监理工程师考试真题9篇.docx

监理工程师考试真题9篇监理工程师考试真题9篇 第1篇某分项工程合同单价为6万元，采用价格指数进行价格调整。可调值部分占合同总价的70%，可调值部分由A、B、C三项成本要素构成，分别占可调值部分的20%、40%、40%，基准日期价格指数均为100，结算依据的价格指数分别为110、95、103，则结算的价款为( )万元。A.4.83B.6.05C.6.63D.6.90答案：B解析：2022教材P167-1716*30%+70%*（110/100*20%+95/100*40%+103/100*40%)=6.05万元分包单位资格报审表中的审核意见应由()签署。A.建设单位项目负责人B.施工单位项目负责人C.专业监理工程师D.总监理工程师答案：D解析：分包工程开工前，项目监理机构应审核施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料，专业监理工程师进行审核并提出审查意见，符合要求后，应由总监理工程师审批并签署意见。对改建、扩建和维修工程，建设单位应组织工程监理单位据实修改、补充和完善监理文件资料，对改变的部位，应当重新编写，并在工程竣工验收后（ ）个月内向城建档案管理部门移交。A、1B、2C、3D、6答案：C解析：考点:建设工程监理文件资料管理要求。对改建、扩建和维修工程，建设单位应组织工程监理单位据实修改、补充和完善监理文件资料，对改变的部位，应当重新编写，并在工程竣工验收后 3 个月内向城建档案管理部门移交。参见教材 P176。在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是()招标。A.设计B.施工C.设备采购D.材料采购答案：A解析：考点:工程设计招标概述。设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。下列关于格式条款的说法正确的有（）。A.提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务B.对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释C.对格式条款有两种以上解释的，应当做出利于提供格式条款一方的解释D.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款E.提供格式条款的一方免除自己责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效答案：A,B,D,E解析：2022版教材P28对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。按照 FIDIC施工合同条件规定，在( ) 后，业主应将保留金全部返还给承包商。A.颁发工程接收证书 B.颁发履约证书C.签发最终支付证书 D.承包商提交结清单答案：B解析：某实施监理的工程，建设单位与甲施工单位签订了土建施工合同，包括AG共7项工作，工期125天。建设单位与乙施工单位签订了设备安装合同，包括M、N共两项工作，工期50天。土建与安装合同均约定：人工工日单价为80元/工日，窝工补偿按70%计，机械台班单价按500元/台班，闲置补偿按80%计。规费和税金综合税率10%。经甲乙双方协调，并经监理工程师批准的施工进度计划如图1所示。工程施工过程中发生如下事件：事件1：基础工程B工作施工完毕组织验槽时，发现基坑实际土质与业主提供的工程地质资料不符，为此，设计单位修改加大了基础埋深，该基础加深处理使甲施工单位增加费用8万元，B工作时间延长5天，甲施工单位及时向业主提出费用索赔和工期索赔。事件2：设备基础D工作的预埋件施工完毕后，甲施工单位报监理工程师进行隐蔽工程验收，监理工程师未按合同约定的时限到现场验收，也未通知甲施工单位推迟验收。在此情况下，甲施工单位进行了隐蔽工序施工。后来监理单位对质量有疑问，要求施工单位剥露重新检验，检验发现预埋件尺寸不足，位置偏差过大，不符合设计要求。该重新检验导致甲施工单位增加人工30工日，材料费1.2万元，D工作延长5天，甲施工单位及时向监理单位提供了费用索赔和工期索赔。事件3：设备安装M工作开始后，乙施工单位发现业主采购的设备配件缺失，业主要求乙施工单位自行采购缺失配件。乙施工单位增加材料费2.5万元，人工费0.5万元，M工作时间延长5天。设备安装过程中，由于乙施工单位安装设备故障和调试设备损坏使M工作延长3天，费用增加5万元，增加安装、调试设备修理费1.6万元。 、指出图1所示施工总进度计划的关键线路以及B、D、M的总时差和自由时差。 、事件1中，甲施工单位应向项目监理机构报送哪些索赔文件？