2022招标师真题下载7卷.docx

2022招标师真题下载7卷2022招标师真题下载7卷 第1卷关于世界银行咨询服务（采购）基于质量和费用评审方法的表述，不正确的是()。A、QCBS采用“双封制”方法B、投标方同时提交技术建议书和财务建议书C、评审建议书应分两个阶段进行、首先是质量，然后才是费用D、技术建议书的评审员在技术建议书评审结束之前，需要接触财务建议书答案：D解析：本题的考点为世界银行咨询服务（采购）的评审方法基于质量和费用的评审方法。QCBS方式，即“基于质量和价格的选择”综合考虑咨询服务的质量和价格以选择合适的服务方。QCBS采用“双封制”方法，投标方同时提交技术建议书和财务建议书。评审建议书应分两个阶段进行：首先是质量，然后才是费用。技术建议书的评审员在技术建议书评审结束之前，不得接触财务建议书，财务建议书只能在此之后拆封。采用综合评分法评标的，货物项目的价格分值占总分值的比重为( )。A、10%30%B、20%30%C、30%60%D、40%60%答案：C解析：采购管理是采购计划下达、交易形成、交易执行、验收、采购文档管理及采购()的采购活动的全过程。A、资金流动B、资金结算C、物资流动D、信息流动答案：B解析：采购管理是采购计划下达、交易形成、交易执行、验收、采购文档管理及采购资金结算的采购活动的全过程，对采购过程中资金流动、物资流动、信息流动和人员流动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督，实现对采购活动执行过程的科学管理。招标采购项目管理的内部风险包括()。A、道德风险B、决策风险C、环境风险D、合同风险E、质量风险答案：A,B,D解析：从风险产生的范围把招标采购过程中存在的主要风险可归纳为内部风险和外部风险。其中，内部风险主要是指人为风险和管理风险，具体包括：招标采购过程管理风险；合同风险；决策风险；道德风险。下列关于要约的说法正确的有()。A、要约的内容应当具体确定B、要约可以随时撤回或撤销C、要约是由特定人作出的意思表示D、要约必须具有订立合同的意图E、要约必须标明一经承诺即受此意思表示的拘束答案：A,C,D,E解析：根据合同法第14条等的规定，要约应当满足以下条件：要约是由特定人作出的意思表示。要约是以缔结合同为目的的意思表示。要约是向受要约人所作出的意思表示。要约必须表明一经承诺即受此意思表示的拘束，即具有订立合同的意图。要约的内容必须具备足以使合同成立的主要条件，即其内容具体确定。服务招标在投标函附录中可重点强调和摘录的内容包括 （）A.项目负责人B.投标保证金C.赔偿的限额 D.履约担保E.预付款答案：A,C,D,E解析：服务招标在投标函附录（或投标一览表）中可重点摘录和强调的内容包括项目负责人、各阶段服务的期限、赔偿的限额、服务费用的支付期限、预付款、履约担保等。投标人提交的投标函附录（或投标一览表）内容、格式需严格按照招标文件提供的统一格式编写，不得随意增减内容。根据招标投标法，中标通知书发出后30日内，招标人与中标人应当按照招标文件和()订立书面合同。A、中标后的降价函B、中标人的投标文件C、合同谈判结果D、中标通知书答案：B解析：招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，明确双方责任、权利和义务。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。建设工程施工合同的组成文件中，()是发包人的承诺。A、施工合同专用条款和施工合同通用条款B、投标函及投标函附录C、标准、规范和有关技术文件及其图纸D、中标通知书答案：D解析：本题的考点为建设工程施工合同的组成文件。中标通知书是发包人的承诺，投标函及投标函附录是承包人要约，施工合同专用条款和施工合同通用条款是双方的权利和义务、明确的是做什么的内容，标准、规范和有关技术文件及其图纸是规定了怎么做、如何管理的要求，已标价的工程量清单是明确做了以后怎么结算、付款的规定。下列分包合同中，属于无效合同的是（ ）。A.经建设单位同意，中标人将施工总承包工程中的幕墙工程进行分包所订立的分包合同B.对暂估价进行招标所订立的分包合同C.经建设单位同意，中标人将劳务作业工程发包给包工头王某所订立的分包合同D.经建设单位同意，中标人将某专业工程进行劳务分包所订立的分包合同答案：C解析：劳务分包是指具有劳务分包资质的企业承接施工总承包企业或专业承包企业分包的劳务作业的一种承包方式。