22年二级建造师考试试题及答案9节.docx

22年二级建造师考试试题及答案9节22年二级建造师考试试题及答案9节 第1节开挖深度为12m的基坑支护工程专项施工方案，经专家论证后，出现下列哪种情况时需要重新论证。( )A.由于设计图变更，局部开挖深度需要变更为13mB.由于设计图变更，部分开挖深度需要变更为15mC.施工过程中出现较大面积滑坡的D.施工过程中，基坑边坡上口局部出现较小裂缝E.施工过程中，基坑边坡局部出现渗水答案：A,B,C解析：2022版教材P231页开挖深度超过5M的基坑土方开挖、支护、降水工程或开挖深度虽未超过5M但地质条件、周围环境复杂的基坑土方开挖、支护、降水工程专项施工方案，应组织进行专家进行论证；当基坑周边环境或者施工条件发生变化时，专项施工方案应重新进行审核、审批。筑采暖管道安装工序后的正确顺序是 （ ） A.系统清洗管道系统试验防腐绝热竣工验收 B.管道系统试验防腐绝热系统清冼竣工验收C.管道系统试验附件检验防腐绝热竣工验收D.防腐绝热管道系统试验系统清洗竣工验收答案：B解析：建筑设备管道系统中的给水、排水、供热及采暖管道工程的一般施工程序包括：施工准备配合土建预留、预埋管道支架制作附件检验管道安装管道系统试验防腐绝热系统清洗竣工验收。故选B。下列关于施工现场环境与卫生说法错误的是( )。A市区主要路段的施工现场围挡高度不应低于22m B一般路段围挡高度不应低于18mC尚未竣工的建筑物内严禁设置宿舍D临时用房内设置的食堂、库房和会议室应设在首层答案：A解析：施工现场应实行封闭管理，并应采用硬质围挡。市区主要路段的施工现场围挡高度不应低于25m，一般路段围挡高度不应低于18m。距离交通路口20m 范围内占据道路施工设置的围挡，其08m 以上部分应采用通透性围挡，并应采取交通疏导和警示措施。某公司总承包一中型工厂机电工程项目的施工。该项目划分为四个单位工程，除土建及设备安装中的主体工程自己施工外，其余工程分别分包给五个分包单位，并与之签订了包括劳务工管理在内的分包合同。施工过程中发生了下列事件：事件一：A公司承包了全厂工艺管道的现场焊接及组对任务。由于管道壁厚、量大，质量要求严格，总分包单位联合制定了焊接工艺指导书，并要求焊接过程中严格执行。施焊中，质检人员检查了焊接工艺指导书中电流、电压、线能量的执行情况。事件二：由于总包单位在分包合同中没有关于拖欠劳务工工资的控制措施，尽管总包单位每月按工程进度，将工程款及时支付给各分包单位，但仍有分包单位拖欠劳务工工资，个别严重的拖欠达到数月，劳务工欲罢工。事件三：B公司分包了全厂机电设备安装工程（主体工程除外）。施工中由于建设单位提供的部分设备延期交付一个月，造成人员设备闲置，工期拖后，又由于一电气室土建施工失误，电气盘柜无法就位，经监理单位、建设单位、总包单位确定补救方案并委托设计单位出了设计变更单，交由B公司处理，增加了5万元费用（人工、材料、机械）。工程后期，建设单位要求按期投产，把延误的工期抢回来，B公司增加人力和机具，终于按合同规定工期完成。总分包单位及时进行工程文件和工程档案的组卷，并交付建设单位。问题：1.事件一种，质检人员还应检查焊接工艺指导书中的哪些内容？2.在签订分包工程合同时，应明确哪些主要措施来规避分包单位拖欠劳务工公司的风险？3.按索赔发生的原因分析，B公司可提出哪些类型的索赔？4.本工程档案中的工程文件和工程档案应如何组卷？答案：解析：1.质检人员还应检查：焊接方法、焊接材料、焊接顺序、焊接变形及温度控制。2.分包合同中应明确的措施有：（1）每月向总包单位提供劳务工工资发放表；（2）预留适当比例的工程款作为劳务工的工资保证金。3.按索赔发生的原因分析，B公司可提出：工期索赔、设计变更索赔、赶工索赔。4.工程竣工档案的组卷要求：（1）本工程文件应按单位工程组卷；（2）工程档案应按不同的收集（整理）单位及资料类别分别组卷。天然沥青改性沥青混合料生产温度( )。A.宜较普通沥青混合料提高10B.宜较普通沥青混合料提高15C.宜较普通沥青混合料提高20D.由试验确定答案：D解析：2022版教材P22页 改性沥青混合料的正常生产温度根据实践经验并参照表2K311042选择。当采用列表以外的聚合物或天然沥青改性沥青时，生产温度由试验确定按照国际惯例，建筑工程一切险的除外责任的情况通常不包括 ( )A.由于罢工、骚动、民众运动或当局命令停工等情况造成的损失B.因被保险人严重失职或蓄意破坏而造成的损失C. 一般性盗窃和抢劫D.