21年监理工程师考试真题7辑.docx

21年监理工程师考试真题7辑21年监理工程师考试真题7辑 第1辑监理工程师在施工阶段进行投资控制的经济措施有（ ）。A.分解投资控制目标B.进行工程计量C.严格控制设计变更D.审查施工组织设计E.审核竣工结算答案：A,B,E解析：根据标准施工合同，关于履约保函与预付款担保的描述正确的是（）。A、履约保函自发包人和承包人签订合同之日起，至缺陷责任期满止B、均采用有条件担保方式C、预付款担保期限至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止D、预付款担保金额不应超过发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额答案：C解析： 本题考查的是施工合同标准文本。选项A，担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。没有采用国际招标工程或使用世界银行贷款建设工程的担保期限至缺陷责任期满止的规定，即担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不承担担保责任；选项B，均采用无条件担保方式；预付款担保金额不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。参见教材P76。某高速公路设计车速120km/h,路面面层为三层式沥青混凝土结构。施工企业为公路交通大型企业专业施工队伍,设施精良。为保证工程施工质量,防止沥青路面施工中沥青混合料摊铺时发生离析、沥青混凝土路面压实度不够、平整度及接缝明显,施工单位在施工准备、沥青混合料的拌和、沥青混合料的运输、沥青混合料的摊铺、沥青混合料的压实、接缝的处理等方面,做了如下工作：1选用经试验合格的石料进行备料,严格对下承层进行清扫,并在开工前进行试验段铺筑；2沥青混合料的拌和站设置试验室,对沥青混合料及原材料及时进行检验,拌和中严格控制集料加热温度和混合料的出厂温度；3根据拌和站的产量、运距合理安排运输车辆,确保运输过程中混合料的质量；4设置两台具有自动调节摊铺厚度及找平装置的高精度沥青混凝土摊铺机梯进式施工,严格控制相邻两机的间距,以保证接缝的相关要求；5压路机采用2台双轮双振压路机及2台16t胶轮压路机组成,严格控制碾压温度及碾压重叠宽度。6纵缝采用热接缝,梯进式摊铺,后摊铺部分完成,立即骑缝碾压,以除缝迹,并对接缝作了严格控制。4、混合料的运输中应注意的主要问题是什么?答案：解析：4、沥青混合料运输应注意的问题是：保持车箱干净并涂防黏薄膜剂,运输时必须覆盖篷布以防雨和热量损失。工程项目质量控制系统与质量管理体系的不同点包括（）。A.建立的对象B.服务的范围C.控制的目标D.作用的时效E.建立的单位答案：A,B,C,D解析：本题考查的是工程项目质量控制系统的特性和构成。选项E错误，建立的单位都是监理单位。监理单位向建设单位提交的监理工作总结报告内容包括（）。A.建设工程监理工作的成效和经验B.工程监理工作中发现的问题、处理情况及改进建议C.监理合同履行情况概述和监理任务完成情况评价D.建设单位提供的供项目监理机构使用的办公用房、车辆、试验设施等的清单E.监理工作终结情况的说明答案：C,D,E解析：本题考查的是建设工程监理实施程序和原则。向建设单位提交的监理工作总结。主要内容包括：工程概况，项目监理机构，建设工程监理合同履行情况，监理工作成效，监理工作中发现的问题及其处理情况，监理任务或监理目标完成情况评价，由建设单位提供的供项目监理机构使用的办公用房、车辆、试验设施等的清单，表明建设工程监理工作终结的说明，其他说明及建议等。根据建设工程监理合同（示范文本），相关服务的酬金应在（）中约定。A、协议书B、专用条件C、附录AD、附录B答案：A解析： 根据建设工程监理合同(示范文本)，签约酬金(包括监理酬金、相关服务酬金)应在协议书中明确约定。政府投资的某工程，监理单位承担了施工招标代理和施工监理任务。该工程采用无标底公开招标方式选定施工单位。工程实施中发生了下列事件：事件1：工程招标时，A、B、C、D、E、F、G共7家投标单位通过资格预审，并在投标截止时间前提交了投标文件。评标时，发现A投标单位的投标文件虽加盖了公章，但没有投标单位法定代表人的签字，只有法定代表人授权书中被授权人的签字（招标文件中对是否可由被授权人签字没有具体规定）；B投标单位的投标报价明显高于其他投标单位的投标报价，分析其原因是施工工艺落后造成的；C投标单位以招标文件规定的工期380天作为投标工期，但在投标文件中明确表示如果中标，合同工期按定额工期400天签订；D投标单位投标文件中的总价金额汇总有误。