根据建筑业企业资质等级标准的规定，劳务分包可分为石制作、木工、钢筋、焊接、油漆、砌筑、抹灰、混凝土、模板、脚手架、水暖电安装、钣金、架线作业十三种。劳务作业发包人既可以是总承包人，也可以是专业分包的承包人。发包人不得指定劳务作业承包人，劳务作业承包人必须自行完成所承包的工作任务。2022招标师真题下载7卷 第2卷设计合同价款的组成部分包括()。A、定金B、工程设计基本服务费用C、工程设计其他服务费用D、未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用E、预付款答案：B,C,D解析：发包人和设计人应当在专用合同条款中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：工程设计基本服务费用；工程设计其他服务费用；在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。依法必须招标的项目自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日不得少于()日。A、3B、5C、20D、30答案：C解析：投标截止时间是指投标人递交投标文件和招标人接收投标文件的截止时间。招标人应当根据项目的具体情况确定投标截止时间，使投标人有合理的时间编制投标文件。依法必须招标的项目，从招标文件开始发出之日起到投标截止之日最短不得少于20日。根据政府采购货物和服务招标投标管理办法，()不属于评标报告的主要内容。A、评标方法和标准B、开标一览表C、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因D、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点答案：B解析：政府采购货物和服务招标投标管理办法规定，评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；评标方法和标准；开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；评标结果和中标候选供应商排序表；评标委员会的授标建议。根据政府采购法的规定，政府采购采用的方式包括 （）A.公开招标B.邀请招标C.竞争性谈判 D.单一来源采购E.性价比招标答案：A,B,C,D解析：政府采购法第26条规定，政府采购采用以下方式：（1）公开招标；（2）邀请招标；（3） 竞争性谈判；（4）单一来源采购：（5）询价；（6）国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。公开招标应作为政府采购的主要采购方式。大中型企业和其他自然人组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，其小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额()以上的，可给予一定的价格扣除。A、10%B、20%C、30%D、40%答案：C解析：为给中小企业创造更多的市场机会，财政部、工业和信息化部制定颁布了政府采购促进中小企业发展暂行办法（财库2022181号），通过预留采购份额、评审优惠、鼓励联合体投标和分包等措施，促进中小企业发展。其中一项规定为，鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合体各方均为小型微型企业的，联合体视同为小型微型企业；小型微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%3%的价格扣除。关于招标投标争议行政诉讼中的举证责任，下列说法正确的是（? ）。A.谁主张、谁举证B.被告对其作出的具体行政行为负有举证责任C.原告不承担举证责任D.诉讼过程中，被告可以补充收集证据答案：B解析：标投标争议行政诉讼中，被告对作出的具体行政行为负有举证责任，应当提供作出该具体行政行为的证据和所依据的规范性文件。下列有关示范法规定的采购实体取消供应商资格的理由，错误的是()。