因设计错误(结构缺陷）而造成的损失答案：C解析：工程一切险的除外责任：（1)设计错误，或因原材料缺陷或工艺不善引起的被保险财产本身的 损失以及换置、修理或矫正费用，或非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械 装置失灵造成的本身损失，或维修保养和正常检修的费用，或盘店时发现的短缺；（2)自然磨损、内在或潜 在缺陷、物质本身变化、大气变化、正常水位变化或其他渐变原因等造成的被保险财产自身的损失和费 用；（3)档案、文件、账簿、票据、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；（4)在被保险工程开始以前巳 经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失，或在本保险单保险期限终止以 前,被保险财产中巳由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有后使用或接收的部分。工程项目开工前，负责向监督机构申报建设工程质量监督手续的单位应该是（ ）。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位答案：B解析：在工程项目开工前，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续。建设单位凭工程质量监督文件，向建设行政主管部门申领施工许可证。 根据案例背景。回答 26 题。 按照合同的约定，2022年1月1日业主应该向承包商支付工程款，但是却没有支付。2022年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包商不能行使请求权。2022年12月1日，承包商向法院提起诉讼，请求业主支付拖欠的工程款。则：第2题：下面的说法正确的是（ ）。A2022年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止B2022年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断C2022年12月1日起诉讼时效中断D2022年12月31日起诉讼时效中断正确答案：C22年二级建造师考试试题及答案9节 第2节背景资料： 某施工单位承接了一段二级公路普通水泥混凝土路面施工项目，合同段总长度36km，路面结构层为15cm厚级配碎石底基层、20cm厚水泥稳定碎石基层、24cm厚水泥混凝土面层，面层采用轨道摊铺机摊铺施工。钢材、水泥供应厂家由建设单位指定，施工单位对基层和面层分别组织一个专业队采用线性流水施工，其施工组织设计内容摘要如下： 摘要一：基层施工进度为每天450m，养护时间至少7d；水泥混凝土面层施工进度为每天400m，养护时间至少14d，所需最小工作面长度为3600m，其流水施工横道图如下图所示。 路面工程线性流水施工横道图 摘要二：施工单位现有主要施工设备包括混凝土生产设备、混凝土及原材料运输设备、吊车、布料机、摊铺机、整平机、压路机、拉毛养护机和石屑撒布机，项目部根据实际情况调用。 摘要三：项目部要求工地试验室在检查了产品合格证、质量保证书后向监理工程师提交每批水泥清单。 问题： 1计算摘要一中路面基层和面层工作的持续时间。 2计算基层和面层的流水工期并按表绘制路面工程线性流水施工横道图。 3结合摘要二，为完成水泥混凝土面层施工，施工单位还需要配备哪两个关键设备 并指出肯定不需要调用的两个设备。 4摘要三中工地试验室的做法能否保证进场水泥质量 说明理由。答案：解析：1路面基层工作的持续时间=36000m÷450md=80d。路面面层工作的持续时间=36000m÷400md=90d。2因为基层的速度450md快于面层的速度400md，基层与面层之间逻辑关系应选择STS(开始到开始)搭接关系，搭接时距计算应该除以两者中较快的速度，结果为3600m÷450md=8d，考虑到养护至少7d，所以STS=(8+7)d=15d。基层和面层的流水工期=(15+90)d=105d。绘制路面工程线性流水施工横道图，如下图所示。路面工程线性流水施工横道图3为完成水泥混凝土面层施工，施工单位还需配备的关键设备包括卸料机和振动机。肯定不需要调用的两个设备是压路机和石屑撒布机。4摘要三中工地试验室的做法不能保证进场水泥质量。理由：没有依据标准规范规定的试验方法、试验项目、检验规则进行取样检定。由建设项目的工程特点和施工生产的特点决定的施工质量控制的特点主要表现在()等方面。A.控制因素多B.控制难度大C.固定性D.