21年监理工程师考试答案9辑.docx

21年监理工程师考试答案9辑21年监理工程师考试答案9辑 第1辑在监理机构的投资控制中，（）负责组织工程变更费用及工期影响的评估工作。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理单位技术负责人D.监理单位投资负责人答案：B解析：考点:我国项目监理机构在建工程投资控制中的主要工作。总监理工程师应组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响作出评估。在下列内容中,属于设计阶段质量控制任务的是( )。A配合设计单位优化设计B确定设计质量标准C在下列内容中，属于设计阶段质量控制任务的是（ ）。配合设计单位优化设计确定设计质量标准限额设计审查阶段性设计成果对设计方案进行技术经济分析正确答案：ABD 见证取样的实验报告中发生试样不合格情况，应在()小时内上报质监站，并建立不合格项目台账。A.12B.24C.36D.72 答案：B解析：考点:见证取样。见证取样的试验报告发生试样不合格情况，应在24小时内上报质监站，并建立不合格项目台账。(2022年真题)根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，“暂估价”和“暂列金额”的主要区别有（）。A是否列入已标价的工程量清单B是否在招标阶段已经确定价格C是否在合同履行阶段必然发生D承包人是否必然获得支付E是否包括在签约合同价内答案：B,C,D解析：2.签订合同时签约合同价内尚不确定的款项（1）暂估价（一定发生）暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。该笔款项属于签约合同价的组成部分，合同履行阶段一定发生，但招标阶段由于局部设计深度不够、质量标准尚未最终确定、投标时市场价格差异较大等原因，要求承包人按暂估价格报价部分，合同履行阶段再最终确定该部分的合同价格金额。（2）暂列金额（不一定发生）暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是（）。A.两者订立的情形不同B.两者的法律后果不同C.当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同D.当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同答案：B解析：可变更合同与可撤销合同订立的情形相同，人民法院或者仲裁机构不得主动变更或者撤销合同，当事人如果只要求变更，人民法院或者仲裁机构不得撤销其合同。合同被撤销后的法律后果与合同无效的法律后果相同而合同变更的法律后果则不同于无效合同。 设备招标评审要素确定后可以采用打分法来进行评标，关于打分法的说法正确的有()。A.打分法的好处是简便易行B.各评标人不是独立给分C.对评标人的水平要求高D.评标考虑因素较为全面E.若采用打分法评标，评分要素和各要素的分值分配均应在招标文件中加以说明 答案：A,C,D,E解析： 本题考查的是综合打分法。打分法的好处是简便易行，评标考虑因素较为全面，可以将难以用金额表示的各项要素量化后进行比较，从中选出最好的标书。缺点是各评标人独立给分，对评标人的水平和知识面要求高，否则主观随意性较大。设计施工总承包合同的（），指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。A.合同协议书B.专用条款C.价格清单D.通用合同条款答案：C解析：考点:“设计施工总承包合同的订立合同文件”。堡计施壬总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。因此，本题的正确答案为C。21年监理工程师考试答案9辑 第2辑如果承包人认为发包人提供的图纸和文件存在属于变更范围的情形，则下列说法正确的是（）。A.承包人可以直接实施变更B.承包人应当向监理人提出书面变更建议C.承包人应当向监理人提出书面变更建议后直接实施变更D.监理人应当同意承包人提出的变更建议答案：B解析：承包人应当向监理人提出书面变更建议，监理人收到承包人的书面变更建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面变更建议后的 14 天内做出变更指示。流水施工中某施工过程（专业工作队）在单位时间内所完成的工程量称（ ）。A.流水段B.流水强度C.