A、采购实体在任何时候发现所提交的关于某一供应商或承包商资格的资料有假或构成虚报，应当取消该供应商或承包商的资格B、已通过资格预审的，采购实体要求再次证明资格时，供应商或承包商凡未能按要求再次证明资格的，采购实体不应取消其资格C、采购实体不得以所提交的关于某一供应商或承包商资格的资料在非实质性方面失实或不完整为由取消该供应商或承包商的资格D、供应商或承包商未能在采购实体提出要求后迅速补正此种缺陷的，可以取消该供应商或承包商的资格答案：B解析：根据公共采购示范法的规定，采购实体取消供应商资格的理由包括：采购实体在任何时候发现所提交的关于某一供应商或承包商资格的资料有假或构成虚报，应当取消该供应商或承包商的资格；采购实体不得以所提交的关于某一供应商或承包商资格的资料在非实质性方面失实或不完整为由取消该供应商或承包商的资格；供应商或承包商未能在采购实体提出要求后迅速补正此种缺陷的，可以取消该供应商或承包商的资格；供应商或承包商已通过资格预审的，采购实体可以要求其按照原来对其进行资格预审时使用的同样标准再次证明资格。供应商或承包商凡未能按要求再次证明资格的，采购实体应当取消其资格。管理的职责是帮助组织充分利用其资源以实现组织目标，主要职能包括()。A、计划B、组织C、领导D、激励E、控制答案：A,B,C,E解析：管理的职责是帮助组织充分利用其资源以实现组织目标，主要有以下四种职能：计划；组织；领导；控制。D项，管理是通过计划、组织、控制、激励和领导等环节来协调人力、物力和财力等资源，以期更好地达成组织目标的过程。在市场经济的环境下，为了担当买卖双方争议和行为的评判，_作为一种功能随之产生和发展起来。 （）A.品质标识 B.监理监造C.质量监督 D.质量管理答案：C解析：解析 在不断发展的市场环境中，无序竞争和虚假广告使市场混乱，有些生产者会利用信息的不对称在商品交易中无视甚至降低质量标准非法获利，因此除由生产制造单位承担企业内部对产品生产的质量管理外，还需要引入外部制衡力量，质量监督就属如此。2022招标师真题下载7卷 第3卷关于标的物合同履行阶段项目跟踪分析报告的表述中，不正确的是()。A、在项目跟踪完成后，应及时编制跟踪分析报告，沟通相关的管理信息B、跟踪分析报告的内容主要包括、跟踪目的，起止时间，参加人员，跟踪范围，跟踪内容，跟踪方法、跟踪结果、合同履行中的偏差、变更原因和改进建议等C、跟踪分析报告重点应分析项目跟踪结果对于招标采购活动的影响，评估可能需要采取改进措施的需求D、跟踪分析报告应经过招标人与投标人共同审核评审后，传递到原招标团队及其有关部门，以供参考答案：D解析：本题的考点为标的物合同履行阶段项目跟踪分析报告。在项目跟踪完成后，应及时编制跟踪分析报告，沟通相关的管理信息。跟踪分析报告的内容主要包括：跟踪目的，起止时间，参加人员，跟踪范围，跟踪内容，跟踪方法、跟踪结果、合同履行中的偏差、变更原因和改进建议等。跟踪分析报告重点应分析项目跟踪结果对于招标采购活动的影响，评估可能需要采取改进措施的需求。跟踪分析报告应经过招标人审核评审后，传递到原招标团队及其有关部门，以供参考。下列风险中，不属于项目招标采购风险分析中决策风险的是()。A、忽视专家意见B、管理人员责任心差C、屈从领导决定D、人员专业水平不足答案：B解析：本题的考点为项目招标采购风险分析中的决策风险。项目招标采购风险分析中的决策风险包括：(1)忽视专家意见；(2)屈从领导决定；(3)人员专业水平不足。管理人员责任心差属于内部风险中的道德风险。关于航空货运的局限性，下列说法正确的有()。A、包装要求高，导致包装、保险等费用的增加B、航空货运的运输费用较其他运输方式更高，不适合低价值货物C、运输的连续性较低，运输途中容易受到干扰D、航空运载工具的舱容有限，对大件货物或大批量货物的运输有一定的限制E、飞机飞行安全容易受恶劣气候影响答案：B,D,E解析：本题的考点为航空货运的局限性。航空货运的局限性主要表现在：(1)航空货运的运输费用较其他运输方式更高，不适合低价值货物；(2)航空运载工具的舱容有限，对大件货物或大批量货物的运输有一定的限制；(3)飞机飞行安全容易受恶劣气候影响等。按有关规定，下列评标方法中，将投标文件的价格、技术、商务因素一并量化评分或折算评标价格的有（）。A.经评审的最低投标价法B.机电产品国际招标的最低评标价法C.政府采购货物和服务的最低评标价法D.机电产品国际招标的综合评价法E.综合评估法答案：B,D,E解析：综合评估法是综合衡量价格、商务、技术等各项因素对招标文件的满足程度，按照统一的标准（分值或货币）量化后进行比较的评标方法。包括世亚行和机电产品国际招标的综合评价法、政府采购的综合评分法等评标方法。另外，世亚行贷款项目、机电产品国际招标项目的最低评标价法也属于综合评估法。关于依法必须招标的工程建设项目，下列说法中正确的是（）。A.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同B.