二级建造师模拟试题6卷.docx

二级建造师模拟试题6卷二级建造师模拟试题6卷 第1卷线性组织结构模式的特点之一是()。A.组织内每个工作部门可能有多个矛盾的指令源B.组织内每个工作部门有横向和纵向两个指令源C.能促进组织内管理专业化分工D.组织内每个工作部门只接受一个上级的直接领导答案：D解析：2022新版教材P14页 建设工程施工管理在线性组织结构中，每一个工作部门只能对其直接的下属部门下达工作命令，每一个部门也只有一个直接的上级部门，因此，每一个工作部门只有唯一一个指令源，避免了由于矛盾的指令而影响组织系统的运行。#关于施工总承包单位安全责任的说法，正确的是()。A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责B.总承包单位的项目经理是施工企业第一负责人C.业主指定的分包单位可以不服从总承包单位的安全生产管理D.分包单位不服从管理导致安全生产事故的，总承包单位不承担责任E.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，总承包和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任答案：A,E解析：2022新版教材P191页 施工企业在其经营生产的活动中必须对本企业的安全生产负全面责任。企业的法定代表人是安全生产的第一负责人，项目经理是施工项目生产的主要负责人。建设工程实行总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责并自行完成工程主体结构的施工。分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任，总承包和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。背景资料：某新建仓储工程，建筑面积8000m2，地下1 层，地上1 层，釆用钢筋混凝土筏板基础，建筑高度12m；地下室为钢筋混凝土框架结构，地下室顶板设计有后张法预应力混凝土梁，地上部分为钢结构；筏板基础混凝土等级为C30，内配双层钢筋网、主筋为20 螺纹钢，基础筏板下三七灰土夯实，无混疑土垫层。地下室顶板同条件养护试件强度达到设计要求时，施工单位现场生产经理立即向监理工程师口头申请拆除地下室顶板模板，监理工程师同意后，现场将地下室顶板及支架全部拆除。项目制定的基础筏板钢筋施工技术方案中规定：钢筋保护层厚度控制在40mm；主筋通过直螺纹连接接长，钢筋交叉点按照相隔交错扎牢，绑扎点的钢丝扣绑扎方向要求一致；上、下层钢筋网之间拉勾要绑扎牢固，以保证上、下层钢筋网相对位置准确。监理工程师审查后认为有些规定不妥，要求改正。屋盖网架采用Q390GJ 钢，因钢结构制作单位首次采用该材料，施工前，监理工程师要求其对首次采用的Q390GJ 钢及相关的接头形式、焊接工艺参数、预热和后热措施等焊接参数组合条件进行焊接工艺评定。填充墙砌体采用单排孔轻骨料混凝土小砌块，专用小砌块砂浆建筑，现场检查中发现：进场的小砌块产品期达到21d 后，即开始浇水湿润，待小砌块表面现浮水后，开始砌筑施工；砌筑时将小砌块的底面朝上反砌于墙上，小砌块的搭接长度为块体长度的1/3；砌体的砂浆饱满度要求为：水平灰缝90%以上，竖向灰缝85%以上；墙体每天砌筑高度为1.5m，填充墙砌筑7d 后进行顶砌施工；为施工方便，在部分墙体上留罝了净宽度为1.2m 的临时施工洞口，监理工程师要求对错误之处进行整改。问题1、监理工程师同意地下室顶板拆模是否正确？请说明理由。2、写出基础筏板钢筋技术方案中的不妥之处，并分别说明理由。3、除背景资料中已明确的焊接参数组合条件外，还有哪些参数的组合条件也需要进行焊接工艺评定？4、指出填充墙砌体施工的不妥之处，写出相应的正确做法。