事件2：经评标委员会评审，推荐G、F、E投标单位为前3名中标候选人。在中标通知书发出前，建设单位要求监理单位分别找G、F、E投标单位重新报价，以价格低者为中标单位，按原投标报价签订施工合同后，建设单位与中标单位再以新报价签订协议书作为实际履行合同的依据。监理单位认为建设单位的要求不妥，并提出了不同意见，建设单位最终接受了监理单位的意见，确定G投标单位为中标单位。事件3：开工前，总监理工程师组织召开了第一次工地会议，并要求G单位及时办理施工许可证，确定工程水准点、坐标控制点，按政府有关规定及时办理施工噪声和环境保护等相关手续。事件4：开工前，设计单位组织召开了设计交底会。会议结束后，总监理工程师整理了一份设计修改建议书，提交给设计单位。事件5：施工开始前，G单位向专业监理工程师报送了施工测量成果报验表，并附有测量放线控制成果及保护措施。专业监理工程师复核了控制桩的校核成果和保护措施后即予以签认。问题： 分别指出事件1中A、B、C、D投标单位的投标文件是否有效？说明理由。答案：解析：(1)A单位的投标文件有效（0.5分）。招标文件对此没有具体规定，签字人有法定代表人的授权书（1分）。(2)B单位的投标文件有效（1分）。招标文件中对高报价没有限制（1分）。(3)C单位的投标文件无效（0.5分）。没有响应招标文件的实质性要求(或：附有招标人无法接受的条件（1分）。(4)D单位的投标文件有效（0.5分）。总价金额汇总有误属于细微偏差(或：明显的计算错误允许补正（1分）。21年监理工程师考试真题7辑 第2辑某工程，施工合同中约定：工期19周；钢筋混凝土基础工程量增加超出15时，结算时对超出部分按原价的90调整单价。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图6-1所示，其中A、C工作为钢筋混凝土基础工程，B、G工作为片石混凝土基础工程，D、E、F、H、I工作为设备安装工程，K、L、J、N工作为设备调试工作。施工过程中，发生如下事件：事件1：合同约定A、C工作的综合单价为700元m3.在A、C工作开始前，设计单位修改了设备基础尺寸，A工作的工程量由原来的4200m3增加到7000m3，C工作的工程量由原来的3600m3减少到2400m3.事件2：A、D工作完成后，建设单位拟将后续工程的总工期缩短2周，要求项目监理机构帮助拟定一个合理的赶工方案以便与施工单位洽商，项目监理机构提出的后续工期可以缩短的时间及其赶工费率见表6-1事件3：调试工作结果见表6-2.问题：对表6-2中未通过的调试工作，根据施工合同进行责任界定，并确定应补偿施工单位的费用。答案：解析：对表中未通过的调试工作，逐项根据施工合同进行责任界定：(1)工作K调试未通过的责任由建设单位承担。（1分）(2)工作I调试未通过的责任由施工单位承担。（1分）(3)工作N调试未通过的责任由建设单位承担。（1分）应补偿施工单位的费用=3 +2 =5（万元）。（1分）工程监理企业从事建设工程监理活动时，应遵循“守法、诚信、公平、科学”的准则，体现诚信准则的是（）A、建立健全与建设单位的合作制度B、按照工程监理合同约定严格履行义务C、不得出售、转让工程监理企业资质证书D、具有良好的专业技术能力答案：A解析：工程监理企业从事建设工程监理活动时的诚信准则体现在：工程监理企业应当建立健全与建设单位的合作制度、合同管理制度、建设工程监理服务需求调查制度以及企业内部信用管理责任制度，这些都属于企业信用管理制度的内容，是诚信准则体现，故选项A正确。选项B、C体现的是守法法则；选项D体现的是公平法则。我国建设工程监理制中，吸收了FIDIC合同条件的有关内容，对工程监理企业和监理工程师提出了（ ）的要求。 A.维护施工单位利益 B.代表政府监理 C.独立、公正 D.承担法律责任答案：C解析：我国建设工程监理制中，吸收了 FIDIC合同条件中关于对工程监理企业和监理工程师的独立、公正性要求，以保证在维护建设单位利益的同时，不损害承建单位的合法权利。同时，强调对承建单位施工过程和施工工序的监督、检査和验收。下列对于项目资本金的描述正确的有( )。A.项目资本金可以用货币出资B.项目资本金可以用实物作价出资C.项目资本金可以用工业产权作价出资D.项目资本金可以用土地使用权作价出资E.以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的15答案：A,B,C,D解析：2022版教材P37-40本题考查的是项目资本金制度。项目资本金可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的20。