2022招标师考试历年真题精选9辑.docx

2022招标师考试历年真题精选9辑2022招标师考试历年真题精选9辑 第1辑某机电设备国际招标项目，开标时间为2022年9月14日（周五)上午10时，以下做法正确的有（）。A.来自省内的甲专家在2022年9月12日9时抽取B.来自省外的乙专家在2022年9月11日9时抽取C.来自省内的丙专家在2022年9月13日9时抽取D.来自省外的丁专家在2022年9月12日9时抽取E.来自省内的戊专家在2022年9月14日9时抽取答案：C,D,E解析：招标人拖欠招标代理服务费，可能导致诉讼时效中止的情形是（ ）。A.招标代理机构提起诉讼 B.招标代理机构要求招标人支付C.招标人同意支付 D.发生不可抗力答案：D解析：民法通则第139条规定，在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。根据民法通则第140条规定，ABC三项均属于引起诉讼时效中断的情形。根据建设工程设计合同（示范文本），在设计合同履行过程中，设计发包人的责任包括（ ）。A.审查外部设计资料 B.修正初步设计C.组织验收设计成果 D.实施设计交底答案：C解析：设计发包人的主要责任包括：按时提供设计依据文件和基础资料，对资料的正确性负责；提供必要的设计现场工作条件；负责外部的协调工作，包括设计的阶段成果（初步设计、技术设计、施工设计）完成后，应由发包人组织鉴定和验收，并负责向发包人的上级或有管理资质的设计审批部门完成报批手续。ABD三项属于设计人的主要责任。合同的一般生效要件不包括()。A、行为人具有相应的民事行为能力B、意思表示真实C、当事人双方达成一致D、不违反法律和社会公共利益答案：C解析：根据民法通则的规定，合同的一般生效要件包括以下几项：行为人具有相应的民事行为能力；意思表示真实；不违反法律和社会公共利益；满足法律规定的形式要求。C项是合同成立要件。关于建设工程施工合同的适用范围，说法错误的是( )。A、规模小的工程建设项目B、发包人提供设计的工程建设项目C、复杂程度高的工程建设项目D、按照传统的"设计一招标一建造"模式实施的项目答案：A解析：2022招标师考试历年真题精选9辑 第2辑下列对评标委员会构成的描述中，正确的有 （）A.评标委员会由招标人代表及技术、经济专家组成，成员人数为7人以上且是单数，其中招标人代表不超过1/3，技术和经济方面的专家不得少于2/3B.组建7人的评标委员会，其中招标人代表不得超过2人，专家不少于5人C.政府采购货物和服务招标在300万元以上、技术复杂项目特别规定、评标委员会中技术、经济方面的专家人数应当为5人以上且是单数D.机电产品国际招标的专家有特殊要求，如500万美元及以上国际招标项目，所需专家的1/3以上应从国家级专家库中抽取E.政府采购货物和服务招标金额在300万元以上、技术复杂项目，评标委员会中的技术、经济方面的专家人数应当为7人以上单数答案：B,C解析：A项，评标委员会由招标人代表及技术、经济专家组成，成员人数为5人以上单数，其中招标人代表不得超过1/3，技术和经济方面的专家不得少于2/3。D项，机电产品国际招标的专家有特殊要求，如500万美元及以上国际招标项目，所需专家的1/2以上应从国家级专家库中抽取。E项，政府采购货物和服务招标金额在300万元以上、技术复杂项目，评标委员会中的技术、经济方面的专家人数应当为5人以上单数。工程勘察资质中不设等级的是（ ）。A.工程勘察综合资质 B.工程勘察行业资质C.工程勘察专业资质 D.工程勘察劳务资质答案：D解析：工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质。工程勘察综合资质只设甲级；工程勘察专业资质设甲级、乙级，根据工程性质和技术特点，部分专业可以设丙级；工程勘察劳务资质不分等级。根据工程咨询成果质量评价办法的规定，下列不属于经济分析子目标的是()。A、产品成本估算依据可靠性B、销售收入估算可靠性C、投资估算编制的准确性D、财务及金融风险分析的可靠性答案：D解析：本题的考点为确定实现质量目标必需的过程及必需的资源。