流水节拍D.流水步距答案：B解析：下列选项在描述影响质量数据波动的偶然性原因的有（）。A.不可避免B.难以测量和控制C.在经济上不值得消除D.大量存在但对质量影响大E.属于不允许出现偏差的范畴答案：A,B,C解析：影响因素的微小变化具有随机发生的特点，是不可避免、难以测量和控制的，或者是在经济上不值得消除，它们大量存在但对质量影响很小，属于允许偏差、允许位移范畴分析用控制图的主要作用是（ ）。A.分析生产过程是否处于控制状态B.控制生产过程C.提高产品利用率D.评价生产过程能力答案：A解析：2022版教材P64-79分析用控制图主要是用来调查分析生产过程是否处于控制状态。管理(或控制)用控制图主要用来控制生产过程，使之经常保持在稳定状态下。下列关于设计施工总承包合同的说法，错误的是()。A.可以减少设计变更B.增加承包人的索赔C.合同责任单一，责任明确D.固定工期、固定费用答案：B解析：本题考查的是设计施工总承包的特点。设计施工总承包方式的优点：单一的合同责任；固定工期、固定费用；可以缩短建设周期；减少设计变更；减少承包人的索赔。缺点：设计不一定是最优方案；减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。某建设项目设备工器具购置费为600万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为400万元。建设期两年，投资均匀投入，建设期内平均价格上涨指数为5%，则该项目的涨价预备费为（）。A.4500B.9225C.13725D.27450答案：C解析：本题考查的是预备费。涨价预备费的计算基数是建筑安装工程费、设备工器具购置费之和。第一年涨价预备费=900×(1+5%)-1=45万元，第二年涨价预备费=900×(1+50)2-1=9225万元，涨价预备费=45+9225=13725万元。 采用横道图表示工程进度计划的缺点有()。A.不能反映工程费用与工期之间的关系B.不能计算各项工作的持续时间C.不能明确反映影响工期的关键工作和关键路线D.不能明确反映各项工作之间的逻辑关系E.不能进行进度计划的优化和调整 答案：A,C,D解析：2022教材P13-16本题考查的是建设工程进度计划的表示方法。横道图的缺点：不能明确地反映出各项工作之间错综复杂的相互关系；不能明确地反映出影响工期的关键工作和关键线路；不能反映出工作所具有的机动时间；不能反映工程费用与工期之间的关系。21年监理工程师考试答案9辑 第3辑在下列质量控制的统计分析方法中，需要听取各方意见，集思广益，相互启发、相互补充的是（）。A.排列图法B.因果分析图法C.直方图法D.控制图法答案：B解析：根据建设工程监理规范，属于专业监理工程师职责的是()A、审查分包单位的资质，并提出审查意见B、根据本专业监理工作实施情况做好监理日记C、检查承包单位投入T程的人力、材料和设备的使用运行状态并做好检查记录D、按设计图及有关标准，对施工工序进行检查和记录答案：B解析：建筑工程监理规范3.2.5规定，专业监理工程师的职责包括：负责编制本专业的监理实施细则；负责本专业监理工作的具体实施；组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出报告；审查承包单位提交。的涉及本专业的计划、方案：申请、变更，并向总监理工程师提出建议；负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。A.进行工程计量和付款签证B.对完成工程量进行偏差分析C.审核竣工结算款D.处理施工单位提出的工程变更费用答案：D解析：本题考查重点是“我国项目监理机构在建设工程投资控制中的主要工作”。处理施工单位提出的工程变更费用包括：总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响做出评估；总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单；项目监理机构可在工程变更实施前与建设单位、施工单位等协商确定工程变更的计价原则、计价方法或价款；建设单位与施工单位未能就工程变更费用达成协议时，项目监理机构可提出一个暂定价格并经建设单位同意，作为临时支付工程款的依据。工程变更款项最终结算时，应以建设单位与施工单位达成的协议为依据。因此，本题的正确答案为D。