评标和定标应当在开标日后30个工作日内完成C.联合体中标的，各方不得组成新的联合体或参加其他联合体在其他项目中投标D.招标人应当确定评标委员会推荐的排名第一的中标候选人为中标人E.中标人的投标保证金应当留作履约保证金答案：A,D解析：某机电产品国际招标项目，招标文件中规定的采购内容及交货期、付款条件见表6-7。招标文件同时规定，评标采用最低评标价法；带星号参数不符合要求的废标，不带星号参数每项负偏离增加投标总价的0.5%，最多可偏离10项；交货期提前不降低评标价；交货期每延期1周，评标价格增加0.5万美元，不足1周的按1周计；交货期最多允许延期5周；付款条件如与招标文件要求不一致，应分别按照招标文件和投标文件的付款条件将投标报价折算为合同生效时的现值，将两者的差额计入评标价，折现率为月利率1%，按复利计算；进口关税税率10%；进口增值税率17%。开标当日汇率：1美元=6.5元人民币。A公司投标文件中，带星号参数均符合要求，有2个不带星号参数负偏差，4个不带星号参数正偏差。A、B、C公司的投标文件均通过商务、技术评审。评标进入到价格评审阶段。A公司投标报价情况见表6-8。B公司投标报价情况见表6-9。C公司投标报价情况见表6-10。现值系数见表6-11。分步骤计算投标人A的评标价（评标价以万美元为单位，计算过程和结果保留2位小数）。答案：解析：机电产品国际招标项目，采用最低评标价法时，国外货物的评标价格构成包括修正后的投标价格（CIF价格或CIP价格）、投标价格调整额（包括供货范围偏离调整、商务偏离调整、技术偏离调整和其他调整）、进口环节税（包括进口关税、消费税和增值税）和国内运保费，其计算公式为：评标价格=CIF(CIP)价格+投标价格调整额+进口环节税+国内运保费。投标总价=97.30（万美元）。进口关税=97.30*10%=9.73（万美元）。进口增值税=(97.30+9.73)*17%=18.20（万美元）。供货范围偏差调整=6.5/6.5=1.00（万美元）。负偏差调整=97.30*0.5%*2=0.97（万美元）。交货期偏差调整=0.50*5=2.50（万美元）。付款条件偏差调整=97.30*10%+97.30*90%*(P/F,1%，4)-97.30*30%+97.30*70%*(P/F,1%，5)=0.08（万美元）。投标人A的评标价=97.30+9.73+18.20+1.00+0.97+2.50+0.08=129.78（万美元）。招标人向他人透露招标文件的重要内容或可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况包括()。A、泄露评标专家委员会成员B、强制要求投标人组成联合体C、泄露标底并造成重大损失D、对应予招标而未招标E、以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人答案：A,C解析：招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况，如泄露评标专家委员会成员的或是泄露标底并造成重大损失的，招标人构成侵犯商业秘密，处3年以下有期徒刑或者拘役。_又称甘特图，是一个二维平面图，横维表示进度或活动时间，纵维表示工作内容。（)A.项目图 B.横道图C.纵道图 D.树形图答案：B解析：横道图又称甘特图，是以二维平面图为特征的管理工具，横维表示进度或活动起始时间和活动过程，纵维表示工作内容。采购人采购纳入政府采购自主创新产品目录中的货物和服务时，应遵循（ ）采购的规定。A.强制 B.直接 C.询价 D.优先答案：D解析：按照财政部的有关规定，采购人必须优先采购纳入政府采购自主创新产品目录中的货物和服务，亦即需遵循优先采购之原则。2022招标师真题下载7卷 第4卷服务投标函与工程及货物招标投标函的许多内容表述上基本一致，但是招标人还会在服务投标函中设有_的相关内容。 （）A.达到的质量目标 B.投标人声明C.投标有效期 D.承诺的服务期限答案：B解析：解析 服务投标函内容一般包括投标人告知招标人本次所投的项目具体名称和具体标段、投标报价、投标有效期、承诺的服务期限和达到的质量目标、投标函签署等常规内容，这些内容与工程及货物招标投标函相关内容表述基本一致。招标人还会在服务投标函中设有投标人的声明的相关内容，要求投标人在投标函中对其权利、义务进行声明。施工企业认为()侵犯了其合法权益，可以申请行政复议。