过程控制要求高E.终检局限大答案：A,B,D,E解析：2022新版教材P155页施工控制的特点包括：控制因素多、控制难度大、过程控制要求高、终检局限大。项目经理甲因劳资纠纷被工人乙起诉，人民法院作出裁决后，甲口头表示不服，准备上诉。对此下列说法错误的是( )。A.甲为上诉人B.甲已口头表示上诉，可在上诉期后补交上诉状C.甲应在判决之日起15日内上诉D.上级人民法院接到甲的上诉后，认定符合法定条件，应当立案审理答案：B解析：当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉；当事人提起上诉，应当递交上诉状。故选项B正确，参见考试用书2Z208024。#可撤销的合同，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起（）内行使撤销权。A.1年B.2年C.3年D.4年答案：A解析：2022版教材P124合同撤销权的行使期限具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的撤销权消灭所以为一年某事故发生单位主要负责人在发生事故后逃匿，在对该事故报告和调查处理时，需要对主要负责人员处一年年收入的（ ）的罚款。A.40%90%B.60%100%C.60%90%D.70%100%答案：B解析：本题考核的是事故报告的法律责任。下列情形需要对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一年年收入的 60%100%的罚款：（1）谎报或者瞒报事故；（2）伪造或者故意破坏事故现场；（3）转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料；（4）拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料；（5）在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证；（6）事故发生后逃匿。货运合同的法律特征体现在（ ）。A.货运合同是诺成合同B.货运合同的标的物是货物C.货运合同是双务、有偿合同D.货运合同的收货人和托运人可以是同一人E.托运人对相应运输货物享有留置权答案：A,C,D解析：2022版教材P167 货运合同具有以下法律特征： (一）货运合同是双务、有偿合同；(二）货运合同的标的是运输行为；(三）货运合同是诺成合同；(四）货运合同当事人的特殊性组成水泥稳定土基层的材料有水泥稳定级配碎石和( )，A.砂砾、砂砾土B.碎石土C.未筛分碎石D.石屑、土E.杂填土答案：A,B,C解析：2022版教材P48页水泥稳定土包括水泥稳定级配碎石、未筛分碎石、砂砾、碎石土、砂砾土、煤矸石、各种粒状矿渣等，适用于各级公路的基层和底基层。关于施工企业质量管理体系文件构成的说法，正确的是（ ）。A.质量计划是纲领性文件B.质量记录应阐述企业质量目标和方针C.质量手册应阐述项目各阶段的质量责任和权限D.程序文件时质量手册的支持性文件答案：D解析：程序文件是质量手册的支持性文件，是企业落实质量管理工作而建立的各项管理标准、规章制度，是企业各职能部门为贯彻落实质量手册要求而规定的实施细则。22年二级建造师考试试题及答案9节 第3节下列选项中，属于建筑法规定建设单位安全责任有（）。A.向建筑施工单位提供与施工现场相关的地下管线资料B.向建筑施工单位提供给水、排水、供电、燃气等地下管线资料C.房屋拆除应当由具备保证施工质量的建筑施工单位承担D.房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担E.需要临时停水、停电、中断道路交通的，应办理申请批准手续答案：A,D,E解析：2022版教材P249页建设单位向建筑施工单位提供与施工现场相关的地下管线资料，需要临时停水、停电、中断道路交通的，应办理申请批准手续；房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担下列耐火材料中，属于中性耐火材料的是（ ）。A.高铝砖B.镁铝砖C.硅砖D.白云石砖答案：A解析： 在试用期内被证明不符合录用条件的，用人单位( )。A可以随时解除劳动合同B必须解除劳动合同C可以解除合同，但应提前30日通知劳动者D不得解除劳动合同正确答案：A下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（）。A.警告B.