下列资源安排的方式中，目的是寻求工程网络计划资源优化的是()A、资源使用量最小条件下的合理工期安排B、资源均衡使用条件下的最短工期安排C、工程总成本最低条件下的资源均衡安排D、工期固定条件下的资源均衡安排答案：D解析：工程网络计划资源优化有两种方式：资源有限，工期最短；工期固定，资源均衡。在建设工程施工图设计阶段，影响项目投资的可能性为（）。A.75%95%B.35%75%C.15%35%D.5%35%答案：D解析：本题考查重点足“投资控制的重点”。投资控制贯穿于项目建设的全过程，这一点是毫无疑义的，但是必须重点突出。影响项目投资最大的阶段，是约占工程项目建设周期四分之一的技术设计结束前的工作阶段。在初步设计阶段，影响项目投资的可能性为75%-95%;在技术设计阶段，影响项目投资的可能性为35%75%；在施工图设计阶段，影响项目投资的可能性剐为5%-35。很显然，项目投贷控制的重点在于施工以前的投资决策和设计阶段，而在项目做出投资决策后，控制项目投资的关键就在于设计。据西方一些国家分析，设计费一般只相当于建设工程全寿命费用的1%以下，但正是这少于l%的费用却基本决定了几乎全部随后的费用。由此可见，设计对整个建设工程的效益是何等重要。这里所说的建设工程全寿命费用包括建设投资和工程交付使用后的经常性开支费用（含经营费用、日常维护修理费用、使用期内大修理和局部更新费用）以及该项目使用期满后的报废拆除费用等。因此，本题的正确答案为D。建设工程质量的特点由建设工程本身和建设生产的特点决定的，包括（）。A.影响因素多B.建设周期长C.评价方法的特殊性D.终检的局限性E.可靠性答案：A,C,D解析：本题考查的是工程质量形成过程与影响因素。建设工程质量的特点是由建设工程本身和建设生产的特点决定的，包括：（1）影响因素多；（2）质量波动大；（3）质量隐蔽性；（4）终检的局限性；（5）评价方法的特殊性。根据建设工程监理范围和规模标准规定，下列工程项目中，必须实行监理的是()A.总投资额为8000万元的服装厂改建项目B.总投资额为200万美元的联合国环境署援助项目C.总投资额为2500万元的垃圾处理项目D.建筑面积为4万平方米的住宅建设项目答案：B解析：建设工程监理范围和规模标准规定又进一步细化了必须实行监理的工程范围和规模标准： 国家重点建设工程。 大中型公用事业工程。是指项目总投资额在3000万元以上的下列工程项目 成片开发建设的住宅小区工程。建筑面积在5万m2以上的住宅建设工程必须实行监理;5万m2以下的 住宅建设工程，可以实行监理。 利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程。 国家规定必须实行监理的其他工程。是指： 1)项目总投资额在3000万元以上关系社会公共利益、公众安全的下列基础设施项目 2)学校、影剧院、体育场馆项目。21年监理工程师考试答案9辑 第4辑建设工程监理规范规定，分部工程的质量检验评定资料由（ ）负责签认。 A.总监理工程师 B.专业监理工程师 C.监理员 D.总监理工程师代表答案：A解析：建设工程监理规范第5. 4. 10条规定，专业监理工程师应对承包单位报送的分项工程质量检验评定资料进行审核，符合要求后予以签认；总监理工程师应组织监理人员对承包单位报送的分部工程和单位工程质量检验评定资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认。工程质量是在（）中形成的，不是检验出来的。A.施工准备 B.施工过程 C.设计图纸 D.质量规范答案：B解析：本题考查的是工艺试验及工序的质量控制。工程质量是在施工过程中形成的，不是检验出来的。有关投标保证金的说法，错误的是（ ）。A.投标保证金在签订合同时递交给招标人B.中标人未能根据规定提交履约保证金，提交的投标保证金将被没收C.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金D.投标保证金不能采用保兑支票E.投标保证金有效期应当与投标有效期一致答案：A,D解析：2022版教材P16-18投标保证金是指在招标投标活动中，投标人随投标文件一同递交给招标人的一定形式、一定金额的投标责任担保。投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。在监理过程中，监理人员应按照监理规划及监理实施细则中规定的频次进行现场巡视，巡视检查内容以()为主。A.现场施工进度B.现场施工质量C.建设项目造价目标实现D.安全生产事故隐患E.