在工程咨询成果质量评价办法中，规定工业建设项目可行性研究报告的质量目标体系如下：(1)贯彻宏观调控政策子目标；(2)市场调查分析子目标；(3)多方案比选子目标；(4)经济分析子目标；(5)风险分析子目标；(6)生态环境影响论证子目标。其中，经济分析子目标要考虑的因素包括：投资估算编制的准确性、产品成本估算依据可靠性、销售收入估算可靠性、效益估算可靠性、资金落实论证情况等。担保范围决定了担保人对债务清偿承担担保义务的范围。法律规定担保的范围包括()。A、主债权及利息B、订金C、违约金D、损害赔偿金E、实现债权和担保的费用答案：A,B,D,E解析：担保范围是指担保人对债务清偿承担担保义务的范围。担保法第21条、第46条及第67条分别规定了保证、抵押、质押的担保范围。担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权和担保的费用。担保合同另有约定的，按照约定。另外，当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应当在（）提出。A、首次开庭前B、收到传票之日起7日内C、举证期满前D、庭审结束前答案：A解析：本题的考点为仲裁协议效力的确认。当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。2022招标师考试历年真题精选9辑 第3辑科技研究开发和咨询服务的知识产权制度主要包括的内容有()。A、知识产权权利效力的维持B、知识产权权利冲突的回避C、知识产权权利争议的处理D、知识产权权利归属的确定，通常由法律法规予以规定E、知识产权权利形式的选择，对科技成果的技术内容来说，是专利权还是技术秘密的形式，对包含计算机软件的技术发明成果还可以选择著作权的形式加以保护答案：A,B,C,E解析：本题的考点为科技研究开发和咨询服务的知识产权制度的主要内容包括。科技研究开发和咨询服务的知识产权制度的主要内容包括：(1)知识产权权利归属的确定，既有法律规定确认，更多是由合同约定。(2)知识产权权利形式的选择，对科技成果的技术内容来说，是专利权还是技术秘密的形式，对包含计算机软件的技术发明成果还可以选择著作权的形式加以保护。(3)知识产权权利冲突的回避。(4)知识产权权利争议的处理。(5)知识产权权利效力的维持，一方面是专利权的维持，一项专利权是否需要维持，除了考虑是否正在实施、正在产生经济效益以外，还要考虑该专利技术的先进性、技术产品所处的生命周期，对竞争同行的制约能力，是否已有更好的技术可以替代等；另一方面，非专利技术成果权的维持主要是保密性，保密措施要落实在该技术使用与流通的各个环节上。物流项目管理的作用是( )。A、有利于物流工程项目的顺利实施B、有利于物流项目的顺利实施C、有利于提高客户满意度D、有利于物流业务流程的规范化E、有利于物流服务项目水平的提高答案：B,C,D解析：物流项目是指为了提供某种物流产品或服务所进行的一次性活动。物流项目管理的作用包括：有利于物流项目的顺利实施;有利于提高客户满意度;有利于物流业务流程的规范化。某大型工程建设项目，已完成项目建议书。为了有效优化和控制项目投资，提高工程质量，缩短建设工期，下列招标方案中，最为理想的是()。A、组织工程设计施工一体化总承包招标B、组织工程设计方案招标并论证确定后，再组织工程设计施工一体化总承包招标C、按实施需求依次分别组织工程设计招标、工程施工招标D、工程设计直接委托完成后，再组织工程施工和设备采购的招标答案：A解析：设计施工一体化承包方式一般适用于工程建设项目规模大、专业技术性强、管理协调工作复杂、发包人对设计施工的管理力量薄弱，且愿意将大部分工作内容交给同一个承包人的情况。这种工程承包方式有利于工程设计与施工之间的衔接配合，可以避免相互脱节而引起的差错、遗漏、变更、返工及纠纷；可以合理组织分段设计与施工，缩短建设工期。关于投标保证金的退还，下列说法中正确的有（）。