21年二级建造师试题9卷.docx

21年二级建造师试题9卷21年二级建造师试题9卷 第1卷在现场施工，属于一级动火作业的是（）。（2022年）A.小型油箱B.比较密封的地下室C.登高电焊D.无明显危险因素的露天场所答案：B解析：凡属下列情况之一的动火，均为一级动火：禁火区域内；油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器及与其连接在一起的辅助设备；各种受压设备；危险性较大的登高焊、割作业；比较密封的室内、容器内、地下室等场所；现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。某工程项目施工工期紧迫，楼面混凝土刚浇筑完毕即上人作业，造成混凝土表面不平并出现楼板裂缝，按事故责任分此质量事故属于（ ）事故。A操作责任B社会责任C自然灾害D指导责任答案：D解析：指导责任事故：指由于工程指导或领导失误而造成的质量事故。例如片面追求施工进度，放松或不按质量标准进行控制和检验，降低施工质量标准等而造成的质量事故。下列关于分部分项工程施工成本分析的说法，正确的有（ ）。A分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础B成本分析的对象为已完成分部分项工程C须对施工项目中的所有分部分项工程进行成本分析D要进行估算成本与目标成本的比较E要进行预算成本、目标成本和实际成本的"三算"对比，分别计算实际偏差和目标偏差答案：A,B,E解析：路堑爆破施工中，药壶炮的使用条件有（ ）。A.岩石应在级以下B.岩石需含少量水分C.阶梯高度（H）小于1020m，自然地面坡度在70°左右D.岩石不含水分E.岩石需含大量水分答案：A,C,D解析：2022版教材P5（3） 药壶炮是指在深2. 53.0m 以上的炮眼底部用小量炸药经一次或多次烘膛，使眼底成葫芦形，将炸药集中装入药壶中进行爆破。 特点：主要用于露天爆破，其使用条件是：岩石应在XI级以下，不含水分，阶梯高度（h）小 于 1020m，自然地面坡度在70°左右。如果自然地面坡度较缓，一般先用钢钎炮切脚，炸出台阶后再使用。经验证明，药壶炮最好用于 级岩石，中心挖深46m，阶梯高度在7m 以下。某项目在施工过程中发生火灾，邻近的甲单位主动组织人员灭火，这一行为减少了施工单位的损失8万元，甲单位因此支付了1万多的费用。则下列说法中，不正确的有（ ）。A.由于这是甲方的自发行为，没有得到施工单位的授权与委托，所以甲单位自行承担这1万元的损失B.因甲单位的援救使施工单位减少了8万元的损失，所以施工单位应支付8万元给甲单位C.甲单位有权要求施工单位支付1万元D.甲单位必须获得施工单位的追认授权，才能要求施工单位支付1万元E.甲单位必须获得施工单位的追认授权，才能要求施工单位支付8万元答案：A,B,D,E解析：本题考查的是建设工程债的发生根据。本题是典型的无因管理，无因管理不需要追认授权，这一点与无权代理没有关系。因无因管理产生的债，应相当于为此付出的费用，而不是因此给对方带来的好处。下列关于当事人约定违约金的正确表述有()。A.合同中必须要约定违约金B.约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构予以增加C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按约定的违约金执行D.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务E.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择二者之一的条款答案：B,C,D,E解析：2022版教材P117约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。一般来说，赔偿损失的主要形式是法定赔偿损失，而约定赔偿损失是为了弥补法定赔偿损失的不足。在确定了适用约定赔偿损失还是法定赔偿损失的情况下，原则上约定赔偿损失优先于法定赔偿损失。作为约定赔偿损失，一旦发生违约并造成受害人的损害以后，受害人不必证明其具体损害范围即可依据约定赔偿损失条款而获得赔偿。21年二级建造师试题9卷 第2卷附着式升降脚手架专项施工方案要包括的阶段有()。A.采购B.维护C.设计D.施工E.