现场施工信息管理流程答案：B,D解析：在监理过程中，监理人员应按照监理规划及监理实施细则中规定的频次进行现场巡视，巡视检查内容以现场施工质量、生产安全事故隐患为主，且不限于工程质量、安全生产方面的内容。及时、准确地记录在巡视检查记录表中。根据标准设计施工总承包合同，承包人文件中最重要的是（）。A.承包人建议B.发包人要求C.工程进度计划D.设计文件答案：D解析：由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、 模型、计算书、软件和其他文件。最主要的是设计文件。根据设计要求，在施工过程中需对某新型钢筋混凝土屋架进行一次破坏性试验，以验证设计的正确性，此项试验费应由（）支付。A.设计单位B.建设单位的研究试验费C.施工单位的其他直接费D.施工单位的间接费答案：B解析：本题考查重点是“研究试验费”。研究试验费是指为本建设工程提供或验证设计参数、数据资料等进行必要的研究试验以及设计规定在施工中进行的试验、验证所需费用，包括自行或委托其他部门研究试验所需人工费、材料费、试验设备及仪器使用费，支付的科技成果、先进技术的一次性技术转让费。按照设计单位根据本工程项目的需要提出的研究试验内容和要求计算。因此，本题的正确答案为B。(2022年)编制单位工程施工进度计划的工作包括：计算劳动量和机械台班数；计算工程量；划分工作项目；确定施工顺序；确定工作项目的持续时间。上述工作的正确顺序是（）。A.B.C.D.答案：B解析：本题考查的是单位工程施工进度计划的编制。21年监理工程师考试答案9辑 第5辑为了使施工进度控制目标更具科学性和合理性，在确定施工进度控制目标时应考虑的因素包括()。A.监理合同中有关工期的要求B.类似工程项目的实际进度C.单位工程施工进度计划D.工程难易程度E.工程条件的落实情况答案：B,D,E解析：2022教材P118-119确定施工进度控制目标的主要依据有：建设工程总进度目标对施工工期的要求；工期定额、类似工程项目的实际进度；工程难易程度和工程条件的落实情况等。国际工程项目建筑安装工程费用中的暂列金额属于（ ）的备用金。A.施工方B.业主方C.供货方D.施工总承包管理方答案：B解析：本题考核的是暂列金额。暂列金额是指包括在合同中，供工程任何部分的施工，或提供货物、材料、设备或服务，或提供不可预料事件之费用的一项金额。暂列金额是业主方的备用金。根据标准施工招标文件，投标人须知包括（）。A.投标人的资格要求B.对工程分包的要求或限制C.投标有效期D.履约担保E.合同条款及格式答案：A,B,C,D解析：本题考查的是标准施工招标文件概述。选项E，合同条款及格式是与投标人须知平行的概念，没有包含关系。以下（ ）属于FIDIC施工合同的内容。A.指定分包商B.CM合同C.伙伴关系D.工程师E.不可预见的物质条件答案：A,D,E解析：本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。选项B，属于AIA合同，选项C，属于NEC合同。某工程的监理酬金总额为40万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元。在合同履行过程中，因监理单位的过失给业主造成经济损失50万元。依据委托监理合同(示范文本)，监理单位应承担的赔偿金额为（）万元。A.40B.47C.37D.50答案：C解析：为在合同履行过程中，任何一方对另一方有责任时的赔偿原则是：委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失；因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应超出监理酬金总额(除去税金)；当一方向另二方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出。由此可知，监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任。在本题中，应为40-3=37(万元)。某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及到对设备的换用，并征得监理人同意。承包人的权利和义务包括（）。A.修改施工组织设计B.承担更换设备发生的费用C.自行享有获得的工程收益D.与发包人协议工程收益的分享E.要求顺延此项变更导致延误的工期答案：A,D,E解析：考点:变更管理。承包人提出的合理化建议使发包人获得了降低工程造价、缩短工期、提高工程运行效益等实际利益，应按专用合同条款中的约定给予奖励。