A.工程建设项目，招标人应在中标通知书发出后5日内退还中标人的投标保证金B.工程建设项目，招标人应在与中标人签定合同后5日内退还未中标人的投标保证金C.机电产品国际招标项目，招标人应在合同签订后15日内原额退还未中标的投标人的投标保证金D.机电产品国际招标项目，招标人应在中标人按照招标文件规定签订合同、交纳了履约保证金和招标服务费后退还中标人的投标保证金E.政府采购项目，招标采购单位逾期退还投标保证金的，应当退还投标保证金本金并按商业银行同期存款利率上浮20%后的利率支付资金占用费答案：B,D解析：国有建设用地使用权出让的基本方式主要包括()。A、招标B、拍卖C、挂牌D、转让E、划拨答案：A,B,C解析：国有土地使用权的出让方式有招标、拍卖和挂牌三种方式。土地行政主管部门应视国家产业政策、政府对土地的要求、土地用途、规划限制条件等因素选择适宜的出让方式。2022招标师考试历年真题精选9辑 第4辑由各参与方各自的项目管理集成的项目管理体系中，作为业主，()。A、业主是项目的投资人与整体风险的承担者B、具有项目投资方式与建设实施方式的决定权C、业主的项目管理在项目整个的管理体系中处于主导地位D、拥有其他各个参与方的选择权答案：D解析：由各参与方各自的项目管理集成的项目管理体系中，业主因为是项目的投资人与整体风险的承担者成为项目初始的雇主，从而具有项目投资方式与建设实施方式的决定权，也在相当程度上拥有其他各个参与方的选择权，因此业主的项目管理在项目整个的管理体系中处于主导地位。下列制裁方式，属于我国刑法规定的刑事责任制裁方式的有（? ）。A.拘役?B.拘留?C.有期徒刑?D.管制?E.罚款答案：A,C,D解析：根据刑法第32条、33条和34条的规定，刑罚主要分为主刑和附加刑两大类，其中主刑包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑五种。附加刑则包括罚金、剥夺政治权利、没收财产、驱逐出境。附加刑也可以独立适用。根据犯罪主体的不同我国刑法中又分为单位犯罪的刑事责任和自然人犯罪的刑事责任两种。目前在国际上最为通用的投融资项目管理模式是()。A、业主单位自行组建项目管理机构进行自我服务B、委托专业咨询机构协助业主进行投融资项目管理C、自我服务与委托专业机构进行投融资项目管理相结合D、业主单位与专业机构组成的以业主为主的联合体进行投融资项目管理答案：B解析：委托专业咨询机构协助业主进行投融资项目管理，这种投融资项目的管理模式在国际上最为通用，尤其是政府项目多数采用这种模式。这种模式下，咨询机构按照合同约定全过程代表委托人提供服务，进行投融资项目管理。这种模式的优点是：长期从事投融资咨询服务和管理工作的咨询工程师经验比较丰富，熟悉投融资工作的程序和市场惯例，而且和其他顾问（如律师事务所、设计院所和会计师事务所）长期合作，配合密切，不仅可以大大减轻业主的工作量，也可以取得较好的投融资效果。20 1 3年3月1 3日甲市A房地产公司通过公开招标与乙市B施工企业签订了建设工程施工合同，由B施工企业建设位于丙市的办公楼，建设规模为8000m2，中标标价为人民币800万元。双方在合同中约定：B施工企业向A房地产公司支付200万元作为合同定金，如果一方违约，违约方应当支付200万元违约金；发生争议时由甲市仲裁委员会裁决。20 1 4年2月9日，B施工企业开始进场施工。 201 5年6月28日，B施工企业承建的工程通过了竣工验收。 B施工企业退出施工现场后于201 5年7月23日按照建设工程施工合同约定的计算方式向A房地产公司送交建筑工程结算书，结算价为8256428. 83元。A房地产公司对结算价格没有提出异议，但是一直不给付工程价款，B公司多次追讨未果，于是向其所在地的人民法院提起诉讼，请求支付工程价款。1本合同争议的内容是什么，除此之外还有哪些争议内容？2本合同纠纷应当通过何种方式解决？为什么？3如果甲市有两个仲裁委员会，该仲裁协议是否有效？4B公司可以提出那些请求？