项目监理机构应批准的工程延期和费用补偿分别为多少？说明理由。 、事件2中，业主代表的做法是否妥当？甲施工单位的索赔是否成立？说明理由。 、事件3中，乙施工单位的工程延期和费用补偿申请项目监理机构是否应批准？说明理由。乙施工单位能得到费用补偿是多少？答案：解析：1.关键线路：ACEG（或12478）B的总时差25天，自由时差20天；D总时差10天，自由时差0天；M总时差5天，自由时差0天。2.甲施工单位应向项目监理机构报送的索赔文件有：索赔意向通知书；工程临时或最终延期报审表和费用索赔报审表。项目监理机构应批准的工程延期是0天。因为B工作总时差25天，延期未超过其总时差，不影响工期。项目监理机构应批准的费用补偿是8万元。因为地质资料不符是建设单位应承担的责任。3.业主代表的做法妥当。因为监理单位对质量有疑问时，可以要求再次剥离检查。甲施工单位的索赔是不成立。因为再次剥离检查时存在质量问题，所以相应损失应由施工单位自行承担。4.增加材料费2.5万元，人工费0.5万元的补偿申请应批准，M工作时间延长5天应批准。因为是由业主采购的设备配件缺失造成的损失。费用增加5万元，增加安装、调试设备修理费1.6万元不能批准，M工作延长3天不能批准。因为由于乙施工单位安装设备故障和调试设备损坏造成的损失应由乙施工单位自行承担。业主应补偿乙施工单位的费用=（2.5+0.5）×（1+10%）=3.3（万元）材料采购合同履行中，支付货款的条件是（）。 A.转账结算或托收承付 B.托收承付或验单付款 C.验单付款或验货付款 D.验货付款或转账结算答案：C解析：本题考查的是支付结算管理。合同内需明确约定是验单付款还是验货后付款。参见教材P132。监理工程师考试真题9篇 第2篇某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是()A、合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效B、合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效C、诉讼解决合同争议D、合同无效后，应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议答案：B解析：合同成立后，合同中的仲裁条款是独立存在的，合同的无效、变更、解除、终止，不影响仲裁协议的效力。招标文件的组成内容包含（ ）。A.投标邀请书B.评标办法C.投标人须知D.评标专家姓名和职务E.合同条款及格式答案：A,B,C,E解析：考核建设工程监理招标方式和程序。招标文件一般应由以下内容组成：（1）招标公告（或投标邀请书）；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）委托人要求；（6）投标文件格式。材料设备采购合同中，出卖人应当保质、保量、按期交付合同订购的物资、设备，买受人应当按合同约定的条件接收货物并及时支付货款，体现了买卖合同是()。A.诺成合同B.双务、有偿合同C.单务、有偿合同D.实践合同答案：B解析：2022版教材P140本题考查的是建设工程材料设备采购合同的概念。买卖合同是双务、有偿合同。所谓双务有偿是指合同双方互负一定义务，出卖人应当保质、保量、按期交付合同订购的物资、设备，买受人应当按合同约定的条件接收货物并及时支付货款 。根据建设工程施工质量验收统一标准，施工质量验收的最小单位是（?）。A.单位工程B.分部工程 C.分项工程D.检验批答案：D解析：本题考查重点是“施工质量验收的有关术语检验批”。在分部工程中，按相近工作内容和系统划分为若干个子分部工程。每个子分部工程中包括若干个分项工程。每个分项工程中包含若干个检验批。检验批是指按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体。检验批是施工质量验收的最小单位，是分项工程乃至整个建筑工程质量验收的基础。因此，本题的正确答案为D。下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有（）工程项目。A.采购人依法能够自行建设的B.涉及国家安全、国家秘密而不适宜招标的C.施工主要技术需要使用某项不可替代的特定专利的D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的答案：D,E解析：本题考查的是邀请招标的范围。选项ABC，属于招标项目经批准转为可以不招标，可以直接发包的情形；选项DE，属于公开招标项目经批准转为邀请招标的情形。工程质量会受到各种因素的影响，下列属于系统性因素的有（）。A.