下列项目监理机构施工阶段投资控制的措施中，属于技术措施的是（ ）。A、审核承包人编制的施工组织设计B、复核工程付款清单，签发付款证书C、审核竣工结算D、编制施工阶段投资控制工作计划答案：A解析：(三)技术措施(1)对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更。(2)继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性。(3)审核承包人编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析。21年监理工程师考试答案9辑 第6辑某项目，在建设期初的建筑安装工程费为1000万元，设备工器具购置费为800万元，工程建设其他费用200万元，项目建设期为2年，每年投资额相等，建设期内年平均价格上涨率为5%，则该项目建设期的涨价预备费为()万元。A.50.00B.90.00C.137.25D.184.50答案：C解析：正常形直方图与质量标准相比，T表示质量标准要求界限，B表示实际质量特性分布范围，当B在T中间，但两边余地太大时，说明（ ）。A.生产过程质量很理想B.加工过于精细C.出现不合格产品D.生产过程能力不足答案：B解析：2022版教材P64-79正常型直方图与质量标准相比较，一般有如下六种情况。T一一表示质量标准要求界限；B一一表示实际质量特性分布范围。a) B在T中间，质量分布中心与质量标准中心M重合，实际数据分布与质量标准相比较两边还有一定余地。这样的生产过程质量是很理想的，说明生产过程处于正常的稳定状态。在这种情况下生产出来的产品可认为全都是合格品。b) B虽然落在T内，但质量分布中与T的中心M不重合，偏向一边。这样如果生产状态一旦发生变化，就可能超出质量标准下限而出现不合格品。出现这种情况时应迅速采取措施，使直方图移到中间来。c) B在T中间，且B的范围接近T的范围，没有余地，生产过程一旦发生小的变化，产品的质量特性值就可能超出质量标准。出现这种情况时，必须立即采取措施，以缩小质量分布范围。d) B在T中间，但两边余地太大，说明加工过于精细，不经济。在这种情况下，可以对原材料、设备、工艺、操作等控制要求适当放宽些，有目的地使B扩大，从而有利于降低成本。e) 质量分布范围B已超出标准下限之外，说明已出现不合格品。此时必须采取措施进行调整，使质量分布位于标准之内。f) 质量分布范围完全超出了质量标准上、下界限，散差太大，产生许多废品，说明过程能力不足，应提高过程能力，使质量分布范围B缩小。在实施建设项目法人责任制的情况下，项目总经理的职权包括（）。A.审核、上报项目初步设计和概算文件B.编制并组织实施归还贷款和其他债务计划C.编制项目财务预算、决算D.研究解决建设过程中出现的重大问题E.组织项目后评价，提出项目后评价报告答案：B,C,E解析：2022版教材P7选项AD属于项目董事会职权。项目总经理的职权有：组织编制项目初步设计文件，对项目工艺流程、设备选型、建设标准、总图布置提出意见，提交董事会审查；组织工程设计、施工监理、施工队伍和设备材料采购的招标工作，编制和确定招标方案、标底和评标标准，评选和确定投标、中标单位；编制并组织实施项目年度投资计划、用款计划、建设进度计划；编制项目财务预算、决算；编制并组织实施归还贷款和其他债务计划；组织工程建设实施，负责控制工程投资、工期和质量；在项目建设过程中，在批准的概算范围内对单项工程的设计进行局部调整（凡引起生产性质、能力、产品品种和标准变化的设计调整以及概算调整，需经董事会决定并报原审批单位批准根据董事会授权处理项目实施中的重大紧急事件，并及时向董事会报告；负责生产准备工作和培训有关人员；负责组织项目试生产和单项工程预验收；拟订生产经营计划、企业内部机构设置、劳动定员定额方案及工资福利方案；组织项目后评价，提出项目后评价报告；按时向有关部门报送项目建设、生产信息和统计资料；提请董事会聘任或解聘项目高级管理人员对于列入城建档案管理部门接收档案的工程，负责移交工程档案资料的责任单位是（）。A、施工单位B、监理单位C、建设单位D、城建档案管理部门答案：C解析：考点:建设工程监理文件资料管理要求。列入城建档案管理部门接收范围的工程，建设单位在工程竣工验收后3个月内向城建档案管理部门移交一套符合规定的工程档案(监理文件资料）。参见教材P176。进口设备的交货方式有（?）。A.内陆交货B.目的地交货C.场地交货D.装运港交货E.