检查答案：B,C,D,E解析：2022版教材P218页(1)附着式升降脚手架(整体提升脚手架或爬架)作业要针对提升工艺和施工现场作业条件编制专项施工方案。专项施工方案要包括设计、施工、检查、维护和管理等阶段全部内容。下列情形符合注册建造师申请条件的是（ ）。A、 甲因执业活动违法受到刑事处罚，2年前刑罚已执行完毕B、 乙患有精神疾病，经鉴定为限制行为能力人C、 丙因犯故意伤害罪被判刑，尚在缓刑期间D、 丁60周岁答案：D解析：依据注册建造师管理规定规定，申请人不予注册的情形包括：(1)不具有完全民事行为能力的；(2)申请在两个或者两个以上单位注册的；(3)未达到注册建造师继续教育要求的；(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；(10)年龄超过65周岁的；(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。根据(1)，则B选项不正确；根据(4)，则C选项不正确；根据(5)，则A选项不正确；根据(6)，D选项中丁仅60周岁，符合注册建造师申请条件，D选项为正确选项。在执行过程中,出现下列情况(),人民法院应当裁定终结执行。A.被执行人死亡B.被执行人确无财产可供执行C.据以执行的法律文书被撤销D.追索抚养费的权利人死亡E.被追索抚育费的义务人死亡答案：C,D解析：2022新版教材P331页在执行过程中，由于出现某些特殊情况，执行工作无法继续进行或没有必要继续进行的，结束执行程序。有下列情况之一的，人民法院应当裁定终结执行:(1)申请人撤销申请的;(2)据以执行的法律文书被撤销的;(3)作为被执行人的公民死亡,无遗产可供执行,又无义务承担人的;(4)追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的;(5)作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款,无收入来源,又丧失劳动能力的;(6)人民法院认为应当终结执行的其他情形。总进度纲要的主要内容包括（）。A.项目实施的总体部署B.可行性研究报告C.总进度规划D.各子系统进度规划E.总进度目标实现的条件和应采取的措施答案：A,C,D,E解析：2022新版教材P129页总进度纲要的主要内容包括：(1) 项目实施的总体部署； .(2) 总进度规划；(3) 各子系统进度规划；(4) 确定里程碑事件的计划进度目标；(5) 总进度目标实现的条件和应釆取的措施等某工程项目总承包单位根据图纸工作之间的逻辑关系绘制了施工进度计划网络图（时间单位：天），逻辑关系表见下图。施工过程中发生了如下事件：事件一：在实际施工过程中，由于遇到5 年罕见特大暴雨，致使工作F 拖延2 天完成，因施工质量返工，致使工作D 拖延3 天完成，施工单位就工作F、D 分别提出2 天和3 天的工期索赔。事件二：施工工程中，施工单位采购的水泥进场时，项目部及监理工程师对其品种，级别进行了检查，并按照同一生产厂家、同一级别，袋装水泥不超过200t 为一个检验批对相应指标进行了抽样复验。事件三：项目部编制了泥浆护壁钻孔灌注桩施工方案，明确了清孔换浆、下钢筋笼和钢导管、浇筑水下混凝土、二次清孔、终孔验收、成桩的施工顺序。监理工程师认为该施工顺序存在问题，要求整改。1绘制双代号网络图，找出关键线路并计算计划工期。2事件一中，施工单位的各项索赔是否合理，并分别说明理由。3事件二中，水泥进场时还要对哪些内容进行检查？水泥抽样复验的指标有哪些？补充袋装水泥检验批抽样复验的划分依据？4指出事件三中泥浆护壁钻孔灌注桩施工正确的工艺流程。答案：解析：1.关键线路工期为19 天。2（1）工作F 索赔2 天成立，理由：工作F 是关键工作，拖延2 天会使总工期拖延2 天，且发生5年罕见特大暴雨属于不可抗力，延误的工期可以顺延，所以工作F 索赔2天成立。（2）工作D 索赔3 天不成立，理由：工作D 拖延3 天对总工期没有影响，且情况是由于施工单位自身原因造成的，所以工作D 索赔3 天不成立。3（1）水泥包装或散装仓号、出厂日期，水泥出厂合格证、产品说明说及出厂检测报告。（2）抗压强度、抗折强度、安定性、凝结时间（3）同一品种、同一批号且连续进场的水泥4清孔换浆（终孔验收（下钢筋笼和钢导管（二次清孔（浇筑水下混凝土（成桩工程项目建设有众多的参与方，各方为实现特定目标而进行不同类型的项目管理，但核心是（）方的项目管理。A.设计B.总承包C.监理D.