答案：解析：1、监理工程师同意地下室顶板拆模不正确。理由：拆模作业之前必须填写拆模申请表，并在同条件养护试块强度纪录达到规定要求时，技术负责人方能批准拆模。2、基础筏板钢筋技术方案中的不妥之处：不妥之处一：钢筋交叉点按照相隔交错扎牢。理由：双向主筋的钢筋网，须将全部钢筋交叉点扎牢。不妥之处二：绑扎点的钢丝扣绑扎方向要求一致。理由：绑扎时应注意相邻绑扎点的钢丝扣要成八字形，以免网片歪斜变形。不妥之处三：上、下层钢筋网之间拉钩要绑扎牢固，以保证上、下层钢筋网相对位置准确；理由：基础底板釆用双层钢筋网时，在上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚，以保证钢筋位置正确。不妥之处四：钢筋保护层厚度控制在 40mm。理由：由于基础下为三七灰土，无混凝土垫层，所以此处的混凝土保护层厚度应为不小于 70mm。3、还应有：首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊接位罝等也需要进行焊接工艺的评定。4、填充墙砌体施工的不妥之处不妥之处一：进场小砌块龄期达到 21d 后，即开始浇水湿润，待小砌块表面出现浮水后，开始砌筑施工。正确做法：进场小砌块的产品龄期不小于 28d，不需对小砌块浇水湿润，如遇天气干燥炎热，宜在砌筑前对其喷水湿润。不妥之处二：小砌块的搭接长度为块体长度的 1/3。正确做法：单排孔小砌块的搭接长度应为块体长度的 1/2。不妥之处三：竖向灰缝的砂浆饱满度为 85%.正确做法：竖向灰缝的砂浆饱满度不得低于 90%.不妥之处四：填充墙砌筑 7d 后即开始顶砌施工。正确做法：填充墙梁口下最后砖应在下部墙砌完 14d 后砌筑。不妥之处五：在部分墙体上留罝了净宽度为 1.2m 的临时施工洞口。正确做法：墙体上留罝临时施工洞口，其侧边离交接处墙面不应小于 500mm，洞口净宽度不应超过1 米。根据混凝土外加剂应用技术规范有关规定，低温施工时，终凝时间不得大于()h。A.10B.12C.13D.15答案：A解析：本题考核的是水泥混凝土路面施工质量控制要求。 使用外加剂应符合下列规定：应经掺配试验，并应符合现行国家标准混凝土外加剂应用技术规范(GB501192022)的有关规定：高温施工时，混凝土搅拌物的初凝时间不得小于3h，低温施工时，终凝时间不得大于10h。使用减水剂的目的有：改善工作性、降低水灰比和节约水泥。在焊接工艺评定中，主持评定工作和对焊接及试验结果进行综合评定的人员，应是()A、试验工程师B、焊接工程师C、焊接技师D、质量工程师答案：B解析：焊接工艺评定所用的设备、仪表应处于正常工作状态，钢材、焊接材料必须符合相应标准，由本单位技能熟练的焊接人员使用本单位焊接设备焊接试件。主持评定工作和对焊接及试验结果进行综合评定的人员应是焊接工程师。完成评定后资料应汇总，由焊接工程师确认评定结果。 场景（六） 某施工单位承担一项大跨度工业厂房的施工任务。基础大体积混凝土采用矿渣硅酸盐水泥拌制。施工方案采用全面分层法，混凝土浇筑完成后14 h，覆盖草袋并开始浇水，浇水养护时问为7 d。浇筑过程中采取了一系列防止裂缝的控制措施。根据场景（六），回答下列问题。第26题：影响混凝土强度的因素主要有原材料和生产工艺方面的因素，属于原材料因素的是（ ）。A龄期B养护温度C水泥强度与水灰比D养护湿度正确答案：C 混凝土的强度等级是以具有95保证率的龄期为（）的立方体抗压强度标准值来确定的。A.3d、7d、28dB.3d、28dC.7d、28dD.28d正确答案：D适用于黏性土、砂类土及碎石类土河床的围堰是( )。A.竹、铅丝笼围堰B.双壁钢围堰C.钢筋混凝土板桩围堰D.套箱围堰答案：C解析：2022版教材P55页 钢筋混凝土板桩围堰适用条件深水或深基坑，流速较大的砂类土、黏性土、碎石类土河床。