A、建设单位违约的行为B、总监理工程师的停工决定C、上级企业的处理决定D、行政机关的罚款答案：D解析：行政复议是认为行政机关行使职权的行为侵犯其合法权益的公民、法人和其他组织，维护自己权益的救济渠道。行政复议只能解决行政主体与民事主体之间的争议。提出招投标行政复议的申请人，有可能是招标人、投标人，也有可能是被处罚的相关单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员。政府采购合同应当向()政府采购监督管理部门和有关部门备案。A、同级B、上级C、省级D、中央答案：A解析：政府采购法第四十七条规定，政府采购项目的采购合同自签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。关于合同成立与合同生效，下列说法不正确的是()。A、在大多数情况下，合同成立时即具备了生效的要件B、依法成立的合同，自成立时生效C、根据合同法对成立及生效的规定，合同成立即等于合同生效D、依法成立的合同，对当事人具有法律约束力答案：C解析：本题的考点为合同成立与合同生效。在合同法的规定中，实际中容易存在对合同成立与合同生效的概念混同。在大多数情况下，合同成立时即具备了生效的要件，因而其成立和生效时间是一致的。合同法规定：依法成立的合同，自成立时生效。但是，根据合同法对成立及生效的规定，合同成立并不等于合同生效。合同法规定，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。对于实行核准制的企业投资项目，其（ ）应由企业自主决策、自担风险。A.经济效益 B.资金来源 C.产品技术方案 D.环境影响 E.资源开发答案：A,B,C解析：关于投资体制改革的决定提出要“彻底改革现行不分投资主体、不分资金来源、不分项目性质，一律按投资规模大小分别由各级政府及有关部门审批的企业投资管理办法”。项目的市场前景、经济效益、资金来源和产品技术方案由企业自主决策、自担风险，并依法办理土地使用、环境保护、资源利用、安全生产、城市规划等许可手续和减免税确认手续。工程施工承包方式的典型模式为()。A、“设计+施工”B、“设计一施工”C、“设计采购建造”D、“工厂设备与设计+施工”答案：B解析：工程承包方式主要有施工承包方式和设计一施工一体化承包方式两类。其中，施工承包方式是指工程设计和施工分离，分别由不同主体负责实施，工程承包人按照招标人提供的设计图纸和技术规范施工，典型模式表现为传统的“设计一施工”建设管理模式。ACD三项是设计一施工一体化承包方式的典型模式。关于对招标投标行政争议的解决程序，下列说法错误的是()。A、民事主体必须先通过行政复议才能向人民法院提出行政诉讼B、在法定行政复议期限内不得向人民法院提起行政诉讼C、人民法院已经依法受理行政诉讼的，不得申请行政复议D、民事主体可直接向人民法院提出行政诉讼答案：A解析：招标投标中的民事主体如果认为招标投标监督机构行使职权的行为侵犯其合法权益，既可以向行政复议机关申请行政复议，也可以向人民法院提起行政诉讼。行政复议的申请人不服行政复议决定的，也可以向人民法院提起行政诉讼。但是，行政复议机关已经依法受理的，在法定行政复议期限内不得向人民法院提起行政诉讼。招标投标中的民事主体向人民法院提起行政诉讼，人民法院已经依法受理的，不得申请行政复议。20 1 3年6月，A施工公司中标了某大型建设项目的桩基工程施工任务，并与招标人签订施工合同，约定桩基工程施工任务发包给A施工单位施工，并约定1 2个月的缺陷责任期，从工程交付使用之日起算，缺陷责任期满后，招标人向A施工单位退还质量保证金。201 5年6月，A施工单位完成了桩基工程施工任务但因质量问题未通过竣工验收。招标人要求A施工单位整改，但仍未解决质量问题。在合同履行过程中出现以下事件：事件1：在工程施工中，经过招标人和监理工程师的同意后，A施工单位按照招标人提供的施工方案施工，但是该施工方案违反了国家建筑强制性标准。事件2：缺陷责任期届满后，A施工单位要求招标人返还质量保证金。1分析合同文件中引入缺陷责任期制度的原因。2试分析事件1中A施工单位对按照招标人提供的施工方案施工是否存在过错？3试分析事件2中A施工单位的做法是否正确？答案：解析：1为解决发包人不合理扣留质量保证金问题，2022版标准文件中引入了缺陷责任 与保修制度，明确缺陷责任期是指承包人对已交付使用的工程承担缺陷修复义务，缺陷 任期自实际竣工日期起计算，且缺陷责任期最长不超过2年。缺陷责任期满后，发包人 应向承包人返还质量保证金，因此，缺陷责任期制度的引入对于解决质量保证金返还的 议，避免发包人拖欠工程款有非常积极的作用。