使用不同厂家生产的规格型号相同的材料B.机械设备过度磨损C.设计中的安全系数过小D.施工虽然按规程进行，但规程已更改E.施工方法不当答案：B,C,D,E解析：本题考查的是工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。系统原因（异常）：当影响质量的4M1E因素发生了较大变化；如工人未遵守操作规程、机械设备发生故障或过度磨损、原材料质量规格有显著差异情况，没及时排除，生产过程不正常。工程决策、施工方法、工程造价等因素都直接或间接的影响工程项目质量。这体现了工程质量本身（）的特点。A.影响因素多B.质量波动大C.质量隐蔽性D.局限性答案：A解析：考点:工程质量形成过程与影响因素。建设工程质量受到多种因素的影响，如决策、设计、材料、机具设备、施工方法、施工工艺、技术措施、人员素质、工期、工程造价等，这些因素直接或间接地影响工程项目质量。这体现了工程质量本身影响因素多的特点。某公路工程分三个施工合同段，业主以单价合同的方式签订了施工合同并委托了监理单位。在施工过程中发生了以下事件，第一合同段施工单位向监理工程师提出了以下有关费用，要求业主予以支付：因为合同规定该工程的某项设备由国外进口，安装前需要对安装操作的职工进行培训，培训费用为2万元。应业主要求在本项目中的一座上跨公路预应力桥梁上进行模型破坏性试验，投入费用8万元，改进混凝土泵送工艺试验费3万元，小计11万元。为便于工程管理，工程后期在施工现场新搭设的民工用房5间，为业主代表人员搭设的现场临时用房3间，每间为1万元，计8万元。为加快工程进度，施工单位从公司总部调入了部分机型设备，运距137km，迁移费为3万元。由于业主同意第二合同段施工单位临时使用第一合同段的施工便道运输物料，影响了第一合同段混凝土工程的连续施工，监理工程师记录并审核了第一合同段的工日、台班数量和计划如下：受影响部分的混凝土工程原计划用工2200个工日；单价40元/工日，原计划用机械台班360个台班，单价180元/台班；受到干扰后完成该混凝土工程实际用工2800个工日，实际结算单价45元/工日，实际用机械台班410个，实际结算单价200元/台班。问题：请分析上述费用是否应由业主支付？为什么？请计算应由业主补偿给第一合同段施工单位的费用是多少？答案：解析：（1）职工教育培训费用，不应支付，因为该费用已经包含在合同价中（或该费用已经计入建安工程费中的间接费）。（2）破坏性试验费用，应予支付8万元，因为该费用没有包含在合同价中（或该费用属于业主应支付的试验研究费）；改进混凝土泵送工艺的试验费，不应支付，因为该费用已经包含在合同价中（或该费用已计入建安工程费中的其他直接费）。（3）为民工搭建用房费用，不应支付，因为该费用已经包含在合同价中（或该费用已经计入建安工程费中的现场经费）；为业主搭建的用房，应予支付3万元，因为该费用没有包含在合同价中（或该费用属于业主应付出的临时设施费）。（4）施工机械迁移费，不应支付，因为该费用已经包含在合同价中（或该费用属于机械使用费）。（5）人工、机械增加费，应予支付，因为第一合同段的施工便道被借用和干扰导致了施工降效费，其中：人工费补偿：（2800-2200）×40=24000（元）机械台班费补偿：（410-360）×180=9000（元）小计补偿费：24000+9000=33000（元）=3.3（万元）（6）以上五项，合计补偿8+3+3.3=14.3万元。监理工程师考试真题9篇 第3篇依据FIDIC施工合同条件的规定，属于超越工程师职权的行为有()A、指示承包人提前竣工B、指示承包人缩短合同工期C、指示承包人删减合同约定的某些工作内容D、确定有缺陷工程折价接收应扣减的款额E、承包人提出索赔后，检查承包人施工现场同期记录答案：B,C解析：提前竣工、是工程变更；缩短工期、是合同变更，而非工程变更。工程变更对业主和承包商的权利义务没有实质性变动，只是对施工方法、内容作局部性改动，属于正常的合同管理；合同变更必须由业主和承包商通过协商一致后以补充协议的方式变更。挡土墙工程中，挡土墙基础部分说法正确的是（）。A.基础部分为浆砌片（块）石基础 B.工程量应依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同强度等级的水泥砂浆砌石体积或混凝土体积计算 C.浆砌片（块）石基础工程内容包括振捣，养护，回填 D.混凝土基础工程内容包括废方弃运，拌.运砂浆答案：B解析：本题考查的是第200章路基工程的计量规则。挡土墙基础部分主要为浆砌片（块）石基础或混凝土基础，工程量应依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同强度等级的水泥砂浆砌石体积或混凝土体积，以立方米（m3）为单位计量。