建设工程数据库对建设工程目标确定的作用,在很大程度上取决于( )。A数据库的结构B数据库中建设工程数据库对建设工程目标确定的作用，在很大程度上取决于（ ）。数据库的结构数据库中数据的详细程度数据库中分类与编码体系的合理性数据库中与拟建工程相似的同类工程的数量正确答案：D某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A.监理单位B.分公司C.建设单位D.施工企业答案：D解析：知识点:合同法律关系。法人的分支机构虽然可以作为合同的主体，但不具备法人资格，不能独立的承担义务，法律上的权利义务必须由法人承担。2022版教材P7。施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由（）承担。A.施工承包人B.建设单位C.供货方D.采购方答案：C解析：本题考查重点是“违约责任”。如果是因供货方应承担责任的原因导致不能全部或部分交货，应按合同约定的违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金。若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损害能够得到合理的补偿。如果施工采购方为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购不能供应部分的货物而受到价差损失时，供货方应承当相应的责任。因此，本题的正确答案为C。21年监理工程师考试真题7辑 第3辑在建设项目各类招标中，关于工程设计招标的说法，不正确的是（）。A、设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变为可实施方案的竞争B、招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标C、投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报报价后算出总价D、设计招标适合采用经评审的最低投标价法答案：D解析： 本题考查的是工程设计招标概述。设计招标评标时不过分追求投标价的高低，评标委员更多关注于所提供方案的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性，以及对工程项目投资效应的影响等方面的因素，以此做出一个综合判断，所以设计招标不适合采用经评审的最低投标价法。参见教材P45。工程项目竣工验收时，需提出“工程质量评估报告”，该报告应由( )提出。 A. 建设单位 B. 施工单位 C. 质量监督站 D. 项目监理机构答案：D解析：按照建设工程施工合同(示范文本)，工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或提出修改意见，时间限制则由双方在专用条款中约定。如果工程师逾期不予以确认或提出修改意见，则视为（）。A.工程师已同意，免除承包人应承担的计划缺陷责任B.工程师已同意，不免除承包人应承担的计划缺陷责任C.工程师未同意，承包人应修改进度计划D.工程师未同意，承包人应等待工程师的进一步指示答案：B解析：根据建设工程施工合同(示范文本)规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或者提出修改意见，时间限制则由双方在专用条款中约定。如果工程师逾期不确认也不提出书面意见，则视为已经同意。工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任。建设工程项目初步设计一般依据（）编制相应的经济文件。A、估算指标 B、概算指标 C、概算定额 D、预算定额答案：B解析：本题考查的是建设工程项目投资的特点。初步设计的依据是概算指标。参见教材P2。工程质量控制中，应坚持以()为主的原则。A、公正B、预防C、管理D、科学答案：B解析：工程质量控制的原则：坚持质量第一原则；坚持以人为核心原则；坚持以预防为主原则；坚持质量标准的原则；坚持科学、公正、守法的职业道德。某分项工程合同单价为6万元，采用价格指数进行价格调整。可调值部分占合同总价的70%，可调值部分由A、B、C三项成本要素构成，分别占可调值部分的20%、40%、40%，基准日期价格指数均为100，结算依据的价格指数分别为110、95、103，则结算的价款为( )万元。