吊销许可证C.责令停产停业D.停止侵害答案：D解析：A可以是行政处罚，也可以是行政处分。B和 C是行政处罚，行政处罚的种类有：（1）警告；（2）罚款；（3）没收违法所得，没收非法财物；（4）责令停产停业；（5）暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；（6）行政拘留；（7）法律、行政法规规定的其他行政处罚。D是民事责任的承担方式。民法总则规定，承担民事责任的方式主要有：（1）停止侵害；（2）排除妨碍；（3）消除危险；（4）返还财产；（5）恢复原状；（6）修理、重作、更换；（7）继续履行；（8）赔偿损失；（9）支付违约金；（10）消除影响、恢复名誉；（11）赔礼道歉。甲乙两家建筑公司联合投标某一工程。在提交投标文件截止之日前，甲公司拟承担另一项目而退出该联合体，并推荐具有相同能力和资格条件的丙公司与乙公司重新组成联合体。该联合体被招标人拒绝，拒绝的理由应是()A、变化后的联合体削弱了竞争B、丙公司是资格预审后增加的成员，投标无效C、新联合体组成的时间过晚D、新联合体的资质低于规定的最低标准答案：B解析：招标投标法实施条例规定，招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标。招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。 对于建筑工程一切险的免赔额的确定，第三者责任险中财产损失的免赔额为每次事故赔偿限额的1%2%，但（ ）没有免赔额。A.人身伤害B.搬运损失C.抢劫受损D.意外损害 转正确答案：A背景资料： 某水库总库容12000万m3。加固内容为：大坝加固、重建溢洪道、重建放水涵、新建观测管理设施等。工程于2022年10月20日开工，于2022年4月20日全部完成。施工过程中发生如下事件： 事件一：主体工程开工前，监理单位组织设计、施工等单位对本工程进行了项目划分，其中大坝加固、重建溢洪道为主要分部工程，坝基防渗、溢洪道地基防渗为重要隐蔽单元工程。分部工程完成后，质量等级由施工单位自评，监理单位核定。 事件二： 事件三：根据合同要求，进场钢筋应具有出厂质量证明书或试验报告单，每捆钢筋均应挂上标牌，标牌上应标明厂标等内容。 事件四：2022年5月10日，项目法人主持进行单位工程验收，并按规定程序完成了单位工程的验收。 1指出并改正事件一中的不妥之处。 2根据背景资料，简要说明土坝坝体加固过程中混凝土面结合部位填筑的技术要求? 3指出事件三中在拉力检验项目中的三个指标以及冷弯试件合格的表现。 4说明事件四中单位工程验收质量结论的核定单位和程序。答案：解析：1不妥之处一：监理单位组织设计、施工等单位对本工程进行了项目划分。 改正：应由项目法人组织监理、设计及施工等单位进行工程项目划分。 不妥之处二：分部工程完成后，质量等级由施工单位自评，监理单位核定。 改正：分部工程质量应在施工单位自评合格后，由监理单位复核，项目法人认定，质量监督机构核定。2靠近混凝土结构物部位不能采用大型机械压实，可采用小型机械夯或人工夯实，填土碾压时，要注意混凝土结构物两侧均衡填料压实，以免对其产生过大的侧向压力。 3（1）拉力检验项目中的三个指标是指：屈服点、抗拉强度、伸长率。 （2）冷弯试件合格的表现：不得有裂纹、剥落或断裂。 4单位工程验收质量结论的核定单位为该项目的质量监督单位。 核定程序为：项目法人应在单位工程验收通过之日起10个工作日内，将验收质量结论和相关资料报质量监督机构核定；质量监督机构应在收到验收质量结论之日起20个工作日内，将核定意见反馈项目法人。工程施工条件主要有（ ）。A.地形地貌B.气象条件C.水文条件D.工程部位E.资源供应情况答案：A,B,C,E解析：2022版教材P194（2） 施工条件：地形地貌、气象、水文和地质等自然条件；资源供应情况、交通运输 及水电等施工现场条件和技术经济条件。22年二级建造师考试试题及答案9节 第4节施工成本目标控制主要依据之一是( )。A.成本目标B.成本核算C.成本计划D.成本分析答案：C解析：2022版教材P224页 市政公用工程项目施工管理中的施工成本目标控制的依据。 施工成本目标控制主要依据四点，（1）工程承包合同，（2）施工成本计划，（3）进度报告，（4）工程变更。施工成本计划是根据项目施工的具体情况指定的施工成本控制方案。(2022年)施工总承包管理模式下，如施工总承包管理单位想承接该工程部分工程的施工任务，则其 取得施工任务的合理途径应为（ ）。 A.监理单位委托 B.