浆砌片（块）石基础工程内容包括：基坑开挖、清理、平整、夯实、废方弃运，拌、运砂浆，砌筑、养护，回填。混凝土基础工程内容包括：基坑开挖、清理、平整、夯实，混凝土制作、运输，浇筑、振捣，养护，回填，清理现场。施工评标应以( )为最优投标书。A.投标价最低 B.评审标价最低C.评审标价最高 D.评标得分最低答案：B解析：下列关于进口设备阐述，正确的有（）。A.进口产品增值税额=CIF×增值税率B.CIF=FOB+国外运费+国外运输保险费C.进口产品增值税额=(到岸价×人民币外汇牌价+进口关税+消费税)×增值税率D.消费税=(到岸价×人民币外汇牌价+关税)×消费税率E.消费税=(到岸价×人民币外汇牌价+关税)÷(1-消费税率)×消费税率答案：B,C,E解析：2022版教材P27-31选项A错误，选项C正确，进口产品增值税额=组成计税价格×增值税率，组成计税价格=到岸价×人民币外汇牌价+进口关税+消费税。选项B正确，到岸价(CIF)=离岸价(FOB)+国外运费+国外运输保险费。选项D错误，选项E正确，消费税=(到岸价×人民币外汇牌价+关税)÷(1-消费税率)×消费税率 按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为( )。A工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C工程师未确认，承包人应修改进度计划D工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示正确答案：B根据标准施工合同，关于开工通知的说法正确的是（ ）。A、监理人不能按时发出开工通知，则要顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失B、合同工期自合同双方签订的合同协议书中载明的开工日起计算C、监理人征得发包人同意后，应在开工日期 3 天前向承包人发出开工通知D、承包人开工准备不满足开工条件，监理人应延时发出开工的指示，合同工期不予顺延答案：A解析：考点:监理人的职责。选项 B，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算；选项 C，监理人征得发包人同意后，应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知；选项 D，承包人开工准备不满足开工条件，监理人应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延。参见教材 P84。质量管理体系是相互关联和相互作用的子系统所组成的复合系统，包括组织结构、程序、（）、资源。A.方法B.计划C.过程D.改进答案：C解析：考点:ISO质量管理体系的质量管理原则及特征。质量管理体系的系统性，包括组织结构、程序、过程、资源。持续改进中的“改进”是指产品质量、过程及体系（）和效率的提高。A.科学性B.适用性C.合理性D.有效性答案：D解析：考点:ISO质量管理体系的质量管理原则及特征。持续改进中的“改进”是指产品质量、过程及体系有效性和效率的提高。监理工程师考试真题9篇 第4篇认证机构对获准认证的供方质量管理体系实施监督管理，认证有效期为()年。A、2B、3C、4D、5答案：B解析：认证机构对获准认证（有效期为3年）的供方质量管理体系实施监督管理。在分析论证建设工程总目标，寻求建设工程质量、造价和进度三大目标间最佳匹配关系时，应遵循的原则不包括（）。A.确保建设工程质量目标符合工程建设强制性标准B.定性分析与定量分析相结合C.不同建设工程三大目标可具有不同的优先等级D.进度、质量和造价目标均达到最优答案：D解析：本题考查的是目标控制。分析论证建设工程总目标，应遵循下列基本原则：（1）确保建设工程质量目标符合工程建设强制性标准。（2）定性分析与定量分析相结合。（3）不同建设工程三大目标可具有不同的优先等级监理例会会议纪要由项目监理机构根据会议记录整理，主要内容包括（）。A.会议地点及时间B.与会人员姓名、单位、职务C.会议主要内容、决议事项D.负责落实单位、负责人和时限要求E.与会议各方代表会签答案：A,B,C,D解析：会议纪要由项目监理机构根据会议记录整理，主要内容包括： 会议地点及时间；会议主持人；与会人员姓名、单位、职务；会议主要内容、决议事项及其负责落实单位、负责人和时限要求；其他事项。因此，本题的正确答案为ABCD。根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2022），在合同履行期间，由于招标工程量清单缺项，新增了分部分项工程量清单项目，关于其合同价款确定的说法，正确的是（）。