2事件1中，A施工单位对质量问题存在过错。虽然A施工单位按照招标人提供的施 工方案施工，且经招标人和监理工程师的认可，但该施工方案违反了国家强制性标准。作为专业的施工单位，A施工单位应当知道该施工方案违反了国家强制性标准，应当拒绝 标人的要求，并提出合理的建议。3事件2中，A施工单位的做法不正确。虽然A施工单位已按合同约定按时完成了桩 基工程施工任务，且缺陷责任期已满，但由于质量问题未能通过竣工验收。招标人不能返还A施工单位的质量保证金。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为（ ）。A.弃权 B.同意评标结论C.无效 D.不同意评标结论答案：B解析：评标报告由评标委员舍全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员 可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈 述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。2022招标师真题下载7卷 第5卷对反垄断执法机构依法实施的审查和调查，拒绝提供有关材料、信息，或者提供虚假材料、信息，或者隐匿、销毁、转移证据，或者有其他拒绝、阻碍调查行为的，由反垄断执法机构责令改正，对单位可以处()万元以下的罚款。A、25B、20C、35D、30答案：B解析：本题的考点为经营者违反反垄断法的法律责任。对反垄断执法机构依法实施的审查和调查，拒绝提供有关材料、信息，或者提供虚假材料、信息，或者隐匿、销毁、转移证据，或者有其他拒绝、阻碍调查行为的，由反垄断执法机构责令改正，对单位可以处20万元以下的罚款。在企业生产过程中，若不能保持基本库存，将会影响正常的生产与服务，确定企业基本库存时首要考虑的因素是 （ ） A.产品计划 B.库存占用资金C.物料价值 D.库存资金周转次数答案：A解析：库存控制的首要任务是根据产品计划来控制合理的库存规模。工程总承包合同示范文本由()组成。A、合同协议书B、安全责任书C、通用条款D、专用条款E、附件答案：A,C,D解析：工程总承包合同示范文本由合同协议书、通用条款和专用条款三部分组成。其中合同协议书是双方当事人对合同基本权利、义务的集中表述，主要包括：建设项目的功能、规模、标准和工期的要求、合同价格及支付方式等内容。合同协议书的其他内容，一般包括合同当事人要求提供的主要技术条件的附件及合同协议书生效的条件等。通用合同条款包括20个合同条款，专用合同条款是在通用合同条款的基础上进行的补充、完善和修改。费用绩效指数()时，表示实际费用高于预算。A、大于1B、等于1C、小于1D、大于答案：C解析：费用绩效指数CPI是指EV与AC之比，计算公式为：CPI=EV/AC。当CPI1时，表示实际费用低于预算，项目处于节支状态。当CPI1时，表示实际费用高于预算，项目处于超支状态。当CPI=1时，表示实际费用等于预算费用。国家支持和促进()的市场竞争，维护正常的价格秩序，对价格活动实行管理、监督和必要的调控。A、公开B、合法C、公正D、公平E、诚实信用答案：A,B,D解析：本题的考点为市场竞争的秩序。国家支持和促进公平、公开、合法的市场竞争，维护正常的价格秩序，对价格活动实行管理、监督和必要的调控。管理的技术基础是线性顺序法，所以具有该方法固有的缺陷，即耗时较长。A.传统管理模式 B.建造管理模式C.管理承包模式 D.设计采购建造模式答案：A解析：传统管理模式的特点之一是，该模式管理的技术基础是线性顺序法，所以具有该方法固有的缺陷，即耗时较长。根据招标投标法的规定，必须进行招标的项目有 （）A.大型基础设施 B.部分使用国有资金投资项目C.使用外国政府贷款的项目 D.使用风险投资资金的项目E.使用援助资金的项目答案：A,B,C,E解析：解析 根据招标投标法的规定，大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，全部或部分使用国有资金投资及国家融资的项目，以及使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目，包括项目勘察设计、施工、监理、重要设备材料采购，都必须进行招标。下列各项不属于采购战略管理内容的是()。