投标竞争 C.施工总承包人委托 D.自行分配答案：B解析：根据建设工程的通常做法，建设的发包人一般都通过招标或其他竞争方式选择建设工程任务的实 施单位，包括设计、咨询、施工承包和供货等单位。当然，发包人也可以通过询价采购和直接委托等方式 选择建设工程任务的实施单位。而承担建设工程任务的设计、施工等单位也通常以投标竞争方式显示自己 的实力和水平，获得想要承担的工程任务。根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，下列选项中说法正确的有（）。A.安全生产许可证的有效期为5年B.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动C.建设主管部门在颁发施工许可证时，必须审查安全生产许可证D.企业未发生死亡事故的，许可证有效期届满时自动延期E.企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件答案：B,C,E解析：2022新版教材P202页 安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。建设主管部门在审核发放施工许可证时，应当已经确定的建筑施工企业是否有安全生产许可证进行审查，对没有取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证。企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件，并应当加强日常安生产管理，接受安全生产许可证颁发管理机关的监督检查。下列属于类压力容器的是（ ）。A中压容器 B低压搪玻璃容器C非易燃的低压容器 D中度毒性介质的低压容器4E低温液体储存容器答案：A,B解析：万园排水涵工程施工招标中，某投标人提交的已标价工程量清单（含计算辅助资料）如下：计算辅助资料中，人工预算单价如下：A：4.23元工时；高级工：3.57元工时；B：2.86元工时；初级工：2.19元工时。问题：1根据水利工程招标投标有关规定，指出有计算性错误的工程项目或费用名称，进行计算性算术错误修正并说明适用的修正原则。修正后投标报价为多少？2指出“钢筋制作与安装”项目中“制作”包含的工作内容。3计算辅助资料中，A、B各代表什么档次人工单价？除人工预算单价外，为满足报价需要，还需编制的基础单价有哪些？答案：解析：1“土方回填”项目计算错误。单价80元/m3改为8元/m3,合价不变。适用原则：对小数点有明显异位的,以合价为准改正单价。“浆砌护坡（底）”项目有计算错误。合价118000改为108000元,单价不变,适用原则：单价与工程量的乘积与总价不一致的,以单价为准改正合价。经上述修正后,投标人报价为1673000元。2调直、去锈、切断、弯曲和连接3A代表“工长”；B代表“中级工”。还需的基础单价有：材料预算价格,风、水、电预算价格,施工机械台时费,混凝土材料单价,砂浆材料单价。1.此题考察水利工程招标投标计算性算术错误的处理原则。计算性算术错误多涉及投标报价，属于投标文件实质性内容，投标后理应不得修改。但因为投标人的低级错误就视为重大偏差，进而否决其中标机会，解决了公平，却又忽略了效率和成本，也让招标人缩小了选择优秀中标人的范围。在兼顾效率、公平的原则和投标人认可的前提下，若不影响合同实施，这类错误是可以得到评标委员会原谅的。可见，工程建设项目施工招标投标办法（七部委30号令）第五十三条规定，评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下述原则进行修正：(1)用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；(2)单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。按前款规定调整后的报价经投标人确认后产生约束力。投标文件中没有列入的价格和优惠条件在评标时不予考虑。本题“土方回填”项目单价80元m3，与工程量“15000”的积与总价“120000”不符。分析原因，“土方回填”项目单价80元m3与水利工程实践中的土方回填单价明显不符。同时，从单价与数量的积等于合价的角度判断，在工程量清单招标单位数量不变的前提下，可判断是小数点错位(15000×8=120000)，应根据“单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价”。