2022招标师模拟试题7章.docx

2022招标师模拟试题7章2022招标师模拟试题7章 第1章根据价格法的规定，经营者定价应当遵循()的原则。A、公平、合法和诚实信用B、公开、合法和等价交换C、公开、合理和诚实信用D、公平、合法和平等交易答案：A解析：法律赋予经营者广泛的定价权，但是经营者的定价权并不是无限的，应当遵循一定的基本原则。我国价格法规定，经营者定价，应当遵循公平、合法和诚实信用的原则。招标投标法适用的主体范围包括()。A、我国境内的某外商投资企业B、参加某科研项目投标的公民李某C、在我国境内参与招投标活动的法国某设计有限公司D、德国A公司在我国境内设立的能够独立承担民事责任的分支机构E、加拿大某科技公司答案：A,B,C,D解析：招标投标法适用的主体范围具体包括两类：国内各类主体，既包括国家机关各级权力机关、行政机关和司法机关及其所属机构等，也包括国有企事业单位、外商投资企业、私营企业以及其他各类经济组织，同时还包括允许个人参与招标投标活动的公民个人；在我国境内的各类外国主体，即指在我国境内参与招标投标活动的外国企业，或者外国企业在我国境内设立的能够独立承担民事责任的分支机构等。对于当事人拒绝履行生效的行政判决、裁定的，行政机关可以()。A、申请第一审法院强制执行B、申请终审法院强制执行C、依法强制执行D、申请上级机关强制执行E、申请人民政府强制执行答案：A,C解析：当事人必须履行人民法院发生法律效力的判决、裁定、调解书。民事主体即公民、法人或者其他组织拒绝履行判决、裁定、调解书的，行政机关或者第三人可以向第一审人民法院申请强制执行，或者依法强制执行。按照国务院确定的职责分工原则，各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政工程项目的招投标活动的监督执法，由()负责。A、建设行政主管部门B、商务行政主管部门C、项目审批部门D、行业行政主管部门答案：A解析：本题的考点为行政监督的职责分工。按照国务院确定的职责分工原则，各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政工程项目的招投标活动的监督执法，由建设行政主管部门负责。下列各项属于第二审程序主要内容的有()。A、起诉和受理B、提起上诉C、开庭审理D、审理前的准备E、判决和裁定答案：B,C,E解析：第二审程序是指上级人民法院根据当事人的上诉，对第一审人民法院未发生法律效力的民事判决、裁定进行审理的程序。第二审普通程序主要内容为：提起上诉；开庭审理；判决和裁定。按照PDCA循环开展项目质量管理工作时，P阶段的工作内容是（ ）。A.确定质量改进目标，制订改进措施 B.明确质量目标，提出质量管理程序C.采取应急措施，解决质量问题 D.规范质量行为，组织实施质量计划答案：B解析：通用的过程动态管理方法为PDCA循环方法：计划（Plan），针对项目或过程目标制定相关目标、程序、方法和详细计划；实施（Do），从资源投入到成果实现，协调各方及资源以执行计划；检查（Check），不断监测和分析工作进展，预防目标偏离；处理与改进（Act），对可能出现的偏差进行分析，采取持续改进管理工作，通过变更调整计划的处理措施。工程建设项目常见的管理模式中，( )的最大优点是可以缩短工程从设计到竣工的周期，一方面整个工程可以提前投产，另一方面减少了由于通货膨胀等不利因素造成的影响，从而节约建设投资，较早取得收益，减少投资的时间风险。A、传统管理模式B、建造管理模式C、管理承包模式D、设计采购建造模式答案：B解析：招标投标法实施条例规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金金额不得超过招标项目估算价的()。A、1%B、2%C、4%D、5%答案：B解析：为防止招标人设置过高的投标保证金谋取不当利益或排斥潜在投标人，招标投标法实施条例规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金金额不得超过招标项目估算价的2%。2022招标师模拟试题7章 第2章下列关于效力待定的合同的说法，正确的是()。A、善意相对人不享有撤销的权利B、效力待定的合同的相对人拥有催告权C、效力待定的合同是生效合同D、效力待定的合同是无效合同答案：B解析：效力待定的合同，是指虽然合同已经成立，但因不完全符合法律有关生效要件的规定，其发生效力与否尚未确定，一般须经有权人表示承认或追认才能生效的合同。