业主答案：D解析：2022新版教材P2页 由于业主方是建设工程项目生产过程的总集成者-人力资源、物质资源和知识的集成，业主方也是建设工程项目生产过程的总组织者，因此对于一个建设工程项目而言，虽然有代表不同利益方的项目管理，但是，业主方的项目管理是管理的核心。21年二级建造师试题9卷 第3卷离心式压缩机试运转应符合的规定有（）。A.压缩机增速器轮齿静态接触迹线长度不应小于齿长的60%B.试运转的压缩介质应采用空气C.主机的排气应缓慢升压，每10min升压不得大于0.1MPaD.应连续运行2hE.轴承壳振动速度有效值不超过6.3mm/s答案：B,E解析：本题考查的是试运行要求。选项A，压缩机增速器轮齿静态接触迹线长度不应小于齿长的65%；选项C，试运转的开始阶段，主机的排气应缓慢升压每5min升压不得大于0.1MPa，并应逐步达到工况；选项D，轴承润滑油温度和轴承振动稳定后，应连续运行48h。某分项工程高处作业高度10m，其高处等级、坠落半径分别是()。A.一级、2mB.二级、3mC.三级、4mD.四级、5m答案：B解析：2022版教材P221页（2）高处作业高度在515m时，划定为二级高处作业，其坠落半径为3m。关于留置的说法，正确的是（ ）。A.留置的标的是不动产B.不转移对物的占有是留置与质押的显著区别C.留置权人负有妥善保管留置财产的义务D.置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物答案：C解析：2022版教材P32页三、留置按照担保法、物权法等的规定，留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权以该财产折价或者以变卖、拍卖该财产的价款优先受偿。留置权人负有妥善保管留置物的义务。在下列合同形式中，承包人承担风险最大的合同类型的（ ）。A.固定总价合同 B.固定单价合同C.成本加固定费用合同 D.最大成本加费用合同答案：A解析：某单代号网络图如下图所示，存在的错误有（ ）。A.多个起点节点B.有多余虚箭线C.出现交叉箭线D.没有终点节点E.出现循环回路答案：A,B,C解析：根部间隙又叫装配间隙，其作用是（ ）。A.打底焊时能保证根部焊透B.便于焊接C.可以使焊缝获得良好得机械性能D.防止根部烧穿答案：A解析：根部间隙的作用在于打底焊时能保证根部焊透。21年二级建造师试题9卷 第4卷某法院院长发现经本院终审的一个合同纠纷案件确有错误，应当再审。该法院的正确处理方法是（）。A.决定由本法院进行再审B.提交审判委员会讨论C.提请上级人民法院裁定D.报请上级人民法院进行再审答案：B解析：2022新版教材P325页各级人民法院院长对本院已经发生法律效力的判决、裁定、调解书，发现确有错误，认为需要再审的，应当提交审判委员会讨论决定。属于路面基层粒料类嵌锁型的是( )。A.级配碎石B.泥灰结碎石C.水泥稳定碎石D.沥青贯入碎石答案：B解析：2022版教材P46页粒料基层（底基层）包括嵌锁型和级配型两种，嵌锁型包括泥结碎石、泥灰结碎石、填隙碎石等。施工过程中发现问题及时处理，是施工安全隐患处理原则中（）原则的体现。A、 动态处理B、 重点处理C、 预防与减灾并重D、 冗余安全度处理答案：A解析：(6)动态处理原则动态治理就是对生产过程进行动态随机安全化治理，生产过程中发现问题及时治理，既可以及时消除隐患，又可以避免小的隐患发展成大的隐患。关于抛石挤淤施工说法中，错误的是() A 当下卧地层平坦时，应沿道路中线向前呈三角形抛填，再渐次向两旁展开，将淤泥挤向两侧 B 当下卧地层具有明显横向坡度时，应从下卧层高的一侧向低的一侧扩展，并在低侧边部多抛投不少于2米宽，形成平台顶面 C 在抛石高出水面后，应采用重型机具碾压紧密，然后在其上设反滤层，再填土压实 D 当下卧地层具有明显横向坡度时，应从下卧层高的一侧向低的一侧扩展，并在低侧边部多抛投不少于1米宽，形成平台顶面答案：D解析：2022版教材P19页当下卧地层平坦时，应沿道路中线向前呈三角形抛填，再渐次向两旁展开，将淤泥挤向两侧当下卧地层具有明显横向坡度时，应从下卧层高的一侧向低的一侧扩展，并在低侧边部多抛投不少于2米宽，形成平台顶面在抛石高出水面后，应采用重型机具碾压紧密，然后在其上设反滤层，再填土压实已知在双代号网络计划中，某工作有2项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为11天和13天。如果该工作的持续时间为3天，则该工作最迟开始时间为()。