的原则修正计算性错误。“浆砌护坡（底）”项目有计算错误。但进一步分析，其单价120元m3，符合水利工程造价实践，也没有明显小数点错位问题，只能是单价错误，适用“单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准改正合价。”的原则修正计算性算术错误。需要指出的是，上述计算性算术错误的修正必须由评标委员会提出，并且经投标人澄清，若投标人不澄清，其投标应按废标处理。解答分析这是一道招标投标实务管理兼顾造价实践方面的题，考核考生对水利工程招标投标中计算性算术错误处理原则的掌握及水利工程实践基本造价知识。2.钢筋按化学成分不同可分为碳素结构钢和普通低合金钢两类；按生产加工工艺不同可分为热轧钢筋、热处理钢筋、冷拉钢筋和钢丝（直径不大于5mm）四类；按其外形不同可分为光面钢筋和变形钢筋两种；按力学性能不同可分为有物理屈服点的钢筋和无物理屈服点的钢筋。钢筋的加工包括调直、去锈、切断、弯曲和连接等工序。(1)钢筋调直、去锈调直直径12mm以下的钢筋，主要采用卷扬机拉直或用调直机调直。用冷拉法调直钢筋，其矫直冷拉率不得大于1%（级钢筋不得大于2%）。对于直径大于30mm的钢筋，可用弯筋机进行调直。对于不需要调直的钢筋表面的鳞锈，应用风砂枪或除锈机，也可手工锤敲去锈或用钢丝刷清除，以免影响钢筋与混凝土的粘结。对于一般浮锈可不必清除。(2)钢筋切断、弯曲切断钢筋可用钢筋切断机完成。对于直径2240mm的钢筋，一般采用单根切断；对于直径在22mm以下的钢筋，则可一次切断数根。对于直径大于40mm的钢筋要用砂轮锯、氧气切割或电弧切割。一般弯筋工作在钢筋弯曲机上进行。水利工程中的大弧度环形钢筋的弯制可用弧形样板制作。样板弯曲直径应比环形钢筋弯曲直径约小20%40%，使弯制的钢筋回弹后正好符合要求。样板弯曲直径可由试验确定。(3)钢筋连接钢筋连接常用的连接方法有焊接连接、机械连接和绑扎连接。解答分析这是一道钢筋加工程序的题，考察考生对常见水利工程施工技术的了解。3.水利工程概（估）算单价是水利工程造价管理中的基本概念，分为建筑和安装工程单价两类。它是编制水利工程投资的基础。工程单价指以价格形式表示的完成单位工程量（如1m3、1t、1套等）所耗用的全部费用，包括直接工程费、间接费、企业利润和税金等四部分内容。建筑安装工程单价由“量、价、费”三要素组成。量：指完成单位工程量所需的人工、材料和施工机械台时数量。须根据设计图纸及施工组织设计等资料，正确选用定额相应子目的规定量。价：指人工预算单阶、材料预算价格和机械台时费等基础单价。费：指按规定计入工程单价的其他直接费、现场经费、间接费、企业利润和税金。须按水利工程设计概（估）算编制规定（水总2022116号）的取费标准计算。建筑、安装工程单价计算一般采用表“单价分析表”的形式计算：建筑工程单价分析表（格式）基础单价是计算建筑、安装工程单价的基础，通常包括人工预算单价，材料预算价格，电、风、水预算价格，施工机械台时费，砂石料单价，混凝土材料单价。人工预算单价是指生产工人在单位时间（工时）的费用。根据工程性质的不同，人工预算单价有枢纽工程、引水及河道工程两种计算方法和标准。每种计算方法将人工均划分为工长、高级工、中级工、初级工四个档次。人工预算单价的计算通常针对有效工作时间而定，关于有效工作时间的规定是：年应工作天数251工日；日工作时间8工时工日。人工预算单价通常以元工时为单位。解答分析这是水利工程造价方面的题，考核考生对于基本水利工程造价知识的掌握。关于项目目标动态控制的.说法，错误的是()A . 动态控制首选应将目标分解，制定目标控制的计划值B . 当目标的计划值和实际值发生偏差时应进行纠偏C . 在项目实施过程中对项目目标进行动态跟踪和控制D . 目标的计划值在任何情况下都应保持不变答案：D解析：项目目标动态控制的准备工作如下：将对项目的目标（如投资/成本、进度和质量目标）进行分解，以确定用于目标控制的计划值（如计划投资/成本、计划进度和质量标准等）。在项目实施过程中（如设计过程中、招投标过程中和施工过程中等）对项目目标进行动态跟踪和控制：(1)收集项目目标的实际值，如实际投资/成本、实际施工进度和施工的质量状况等；(2)定期（如每两周或每月）进行项目目标的计划值和实际值的比较；(3)通过项目目标的计划值和实际值的比较，如有偏差，则采取纠偏措施进行纠偏。如有必要（即原定的项目目标不合理，或原定的项目目标无法实现），进行项目目标的调整，目标调整后控制过程再回到上述的第一步。关于高强度螺栓施工的说法， 正确的是（ ） 。