合同法第48条规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任。相对人可以催告被代理人在一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。合同被迫认之前，善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式作出。施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是()。A、抵押权B、质权C、留置权D、所有权答案：C解析：物权法第230条规定，债务人不履行到期债务，债权人可以留置已经合法占有的债务人的动产，并有权就该动产优先受偿。前款规定的债权人为留置权人，占有的动产为留置财产。在世行、亚行的标准招标文件的主要内容中，合同格式文件不包括（ ）。A.预付款保证金格式 B.合同条款C.履约保证金格式 D.中标通知书格式答案：D解析：世行、亚行的标准招标文件的主要内容为招标文件的商务部分，如投标须知（包括投标资料表或前附表），合同条款（包括通用条款和专用条款）和各种格式投标函格式及其附录（或投标书格式），合同格式，投标保证金格式，履约保证金格式，预付款保证金格式和资格证明格式等，这是因为商务部分有较大的共性，可以统一规定。联合国国际货物销售合同公约是由()制定的。A、世界贸易组织B、联合国国际贸易法委员会C、国际标准化组织D、联合国国际贸易促进委员会答案：B解析：联合国国际贸易法委员会于1978年完成了联合国国际货物销售合同公约的起草工作，1980年在维也纳外交会议上讨论并通过了此项公约，公约于1988年1月1日正式生效，共101条。关于有限责任公司股东向股东以外的人转让股权，下列说法中不正确的是()。A、2个以上股东行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例B、2个以上股东行使优先购买权，协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权C、应当经其他股东过半数同意D、其他股东半数以上不同意转让的，不能转让答案：D解析：基于有限责任公司资合兼人合的特点，股东之间的人身信用程度较高。因此，股东向外转让股权受到了严格的限制。股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满30日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。2个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。环境影响评价中，对项目所在地的大气、地面及地下水、地质地貌、土壤等状况的调查属于()。A、自然环境调查B、生态环境调查C、社会经济环境调查D、其他环境调查答案：A解析：本题的考点为环境条件调查。环境条件调查包括自然环境、生态环境、社会经济环境、其他环境调查。自然环境是指项目所在地的大气、地面及地下水、地质地貌、土壤等状况。下列关于质押合同的说法，正确的是()。A、质押权和抵押权是相同的B、质押时债务人或者第三人不用转移其财产或权利的占有C、根据质押物不同，质押合同分为动产质押和权利质押D、权利质押自质物移交于质权人占有时生效答案：C解析：AB两项，抵押合同是债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保，当债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿的担保合同。质押合同是指债务人或者第三人将其动产或权利凭证移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保而签订的协议。C项，根据质押物不同，质押合同可以分为动产质押和权利质押两种类型。D项，质押合同分为动产质押和权利质押，但这两类质押合同生效时间是不同的。对于动产质押，质押权自质物移交于质权人占有时生效。对于权利质押，主要细分为：以汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单出质的，当质权自权利凭证交付质权人时设立；没有权利凭证的，质权自有关部门办理出质登记时设立。以基金份额、股权出质的，以基金份额、证券登记结算机构登记的股权出质的，质权自证券登记结算机构办理出质登记时设立；以其他股权出质的，质权自工商行政管理部门办理出质登记时设立。