的密封情况D.按照投标文件递交时间依次公布投标人的投标标段、投标报价等内容E.发现某投标人没有递交投标保证金，当即宣布其投标文件无效答案：B,C,E解析：A项，开标会主持人介绍招标人代表、监督人代表，依次宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员；D项，一般按照投标文件递交的顺序或倒序进行唱标，唱标内容一般包括投标函及投标函附录中的报价、备选方案报价（如有）、完成期限、质量目标、投标保证金、项目经理等；E项，招标文件规定提交投标保证金的，不按规定要求提交投标保证金的，其投标文件无效。根据合同法，下列关于可撤销合同的说法中，正确的是（）。A.合同履行中发生重大分歧的，可以申请撤销该合同B.当事人行使撤销权只能向法院或者仲裁机构主张C.可撤销合同不可以选择请求变更D.当事人在合同订立一年内不行时撤销权的，撤销权消灭答案：B解析：