答案：解析：1(1)合同价款争议，是指因订立和履行合同而发生的价款事项争议，主要包括缔约损失争议、债权清算争议、违约赔偿争议、合同终止清算价款以及其他与合同有关的债权债务争议等。因此本合同争议的内容是合同价款争议。(2)除此之外，合同争议的内容还包括合同效力、合同履行、合同变更、合同转让、合同解除、合同终止以及合同的清算等方面的争议。2(1)本合同纠纷应当通过仲裁的方式解决。(2)理由：根据仲裁法第5条的规定，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。据此可知，有效的仲裁协议具有排除法院的管辖权的作用。本案例中，A房地产公司与B施工企业之间在合同中明确约定通过仲裁方式解决纠纷，就排除了人民法院对该案件的管辖权。3仲裁法司法解释第5条规定，仲裁协议约定两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁；当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，仲裁协议无效。本案例中，A、B双方只是约定“由甲市仲裁委员会裁决”，并没有确定具体由哪个仲裁机构裁决，属于约定不明确，双方又没有就仲裁机构选择达成一致，因此该仲裁协议无效，人民法院有权管辖该案件。4本案例中，A、B公司既约定了违约金，又约定了定金，根据合同法第1 1 6条，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。据此可知，违约金和定金是不能够同时适用的，B施工企业只能请求A公司支付违约金或者承担定金责任。此外，根据担保法第9 l条，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%，否则超过部分无效。本案例中，A、B公司约定的定金数额为200万元，工程标的为800万元，已经超过了合同法规定的比例，因此，定金数额最高为160万元，超出的40万元无效。据此，B公司可以提出以下请求：(1)支付工程价款8256428. 83元；(2)按照银行同期存款利率，支付工程价款迟延给付期间的利息；(3)返还定金160万元并支付违约金200万元或者双倍返还定金320万元；(4)返还超额定金40万元；(5)支付因A公司迟延给付价款所造成的其他损失。标的物合同履行跟踪的内容包括()。A、项目计划和目标的实现情况B、项目的外部因素C、项目的内部因素D、项目的结果预测情况E、对招标采购过程或结果的反馈答案：A,B,C,E解析：标的物合同履行跟踪的内容包括：项目计划和目标的实现情况，是实际状态的跟踪；项目的外部因素，主要包括合同履行的政治、经济、社会、法规、政策制度、自然环境等方面，这些因素一般是不可控的；项目的内部因素，主要包括合同履行当事人的人员投入、资金使用情况、资源到位程度、设备运行情况、组织责任落实情况等；对招标采购过程或结果的反馈。2022招标师考试历年真题精选9辑 第5辑根据2022年国际贸易术语解释通则的规定，仅适用水上运输的贸易术语有()。A、FOBB、CFRC、CPTD、CIFE、CIP答案：A,B,D解析：根据2022年国际贸易术语解释通则的规定，11种贸易术语中仅适用水上运输的贸易术语有：FAS、FOB、CFR和CIF。CPT术语和CIP术语适用于各种运输方式。某市跨江大桥工程由政府投资建设，该项目为地方重点工程，可行性研究报告已获批准，核准的施工总承包招标方式为公开招标。该项目初步设计图样正在审查中。为使大桥能尽早投入使用，项目法人决定立即启动招标程序。先以初步设计图样为基础进行公开招标。项目法人直接委托了一家招标公司承担该项目的招标工作。招标公司向项目法人建议：(1)由于本项目采用的技术为国际先进水平，国内具有相应施工技术能力的企业不超过5家，建议直接改用邀请招标。(2)由于初步设计图样深度不够，为帮助项目法人控制工程投资，建议将部分价值较大的专业工程以暂估价形式包括在总承包范围内，待条件具备时，由项目法人主持定价，直接指定分包人。