A.4.83B.6.05C.6.63D.6.90答案：B解析：2022教材P167-1716*30%+70%*（110/100*20%+95/100*40%+103/100*40%)=6.05万元工程建设监理招标的宗旨是对监理单位( )的选择。A报价B能力 C资历信誉D规模和经济实力工程建设监理招标的宗旨是对监理单位（ ）的选择。报价能力资历信誉规模和经济实力正确答案：B21年监理工程师考试真题7辑 第4辑监理规划的主要内容之一是合同管理，下列属于合同管理主要工作内容的有（ ）。A.处理工程暂停工及复工事宜B.处理工程变更事宜C.处理信息管理中存在的问题D.处理施工合同终止的有关事宜E.处理造价控制中出现的有关事宜答案：A,B,D解析：考核监理规划主要内容。合同管理的主要工作内容包括：（1）处理工程暂停工及复工、工程变更、索赔及施工合同争议、解除等事宜；（2）处理施工合同终止的有关事宜。参见教材P119。(2022年)根据建设工程监理规范监理实施细则编写的依据有（）。A.建设工程施工合同文件B.已批准的监理规划C.与专业工程相关的标准D.已批准的施工组织设计、(专项)施工方案E.施工单位的特定要求答案：B,C,D解析：监理实施细则编写的依据：（1）已批准的建设工程监理规划；（2）与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；（3）施工组织设计、（专项）施工方案。某工程在施工过程中，因不可抗力造成在建工程损失16万元，承包方受伤人员医药费4万元，施工机具损失6万元，施工人员窝工费2万元，工程清理修复费4万元。承包人及时向项目监理机构提出索赔申请，并附有相关证明材料，则项目监理机构应批准的补偿金额为（ ）万元。A、20B、22C、24D、32答案：A解析：=16+4=20因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期：（1）合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；（2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）承包人的施工机械设备损坏及停工损失，应由承包人承担；（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用应由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，应由发包人承担。不可抗力解除后复工的，若不能按期竣工，应合理延长工期。发包人要求赶工的，赶工费用应由发包人承担。根据公司法，公司制工程监理企业主要有有限责任公司和股份有限公司两种形式，关于有限责任公司的表述中，正确的是（）。A.有限责任全体股东的首次出资额不得低于注册资本的30%B.一个自然人或法人有限责任公司的注册资本最低限额为人民币3万元C.有限责任公司设董事会，其成员为519人D.有限责任公司由50个以下股东出资设立答案：D解析：考点:工程监理企业组织形式。选项A错误，有限责任全体股东的首次出资额不得低于注册资本的20% ，且不得低于法定的注册资本最低限额；选项B错误，有限责任公司注册资本的最低限额为人民币3万元，但一个自然人或法人有限责任公司的注册资本最低限额为人民币10万元；选项C错误，有限责任公司设董事会，其成员为313人。 工程竣工验收过程中，参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，应( )。A. 由建设单位最终裁定B. 由建设单位、监理单位协调处理C. 请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理D. 由建设单位、工程质量监督机构协调处理正确答案：C 当建设工程有总承包单位时，监理工程师对于单位工程施工进度计划，只负责( )。A.审核B.编制C.备案D.监管 答案：A解析：本题考核的是施工进度计划的编制或审核。当建设工程有总承包单位时，监理工程师只需对总承包单位提交的施工总进度计划进行审核即可。某公路工程施工项目,采用工路工程标准施工招标文件合同条款,签约合同价为3856万元人民币,工期为2年。建设单位通过公开招标选择了某监理单位和某施工单位分别承担该工程项目施工监理工作和施工任务,并与之签订了监理合同和施工合同。施工合同条款的部分内容如下,（1）乙方（承包人）按监理工程师批准的施工组织设计（或施工方案）组织施工,乙方不应承担因此引起的工程延期和费用增加的责任。（2）监理工程师应对乙方提交的施工组织设计进行审批或提出修改意见。（3）甲方（发包人）向乙方提供施工场地的工程地质资料（参考资料）,乙方应对他自己就该资料的解释、推论和使用负责。