A.新增清单项目的综合单价应当由监理工程师提出B.新增清单项目导致新增措施项目的，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准C.新增清单项目综合单价应由承包人提出，但相关措施项目费用不能再做调整D.新增清单项目应由额外工程处理，承包人可选择或者不做答案：B解析：新增分部分项工程量清单项目后，引起措施项目发生变化的，应按照规范中工程变更相关规定，在承包人提交的实施方案被发包人批准后调整合同价款。项目监理机构审查施工组织设计的基本内容有（）。A.编审程序应符合相关规定B.工程进度、质量、安全、环境保护、造价等方面应符合施工合同要求C.专业分包合同签订前符合有关要求D.资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要E.施工总平面布置应科学合理答案：A,B,D,E解析：2022版教材P109-111施工组织设计审查应包括下列内容：(1)编审程序应符合相关规定；(2)施工组织设计的基本内容是否完整，应包括编制依据、工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要施工方法、施工现场平面布置及主要施工管理计划等；(3)工程进度、质量、安全、环境保护、造价等方面应符合施工合同要求；(4)资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要，施工方法及技术措施应可行与可靠；(5)施工总平面布置应科学合理。关于工程建设强度的说法，正确的是（ ）。A.工程建设强度可采用定量办法定级B.单位时间内投入的建设工程资金的数量影响工程建设强度C.工程建设强度越大，投入的监理人数越少D.工程地质、工程结构类型是影响工程建设强度的主要因素答案：B解析：本题考核的是工程建设强度的影响因素。工程复杂程度定级可采用定量办法，故选项A错误。工程建设强度越大，需投入的监理人数越多，故选项C错误。工程复杂程度涉及的因素有工程地点位置、气候条件、地形条件、工程地质、工程性质、工程结构类型等，故选项D错误。某工程项目业主采用工程量清单计价方式公开招标确定了承包人，双方签订了工程承包合同，合同工期为6个月。合同中的清单项目及费用包括：分项工程项目4项，总费用为200万元，相应专业措施费用为16万元；安全文明施工措施费用为6万元；计日工费用为3万元；暂列金额为12万元；电梯工程（乙方专业分包）暂估价30万，特种门窗工程（甲方另行专业发包）暂估价为30万元，总承包服务费费率5%；规费和税金综合税率为7%。各分项工程项目费用及相应专业措施费用、施工进度，见表5.1合同中有关付款条款约定如下：1工程预付款为签约产量、单价、损耗率合同价（扣除暂列金额）的20%，于开工之日前10天支付，在工期最后2个月的工程款中平均扣回。2分项工程项目费用及相应专业措施费用按实际进度逐月结算。3安全文明施工措施费用在开工后的前2个月平均支付。4计日工费用、特种门窗专业费用预计发生在第5个月，并在当月结算。5总承包服务费、暂列金额按实际发生额在竣工结算时一次性结算。6.业主按每月工程款的90%给承包商付款。7竣工结算时扣留工程实际总造价的5%作为质保金1、该工程签约合同价是多少万元？工程预付款为多少万元？2、列式计算第3月末时的工程进度偏差，并分析工程进度情况（以投资额表示）。3、计日工费用、特种门窗专业费用均按原合同发生在第5个月，列式计算第5月份业主应支付给承包商的工程款为多少万元？4、在第6月份发生的工程变更、现场签证等费用为10万元，其他费用均与原合同价相同，列式计算该工程实际总造价和扣除质保金后承包商应获得的工程价款总额为多少万元？（费用计算以万元为单位，结果保留3位小数）答案：解析：问题1：合同价：（分部分项工程费+措施费+其他项目费）×规费和税金费率=（200+16+6+3+12+30+30×5%）×（1+7%）（2.0分）=287.295万元（0.5分）预付款：（合同价-暂列金额）×20%=（287.295-12×（1+7%）×20% （2.0分）=54.891万元 （0.5分）问题2： 第三月末计划工作预算投资累计=(计划完成分部分项工程费累计+安全文明费) ×规费和税金费率=40+2.2+（60+5.4）×2/3+（60+4.8）×1/3+6×（1+7%）（2.5分）=121.338万元（0.5分）第三月末已完工作预算投资累计=(实际完成分部分项工程费累计+安全文明费) ×规费和税金费率=40+2.2+（60+5.4）×2/4+6×（1+7%）（2.5分）=86.563万元（0.5分）第三月末进度偏差=计划工作预算投资-已完工作预算投资=121.338-86.563（0.5分）=34.775万元. （0.5分）进度滞后34.775万元。