A 高强度螺栓不得强行穿入 B 高强度螺栓可兼做安装螺栓C 高强度螺栓应一次性拧紧到位 D 高强度螺栓梅花头可用火焰切割答案：A解析：参见教材 P75。 高强度螺栓现场安装时应能自由穿入螺栓孔， 不得强行穿入。 若螺栓不能自由穿入时， 可采用绞刀或锉刀修整螺栓孔， 不得采用气割扩孔。高强度螺栓安装时应先使用安装螺栓和冲钉。 高强度螺栓不得兼做安装螺栓。高强度大六角头螺栓连接副施拧可采用扭矩法或转角法。 同一接头中， 高强度螺栓连接副的初拧、 复拧、 终拧应在24h内完成。扭剪型高强度螺栓终拧检查， 以目测尾部梅花头拧断为合格。 给水排水管道沟槽进行回填土时，要求混合结构的矩形管渠或拱形管渠，达到（ ）等要求。A其砖石砌体水泥砂浆强度应达到施工技术要求B其砖石砌体水泥砂浆强度应高于所连混凝土构筑物的强度C其砖石砌体水泥砂浆强度应达到设计规定D当管渠顶板为预制盖板时，应等全部施工后再加盖板E当管渠顶板为预制盖板时，应装好盖板正确答案：CE22年二级建造师考试试题及答案9节 第5节招标投标阶段的土方回填的工程量的计量应是设计图示尺寸的( )。A.压实方体积B.有效压实方体积C.有效自然方体积D.自然方体积答案：B解析：2022版教材P177(2) 坝 （ 堤）体全部完成后，最终结算的工程量应是经过施工期间压实并经自然沉陷 后按施工图纸所示尺寸计算的有效压实方体积。室内地面的水泥混凝土垫层，应设置纵向缩缝和横向缩缝，纵向缩缝间距不得大于6m，横向缩缝最大间距不得大于()m。A、3B、6C、9D、12答案：D解析：2022版教材P 108室内地面的水泥混凝土垫层，应设置纵向缩缝和横向缩缝，纵向缩缝间距不得大于6m，横向缩缝间距不得大于12m。工业厂房、礼堂、门厅等大面积水泥混凝土垫层应分区段浇筑。分区段应结合变形缝位置、不同类型的建筑地面连接处和设备基础的位置进行划分，并应与设置的纵向、横向缩缝的间距相一致。# 事故分析时，首先整理和仔细阅读调查材料，按GB 6411-86标准附录A，对（ ）等内容进行分析。A受伤部位B起因物C责任D伤害方法E不安全行为正确答案：AB关于某建筑工程（高度28m）施工现场临时用水的说法，正确的是（）。（2022年）A.现场临时用水仅包括生产用水、机械用水和消防用水三部分B.自行设计的消防用水系统，其消防干管直径不小于75mmC.临时消防竖管管径不得小于75mmD.临时消防竖管可兼作施工用水管线答案：C解析：考查内容：施工现场临时用水管理。（1）现场临时用水包括生产用水、机械用水、生活用水和消防用水。（2）现场临时用水必须根据现场工况编制临时用水方案，建立相关的管理文件和档案资料。（3）消防用水一般利用城市或建设单位的永久消防设施。如自行设计，消防干管直径应不小于100mm，消火栓处昼夜要有明显标志，配备足够的水龙带，周围3m内不准存放物品。（4）高度超过24m的建筑工程，应安装临时消防竖管，管径不得小于75mm，严禁消防竖管作为施工用水管线。 在软土地基处理技术中，砂是用得较多的材料，且对含泥量有一定要求，下面哪种处理技术对砂的含泥量要求最小（ ）。A排水砂垫层B砂井C袋装砂井D粒料桩正确答案：B矿业工程施工进度计划编制时，网络计划工作的重点是确定（ ）。A.施工方案B.施工方法C.施工技术D.施工顺序答案：D解析：P128-131矿业工程利用网络图来表示进度计划，适应了目前建设行业的发展趋势，利用网络图进度计划，可以使矿业工程施工进度得到有效控制。实践己证明，网络图进度计划是用于控制工程进度的最有效工具。根据矿业工程项目施工的特点，目前施工进度计划主要采用确定型网络计划中的时标网络计划，它以时间坐标为尺度表示各项工作进度的安排，工作计划时间直观明了。 下列有关施工成本及成本管理的说法中，正确的是（ ）。A直接成本是为施工设备、组织和管理施工生产的全部费用的支出B间接成本可以直接计人工程对象的费用C成本管理责任体系包括组织管理层和项目经理部D组织管理层应发挥现场生产成本控制中心的管理职能正确答案：C某公司将一栋价值 4500万元人民币的办公楼作抵押分别向甲、乙、丙三家银行贷款共 4500万元。其中，向甲银行和乙银行贷款各 2000万元人民币，向丙银行贷款 500万元；与甲银行签订的抵押合同在4月12日签订，20日办理登记手续；与乙银行签订的抵押合同在4月15日签订，并在当日办理登记手续；与丙银行签订的抵押合同在4月15日，但未办理登记手续。后来该公司无力还债，甲、乙、丙三家银行共同行使抵押权将抵押物拍卖，得款3600万元人民币，则（）。A.甲、乙、丙三家银行各分配1200万元B.