环境保护“三同时”制度是指建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程()。A.同时设计B.同时施工C.同时竣工D.同时投入生产和使用E.同时验收答案：A,B,D解析：2022新版教材P174页教材建设项目的环境噪音污染防治必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。二级建造师模拟试题6卷 第2卷某建筑工程公司作为总承包商承接了某高校新校区的全部工程项目，针对其中的综合楼建设所作的施工组织设计属于()。A.施工规划B.单位工程施工组织设计C.施工组织总设计D.分部分项工程施工组织设计答案：B解析：2022新版教材P25页 综合楼工程属于该公司承接的整体工程项目中的一个单位工程，因此，为了指导该单位工程的施工活动，应编制单位工程施工组织设计。路基土液限指数IL=0，则该土属于（）状态。A.流塑B.软塑C.硬塑D.半坚硬答案：C解析：2022版教材P14页 大于等于0至小于0.5硬塑状态。依法组建的评标委员会中国家机关或者其他国有单位的代表非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，（）。A.以非国家工作人员受贿罪定罪处罚 B.给予警告，责令改正 C.给予行政处罚 D.以受贿罪定罪处罚答案：D解析：本题考查的是评标委员会成员违法行为应承担的法律责任。依法组建的评标委员会中国家机关或者其他国有单位的代表非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，以受贿罪定罪处罚。（2022年）关于路基试验段的说法，正确的有（）。A.填石路基可不修筑试验段B.试验段施工完成后应挖除C.通过试验段确定路基预沉量值D.通过试验段确定每层虚铺厚度E.通过试验段取得填料强度值答案：C,D解析：选项A错误，填石路基需修筑试验段；选项B错误，试验段施工完成后可保留；选项E填料强度值不是通过试验段取得的，施工前就需要对路基进行天然含水量、液限、塑限、标准击实、CBR试验，必要时应做颗粒分析、有机质含量、易溶盐含量、冻胀和膨胀量等试验。工程监理单位负有审查施工方案等的责任，按照建设工程安全生产管理条例规定，工程监理单位重点是审查()。A.安全生产投入是否充足B.安全技术措施及专项施工方案是否符合工程建设强制性标准C.施工现场人员的安全生产管理能力D.安全技术措施是否得到落实答案：B解析：2022版教材P254页建设工程安全生产管理条例规定，工程监理单位要对审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查，重点审查是否符合工程建设强制性标准，从空间占位看，电梯一般由( )组成。A.机房B.井道C.轿厢D.对重E.层站答案：A,B,C,E解析：从空间占位看，电梯一般由机房、井道、轿厢、层站四大部位组成。从系统功能分，电梯通常由曳引系统、导向系统、轿厢系统、门系统、重量平衡系统、驱动系统、控制系统、安全保护系统等八大系统构成。根据建设工程工程量清单计价规范，发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（ ）。 A.50%B.90%C.60%D.100%答案：A解析：2022版教材P88本题考查的是安全文明施工费。发包人应在工程开工后的28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分按与进度款同期支付。 下列为常见工程质量问题原因的是（ ）。A违背建设程序B项目监理的不负责任C现场秩序的紊乱D未加固处理好地基E建筑材料及制品不合格正确答案：ADE背景资料：某机电安装企业承接了1000MW机组新型汽轮发电机系统安装工程，包括汽轮机、发电机、励磁机、凝汽器、除氧器、加热器和各类水泵等安装，以及相应汽轮机和发电机等大件设备的运输任务。