（4）乙方不能将工程转包,但允许分包,也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。（5）对于经监理工程师批准已覆盖的隐蔽工程,当甲方对其质量有质疑而要求对其重新检验时,乙方应按要求进行开挖,并在检验后重新覆盖或修复。检验合格,甲方承担由此发生的全部费用,赔偿乙方损失,并相应顺延工期。检验不合格,乙方承担发生的全部费用,工期应予顺延。（6）乙方应按合同条款的规定向监理工程师提交实际完成工程的工程量报表。监理工程师应对乙方提交的工程量报表进行复核,以确定乙方实际完成的工程量。监理工程师应在收到乙方提交的工程量报表后的14天内进行复核,监理工程师未在规定时间内复核的,乙方提交的工程量报表中的工程量视为乙方实际完成的工程量,据此计算工程价款。请逐条分析上述合同条款是否妥当,若不妥当请指出其中的不妥之处,并改正之。答案：解析：（1）第1条中“乙方不应承担因此引起的工程延期和费用增加的责任”不妥。应改正为：乙方应按监理工程师批准的施工组织设计（或施工方案）组织施工,不应承担非自身原因引起的工程延期和费用增加的责任。（2）第2条正确。对施工单位提交的施工组织设计或施工方案进行审批或提出修改意见是监理工程师的职责之一。（3）第3条正确。建设单位提供的参考资料不构成合同文件,施工单位应对此解释、推论和使用承担风险责任。（4）第4条中,“也允许将分包的工程再次分包”不妥。应改正为：“不允许分包单位再分包”。（5）第5条中,“检验不合格”,“工期应予顺延”不妥。应改正为：“检验不合格工期不予顺延”。（6）第6条中,“监理工程师应在收到乙方提交的工程量报表后的14天内进行复核”。应改正为“监理工程师应在收到乙方提交的工程量报表后的7天内进行复核”。21年监理工程师考试真题7辑 第5辑某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是()A、该合同属于即时买卖合同B、货样应留存在供货人处C、当事人可以在合同中对货样进行说明D、采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物答案：C解析：货样买卖是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易。凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同。凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。对复杂而又缺乏经验的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行（）招标。A、概念设计 B、初步设计 C、技术设计 D、施工图设计答案：B解析：本题考查的是工程设计招标概述。对计划复杂而又缺乏经验的项目，如被称为鸟巢的国家体育场，在必要时还要增加技术设计阶段。为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标，而是由中标的设计单位承担初步设计任务。参见教材P45。根据经济评价指标的不同，动态经济评价方法可以分为（）。A.净现值法B.内部收益率法C.投资回收期法D.效益费用比法E.蒙特卡洛法答案：A,B,C,D解析：本题考查的是经济分析的基本方法。选项E属于概率分析的方法。从性质上分析影响工程质量的因素，可分为偶然性因素和系统性因素。下列引起质量波动的因素中，属于偶然性因素的是（）。A.设计计算失误B.操作未按规程进行C.施工方法不当D.机械设备正常磨损答案：D解析：考点: “工程质量的特点”。由于建筑生产的单件性、流动性，不像一般工业产品的生产那样，有固定的生产流水线、有规范化的生产工艺和完善的检测技术、有成套的生产设备和稳定的生产环境，所以工程质量容易产生波动且波动大。同时由于影响工程质量的偶然性因素和系统性因素比较多，其中任一因素发生变动，都会使工程质量产生波动。如材料规格品种使用错误、施工方法不当、操作未按规程进行、机械设备过度磨损或出现故障、设计计算失误等，都会发生质量波动，产生系统因素的质量变异，造成工程质量事故。为此，要严防出现系统性因素的质量变异，要把质量波动控制在偶然性因素范围内。因此，本题的正确答案为D。室外工程可根据（）划分为子单位工程、分部工程和分项工程。A.施工特点B.施工工序C.专业类别D.专业性质E.工程规模答案：C,E解析：考核建筑工程施工质量验收层次划分原则。室外工程可根据专业类别和工程规模划分为子单位工程、分部工程和分项工程。