海上交货答案：A,B,D解析：本题考查重点是“进口设备的交货方式”。进口设备的交货方式有：内陆交货类、目的地交货类、装运港交货类。内陆交货类即卖方在出口国内陆的某个地点完成交货任务；目的地交货类即卖方要在进口囝的港口或内地交货；装运港交货类即卖方在出口国装运港完成交货任务。因此，本题的正确答案为ABD。某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段和工程质量保修期的监理工作，建设单位与施工单位按建设工程施工合同（示范文本）GF20220201签订了施工合同。基坑支护施工中，项目监理机构发现施工单位采用了一项新技术，未按已批准的施工技术方案施工。项目监理机构认为本工程使用该项新技术存在安全隐患，总监理工程师下达了工程暂停令，同时报告了建设单位。施工单位认为该项新技术通过了有关部门的鉴定，不会发生安全问题，仍继续施工。于是项目监理机构报告了建设行政主管部门。施工单位在建设行政主管部门干预下才暂停了施工。施工单位复工后，就此事引起的损失向项目监理机构提出索赔。建设单位也认为项目监理机构“小题大做”，致使工程延期，要求监理单位对此事承担相应责任。该工程施工完成后，施工单位按竣工验收有关规定，向建设单位提交了竣工验收报告。建设单位未及时验收，到施工单位提交竣工验收报告后第4 5天时发生台风，致使工程已安装的门窗玻璃部分损坏。建设单位要求施工单位对损坏的门窗玻璃进行无偿修复，施工单位不同意无偿修复。1在施工阶段施工单位的哪些做法不妥？说明理由。2建设单位的哪些做法不妥？3对施工单位采用新的基坑支护施工方案，项目监理机构还应做哪些工作？4施工单位不同意无偿修复是否正确？为什么？工程修复时监理工程师的主要工作内容有哪些？答案：解析：1(1)未按已批准的施工技术方案施工不妥，因为应执行已批准的施工技术方案；若采用新技术时，相应的施工技术方案应经项目监理机构审批。(2)总监理工程师下达工程暂停令后施工单位仍继续施工不妥，因为施工单位应当执行总监理工程师下达的工程暂停令。2建设单位下列做法不妥：(1)要求监理单位对工程延期承担相应责任；(2)不及时组织竣工验收；(3)要求施工单位对门窗玻璃进行无偿修复。3对施工单位采用新的基坑支护施工方案，项目监理机构还应做如下工作：(1)要求施工单位报送采用新技术的基坑支护施工方案；(2)审查施工单位报送的施工方案；(3)若施工方案可行，总监理工程师签认；若施工方案不可行，要求施工单位仍按原批准的施工方案执行。4.(1)施工单位不同意无偿修复正确，因为建设单位收到竣工验收报告后未及时组织工程验收，应当承担工程保管责任。(2)工程修复时监理工程师的主要工作内容：进行监督检查，验收合格后予以签认；核实工程费用和签署工程款支付证书，并报建设单位。下列内容中，属于简明标准施工招标文件的有( )。A.图纸B.技术标准和要求C.投标文件格式D.发包人要求E.发包人提供的资料答案：A,B,C解析：2022版教材P40-49简明标准施工招标文件共分招标公告(或投标邀请书)、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、图纸、技术标准和要求、投标文件格式八章。21年监理工程师考试答案9辑 第7辑合同法律关系的客体主要包括（）。A.财B.物C.行为D.智力成果E.劳务答案：B,C,D解析：合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。下列项目监理机构组织形式中，易造成职能部门对指挥部门指令矛盾的是()。A.职能制监理组织形式B.直线职能制监理组织形式C.矩阵制监理组织形式D.直线制监理组织形式答案：B解析：本题考查的是项目监理机构的组织形式。直线职能制监理组织形式的缺点是职能部门与指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长，不利于互通信息。在建设工程施工招投标过程中，招标工作程序排列正确的是（）。A、确定招标方式向建设主管部门申请招标发布招标公告（或投标邀请书）B、编制发放资格预审文件发布招标公告（或投标邀请书）确定合格投标申请人C、发中标通知书编写投标情况报告及备案与中标人签订施工合同D、组织现场踏勘接受投标文件召开投标预备会答案：A解析：本题考查的是施工招标概述。招标工作程序包括：确定招标方式；向建设主管部门申请招标；发布招标公告（或投标邀请书）；编制发放资格预审文件；确定合格投标申请人；发售招标文件；组织现场踏勘；召开投标预备会；接受投标文件；开标；评标；编写投标情况报告及备案；发中标通知书；与中标人签订施工合同。