该工程中使用了多种新材料、新工艺和新设备，且由该机电安装企业负责提供。工程安装过程中，发生了如下事件：事件1：在安装阀门时，打开阀门包装箱发现其技术资料不全，两天后在其他水泵箱中找到。对此，该机电安装企业开展了工程设备管理大检查，结果发现：少量仓库内设备名称和规格不符；两箱限额设备部件已经运达安装现场，其中一箱外箱体在安装过程中受到机械力打击。事件2：在汽轮机轴系对轮中心找正时，首先以高压转子为基准，其次对轮找中心仅以中压缸在空负荷状态进行调整，被监理工程师发现并制止。事件3：该工程顺利通过竣工验收以后，施工单位按照预先制定的回访计划只进行了季节性的回访，回访人员是该项目的项目负责人。但是就回访的方式和人员，却遭到了用户的投诉。?、背景资料中，阀门资料不全错在哪个管理环节？该环节有何要求？?、事件2中，监理工程师为何制止施工单位？?、该机电安装企业回访的人员安排是否合理？为什么?、该机电安装企业回访的方式是否合理？为什么?答案：解析：1.错误发生在工程设备开箱验收管理环节。该验收环节的要求：做到质量合格，资料齐全、准确，专用工具配备，并做出完整的记录。2. 因为在轴系对轮中心找正时，首先要以低压转子为基准；其次对轮找中心通常都以全实缸、凝汽器灌水至模拟运行状态进行调整，故施工单位做法错误，被监理工程师制止。3.不合理。工程回访的参加人员应该包括项目负责人、技术、质量、经营等方面的人员，不应该仅仅是项目负责人。4.不合理，由于该工程中使用了多种新材料、新工艺和新设备，还应该进行技术性回访。二级建造师模拟试题6卷 第3卷国家规定需要强制检定的计量器具应经（）行政部门认定的计量检定机构或其授权设置的计量检定机构进行检定。A:省级B:市级C:县级以上D:水利答案：C解析：本题考查的是施工质量检验的要求。国家规定需要强制检定的计量器具应经县级以上行政部门认定的计量检定机构或其授权设置的计量检定机构进行检定。 对无机结合料稳定基层的材料不正确的说法是（ ）。A石灰稳定土基层中，塑性指数越大的黏性土越好B城市一般道路水泥稳定土基层单个最大粒径不应超过37.5mmC应采用级（含）以上的钙质或镁质生，消石灰D城市快速路石灰粉煤灰稳定砂砾基层中石料的压碎值不大于30%正确答案：A某土方工程，计划总工程量为4800m3，预算单价为580元/m3，计划6个月内均衡完成，开工后，实际单价为600元/m3，施工至第3个月底，累计实际完成工程量3000m3若运用赢得值法分析，则至第3个月底的费用偏差为()万元。A.-34.8B.-6C.6D.34.8答案：B解析：2022新版教材P112页费用偏差=已完工作预算费用-已完工作实际费用。已完工作预算费用=已完成工作量×预算单价=3000×580=174（万元）；已完工作实际费用=已完成工作量×实际单价=3000×600=180（万元）费用偏差=174-180=-6（万元）。下列关于风险管理的叙述，错误的是()。A.风险管理是为了达到一个组织的既定目标，而对组织所承担的各种风险进行管理的系统过程B.风险管理采取的方法应符合公众利益、人身安全、环境保护以及有关的法规的要求C.风险管理包括策划、组织、领导、协调和控制等方面的工作D.风险管理的工作流程为：风险分析风险识别风险控制风险转移答案：D解析：2022新版教材P39页风险管理正确的工作流程是：风险识别风险评估风险响应风险控制。下列财产中，不能作为抵押财产的是（ ）。A、 正在建造的船舶B、 在建工程项目C、 城市土地使用权D、 被法院扣押的车辆答案：D解析：详见不得抵押的财产包括：(1)土地所有权；(2)耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外；(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产；(5)依法被查封、扣押、监管的财产；(6)法律、行政法规规定不得抵押的其他财产采用浅埋暗挖法开挖作业时，其总原则是( )。