参见教材P156。在建设工程进度控制中，通过建设单位招标的进度优惠条件鼓励施工单位加快进度的进度控制方法是()。A.经济措施B.行政方法C.管理技术方法D.管理技术方法加行政方法答案：A解析：考点:进度控制的措施和主要任务。进度控制的经济措施包括：(1)及时办理工程预付款及工程进度款支付手续；(2)对应急赶工给予优厚的赶工费用；(3)对工期提前给予奖励；(4)对工程延误收取误期损失赔偿金。施工质量验收时，抽样样本经实验室检测达不到规范及设计要求，但经检测单位的现场检测鉴定能够达到要求的，可()处理。A、返工B、补强C、不作D、延后答案：C解析：经法定检测单位鉴定合格：例如，某检验批混凝土试块强度值不满足规范要求，强度不足，在法定检测单位，对混凝土实体采用非破损检验等方法测定其实际强度已达到规范允许和设计要求值时，可不做处理。21年监理工程师考试真题7辑 第6辑下列选项中属于对招标人的招标能力要求的是（）。A.有组织开标、评标、定标的能力B.有从事招标代理业务的经营场所和相应资金C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力D.有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”答案：A解析：考点:“施工招标程序”。招标人如具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员，经审核后可以自行组织招标。招标人自行办招标事宜，应当具有编制招标文件和组织评标的能力。选项B、C、D均属于招标代理机构的资质条件。因此，本题的正确答案为A。项目监理机构的内部工作制度包括（）。A.隐蔽工程质量验收制度B.工程质量事故处理制度C.项目监理机构工作会议制度D.对外行文审批制度E.监理工作日志制度答案：C,D,E解析：考点:“监理规划主要内容监理工作制度”。项目监理机构内部工作制度：项目监理机构工作会议制度，包括监理交底会议、监理例会、监理专题会、监理工作会议等；项目监理机构人员岗位职责制度；对外行文审批制度；监理工作日志制度；监理周报、月报制度；技术、经济资料及档案管理制度；监理人员教育培训制度；监理人员考勤、业绩考核及奖惩制度。因此，本题的正确答案为CDE。经项目监理机构对竣工资料及工程实体预验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单并向建设单位提交（）。A.监理总结报告B.质量评估报告C.监理验收报告D.质量检验报告答案：B解析：考点: “竣工初验收的程序”。当单位工程达到竣工验收条件后，施工单位应在自查、自评工作完成后，填写工程竣工报验单，并将全部竣工资料报送项目监理机构，申请竣工验收。总监理工程师应组织各专业监理工程师对竣工资料及各专业工程的质量情况进行全面检查，对检查出的问题，应督促施工单位及时整改。对需要进行功能试验的项目(包括单机试车和无负荷试车)，监理工程师应督促施工单位及时进行试验，并对重要项目进行监督、检查，必要时请建设单位和设计单位参加；监理工程师应认真审查试骑报告单井督促施工单位搞好成品保护和现场清理。经项目监理机构对竣工资料及实物全面检查、验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单，并向建设单位提出质量评估报告。因此，本题的正确答案为B。根据建设工程安全生产管理条例，下列选项中，不属于设计单位安全责任的有()。A.设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致安全生产事故的发生B.设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范安全生产事故提出指导意见C.注册建筑师应对其设计负责D.设计单位进行设计时，应当保证工程邻近的既有建筑物、设备的安全E.编制施工现场临时用电方案答案：D,E解析：考点:建设工程安全生产管理条例相关内容。选项D，施工可能造成损害工程邻近的既有建筑物、设备，应当采取专项防护措施，属于施工单位的安全责任。选项E属于施工单位的安全责任。根据FIDIC施工合同条件，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为（）。A.发布招标公告之日B.承包商提交投标文件之日C.投标截止日前第28天D.签订施工合同后第28天答案：C解析：考点:“订立合同时需要明确的内容”。通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天。