参见教材P24。根据建设工程工程量清单计价规范，分部分项工程综合单价构成应包括A、直接工程费B、企业管理费C、规费D、利润E、税金答案：A,B,D解析：综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。根据建设工程监理规范，属于监理规划主要内容的有（）。A.监理工作的范围、内容、目标B.监理工作制度C.监理工作设施D.工程造价控制E.工程进度计划答案：A,B,C,D解析：本题考查的是监理规划主要内容。建设工程监理规范GB/T 50319-2022明确规定，监理规划的内容包括：工程概况；监理工作的范围、内容、目标；监理工作依据；监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责；监理工作制度；工程质量控制；工程造价控制；工程进度控制；安全生产管理的监理工作；合同与信息管理；组织协调；监理工作设施。某工的计划进度与实际进度如下图所示，图中表明该工()A、在第1周内实际进度拖后B、到第2周末拖欠5%的任务量C、在第3周内按计划正常运行D、在第4周前半周末按计划执行E、到第6周末未按计划完成答案：B,D,E解析：在横道线上方为每周累积完成任务量的百分比，分别为15%、40%、60%、75%、90%和100%，下方为每周实际累计完成任务量的百分比，分别为20%、35%、60%、70%、85%和90%。第一周内的实际进度比计划进度超前5%，所以选项A错误；第2周末拖欠5%的任务量，选项B正确；第三周实际完成的任务量为25%，而第三周的计划任务量为20%，所以第三周不时按计划正常运行的，选项C错误；选项D和E的说法是正确的。 审查设计概算编制依据时，应着重审查编制依据是否（）A.经过国家或授权机关批准B.具有先进性和代表性C.符合工程的适用范围D.符合国家有关部门的现行规定E.满足建设单位的要求 答案：A,C,D解析：审计设计概算的编制依据，应关注“合法性”、“时效性”和“适用范围”。合法性审查。采用的各种编制依据必须经过国家或授权机关的批准，符合国家的编制规定。未经过批准的不得以任何借口采用，不得强调特殊理由擅自提高费用标准。时效性审查。对定额、指标、价格、取费标准等各种依据，都应根据国家有关部门的现行规定执行。对颁发时间较长、已不能全部适用的应按有关部门做的调整系数执行。适用范围审查。各主管部门、各地区规定的各种定额及其取费标准均有其各自的适用范围，特别是各地区的材料预算价格区域性差别较大，在审查时应给予高度重视。21年监理工程师考试答案9辑 第8辑下列法律文件中，与建设工程监理有关的行政法规是()A、中华人民共和国建筑法B、建设工程安全生产管理条例C、注册监理工程师管理规定D、建筑工程施工许可管理办法答案：B解析：行政法规包括：建设工程质量管理条例；建设工程安全生产管理条例；建设工程勘察设计管理条例；中华人民共和国土地管理法实施条例。根据设计要求，在施工过程中需对某新型钢筋混凝土屋架进行一次破坏性试验，以验证设计的正确性，此项试验费应由（）支付。A.设计单位B.建设单位的研究试验费C.施工单位的其他直接费D.施工单位的间接费答案：B解析：本题考查重点是“研究试验费”。研究试验费是指为本建设工程提供或验证设计参数、数据资料等进行必要的研究试验以及设计规定在施工中进行的试验、验证所需费用，包括自行或委托其他部门研究试验所需人工费、材料费、试验设备及仪器使用费，支付的科技成果、先进技术的一次性技术转让费。按照设计单位根据本工程项目的需要提出的研究试验内容和要求计算。因此，本题的正确答案为B。在设备制造过程中，监造人员定期、不定期到制造现场，检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题及时处理。这种质量监控方式称为（）。A.驻厂监造B.定点监控C.跟踪监控D.巡回监控答案：D解析：考点:设备制造的质量控制方式。在设备制造过程中，监造人员要定期及不定期地到制造现场，检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题及时处理，是巡回监控的方式。某实施施工监理的工程，建设单位按照建设工程施工合同(示范文本)与甲施工单位签订了施工总承包合同。合同约定：开工Et期为2022年3月1日，工期为302天：建设单位负责施工现场外道路开通及设备采购；设备安装工程可以分包。 