A.预支护、预加固一段，开挖一段B.开挖一段，支护一段C.支护一段，开挖一段D.封闭成环一段，支护一段E.支护一段，封闭成环一段答案：A,B,E解析：2022版教材P79页 采用浅埋暗挖法开挖作业时，其总原则是预支护、预加固一段，开挖一段，开挖一段、支护一段，支护一段、封闭成环一段。 在项目建议书和可行性研究阶段，编制建设项目投资估算可以依据（ ）。A概算定额B预算定额C投资估算指标D概算指标正确答案：C李某与某施工单位签一份3年期劳动合同，并于2022年1月10日正式上班，但自2022年3月1日起，施工单位即开始拖欠李某工资，2022年6月3日李某辞职。根据劳动争议调解与仲裁法规定，李某就该劳动争议于（）前向劳动争议仲裁委员会提出仲裁申请。A.2022年5月1日B.2022年3月1日C.2022年6月3日D.2022年3月1日答案：C解析：2022版教材P149劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受本条第一款规定的仲裁时效期间的限制；但是，劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起一年内提出。 （ ）输气管道通常是贯穿省、地区或连接城市的长输管线，它有时构成了大型城市输配管网系统的外环网。A高压BB高压AC次高压BD次高压A正确答案：B二级建造师模拟试题6卷 第4卷施工平面控制网测量时，用于水平角度测量的仪器为（ ）。A. 水准仪B. 全站仪C. 激光准直仪D. 激光测距仪答案：B解析：本题考查施工测量的基本概念。教材原文“全站仪主要应用于施工平面控制网的测量以及施工过程中点间水平距离、水平角度的测量”。管道进行气压试验的正确步骤是()。A.缓慢升压至试验压力的30%按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min直至试验压力稳压10min试验压力降至设计压力涂发泡剂检验不泄漏为合格B.缓慢升压至试验压力的50%按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min直至试验压力稳压10min试验压力降至设计压力涂发泡剂检验不泄漏为合格C.缓慢升压至试验压力稳压10min涂发泡剂检验不泄漏为合格D.缓慢升压至试验压力稳压10min试验压力降至设计压力保持30min以压力不降、无渗漏为合格答案：B解析：2022版教材P75页 (4)试验时，应缓慢升压，当压力升至试验压力的50%时，如未发现异况或泄漏，继续按试验压力的10%逐级升压，每级稳压3min，直至试验压力。应在试验压力下稳压10min，再将压力降至设计压力，采用发泡剂检验无泄漏为合格。建筑安装工程的分项工程可按()划分。A、专业性质B、施工工艺C、施工程序D、建筑部位答案：B解析：2022版教材P 363分项工程的划分应按主要工种、材科、施工工艺、用途、种类及设备组别等进行划分。分项工程可由一个或若干检验批组成。采用防火堵料封堵孔洞、缝隙及管道井和电缆竖井时，应根据孔洞、缝隙及管道井和电缆竖井所在位置的墙板或楼板的( )极限要求选用防火堵料。A.抗震B.强度C.耐火D.耐腐答案：C解析：2022版教材P312页 （8）采用防火堵料封堵洞口，缝隙以及管道井和电缆竖井时，应根据孔洞，缝隙以及管道井和电缆竖井所在位置的墙板或楼板的耐火极限要求选用防火堵料。管道与设备连接前，应在自由状态下检验法兰的（），偏差应符合规定要求。A.同心度B.平面度C.平行度D.垂直度E.倾斜度答案：A,C解析：本题考查的是工业管道施工的技术要求。管道与动设备连接前，应在自由状态下检验法兰的平行度和同心度，允许偏差应符合规定。