规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。因此，本题的正确答案为C。某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（）万元。A.200B.500C.520D.600答案：C解析：第一年利息4000/2×10%200（万元）；第二年利息（40002002000/2）×10%520（万元）。根据机电产品采购国际竞争性招标文件，卖方应在设备包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该设备的（）。A、合同号 B、目的港 C、出发港 D、收货人编号 E、提单号答案：A,B,D解析：本题考查的是设备采购合同的支付。卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的英语字样做出以下标记：收货人；合同号；发货标记；收货人编号；目的港；货物名称、品目号和箱号；毛重/净重；尺寸。如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，卖方应在包装箱两侧用英语和国际贸易通用的运输标记标注“重心”和“起吊点”，以便安全进行装卸和搬运。参见教材P135。21年监理工程师考试真题7辑 第7辑质量数据就其本身的特性来说，可以分为计量值数据和计数值数据，以下描述错误的是（）A.计量值数据是可以连续取值的数据，表现形式是连续性的B.长度、厚度、直径、强度、化学成分是计量值数据C.在工程质量检验中得出的原始检验数据大部分是计数值数据。D.计数值数据是指不能连续取值，只能计算个数的数值。答案：C解析：计量值数据是可以连续取值的数据，表现形式是连续性的。如长度、厚度、直径、强度、化学成分等质量特征,一般都是可以用检测工具或仪器等测量（或试验），类似这些质量特征的测量数据，一般都带有小数。在工程质量检验中得出的原始检验数据大部分是计量值数据。按照施工合同标准文本规定，承包人的义务包括（ ）。A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.编制环境保护措施计划C.办理现场外道路的通行许可D.组织设计交底答案：B解析：本题考查的是承包人的义务。承包人的义务包括：现场查勘、编制施工实施计划、施工现场内的交通道路和临时工程、施工控制网、提出开工申请，其中编制环境保护措施计划属于编制施工实施计划中的的一项工作。选项ACD均为发包人义务。根据标准施工合同，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（）。A.承包人应按招标文件约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担答案：C解析：考点:施工安全管理。选项A，承包人应按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批，按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。选项BD，合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用已包括在相关工作的合同价格中；因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按商定或确定方式予以补偿。按国家现行规定，下列事故应定为重大事故的是（）。A.10人以下死亡B.15人死亡C.经济损失3000万D.45人重伤答案：B解析：考点:工程质量事故等级划分。重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。某公路工程项目在具备施工招标条件的情况下，建设单位欲通过公开招标方式择优选择施工单位。建设单位于2022年3月15日在国家指定的媒体上发布施工招标公告。在招标公告中，要求参加投标的施工单位必须是本省二级及其以上施工资质的企业或外省一级以上施工资质的企业，近三年来有获得省、市级优质工程奖的项目，而且需要提供相应的资质证明文件。2022年4月1日向通过资格预审的施工单位发售招标文件，各投标单位购买领取招标文件时均要求在一张表格上登记确认。招标文件规定，工期不长于24个月，工程质量标准为优良。2022年4月18日为投标截止时间。在招标过程中招标人发现，甲投标人没有派代表参加由招标人组织的现场考察，也没有出席开标活动。乙投标人在2022年4月17日上午书面通知招标人要求撤回投标文件。