A、制定采购战略B、确定集中采购或分散采购C、确定采购策略D、确定采购内包或外包答案：C解析：采购战略管理是指在采购项目启动前进行周密、严谨和带有前瞻性的规划设计，包括制定采购战略、确定集中采购或分散采购、确定采购内包或外包等，确保采购工作的质量、成本和进度的平衡，有效实现采购的目标。C项属于采购计划管理。关于世界银行咨询服务评审方法中固定预算下的选择方法(FBS)的说法，正确的是()。A、一般适用于紧急情况下所需要的服务采购B、在投标人提供的服务差别不大时，主要考虑的因素是服务价格C、设定“最低合格分值”，高于此分值的技术建议书中最低报价者中标D、设定服务价格上限，服务方报价超出该上限者将被拒绝答案：D解析：固定预算下的选择(FBS)是指在咨询预算费用固定的情况下业主选择咨询服务的方法。价格建议书中的金额只设一个上限，不参与综合评审的权衡。该金额在指定预算范围以内者，技术建议书得分最高的服务方将被邀请进行合同谈判，而凡是该金额超过指定预算金额的建议书都会被拒绝。FBS评审方法常适用于客户需求清晰，服务范围明确的服务项目。2022招标师真题下载7卷 第6卷工程建设项目投资管理的参与主体可分为（ ）。A.政府部门 B.投资者 C.项目策划人 D.投资主体E.投资过程中某类任务的承担者或参与者答案：A,B,D,E解析：管理程序是工程建设项目投资管理的一项基本内容。不同的参与主体在投资活动中所处的地位和承担的职责不同，因而对工程建设项目投资管理有其不同的目标和内容。投资管理的参与主体大致可分为：政府部门；投资者或投资主体；投资过程中某类任务的承担者或参与主体。关于履约担保，下列说法中不正确的是()。A、履约担保具有担保中标人按照合同履约的目的B、履约担保的法律效力等同于违约金C、中标人不按要求提交履约担保的，投标保证金将不予退还D、履约担保具有约束招标人按照合同履约的目的答案：B解析：履约保证金是履约担保的通称，是招标人在招标文件中设置的对中标人的履约行为进行约束的限制措施。当中标人出现违反合同规定的情形时，招标人可以约定不予退还全部或部分履约保证金的方式索取赔偿。在签订合同前，中标人应按招标文件规定向招标人提交履约保证金。投标人中标后不提交履约保证金的，招标人可以取消其中标资格，投标保证金不予退还。招标人设置的履约保证金的金额不得超过中标合同金额的10%。在企业生产过程中，若不能保持基本库存，将会影响正常的生产与服务，确定企业基本库存时首要考虑的因素是 （ ） A.产品计划 B.库存占用资金C.物料价值 D.库存资金周转次数答案：A解析：库存控制的首要任务是根据产品计划来控制合理的库存规模。根据工程咨询成果质量评价办法的规定，厂址和外部配套条件论证、技术方案比选，实施方案比选等属于工业建设项目可行性研究报告的质量目标体系中的()子目标。A、风险分析B、多方案比选C、生态环境影响论证D、市场调查分析答案：B解析：本题的考点为确定实现质量目标必需的过程及必需的资源。在工程咨询成果质量评价办法中，规定工业建设项目可行性研究报告的质量目标体系如下：(1)贯彻宏观调控政策子目标。建设项目的必要性及利用现有基础的可能性论证、经济规模论证、优化结构论证、提高技术水平论证、合理布局论证等。(2)市场调查分析子目标。对产品和原材料供求历史及现状调查、市场影响因素调查分析、市场预测和预测方法选择、产品规模合理性论证、制定营销战略等。(3)多方案比选子目标。包括厂址和外部配套条件论证、技术方案比选，实施方案比选等。(4)经济分析子目标。投资估算编制的准确性、产品成本估算依据可靠性、销售收入估算可靠性、效益估算可靠性、资金落实论证情况等。(5)风险分析子目标。经营风险分析、管理风险分析（包括对主要经营人员的资历和能力的分析）、财务及金融风险分析、政策风险分析等。(6)生态环境影响论证子目标。环境影响评价、制定环境治理措施、节能、节水、节约土地和安全、消防、职业卫生等论证情况。根据项目的生命周期理论，在项目的生命周期中资源投入最高的阶段是()。A、开始阶段B、计划阶段C、执行与控制阶段D、结束阶段答案：C解析：根据项目生命周期和阶段划分的特点，项目资源投入强度在项目开始时较低，此后逐渐提高，进入项目后期接近结束时又迅速下降。即在项目的执行与控制阶段，资源投入最高。工作先后依赖关系包括()。A、隶属关系B、协调关系C、组织关系D、工序关系E、工艺关系答案：C,E解析：工作先后依赖关系是指招标采购各工作的执行安排需遵守工作之间先后制约关系的限制，进而决定工作的安排次序，任何工作的执行必须依赖于一定工作的完成，即它的执行必须在某些工作完成之后才能执行。工作先后依赖关系有两种：工作之间本身存在的、无法改变的工艺关系，如设计与生产关系；人为确定的、两项工作可先可后的组织关系。