管道穿越墙体、楼板或构筑物所设套管应符合的规定有（）。A.套管内焊缝强度足够B.穿过墙体的套管长度超出墙体50mmC.穿过楼板的套管应高出楼面50mmD.穿过屋面的管道应设置防水肩和防雨帽E.管道与套管之间应填塞对管道无害的不燃材料答案：C,D,E解析：本题考查的是工业管道施工的技术要求。选项A，管道焊缝不应设置在套管内；选项B，套管穿出墙体的长度不得小于墙体厚度。某省辖区某市市区内发现的古文化遗址被确定为全国重点文物保护单位，则其建设控制地带由（ ）划定.A.省文物行政主管部门B.市文物行下主管部门C.省级规划行政主管部门D.市级规划行政主管部门E.国家文物局答案：A,C解析：全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省级人民政府批准，由省级文物行政主管部门会同规划部门划定并公布。 劳务分包序列企业资质设（ ）等级，（ ）个资质和类别。答案为（ ）。A一至二：l3B二至三；60C一至二：60D二至三；l3正确答案：A施工技术资料内容包括（ ）。A施工组织设计B图纸会审记录C施工试验记录D设计变更文件E工程质量检测记录答案：A,B,D解析：施工试验记录和工程质量检测记录属于竣工档案的资料内容。二级建造师模拟试题6卷 第5卷 填隙碎石适用于（ ）。A二级公路基层B三级公路面层C二、三、四级公路基层D各级公路的底基层正确答案：D随着纵向受拉钢筋配筋率的不同，钢筋混凝土梁正截面可能出现适筋、超筋、少筋三；形式的破坏，其中属于塑性破坏的是( )。A.适筋破坏B.超筋破坏C.少筋破坏D.三中都有答案：A解析：2022版教材P19页梁的正截面破坏形式与配筋率、混凝土强度等级、截面形式等有关，影响最大的是配筋率。随着纵向受拉钢筋配筋率的不同，钢筋混凝土梁正截面可能出现适筋、超筋、少筋三种形式的破坏。适筋破坏为塑性破坏，适筋梁钢筋和混凝土均能充分利用，既安全又经济，是受弯构件正截面承载力极限状态验算的依据。超筋破坏和少筋破坏均为脆性破坏，既不安全又不经济。为避免工程中出现超筋梁或少筋梁，规范对梁的最大和最小配筋率均作出了明确的规定。#（2022年）某建设工程网络计划如下图(时间单位:天)，工作C的自由时差是（?）天A.2B.0C.1D.3答案：A解析：?自由时差=紧后工作最早开始最小值-本工作最早完成，C工作的紧后工作只有G工作，由六时标注法可得出G工作的最早开始时间是9天，C工作最早完成时间是7天，C工作的自由时差=9-7=2天。背景资料某承包人根据水利水电工程标准施工招标文件（2022 版）与发包人签订某引水工程引水渠标段施工合同，合同约定：合同工期 465 天， 2022 年 10 月 1 日开工，签约合同价为 5800 万元，履约保证金兼具工程质量保证金功能，施工进度付款中不再预留质量保证金；工程预付款为签约合同价的10%，开工前分两次支付，工程预付款的扣回与还清按公式计算； F1=20%；F2=90%；合同签订后发生如下事件：事件 1：项目部要求编制了该工程的施工进度计划如图 2 所示，经监理人批准后，工程如期开工。施工进度计划图（单位：天）事件 2：承包人完成施工控制网测量后，按监理人指示开展了抽样复查，发现因发包人提供的某基准线不准确，造成与此相关的数据均超过允许误差标准，为此监理人指示承包人对发包人提供的基准点、基准线进行复测，并重新进行了施工控制网的测量，产生费用共计3 万元，增加工作时间 5 天；由于测量人员操作不当造成施工控制网数据异常，承包人进行了测量修整，修整费用 0.5 万元，增加工作时间 2 天。针对上述两种情况承包人提出了延长工期和补偿费用的索赔要求。事件 3：“土石方开挖及垫层 III”施工中遇到地质勘探未查明的软弱底层，承包人及时通知监理人。