丙投标人在2022年4月19日上午书面通知招标人要求撤回投标文件。2022年4月19日公开开标，开标由当地交通运输主管部门主持。开标时，由各投标人推举的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后，由招标人当众拆封，宣读投标人名称、投标报价、工期等内容。同时，招标人还宣布了评标标准和评标委员会名单。评标委员会由8人组成，其中招标人代表2人，交通运输主管部门代表1人，评标专家5人。评标委员会评标过程中发现一些投标人的投标文件中存在以下问题：A.投标人投标文件中缺少施工组织设计；B.投标人投标文件中的投标工期为28个月；C.投标人在工程量清单中没有填报某一子目单价；D.投标人没有提交投标保证书。1.指出该项目施工招标过程中的不妥之处，并说明理由。答案：解析：1.该项目招标过程中的不妥之处如下：（1）“该项目招标公告中对本省和外省投标人的资质等级要求不同”不妥。因为这属于“招标人以不合理的条件限制或排斥潜在投标人”，违反了公平、公正原则。（2）“要求购买领取招标文件的投标人在表格上登记并确认”不妥。因为按规定，招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量等情况。（3）“2022年4月18日为投标截止时间”不妥。因为，按规定。自招标文件发出之日起至投标人递交投标文件截止之日止，最短时间不得少于20天。（4）“2022年4月19日公开开标”不妥。因为按规定，开标时间和投标截止时间为同一时间。（5）“开标由交通主管部门主持”不妥。因为按规定，开标应由招标人主持。（6）“开标过程中宣布评标委员会名单”不妥。因为按规定，评标委员会名单在中标结果确定之前应当保密。（7）“评标委员会由招标人代表、交通主管部门代表、评标专家组成”不妥。因为按规定，评标委员会应由招标人代表和评标专家组成。（8）“评标委员会由8人组成”不妥。因为按规定，评标委员会应由5人以上的单数组成。（9）“评标专家5人”不妥。因为按规定，评标委员会成员中，有关评标专家不得少于成员总数的2/3。 （）应对地基基础处理与加固、不良地质现象的防治工程进行岩土工程计算与评价，满足施工图设计的要求。A.可行性研究勘察B.选址勘察C.初步勘察D.详细勘察 答案：D解析：详细勘察应对地基基础处理与加固、不良地质现象的防治工程进行岩土工程计算与评价，满足施工图设计的要求。某工程，监理单位承担了施工监理任务，实施过程中发生如下事件。事件1：总监理工程师主持编写项目监理规划后，在建设单位主持的第一次工地会议上报送建设单位代表，并介绍了项目监理规划的主要内容，会议结束时，建设单位代表要求项目监理机构起草会议纪要，总监理工程师以“谁主持会议谁起草”为由，拒绝起草。事件2：基础工程完工并经验收后，基础局部出现开裂。总监理工程师立即向施工单位下达了工程暂停令，后经过调查分析，该质量事故是由于设计不当所致。事件3：现浇钢筋混凝土拆模后，工程出现了蜂窝、麻面等质量缺陷，总监理工程师立即向施工单位下达了工程暂停令，随后提出了质量缺陷的处理方案，要求施工单位整改。事件4：专业监理工程师巡视时发现，施工单位未按批准的大跨度屋盖模板支撑体系专项施工方案组织施工，随即报告总监理工程师。总监理工程师征得建设单位同意后，及时下达了工程暂停令，要求施工单位停工整改。为赶工期，施工单位未停工整改仍继续施工。于是，总监理工程师书面报告了政府有关主管部门。书面报告发出的当天，屋盖模板支撑体系整体坍塌，造成人员伤亡。事件5：工程设计中采用隔震抗震新技术，项目监理机构为此组织了设计技术交底会。针对该项新技术，施工单位拟在施工中采用相应的新工艺。 、事件1中，总监理工程师的做法有哪些不妥之处？写出正确做法。 、针对事件2，写出项目监理机构处理基础工程质量事故的程序。 、事件3中，总监理工程师的做法有哪些不妥之处？写出正确做法。 、根据建设工程安全生产管理条例，指出事件4中施工单位和监理单位是否应承担责任？说明理由。 、事件5中，项目监理机构组织设计技术交底会是否妥当？针对乙施工单位拟采用的新工艺，写出项目监理机构的处理程序。答案：解析：1.事件1中，总监理工程师的做法：（1）不妥之处：在第一次工地会议上将项目监理规划报送建设单位代表；正确做法：在第一次工地会议召开前报送建设单位。（2）不妥之处：拒绝起草会议纪要；正确做法：项目监理机构负责起草第一次工地会议纪要。2.事件2中，处理该质量事故的程序如下：（1）报告建设单位；（2）审查事故处理技术方案；（3）监督管理基础工程处理过程；（4）验收基础工程处理结果；（5）经建设单位同意后签发复工令。3.事件3中，总监理工程师的做