(3)由于项目施工技术难度较高，建议评标方法采用综合评估法。同时，该建设行政主管部门认定该项目为重点工程，项目法人不能直接委托招标代理机构，而应由其指定该市某招标中心代理招标。问题：1.本项目是否具备工程施工总承包招标条件，为什么？2.招标公司的三条建议是否妥当，为什么？3.项目法人直接委托招标公司是否存在问题？该市建设行政主管部门是否可以指定该市某招标中心为招标代理机构？分别说明理由。答案：解析：1.本项目是否具备工程施工总承包招标条件，为什么？答：（1）本项目不具备工程施工总承包招标条件。(2)理由：项目初步设计图样尚未审査批准。工程建设项目初步设计或工程招标设计或工程施工图设计巳经完成，并经有关政府部门对立项、规划、用地、环境评估等进行审批、 核准或备案，才能进行施工招标。本案例中，虽然项目可行性研究报告巳获批准，但该项目初步设计图样正在审査中，不能立即启动招标程序。2.招标公司的三条建议是否妥当，为什么？答：对招标公司的三条建议是否妥当及理由具体分析如下：(1)招标公司的第（1）条建议不妥当。理由：该项目为地方重点工程。根据招标投标法及其实施条例规定，国家重点项目、地方重点项目和国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，除经批准可以 采用邀请招标方式外，都应当实行公开招标。(2)招标公司的第(2)条建议不妥当。理由：招标投标法实施条例第29条规定，以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法 进行招标。在施工总承包的方式下，业主可事先与施工总承包商约定好某些按暂估价纳人施工总承包合同的专业工程，其施工与供货的分包商由业主和施工总承包商另行招标确定; 施工总承包商也可按事先约定的方法自行选择专业工程施工与供货的分包商。(3)招标公司的第(3)条建议妥当。理由：根据工程建设项目货物招标投标办法规定，技术简单或技术规格、性能、制 作工艺要求统一的货物，一般采用经评审的最低投标价法进行评标。技术复杂或技术规格、 性能、制作工艺要求难以统一的货物，一般采用综合评估法进行评标。综合评估法综合考 虑了各项投标因素，适用于施工技术难度较高的项目。3.项目法人直接委托招标公司是否存在问题？该市建设行政主管部门是否可以指定该市某招标中心为招标代理机构？分别说明理由。答：（1）项目法人直接委托招标公司不存在问题。理由：项目法人与招标代理机构是一种委托与被委托的关系。招标人如不具备自行组织招标的能力条件的，应当委托招标代理机构办理招标事宜。招标人应该根据招标项目的行业和专业类型、规模标准，自主选择具有相应资格的招标代理机构。(2)该市建设行政主管部门不可以指定该市某招标中心为招标代理机构。理由：招标投标法第12条规定，招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招 标事宜。任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。建设行政主管部门 只是对招标投标活动进行监督。不得为招标人指定招标代理机构。下列各项中，不属于工程建设项目监理招标的条件和依据的是（ ）。A.批准的项目可行性研究报告B.工程建设用地和规划审批文件C.时间以及项目管理服务的相应内容范围D.核准的工程初步设计、施工图设计文件和技术要求以及水文、地质等勘察资料答案：C解析：工程施工监理招标的主要条件和依据有：批准的项目可行性研究报告；工程建设用地和规划审批文件；核准的工程初步设计、施工图设计文件和技术要求以及水文、地质等勘察资料；建设工程监理规范GB 503192000；其他有关工程建设的法律、法规、技术标准和规程规范。C项属于工程建设项目管理服务招标的条件和依据。下列工作内容中，属于招标采购项目管理的组织总体规划内容的是 （ ） A.对项目未来实现目标的界定 B对项目进度总目标的论证 C.对项目应用技术的规划 D.对项目重要工作流程的设计答案：D解析：项目管理组织总体规划具体包括项目拟采用的管理模式、内部组织方式和项目重要工作流程。