监理人会同参建各方进行现场调查后，把该事情界定为不利物质条件，要求承包人采取合理措施继续施工，承包人按要求完成地基处理，导致“土石方开挖及垫层 III”工作时间延长了 20 天，增加费用 8.5 万元，承包人据此提出了延长工期 20 天和增加费用 8.5万元的要求。事件 4：截止 2022 年 10 月，承包人累计完成合同金额 4820 万元， 2022 年 11 月份监理人审核批准的合同金额 442 万元。问题：1. 指出事件 1 施工进度计划图的关键线路（用节点编号表示）；“土石方开挖及垫层 III”工作的总时差。2. 事件 2 中，承包人应获得的索赔有哪些？简要说明理由。3. 事件 3 中，监理人收到承包人提出延长工期和增加费用的要求后，监理人按照什么处理程序办理？承包人的要求是否合理？简要说明理由。4. 事件 4 中，计算 2022 年 11 月份的工程预付款扣回金额，承包人实得金额。（单位：万元，保留 2 位小数）答案：解析：1.关键线路：?“土石方开挖及垫层 III”工作的总时差为 5 天。2.（1）承包人应获得的索赔：发包人提供的基准线不准确造成的费用 3 万，工期 5 天；（2）理由：发包人应对其提供的基准点，基准线及水准点资料的真实性、完整性负责；发包人提供基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用。由于该工作为关键工作，所以造成工期延误 5 天可索赔。3.（1） 处理程序：监理人收到承包人提出延长工期和增加费用的要求后，监理人按照变更的约定办理。（2）费用要求合理，工期要求不合理；（3）理由：不利物质条件承包人有权要求费用增加；因“土石方开挖及垫层 III”工作的总时差为 5 天，延误时间 20 天超过 5 天，所以索赔工期 20-5=15 天；4.工程预付款： 5800×10%=580 万元。截止 10 月预付款扣回： R=580×（4820-20%×5800） /（90%-20%）×5800=522.86 万元11 月： 4820+442=52625800×90%故预付款的扣回： 580-522.86=57.14 万元；承包人应得： 442-57.14=384.86 万元。目前我国石油化工厂中的塔类设备，普遍采用的吊装方法是()。A.滑移法B.旋转法C.吊车抬送法D.无锚点推吊法答案：C解析：2022版教材P27页 例如石油化工厂中的塔类设备的吊装，目前大多采用吊车抬送法。关于电气装置安装注意事项，下列说法正确的有（）。A.电气设备和器材的安装前存放.保管期限应按厂家要求B.电气设备在起吊和搬运中，受力点位置应符合设计图纸规定C.互感器安装就位后，应该将各接地引出端子良好接地D.电气设备安装用的紧固件应采用镀锌制品E.按设计要求做好保护接地和工作接地答案：A,C,D,E解析：本题考查的是电气设备的施工技术要求。选项B，正确的表述应为“电气设备在起吊和搬运中，受力点位置应符合产品技术文件的规定”。地下连续墙施工前宜进行（ ）试验，确定施工工艺流程，选择操作技术参数。A.泥浆配合比B.混凝土配合比C.槽壁稳定性D.墙槽成槽答案：D解析：P164-166地下连续墙施工的主要质量要求（1）地下连续墙单元槽段长度可根据槽壁稳定性及钢筋笼起吊能力划分，宜为4-8m。（2）施工前宜进行墙槽成槽试验，确定施工工艺流程，选择操作技术参数。（3）槽段的长度（沿轴线方向）允许偏差±50mm;槽段厚度允许偏差:±10mm;槽段倾斜度1/1 5 0。城镇主干路应（ ）。A.连接城市各主要分区B.以交通功能为主C.实现交通连续通行D.设有配套的交通安全与管理设施E.以服务功能为主答案：A,B解析：主干路应连接城市各主要分区，以交通功能为主。主干路两侧不宜设置吸引大量车流、人流的公共建筑物的出入口。CD属于快速路的特点，E选项属于支路的特点，故答案选AB。关于给水排水工程砌筑结构中的砂浆抹面的基本要求，正确的有( )。A.墙壁表面粘结的杂物应清理干净，并洒水湿润B.