A.8天B.10天C.11天D.13天答案：A解析：2022新版教材P139页 最迟开始时间是指在不影响整个任务按期完成的前提下，工作必须开始的最迟时刻。2项紧后工作的最迟开始时间分别为11天和13天，则本工作的最迟结束时间为11天，该工作的持续时间为3天，则该工作最迟开始时间为8天某施工企业结合自身情况确定砌筑“1 砖混水砖墙”子目中人工消耗量。已知砌筑小组由3 名工人组成，在正常施工条件下，经测算完成10m3 砖墙砌筑耗时40 小时。则在正常施工条件下，砌筑l0m3“l 砖混水砖墙”的劳动定额为（ ）工日。A5 B15 C40 D120答案：B解析：一个工作日按8 小时计算，则生产该产品的劳动定额由工人（小组）的人数和工作时间决定，即3×408=15 工日。21年二级建造师试题9卷 第5卷关于现浇混凝土施工的做法，正确的是()。A.混凝土浇筑前应对模板洒水，并保持模板表面有积水层B.浇筑中如混凝土坍落度过小，应适当加水并搅拌均匀C.混凝土振捣应均匀，浇筑范围较大则应延长振捣时间D.混凝土的养护方法包括洒水、覆盖和喷涂养护剂E.混凝土强度低于12MPa时不得在其上安装模板、支架答案：D,E解析：本题是关于控制混凝土施工质量的相关内容。混凝土浇筑施工前应使模板湿润，所以要对模板洒水，但是浇筑前不能有积水，否则影响混凝土配合比(A)。混凝土坍落度是在施工前确定的参数，工地施工时出现不合适应找清原因，按施工实际情况调整水量，如是配合比设计的问题，则可能需要重新调整配合比，不能随意加水和搅拌(B)。混凝土振捣是使混凝土拌合均匀、分布均匀，过长时间的振捣反而会不利于混凝土均匀性和强度，一般混凝土振捣棒应有个合适的工作范围(C)。选项(E)是避免混凝土内部在未充分凝结时结构破坏的措施；(D)选项是混凝土养护方法的知识。 沥青混合料面层碾压时应将（ ）面向摊铺机，利用重力往下压，防止推移。A从动轮B驱动轮C小轮D大轮正确答案：B建筑装饰装修吊顶工程，下列施工方法正确的有()。A、主龙骨应平行于房间短向布置B、吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mmC、纸面石膏板应在自由状态下进行固定，固定时应从板的四周向中间固定D、纸面石膏板的长边应平行于主龙骨安装，短边平行搭接在次龙骨上E、吊杆长度大于1500mm时，应设置反向支撑答案：B,D,E解析：主龙骨宜平行房间长向布置，分档位置线从吊项中心向两边分，间距不宜大于1200mm，并标出吊杆的固定点。吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm。当大于300mm时，应增加吊杆。纸面石膏板和纤维水泥加压板安装时应在自由状态下进行固定，固定时应从板的中间向板的四周固定。纸面石膏板的长边应垂直于次龙骨安装，短边平行搭接在次龙骨上，搭接宽度宜为次龙骨宽度的12。不上人的吊顶，吊杆长度小于1000mm，可以采用6的吊杆；如果大于1000mm，应采用8的吊杆；大于1500mm时，还应设置反向支撑。上人的吊顸，吊杆长度小于1000mm，可以采用8的吊杆；如果大于1000mm，应采用10的吊杆；大于1500mm时，还应设置反向支撑。#工程资料归档保存期应符合国家现行有关标准的规定，当无规定时，不宜少于( )年。A.3B.4C.5D.6答案：C解析：2022版教材P258 （2）工程资料归档保存期限应符合国家现行有关标准的规定；当无规定时，不宜少于5年。 公路隧道按照长度可划分为（ ）。A特长隧道B长隧道C中隧道D短隧道E特短隧道正确答案：ABCD24、ABED。本题考查的知识点是公路隧道的分类。按照长度分为特长隧道：L>3000m，长隧道：3000L1000m，中隧道：1000>L）500m，短隧道：L500m。故应选择ABCD。建设工程施工常用的担保种类中，()是指承包人向发包人提供的用于实现承包人按合同规定进行施工，偿还发包人己支付的全部预付金额的担保。A.施工投标保证金B.预付款担保C.施工合同履约保证金D.工程款支付担保答案：B解析：2022版教材P30页 预付款担保是指承包人向发包人提供的用于实现承包人按合同规定进行施工，偿还发包人己支付的全部预付金额的担保。如果承包人违约，使发包人不能在规定期限内从应付工程款中扣除全部预付款，则发包人有权行使预付款担保权利作为补偿。21年二级建造师试题9卷 第6卷在现场平面布置中，施工现场仓库、加工厂、作业棚等布置应尽量靠近已有交通线路，缩短运输距离，属于绿色施工“四节一环保”中的（）。