项目管理模式与组织方式反映了项目管理团队与各项目参与方之间的关系，以及设置项目团队、指令系统、岗位安排等。要以确定项目管理模式与组织方式为基础，进行管理职能和岗位设定及重要工作流程设计。招标采购合同跟踪的内容包括()。A、项目计划和目标的实现情况B、政治、经济因素C、项目投入、资金使用情况D、资源到位程度E、承包人经营情况答案：A,B,C,D解析：招标采购合同跟踪主要包括三个方面的内容：项目计划和目标的实现情况；项目的外部因素，主要包括政治、经济、社会、法规、政策制度、自然环境等方面，这些因素一般是不可控的；项目的内部因素，主要包括项目投入、资金使用情况、资源到位程度、设备运行情况、组织责任落实情况等。2022招标师考试历年真题精选9辑 第6辑海洋运输货物一切险与水渍险责任范围的主要区别在于是否包含 （ ）A.特别附加险 B. 般附加险C.平安险 D.特殊附加险答案：B解析：切险责任范围除包括平安险和水渍险的各项责任外，还包括被保险货物在运输途中由于外来原因所致的全部或部分损失。一般认为，一切险的责任范围在水渍险责任范围基础 上，增加了11种一般附加险的责任范围。下列主体在其注册地从事招标投标活动时，可以不适用招标投标法的是()。A、境外中资企业B、境内外商独资企业C、境内私营企业D、境内中外合资企业答案：A解析：招标投标法第2条规定，在中华人民共和国境内进行招标投标活动，适用本法。即招标投标法适用于在我国境内进行的各类招标投标活动，这是招标投标法的空间效力。科技研究开发项目可分为_两个类型。 （）A.委托开发和代理开发B.代理开发和合作开发C委托开发和协作开发D.委托开发和合作开发答案：A解析：解析 科技研究开发项目分为委托开发项目和合作开发项目。招标采购项目经理的基本权限不包括（ ）。A.承接项目的决定权 B.财务决策权C.项目团队的组建权 D.项目实施控制权答案：A解析：在招标采购中，应授予项目经理的基本权限主要包括：项目团队的组建权，包括项目经理班子或管理班子的组建权，项目团队队员的选拔权；财务决策权；项目实施控制权，包括在招标采购各阶段中向团队成员下达指令的权利，审核各类文件并予以批准的权利。业主拟采购一套精密设备，考虑到采购过程有一定的技术难度，选择了有丰富的类似设备采购经验的一家招标代理机构，这属于风险应对策略中的()。A、风险规避B、风险转移C、风险自留D、风险降低答案：D解析：减轻风险是招标采购与合同管理风险控制的常用方法之一。减轻风险包括风险分散、风险分离、风险监测、后备应急措施等。例如，在招标采购过程中，委托资质等级高并有同类项目采购业绩经验的招标代理机构代理招标，就属于降低风险的有效方式。2022招标师考试历年真题精选9辑 第7辑常用的国际贸易的支付工具有（ ）。A.汇票 B.本票 C.支票 D.银行保函E.即期信用证答案：A,B,C解析：常用的国际贸易的支付工具主要有三种：汇票，是出票人签发的，委托付款人在见票时或者在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据；本票，是出票人签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定金额给收款人或者持票人的票据；支票，是出票人签发，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。某工程总承包项目招标应该具备的基本条件有（ ）。A.工程施工图设计已经完成B.招标项目所需的资金已经落实C.委托招标代理合同已经签订D.完成依法规定的审批、核准或备案手续E.投标资格审查已经完成答案：B,D解析：当事人应当自收到行政处罚决定书之日起()日内，到指定的银行缴纳罚款。A、5B、10C、15D、20答案：C解析：根据行政处罚法第46条规定，做出罚款决定的行政机关应当与收缴罚款的机构分离。除依照规定当场收缴的罚款外，作出行政处罚决定的行政机关及其执法人员不得自行收缴罚款。