经总监理工程师批准的施工总进度计划如图51所示(时间单位：天)。 工程实施中发生了下列事件： 事件1：由于施工现场外道路未按约定时间开通，致使甲施工单位无法按期开工。2022年2月21日，甲施工单位向项目监理机构提出申请，要求开工日期推迟3天，补偿延期开工造成的实际损失3万元。经专业监理工程师审查，情况属实。 事件2：C工作是土方开挖工程。土方开挖时遇到了难以预料的暴雨天气，工程出现重大安全事故隐患，可能危及作业人员安全，甲施工单位及时报告了项目监理机构。为处理安全事故隐患，C工作实际持续时间延长了12天。甲施工单位申请顺延工期12天、补偿直接经济损失10万元。 事件3：F工作是主体结构工程，甲施工单位计划采用新的施工工艺，并向项目监理机构报送了具体方案，经审批后组织了实施。结果大大降低了施工成本，但F工作实际持续时间延长了5天，甲施工单位申请需延工期5天。 事件4：甲施工单位将设备安装工程(J工作)分包给乙施工单位，分包合同工期为56天。乙施工单位完成设备安装后，单机无负荷试车没有通过，经分析是设备本身出现问题。 经设备制造单位修理，第二次试车合格。由此发生的设备拆除、修理、重新安装和重新试车的各项费用分别为2万元、5万元、3万元和1万元，J工作实际持续时间延长了24天。乙施工单位向甲施工单位提出索赔后，甲施工单位遂向项目监理机构提出了顺延工期和补偿费用的要求。 问题： 1事件1中，项目监理机构应如何答复甲施工单位的要求?说明理由。 2事件2中，收到甲施工单位报告后，项目监理机构应采取什么措施?应要求甲施工单位采取什么措施?对于甲施工单位顺延工期及补偿经济损失的申请如何答复?说明理由。 3事件3中，项目监理机构应按什么程序审批甲施工单位报送的方案?对甲施工单位的顺延工期申请如何答复?说明理由。 4事件4中，单机无负荷试车应由谁组织?项目监理机构对于甲施工单位顺延工期和补偿费用的要求如何答复?说明理由。根据分包合同，乙施工单位实际可获得的顺延工期和补偿费用分别是多少?说明理由。答案：解析：1事件1中，项目监理机构的答复：同意推迟3天开工(或：同意2022年3月4日开工)，同意赔偿损失3万元。 理由：场外道路没有开通属建设单位责任，且甲施工单位在合同规定的有效期内提出了申请。 2事件2中，由于工程出现重大安全事故隐患，可能危及作业人员安全，项目监理机构收到甲施工单位报告后，应下达工程暂停令；并要求甲施工单位撤出危险区域作业人员， 制订消除隐患的措施或方案，报项目监理机构批准后实施。 对于甲施工单位顺延工期及补偿经济损失的申请，项目监理机构应作出如下答复： (1)由于难以预料的暴雨天气属不可抗力，施工单位的经济损失不予补偿； (2)从网络计划中可看出，C工作延长12天，只影响工期1天，故只批顺延工期1天。 3事件3中，项目监理机构审批施工方案的程序如下：初步审查报送的施工方案，组织专题论证会，经专题论证会审定后签认经确认的施工方案。 对甲施工单位顺延工期的申请，项目监理机构的答复：不同意延期申请。 理由：改进施工工艺属甲施工单位自身原因。 4事件4中： (1)单机无负荷试车应由甲施工单位组织。 (2)项目监理机构对于甲施工单位顺延工期和补偿费用要求的答复：同意补偿设备拆除、重新安装和试车费用合计6万元。C工作持续时间延长12天后，J工作持续时间延长24天，只影响工期1天，故同意顺延工期I天。 理由：因设备由建设单位采购，设备本身出现问题，不属于甲施工单位的责任。 (3)根据分包合同，乙施工单位实际可获得的顺延工期和补偿费用分别是：可顺延工期24天，可获得费用补偿6万元。 理由：因为第一次试车不合格不属于乙施工单位责任。(2022年真题)计量填筑路堤土方宜采用的方法是(）。A.均摊法B.凭据法C.断面法D.估价法答案：C解析：本题考查的是单价合同的计量。断面法：主要用于取土坑或填筑路堤土方的计量。建设工程质量管理条例规定，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程（）使用年限。A.经济B.最长C.合理D.法定答案：C解析：考点:“建设工程质量管理条例相关内容”。勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责。勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确。设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应当符合国家规定的设计深度要求