甲乙银行各分配1550万元，丙银行分配500万元C.甲银行分配1600万元，乙银行分配2000万元，丙银行不分配D.甲银行分配2000万元，乙银行分配1600万元，丙银行从甲、乙银行分配额中抽取相应比例份额进行分配答案：C解析：抵押合同以登记生效的，按登记的先后顺序清偿。抵押物已登记的先于未登记的受偿。22年二级建造师考试试题及答案9节 第6节下列各项权利中，属于施工作业人员安全生产权利的是（ ）。（2分）A.检举权B.控告权C.接受安全教育培训的权利D.危险报告权E.批评权ABCDE答案：A,B,E解析：2022版教材P210页一、施工作业人员依法享有的安全生产保障权利：（一）施工安全生产的知情权和建议权；（二）施工安全防护用品的获得权；（三）批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权；（四）紧急避险权；（五）获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利；（六）请求民事赔偿权；（七）依靠工会维权和被派遣劳动者的权利。（2022年）关于标准施工招标文件中缺陷责任的说法，正确的有（?）。A.发包人提前验收的单位工程，缺陷责任期按全部工程竣工日期起计算B.承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任C.监理人和承包人应共同查清工程产生缺陷和（或）损坏的原因D.缺陷责任期内，承包人对已验收使用的工程承担日常维护工作E.承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人自行修复，承包人承担一切费用答案：B,C解析：(1)承包人应在缺陷责任期内对己交付使用的工程承担缺陷责任; (2)缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作.发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直到检验合格为止； (3)监理人和承包人应共同查清缺陷和(或)损坏的原因 经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。 (4)承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，根据缺陷和(或)损坏原因处理。正确答案：B、C关于现场食堂在卫生防疫方面说法不适合的是( )。A.食堂门口设挡鼠板B.食堂应办理卫生许可证C.炊事人员上岗应穿专用工作服D.炊事人员应持健康证上岗答案：A解析：2022版教材P171食堂必须有卫生许可证，B正确。炊事人员必须持身体健康证上岗，D正确。炊亊人员上岗应穿戴洁净的工作服，工作帽和口罩，并应保持个人卫生，C正确。一般特种设备的安全技术档案不包括（）。A.监督检验证明B.产品合格证明C.能效测试报告D.维修保养说明答案：C解析：本题考查的是特种设备制造、安装改造及维修的规定。特种设备的安全技术档案应当至少包括：（1）特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件，以及安装技术文件和资料；（2）高耗能特种设备的能效测试报告。某建筑工程公司作为总承包商承接了某单位迁建工程所有项目的施工任务。项目包括办公楼住宅楼和综合楼各一栋。该公司针对整个迁建工程项目制定的施工组织设计属于（ ）。A施工规划B单位工程施工组织设计C施工组织总设计D分部分项工程施工组织设计答案：C解析：本题考查施工组织设计的分类。该迁建工程项目属于一个整体建设工程项目，因此，该公司作为总承包商针对整个建设项目所作的施工组织设计是施工组织总设计。故选C下列文件中，不属于投标文件的是（ ）。A.投标函B.投标报价C.合同要求D.施工组织设计答案：C解析：本题考查机电工程投标程序。投标文件一般包括：投标函、投标报价、施工组织设计、商务和技术偏差表，对工期、质量、安全、环境保护的要求及对投标文件加盖印章和密封的要求。“及时购买补充适用的规范、规程等行业标准”的活动，属于职业健康安全管理体系运行中的()活动。A . 信息交流B . 执行控制程序C . 预防措施D . 文件管理答案：D解析：文件管理包括：对现有有效文件进行整理编号，方便查询索引；对适用的规范、规程等行业标准应及时购买补充，对适用的表格要及时发放；对在内容上有抵触的文件和过期的文件要及时作废并妥善处理。需要长期保留的基准线和基准点，则设置永久