A.节能与能源利用B.节材与材料资源利用C.节水与水资源利用D.节地与施工用地保护答案：D解析：2022版教材P260页 6.节地与施工用地保护:(3) 施工总平面布置:2) 施工现场仓库、加工厂、作业棚、材料堆场等布置应尽量靠近已有交通线路或即将修建的正式或临时交通线路，缩短运输距离。根据合同法，合同权利义务终止的情形有（ ）。A.债务人依法将标的物抵押B.债权人依法将标的物提存C.合同解除D.债务相互抵消E.债权人免除债务答案：C,D,E解析：2022版教材P124页合同法规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：（1）债务已经按照约定履行；（2）合同解除；（3）债务互相抵消；（4）债务人依法将标的物提存；（5）债权人免除责任；（6）债权债务同归于一人；（7）法律规定或者当事人约定终止的其他情形。固结灌浆施工程序依次是（）。A:钻孔:压水试验:灌浆:封孔和质量检查B:钻孔:压水试验:灌浆:质量检查和封孔C:钻孔:灌浆:压水试验:封孔和质量检查D:钻孔:灌浆:压水试验:质量检查和封孔答案：A解析：本题考查的是灌浆工艺和技术要求。固结灌浆施工程序依次是钻孔、压水试验、灌浆、封孔和质量检查等。关于施工管理职能分工的说法，正确的有（ ）。A.管理职能的分工表和岗位责任描述的作用是完全相同的B.不同的管理职能可由不同的职能部门承担C.项目各参与方都应编制各自的管理职能分工表D.管理职能分工表既可用于企业管理，也可用于项目管理E.管理职能分工表只反应项目经理和项目技术负责人的工作任务答案：B,C,D解析：管理职能分工表是用表的形式反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项目工作任务的项目管理职能分工。管理职能分工也可用于企业管理。不同的管理职能由不同的职能部门担当。在施工质量管理中，以控制人的因素为基本出发点而建立的管理制度是（）。A、 见证取样制度B、 专项施工方案论证制度C、 执业资格注册制度D、 建设工程质量监督管理制度答案：C解析：我国实行的执业资格注册制度和管理及作业人员持证上岗制度等，从本质上说，就是对从事施工活动的人的素质和能力进行必要的控制。正确答案：C关于木材的说法，错误的是（ ）。A木材的含水率指标包括纤维饱和点和平衡含水率B木材变形：顺纹最小、径向较大、弦向最大C干缩会使木材开裂、拼缝不严D湿胀会使木材翘曲答案：D解析：21年二级建造师试题9卷 第7卷根据煤矿井巷工程质量验收规范GB 50213-2022的规定，工程项目的质量验收划分包括（ ）。A.分部工程B.子分部工程C.分项工程D.子分项工程E.检验批答案：A,B,C解析：P95-99根据煤矿井巷工程质量验收规范GB 50213-2022的规定4.0.1要求，煤矿井巷工程质量应按单位（或子单位）工程、分部（或子分部）工程、分项工程进行验收。某项目分期开工建设，开发商二期工程3、4号楼仍然复制使用一期工程的施工图纸。施工时施工单位发现该图纸使用的02标准图集现已废止，施工单位的正确做法是()。A.继续按图施工B.按现行图集套改后继续施工C.及时向相关单位提出修改建议D.由施工单位技术人员修改图纸答案：C解析：2022版教材P269页建设工程质量管理条例进一步规定：施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。根据矿山安全法，矿业工程项目的安全设施竣工验收，应由()。A、施工单位会同设计、监理单位共同进行B、管理矿山企业的主管部门主持，并须有劳动行政主管部门参加C、矿山企业组织相关单位进行D、政府劳动行政主管部门组织相关单位进行答案：B解析：本题考察矿山安全法中关于矿业工程项目安全设施竣工验收的规定。根据矿山安全法，矿山建设工程的安全设施必须和主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。矿山建设工程安全设施竣工后，由管理矿山企业的主管部门验收，并须有劳动行政主管部门参加；不符合矿山安全规程和行业技术规范的，不得验收，不得投入生产。故应选择答案B。投标文件一般包括()。A.投标函B.投标报价C.施工组织方案D.商务和技术偏差表E.投标文件目录答案：A,B,C,D解析：2022版教材P210(六）投标文件投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。