抹面宜分两道，第一道应抹平且表面粗糙，第二道抹平后，应分两次压实抹光C.施工缝留成阶梯形，接槎时先均匀涂刷水泥浆一道，并依次抹压，使接茬严密D.阴阳角应抹成圆角E.抹面砂浆终凝后，湿润养护时间不宜少于7d答案：A,B,C,D解析：2022版教材P143页 城市管道工程中砌筑沟道施工的砂浆抹面要求。1）墙壁表面粘结的杂物应清理干净，并洒水湿润2）水泥砂浆抹面宜分两道，第一道抹面应刮平使表面造成粗糙纹，第二道抹平后，应分两次压实抹光3）抹面应压实抹平，施工缝留成阶梯形；接槎时，应先将留褨均匀涂刷水泥浆一道，并依次抹压，使接槎严密，阴阳角应抹成圆角4）抹面砂浆终凝后，应及时保持湿润养护，养护时间不宜少于14d。二级建造师模拟试题6卷 第6卷 供货方的项目管理工作，主要在建设工程项目的（ ）进行。A施工阶段B实施阶段C设计阶段D决策阶段正确答案：A 排水泵站且承泄区水位变幅较大时，为了减少工程量和丁程造价，需要设（ ）。A进水池B压力水箱C前池D出水池正确答案：B在温度、收缩应力较大的现浇板区域配置的防裂构造钢筋应满足间距不宜大于( )mm的规定。A.100B.120C.200D.180答案：C解析：2022版教材P22（二）（6）在温度、收缩应力较大的现浇板区域，应在板的表面双向配置防裂构造钢筋，间距不宜大于200mm.电气设备交接试验中，高压试验结束后对直流试验设备及大电容的被测试设备多次放电的放电时间不少于（）。A.1minB.2minC.3minD.5min答案：A解析：本题考查的是电气设备的施工技术要求。高压试验结束后，应对直流试验设备及大电容的被测试设备多次放电，放电时间至少1min以上。箱涵顶进的施工内容包括（）等。A.管底土层夯压密实B.工程降水C.拆除加固设施D.铺设润滑隔离层E.拆除后背及顶进设备答案：B,C,D,E解析：P68-70箱涵顶进工艺流程：现场调查工程降水工作坑开挖后背制作滑板制作铺设润滑隔离层箱涵制作顶进设备安装既有线加固箱涵试顶进吃土顶进监控量测箱体就位拆除加固设施拆除后背及顶进设备工作坑恢复。 企业强制检定的计量器具范围是（）计量标准器具。A.重要B.最高C.常用D.新型 答案：B解析：2022版教材P317页 强制检定的计量器具范围有： 1）社会公用计量标准器具。 2）部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具。 3）用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等方面的列入计量器具强制检定的工作计量器具。水泥混凝土路面养护时不宜使用( )。A.喷洒养护剂B.保湿覆盖C.围水养护D.草袋洒水湿养答案：C解析：2022版教材P27页 混凝土浇筑完成后应及时进行养护，可采取喷洒养护剂或保湿覆盖等方式；在雨天或养护用水充足的情况下，可采用保湿膜、土工毡、麻袋、草袋、草帘等覆盖物洒水湿养护方式，不宜使用围水养护。某管道沟槽开挖宽度为5m，含水层构造较简单，裂隙较发育，工程环境无明确要求。按地下水控制复杂程度划分，属于（ ）降水工程。A.简单B.中等简单C.中等复杂D.复杂答案：C解析：降水工程复杂程度可按表2K313024-1确定根据水工建筑物地下开挖工程施工技术规范SL 378-2022，下列关于洞室开挖爆破安全要求正确的是（）。A.竖井单向自下而上开挖，距贯通面5m时，应自上而下贯通B.竖井单向自下而上开挖，距贯通面10m时，应自上而下贯通C.采用电力引爆方法，装炮时距工作面30m以内，应断开电流D.采用电力引爆方法，装炮时距工作面50m以内，应断开电流E.斜井单向自下而上开挖，距贯通面5m时，应自上而下贯通答案：A,C,E解析：2022版教材P350页 竖井或斜井单向自下而上开挖，据贯通面5m时，应自上而下贯通。采用电力起爆方法，装炮时距工作面30m以内应断开电源，可在30m以外用投光灯或矿灯照明。