（1.0分）问题3.第五月实际完成：1)分部分项工程费:（60+5.4）×1/4+（60+4.8）×1/3+（40+3.6）×1/2（1.0分）=59.75万元（0.5分）2)专业分包工程费:30万元（1.0分）3)计日工工程费:3万元（1.0分）实际完成工程款：（59.75+30+3）×（1+7%）（1.0分）=99.243万元（0.5分）应付承包商款：本月完成工程价款×90%-应扣除预付款=99.243×90%-54.891/2=61.873万元问题4.工程实际总造价：287.295+10×1.07-12×（1+7%）（1.5分）285.155万元（0.5分）；或：（200+16+6+3+10+30+30×5%）×（1+7%）=285.155万元扣除质保金后承包商应获得的工程价款总额为：285.155×（1-5%）（0.5分）270.897万元 （0.5分）某中型市政工程，其施工图审查原则上不超过（）的时限。A.15个工作日B.15 日C.10个工作日D.10日答案：C解析：考点:工程质量管理主要制度。施工图审查原则上不超过下列时限：(1)一级以上建筑工程，大型市政工程为15个工作日，二级及以下建筑工程，中型及以下市政工程为10个工作日。(2)工程勘察文件，甲级项目为7个工作日，乙级及以下项目为5个工作日。监理工程师考试真题9篇 第5篇根据FIDIC施工合同条件，颁发工程接收证书后扣留在业主方的保留金应()A、全额扣留在业主方，颁发履约证书后再全部返还B、返还总额的40%C、返还总额的50%D、全部返还答案：C解析：根据FIDIC施工合同条件，颁发了整个工程的接收证书时，将保留金的前一半支付给承包商。 下列关于Partnering协议的表述中，正确的是（ ）。APartnering协议是法律意义上的合同BPartnering协议均由业主方负责起草CPartnering模式一经提出就要签订Partnering协议DPartnering的参与者未必一次性全部到位正确答案：D某高速公路建设项目,业主与施工单位签订了工程施工合同,工程未进行投保。在工程施工过程中,遭遇特大暴风雨和洪水不可抗力袭击,使工程遭受到大损失,施工单位及时向监理工程师提出索赔要求,并附有与索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本内容如下：1遭特大暴风雨和洪水袭击属不可抗力,是因非施工单位原因造成的损失,故应由业主承担赔偿责任。2给已建部分工程造成破坏,损失22万元,其修复费用应由业主承担,施工单位不承担修复的经济责任。3施工单位人员因此灾害数人受伤,处理伤病医疗费用和补偿金总计2.5万元,业主应给予赔偿。4施工单位进场的正在使用的机械、设备受到损坏,造成损失6万元,由于现场停工造成台班费损失3万元,业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3万元,业主应予以支付。5因特大暴风雨和洪水造成工地停工10d,要求合同工期顺延10d。6由于工程破坏,现场清理需费用2万元,业主应予以支付。（一）监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后,应进行哪些工作?答案：解析：（一）监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后进行以下主要工作：1、审核承包人的索赔申请。2、判定索赔成立原则。3、对索赔报告的审查和核定。4、与承包人协商补偿。5、签发索赔处理决定,当监理工程师核实的索赔额超过其权限范围时,必须报业主批准。根据标准施工招标文件的规定，邀请招标一般实行（）。A.资格预审B.资格后审C.不进行资格审查D.先资格预审，然后资格后审答案：B解析：知识点:简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。公开招标一般采用资格预审，邀请招标一般采用资格后审。2022版教材P50。建设工程进度控制计划体系包括（ ）。A.建设单位的计划系统B.监理单位的计划系统C.设计单位的计划系统D.总进度计划系统E.子进度计划系统答案：A,B,C解析：本题考查重点是“建设工程进度控制计划体系”。为了确保建设工程进度控制目标的实现，参与工程项目建设的各有关单位都要编制进度计划，并且控制这些进度计划的实施。建设工程进度控制计划体系王要包括建设单位的计划系统、监理单位的计划统、设计单位的计划系统和施工单位的计划系统。因此，本题的正确答案为ABC。