投标文件一般包括以下内容：(1)投标函。投标报价。(3)施工组织方案。(4)商务和技术偏差表。某高校新建新校区，包括办公楼、教学楼、科研中心、后勤服务楼、学生宿舍等多个单体建筑，由某建筑工程公司进行该群体工程的施工建设。其中，科研中心工程为现浇钢筋混凝土框架结构，地上10层，地下2 层，建筑檐口高度45m。由于有超大尺寸的特殊试验设备，设置在地下二层的试验室为两层通高；结构设计图纸说明中规定地下室的后浇带需待主楼结构封顶后才能封闭。在施工过程中，发生了下列事件：事件一：施工单位进场后，针对群体工程进度计划的不同编制对象，施工单位分别编制了各种施工进度计划，上报监理机构审批后作为参建各方进度控制的依据。事件二：施工单位针对两层通高试验室区域单独编制了模板及支架专项施工方案，方案中针对模板整体设计有模板和支架选型、构造设计、荷载及其效应计算，并绘制有施工节点详图。监理工程师审查后要求补充该模板整体设计必要的验算内容。事件三：在科研中心工程的后浇带施工方案中，明确指出：(1)梁、板的模板与支架整体一次性搭设完毕；(2)在楼板浇筑混凝土前，后浇带两侧用快易收口网进行分隔、上部用木板遮盖防止落人物料；(3)两侧混凝土结构强度达到拆模条件后，拆除所有底模及支架，后浇带位置处重新搭设支架及模板，两侧进行回顶，待主体结构封顶后浇筑后浇带混凝土。监理工程师认为方案中上述做法存在不妥，责令改正后重新报审。针对后浇带混凝土填充作业，监理工程师要求施工单位提前将施工技术要点以书面形式对作业人员进行交底。事件四：主体结构验收后，施工单位对后续工作进度以时标网络图形式做出安排，如下图所示（时间单位：周）。在第6 周末时，建设单位要求提前一周完工。经测算工作D、E、F、G、H 均可压缩一周（工作1 不可压缩），所需增加的成本分别为8 万元、10 万元、4 万元、12 万元、13 万元。施工单位压缩工序时间，实现提前一周完工。问题：1、事件一中，按照编制对象不同，本工程应编制哪些施工进度计划？2、事件二中，按照监理工程师要求，针对模板及支架施工方案中模板整体设计，施工单位应补充哪些必要验算内容？3、事件三中，后浇带施工方案中有哪些不妥之处？后浇带混凝土填充作业的施工技术要点主要有哪些？4、事件四中，施工单位压缩网络计划时，只能以周为单位进行压缩，其最合理的方式应压缩哪项工作？需增加成本多少万元？答案：解析：1、按照编制对象不同，本工程还应编制的施工进度计划有：施工（或群体工程）总进度计划；单位工程进度计划；分阶段（专项工程）进度计划；分部分项工程进度计划。2、模板及支架设计应补充的必要验算内容有：承载力，刚度，抗倾覆。3、(1)不妥之处：后浇带处模板及支架拆除后重新搭设及两侧回顶；(2)后浇带混凝土填充作业施工技术要点：剔凿接槎处水泥薄膜和松动石子；调整钢筋；清理干净；充分湿润；宜使用微膨胀混凝土填充；强度等级宜提高一个标号；湿润养护不少于 14d。4、最合理的方式应压缩工作 E-周，需增加成本 10 万元。竣工验收鉴定证书的主要内容包括()A . 验收的时间B . 工程质量总体评价C . 竣工决算情况D . 遗留问题及处理意见E . 政府质量监督机构对工程的验收结论答案：A,B,C,D解析：竣工验收鉴定证书的内容主要包括：验收的时间、验收工作概况、工程概况、项目建设情况、生产工艺及水平和生产设备试生产情况、竣工决算情况、工程质量的总体评价、经济效果评价、遗留问题及处理意见、验收委员会对项目（工程）验收结论。21年二级建造师试题9卷 第8卷根据行政复议法规定，下列选项中不可申请行政复议的有（ ）。A.建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书B.人民法院对保全财产予以查封C.监察机关给予机关工作人员降级处分D.建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解E.行政拘留答案：B,C,D解析：2022版教材P345页根据2022 年8 月经修改后公布的行政复议法规定，有11 项可申请行政复议的情形，结合建设工程实践，其中7 种尤为重要：1. 对行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等行政处罚决定不服的；AE不能选。排除法选BCD投标有效期的起始时间是（ ）时。