当事人应当自收到行政处罚决定书之日起15日内，到指定的银行缴纳罚款。银行应当收受罚款，并将罚款直接上缴国库。下列各项中，招标采购需求分析的要素不包括()。A、功能需求B、目标需C、价格需求D、数量需求答案：B解析：招标采购需求分析要素一般包括：功能需求；价格需求；数量需求；其他需求。其中，其他需求是指按照采购人需求，考虑商品及其伴随服务的其他需求。根据企业投资项目核准暂行办法规定，由国务院投资主管部门核准的项目，其项目()应由具备甲级工程咨询资质的机构编制。A、申请报告B、建议书C、开工报告D、可行性研究报告答案：A解析：本题的考点为企业投资项目核准程序。由国务院投资主管部门核准的项目，其项目申请报告应由具备甲级工程咨询资质的机构编制。2022招标师考试历年真题精选9辑 第8辑关于质量认证及质量认证证书，下列说法有误的是()。A、国家质量监督的质量认证均为强制性产品认证B、产品质量认证制度能够起到警示和惩戒的作用C、“中国强制认证”简称为“3C”D、国家质量监督检验检疫总局定期修订并在其网站发布强制性产品认证目录答案：D解析：D项，国家质量监督检验检疫总局不定期修订并在其网站发布强制性产品认证目录，包括的产品涉及电线电缆等电气产品、机动车辆及安全附件、玩具、无线局域网设备、溶剂涂料等22大类。根据工程建设项目施工招标投标办法，关于备选投标方案，下列说法正确的是()。A、如招标文件没规定是否可提交备选投标方案，投标人可自行决定是否提交备选方案B、如招标文件允许投标人提交备选方案，投标人应当提供多个备选方案供选择C、如招标文件允许投标人提交备选方案，投标人提交的备选方案的报价应低于主选方案D、如招标文件允许投标人提交备选方案，符合中标条件的投标人提交的备选方案才予以考虑答案：D解析：招标文件允许提交备选方案的，投标人可以提交备选投标方案。投标人应在投标文件中注明主选方案和备选方案，以便招标人识别。不注明主选方案和备选方案的，可能导致投标无效。备选投标方案应实质性响应招标文件要求。备选投标方案应科学、合理、可行，且有利于合同工期（交货期）的缩短、造价或者项目运行维护费用的合理降低。机电产品国际招标项目，一个投标人只能提交一个备选方案，否则投标被否决，备选方案的投标价格不得高于主选方案，否则不予考虑。为保证评标的公正性，评标委员会可以对中标人所投的备选标进行评审，以决定是否采纳备选标，不符合中标条件的投标人的备选标不予考虑。乙工厂为了增加产品销量，模仿某著名厂家甲生产的同类产品的包装，足以使消费者认为该产品是甲工厂生产的。关于这一事件，下列表述正确的是()。A、两种产品的包装类似，足以使消费者产生混淆，故乙工厂行为属不正当竞争行为B、尽管包装类似，如果消费者经过仔细判断仍然能够区分出来属于乙工厂生产，就不属于不正当竞争行为C、乙工厂的产品如果表明了自己的商标和厂址，就不构成侵权D、如果甲工厂没有就该包装申请专利权，则乙工厂的行为就是正当行为答案：A解析：不正当竞争的行为之一为商标混淆，又称采用欺骗性标志从事交易，是指经营者采用假冒或者仿冒其他经营者的商标从事交易，引起公众误解，诱导消费者的行为，以此获取非法利益的行为。被假冒或者仿冒的商标所有者往往是商誉好、影响力大的企业，行为人通过假冒或者仿冒商标等方式，借用他人的商业信誉，侵犯了合法的商标所有人的权益，同时误导消费者，妨碍交易。商标混淆主要有以下四种表现形式：假冒他人注册商标，即未经商标所有人许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标；擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品；擅自使用他人的企业名称或姓名，引人误认为是他人的商品；在商品上伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志，伪造产地，对商品质量作引人误解的虚假表示。物流服务项目范围界定与确认的基本步骤包括()。