下列各项不属于投标文件的是()。A、资格证明文件B、价格文件C、商务文件D、技术文件答案：B解析：投标文件一般包括资格证明文件、商务文件和技术文件三部分。价格文件和已标价工程量清单除招标文件要求单独装订外，一般列入商务文件。公司法将国有独资公司归属于()。A、有限责任公司B、股份有限公司C、一人公司D、有限责任公司和股份有限公司答案：A解析：国有独资公司是指国家单独出资、由国务院或者地方人民政府授权本级人民政府国有资产监督管理机构履行出资人职责的有限责任公司。国有独资公司在本质上属于一人有限责任公司，其区别于一般的一人公司的特殊之处在于，国有独资公司的股东是国家。关于索赔条款，下列说法错误的是()。A、合同中的索赔条款一般包括索赔情形、索赔期限及索赔方式B、承包人未能在知道或应当知道索赔事件发生30天内向对方提出索赔意向通知书的，则丧失要求追加付款和延长工期的权利C、为避免争议，2022版施工合同明确规定“逾期索赔失权制度”对发包人和承包人均适用D、承包人提交的最终结清文件中，只限于提出工程竣工接收证书颁发后发生的任何索赔答案：B解析：B项，2022版标准文件建立了合同当事人逾期索赔失权的制度，即承包人未能在知道或应当知道索赔事件发生28天内向对方提出索赔意向通知书的，则丧失要求追加付款和延长工期的权利。2022招标师真题下载7卷 第7卷经评审的最低投标价法比较适用于（）招标项目。A.技术标准差别较大的货物B. 施工技术特别复杂的工程C.施工技术简单通用的工程D.施工技术方案差异性较大的工程E.技术标准简单通用的货物答案：C,E解析：管理的职责是帮助组织充分利用其资源以实现组织目标，主要职能包括()。A、计划B、组织C、领导D、激励E、控制答案：A,B,C,E解析：管理的职责是帮助组织充分利用其资源以实现组织目标，主要有以下四种职能：计划；组织；领导；控制。D项，管理是通过计划、组织、控制、激励和领导等环节来协调人力、物力和财力等资源，以期更好地达成组织目标的过程。下列项目中，可以不进行招标的有（ ）。A.承包商少于3家且不能形成有效竞争的建设项目B.对建筑艺术造型有特殊设计要求的建设项目C.主要施工技术采用特定专利的工程施工项目D.施工企业自建自用的工程项目E.已完工程主体加层的工程施工项目答案：A,B,C解析：根据工程建设项目施工招标投标办法第12条规定，需要审批的工程建设项目，有下列情形之一的，经审批部门批准，可以不进行施工招标：涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的；属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的；施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的；施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的；在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的；法律、行政法规规定的其他情形。此外，法律规定，承包商、供应商或者服务提供者少于3家，不能形成有效竞争的，也可以不进行施工招标。一个完整的项目管理过程组包括()等。A、收尾过程B、规划过程C、启动过程D、监控过程E、调研过程答案：A,B,C,D解析：一个完整的项目管理过程组包含五个管理过程，即：启动过程，是指批准开展项目某一阶段业务活动和管理工作。规划过程，是指确定和细化目标，为实现本阶段要达到的目标而做出具体实施方案。执行过程，是指投入资源，实施计划。监控过程。是指定期测量并监视绩效情况，发现偏差并采取措施纠偏。收尾过程，是指正式验收项目阶段的可交付成果，并结束项目阶段。下列有关工程量清单中暂估价和暂列金额的说法，正确的是()。A、暂估价是投标报价中的竞争性因素报价B、暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额C、暂列金额是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额D、在单价合同中，暂估价是指暂估合同总金额答案：B解析：ABD三项，在工程量清单的其他项目清单中，暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于必然支付必然发生但暂时不能确定价格的