A、 发售招标文件B、 投标截止C、 评标结束D、 发出中标通知书答案：B解析：投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。# 根据现行建筑安装工程费用项目组成 (建标2022 44 号) ，对于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料，工程设备、服务的采购，以及施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等费用，应计入( )。A.分部分项工程费B.措施项目费C.规费D.其他项目费用 答案：D解析：其他项目费包括暂列金额等五项内容，其中暂列金额是指建设单位在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。正确选项为D。需要进行消防设计的建筑工程，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送（）审核。A.公安消防部门B.建设工程安全监督机构C.建设行政主管部门D.上级主管部门答案：A解析：2022版教材P47页目前，已增加的施工许可证申领条件主要是消防设计审核。2022年4月 经修改后公布的中华人民共和国消防法规定,特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格的，建设单位、施工单位不得施工;其他建设工程，建设单位未提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料的，有关部门不得发放施工许可证或者批准开工报告。#根据有关法律法规有关工程返修的规定，下列说法正确的是( )。A.对施工过程中出现质量问题的建设工程，若非施工单位原因造成的，施工单位不负责返修B.对施工过程中出现质量问题的建设工程，无论是否施工单位原因造成的，施工单位都应负责返修C.对竣工验收不合格的建设工程，若非施工单位原因造成的，施工单位不负责返修D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工单位原因造成的，施工单位负责有偿返修答案：B解析：返修作为施工单位的法定义务，其返修包括施工过程中出现质量问题的建设工程和竣工验收不合格的建设工程两种情形。 不论是施工过程中出现质量问题的建设工程，还是竣工验收时发现质量问题的工程，施工单位都要负责返修 。 对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。建立各级文明施工岗位责任制，属于施工现场文明施工的()措施。A.组织B.管理C.经济D.技术答案：A解析：2022新版教材P214页 1.文明施工的组织措施(2)健全文明施工的管理制度：包括建立各级文明施工岗位责任制、将文明施工工作考核列人经济责任制，建立定期的检查制度，实行自检、互检、交接检制度，建立奖惩制度，开展文明施工立功竞赛，加强文明施工教育培训等。21年二级建造师试题9卷 第9卷 固体废物污染环境防治法规定，收集、储存、运输、处置危险废物的场所、设施设备和容器、包装物和其他物品转作他用时，必须经过（）处理方可使用。A.无害化B.减轻污染的C.再生利用D.消除污染的正确答案：D背景某排水管道工程采用承插式混凝土管道，管座为180度，地基为湿陷性黄土，工程沿线范围内有一排高压输电线路。项目部的施工组织设计确定采用机械从上游向下游开挖沟槽，用起重机下管、安管，安管时管道承口背向施工方向。开挖正值雨季，为加快施工进度，机械开挖至槽底高程，由于控制不当，局部超挖达200mm，施工单位自行进行了槽底处理。管座施工采用分层浇筑，施工时，对第一次施工的平基表面压光、抹面，达到强度后进行第二次浇筑。项目部考虑工期紧，对已完成的主干管道边回填边做闭水试验，闭水试验在注满水后12h进行，对暂时不接支线的管道预留孔未进行处理。问题：1.改正下管、安管方案中不符合规范要求的做法。2.在本工程施工环境条件下，挖土机和起重机安全施工应注意什么？3.改正项目部沟槽开挖和槽底开挖处理做法的不妥之处。4.指出管座分层浇筑施工做法中的不妥之处。5.改正项目部闭水试验做法中的错误之处。答案：解析：1.管道应在沟槽地基、管基质量检验合格后安装，安装时宜自下游开始，承口朝向施工前进的方向：（注：本题知识点在第四版新教材中不作要求）2.(1)机械挖槽时，应在设计槽底高程以上保留一定余量（不小于200mm），避免超挖，余量由人工清挖。