A、识别物流服务项目的主要素B、物流服务项目构成要素的分解C、物流服务项目构成要素的组合D、项目工作分解结果的正确性检验E、物流服务项目范围定义的工作结果答案：A,B,D,E解析：物流服务项目范围界定与确认是指根据物流服务项目的目标，逐层分解项目并得到物流服务子项目或物流服务项目要素，直到分解到可以详细描述的工作包为止。基本步骤如下：识别物流服务项目的主要素；物流服务项目构成要素的分解；项目工作分解结果的正确性检验；物流服务项目范围定义的工作结果。某建设项目已具备了申领施工许可证的法定条件，建设单位按照相关规定向市建委申请领取施工许可证，由于市建委未在法定期限内向其颁发施工许可证，导致项目竣工延期，关于请求赔偿的权利，下列说法正确的有（? ）。A.建设单位有权要求市建委赔偿损失B.建设单位有权要求施工单位赔偿损失C.施工单位有权要求市建委赔偿损失D.施工单位有权要求建设单位赔偿损失E.建设单位和施工单位均无权要求市建委赔偿损失答案：D,E解析：2022招标师考试历年真题精选9辑 第9辑某施工项目发生设计变更，导致土方工程量由原计划的15000m3增加到18000m3，该土方工程为施工进度计划中的关键工序，原计划施工天数为10天，若其他工序的施工天数不变，则承包商可索赔工期_天。 （ )A. 2 B. 3 C 4 D. 5答案：A解析：如果某干扰事件紧紧影响某单项工程/ 单位工程/分部分项工程的工期,要分析其对总工期的影响，可以应用工期索赔比例分析法.采用比例分析法时，可以按照工程量的比例进行分析。在该题目中，索赔工期= (18000 15000)/ (15000/10) =2 天。根据合同法的规定，承诺的法律特征包括()。A、对做出承诺的要求与对要约的要求一样B、承诺的内容必须明确表示受要约人与要约人订立合同C、承诺必须在合理期限内向要约人发出D、承诺的主体必须为要约人E、受要约人对要约的内容做出实质性变更的，为新要约答案：A,B,C,E解析：本题的考点为承诺的法律特征。根据合同法的规定，承诺的法律特征包括：(1)承诺的主体必须为受要约人。(2)承诺的内容必须明确表示受要约人与要约人订立合同，对做出承诺的要求与对要约的要求一样，需要表意人做出明确具体的意思表示。受要约人对要约的内容做出实质性变更的，为新要约。(3)承诺必须在合理期限内向要约人发出。以下关于货物招标的说法正确的有 （）A.相同条件下，产品的质量是决定中标的主要因素B.相同条件下，产品的使用功能是决定中标的主要因素C.相同条件下，产品的价格是决定中标的主要因素，价格越低越好D.相同条件下，产品的价格是决定中标的主要因素，但也并非价格越低越好E.货物招标采购应全面比较货物产品的价格、使用功能、质量标准、技术工艺、售后服务等因素答案：D,E解析：解析 货物招标：招标采购各种原材料、机电设备、产品等商品以及可能附带的配套服务，既包括构成工程的货物，也包括一般生产资料、生活消费品、药品、办公用品等。货物招标采购应全面比较货物产品的价格、使用功能、质量标准、技术工艺、售后服务等因素。相同条件下，产品的价格是决定中标的主要因素，但也并非价格越低越好，招标人更需要选择性价比高的产品。建设工程项目决策分析的主要内容有 （）A.确定投资目标B.议定工程投资的设计和技术方案C.预测风险D.投资决策E.项目融资和编制资金计划答案：A,B,C,D解析：建设工程项目决策分析一般应包括：（1）确定投资目标；（2）议定工程投资的设计与技术方案；（3）预测风险；（4）投资决策；（5）反馈调整决策方案。原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，()。A、由最先立案的人民法院管辖B、由最后立案的人民法院管辖C、由共同的上级人民法院决定管辖法院D、不予受理答案：A解析：民事诉讼法规定，两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉；原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先立案的人民法院管辖。