根据标准施工合同，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的（）。A.1%B.2%C.3%D.5%答案：C解析：考核施工进度管理。承包人的原因造成的延期竣工，最高赔偿额为签约合同价的3。参见教材P100。某挖沟槽土方项目招标，工程量清单中的土方开挖工程量为200m3，投标人按施工方案计算得到的预算工程量为300m3，按企业定额该子项基价为100元/m3，则该土方开挖的单位报价应为（）元/m3。A、300 B、200 C、150 D、100答案：C解析：本题考查的是投标报价审核方法。在计算综合单价时，需要将增量费用分摊，进行组价，即由预算工程量乘以企业定额基价得出的总价应与清单工程量乘以综合单价得出的总价相等，300×100/200=150元/m3。参见教材P98。现有甲乙两家银行可向借款人提供一年期贷款，均采用到期一次性偿还本息的还款方式。甲银行贷款年利率11%，每季度计息一次；乙银行贷款年利率12%，每半年计息一次。借款人按利率高低作出正确选择后，其贷款年实际利率为()A、11.00%B、11.46%C、12.00%D、12.36%答案：B解析：实际利率=（1+r/m）m-1。甲银行实利率=(1+11%/4)4-1=11.46%；乙银行实利率=(1+12%/2)4-1=12.36%。所以选择甲银行贷款。监理工程师考试真题9篇 第6篇我国安全生产的方针说法错误的是（ ）A.安全第一,就是在生产过程中把安全放在第一重要的位置上,切实保护劳动者的生命安全和身体健康。B.当安全与生产发生矛盾时，必须先解决安全问题，在保证安全的前提下从事生产活动，也 只有这样才能使生产正常进行，促进经济发展，保持社会稳定。C.“预防为主”是手段和基本途径，就是要把安全生产工作的关口后移D.“综合治理”是落实安全生产方针政策、法律法规的有效手段答案：C解析：“预防为主”是手段和基本途径。预防为主,就是要把安全生产工作的关口前移，超前防范,建立预教、预测、预想、预报、预警、预防的递进式、立体化事故隐患预防体系，改善安全状况，预防安全事故。 某工程项目监理机构具有统一指挥、职责分明、目标管理专业化的特点，则该项目监理机构的组织形式为（ ）。A.直线制B.职能制C.直线职能制D.矩阵制正确答案：C某施工单位承建的某污水处理厂工程项目已批准。该工程建设规模为日处理能力41.5万m2二级处理，总造价约为2.9亿元，其中土建工程约为1.8亿元。工程资金来源：35%自有资金；65%银行贷款。现邀请合格的潜在的土建工程施工投标人参加本工程的投标。要求投标申请人须具备承担招标工程项目的能力和建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包一级资质。地基与基础工程专业承包三级或以上资质的施工单位，并在近两年承担过2座以上（含2座）1 0万m3以上污水处理厂主体施工工程。同时作为联合体的桩基施工单位应具有三级或以上桩基施工资质，近两年相关工程业绩良好。1建设工程招标的方式有哪几种？各有何特点？2哪些工程建设项目必须通过招标进行发包？3可以不进行招标，采用直接委托的方式发包的工程项目有哪些？答案：解析：本例题考查建设工程招标方式以及建设工程招标的条件。1建设工程招标的方式有公开招标和邀请招标两种。公开招标的优点是：投标的承包商多、范围广、竞争激烈，业主有较大的选择余地，能获得有竞争性的报价，提高工程质量和缩短工期；其缺点是：由于申请投标人较多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，所需招标时间长、费用高。邀请招标的优点是：不需要发布招标公告和设置资格预审程序，节约招标费用和节省时间；由于对投标人以往的业绩和履约能力比较了解，减小了合同履行过程中承包方违约的风险。为了体现公开竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标，仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料，作为评标时的评审内容之一（通常称为资格后审）。邀请招标的缺点是：由于邀请范围较小选择面窄，可能排斥了某些在技术或报价上有竞争实力的潜在投标人，因此投标竞争的激烈程度相对较差。2根据中华人民共和国招标投标法第三条规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：(1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目。(2)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目。