挖土机械应距离高压线有一定的安全距离，距电缆1.0m处，严禁机械开挖。在有行人、车辆通过的地方开挖，应设护栏及警示灯等安全标志。基槽两侧临时堆土或施加其他荷载时，不得影响临近建筑物、各种管线和其他设施的使用和安全，另外也应考虑对基槽土壁安全的影响。(2)起重机下管时，起重机架设的位置不得影响沟槽边坡的稳定；起重机在高压输电线路附近作业与线路间的安全距离应符合当地电业管理部门的规定。（注：本题知识点在第四版新教材中不作要求）3.机械挖槽时，应在设计槽底高程以上保留一定余量（不小于200mm），避免超挖，余量由人工清挖。当下步工序与本工序不连续施工时，槽底应预留保护土层不挖，待下步工序开工时再挖。4.项目部在管座施工采用分层浇筑施工时，对第一次施工的平基表面压光，抹面，达到强度后进行第二次浇筑，这是不妥的。（注：本题知识点在第四版新教材中不作要求）5.(1)闭水试验应在管道填土前进行，不能边填土边做试验；(2)试验应在管道灌满水24h后进行；(3)应对暂时不接支线的预留孔进行封堵。本案例第1问主要考查开槽埋管施工技术。案例中项目部的施工组织设计确定采用机械从上游向下游开挖沟槽，用起重机下管、安管，安管时管道承口背向施工方向。这样施工是不符合规范要求的。正确的做法为：管道应按规范要求安装，管道应在沟槽地基、管基质量检验合格后安装，安装时宜自下游开始，承口朝向施工前进的方向。本案例第3问主要考查沟槽开挖和槽底开挖的注意事项。机械挖槽时，应在设计槽底高程以上保留一定余量（不小于200mm），避免超挖，余量由人工清挖。当下步工序与本工序不连续施工时，槽底应预留保护土层不挖，待下步工序开工时再挖。题目中项目部为加快施工进度，机械开挖至槽底高程，由于控制不当，局部超挖达200mm，施工单位自行进行了槽底处理.这样施工是不符合规范要求的。本案例第4问主要考查管座分层浇筑的施工要求。管座分层浇筑时，应先将管座平基凿毛冲净，并将管座平基与管材相接触的三角部位，用同强度等级的混凝土砂浆填满、捣实后，再浇混凝土；管座基础留变形缝时，缝的位置应与柔性接口相一致；浇筑混凝土管座时，应留混凝土抗压强度试块，留置数量及强度评定方法应遵守规范要求。本案例第5问主要考查闭水试验的要求。闭水试验应满足下列要求：(1)闭水试验应在管道填土前进行。(2)闭水试验应在管道灌满水后24h后再进行。(3)闭水试验的水位，试验段上游设计水头不超过管顶内壁时，试验水头应为试验段上游管道内顶以上2m;超过管顶内壁时，试验水头应以试验段上游设计水头加2m计；计算出的试验水头小于10m，但已超过上游检查井井口时，闭水试验水位可至井口为止。(4)对渗水量的测定时间不少于30min。对公路工程的一般分包，分包人的挑选首先由()确定。A、 评标委员会B、 业主C、 承包人D、 监理工程师答案：C解析：一般分包合同的特点。一般分包合同的特点：分包合同由承包商制定，即由承包人挑选分包人；分包合同必须事先征得业主的同意和监理工程师的书面批准；对合同总的执行没有影响，强调承包商不能将全部工程分包出去，自己一定要执行主体工程合同；承包商并不因将部分工程分包出去，从而减少其对分包工程在承包合同中应承担的责任和义务。本题的正确项只能是“C.承包人”。当建筑工程质量不符合要求时正确的处理方法是（ ）。A.经返工重做或更换器具，设备的检验批，不需要重新进行验收B.经有资质的检测单位检测鉴定能达到设计要求的检验批，应予以验收C.经有资质的检测单位检测鉴定能达不到设计要求，虽经原设计单位核算能满足结构安全和使用功能的检验批，但仍不可予以验收D.经返修或加固处理的分项，分部工程，一律不予验收答案：B解析：A选项，经返工重做或更换器具，设备的检验批，应重新进行验收；C选项，经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求。但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批。可予以验收；D选项，经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收。关于建设工程施工招标评标的说法，正确的是（ ）。A.投标报价中出现单价与数量的乘积之和与总价不一致时，将作无效标处理B.投标书中投标报价正本、副本不一致时，将作无效标处理C.评标委员会推荐的中标候选人应当限定在13 人，并标明排列顺序D.初步评审是对标书进行实质性审查，包括技术评审和商务评审答案：C解析：初步评审