(3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。3按照工程建设项目施工招标投标办法规定，属于下列情形之一的，可以不进行招标，采用直接委托的方式发包建设任务：(1)涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的；(2)属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的；(3)施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的；(4)施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的；(5)在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的；(6)法律、行政法规规定的其他情形。下列方法中，可以用于编制施工图预算的有()A、定额单价法B、工程量清单单价法C、扩大单价法D、实物量法E、综合单价法答案：A,B,D解析：施工图预算编制方法包括单价法和实物量法，其中单价法又包括定额单价法和工程量清单单价法。监理人更换项目监理机构专业监理工程师，应遵循的原则是()。A.不少于现有人员数量B.不增加监理酬金C.不低于现有资格与能力D.不超过现有监理成本答案：C解析：监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以不低于现有资格与能力为原则，并应将更换情况通知委托人。黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 监理大纲一般应包括的主要内容有（）。A.工程监理实施方案B.工程监理难点、重点及合理化建议C.工程概况D.监理依据和监理工作内容E.拟采用的监理实施细则答案：A,B,C,D解析：2022版教材P72-78本题考查的是建设工程监理投标工作内容。监理大纲一般应包括以下主要内容：(1)工程概述；(2)监理依据和监理工作内容；(3)建设工程监理实施方案；(4)建设工程监理难点、重点及合理化建议。下列选项中，属于文件资料需要监理单位短期保存的是()。A.月报总结B.工程竣工总结C.质量评价意见报告D.合同变更材料答案：A解析：考点:管理要求。选项BCD均由监理单位长期保管。工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷。承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示。承包人因暂停施工受到损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任。该事件索赔的处理方式应为()A、承包人承担工期和费用的损失B、延长合同工期，费用不予补偿C、工期不予顺延，给予相应的费用补偿D、延长合同工期并给予相应的费用补偿答案：A解析：开工后，承包人应按照工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。该事件停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予.顺延。监理工程师考试真题9篇 第7篇（）是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度。A.保证B.担保C.抵押D.质押答案：B解析：考点:“担保的概念”。担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债券人权利的法焦制度。因此，本题的正确答案为B。沥青路面常见的病害类型，按面积计算的是（）A.纵向裂缝B.横向裂缝C.车辙D.龟裂答案：D解析：龟裂:应按面积计算在建设工程施工招标阶段，监理单位目标控制的任务有（ ）。 A.签订施工合同 B.依据工程量清单确定综合单价 C.对投标人进行资格预审 D.组织开标、评标工作 E.确定中标人答案：C,D解析：在建设工程施工招标阶段，监理单位目标控制的任务有：协助业主编制施工招标文件；协助业主编制标底；做好投标资格预审工作；组织开标、评标、定标工作。“签订施工合同、确定中标人”属于业主的任务，监理单位可以协助办理。“依据工程量清单确定综合单价”属于投标人的工作。通用条件内以投标截止日前第28天定义为（），作为划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。A.基准日期B.下达开工令C.合同签字日D.风险事件发生日答案：A解