以注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权出质的，质权自有关主管部门办理出质登记时设立。以应收账款出质的，质权自信贷征信机构办理出质登记时设立。行业自律必须以()为支撑，才能有效维护和规范招标投标市场的秩序。A、法律规定B、行业环境C、社会和大众监督D、行政和司法监督答案：D解析：2022招标师模拟试题7章 第3章货物的质量可以通过标准的设定加以体现，标准一般可分为()。A、国际标准B、国内标准C、加工标准D、工程标准E、生产标准答案：A,B解析：货物的质量可以通过标准的设定加以体现。标准可分为：国际标准、国内标准，包括强制性标准和推荐性标准。招标文件通过标准的选择体现货物质量对保障人体健康、人身、财产安全、环境管理等方面的要求，以及满足生产、交换、使用等需求。甲因生意之需向乙借款30万元，并以自己价值50余万元的房屋作抵押，双方签订了抵押合同并到有关部门办理了抵押登记。后甲因流动资金不足，又向丙借8万元以解燃眉之急。甲同样欲以其房屋作担保，但遭到抵押权人乙的反对。无奈之下，甲只好将自己的汽车质押给丙。丙将这辆价值1 0余万元的汽车放在家中后，唯恐遭人盗窃，整天提心吊胆，于是在几天后便与甲商量：质押关系依旧在，但车请甲开回去。甲遂又将汽车取回。后来，甲生意失败，到期无法偿还欠乙的30万元借款，而此时，欠丙的8万元也已到期，但甲手头拮据，也同样无法清偿。1乙对甲房屋的抵押权是在何时设立的？2甲将车开回去后，丙对汽车是否还享有质权？3乙、丙应当如何实现自己的权利？答案：解析：1(1)乙对甲房屋的抵押权自办理房屋抵押登记时起设立。(2)根据物权法的规定，建筑物和其他土地附着物，建设用地使用权，以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权以及正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立。2(1)甲将车开回去后，丙对汽车不再享有质权。(2)依照物权法的规定，质押的设立必须以标的物的交付作为生效要件，甲在一开始将汽车交付给丙，成立物权法上的质押，但后来甲、丙约定将车归还给甲而仍保持质押关系，这与质押的本质相违背，是无效的。3(1)甲、乙之间的抵押担保有效，乙可以依其抵押权向法院请求对该房屋进行拍卖、变卖或折价以实现其对甲的30万债权。(2)甲、丙之间的质押担保无效，丙对甲的汽车不具有质权，故对于甲的8万元债务，丙只能主张一般的债务清偿。某省利用亚洲开发银行贷款建设大型交通枢纽工程，该项目采用国际竞争性招标（ICB）时，必须在（）上刊登招标公告。A.中国交通报 B.中国经济导报C.中国建设报 D.中国日报答案：D解析：中国的世行、亚行贷款项目国际招标的招标公告一般刊登在中国日报上，国内招标的招标公告多刊登于国家指定的报刊，行业部门的报纸或专业的招标投标网上。本题中，某省利用亚行贷款建设大型水利枢纽工程，采用的是国际竞争性招标，是亚行贷款项目国际招标，其公告应刊登在中国日报上。某工程建设项目招标，因技术复杂，经行政监督部门批准，评标委员会成员中的一名专家可以由招标人直接确定。下列四名人员中，可以被确定为评标委员会成员的是()。A、政府专家库中的赵某，教授级高工，在项目相关行政监督部门就职B、某科研机构中的钱某，研究员，从事本专业工作20年C、本项目招标代理机构专家库中的孙某，高级工程师，在本项目招标代理机构就职D、政府专家库中的李某，高级工程师，在招标人某部门就职答案：B解析：评标专家有下列可能影响公正评标情形的，应当回避：投标人或投标人主要负责人的近亲属；项目主管部门或者行政监督主管部门的人员；与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；曾因在招标、评标以及其他与招标有关的活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。政府采购和机电产品国际招标规定应当回避的其他情形。被选取参加评标的专家存在上述情形的，应当主动回避。某工程中有1种设备须从国外进口。招标文件中规定投标者必须对其作出详细报价。进口关税税率为25%，消费税税率为20%，进口增值税税率为17%，国内运输费为40万元，国内运输保险费率为完税后货价的0.2%。该设备投标价CIF为1600万元。问题：根据以上条件计算该设备的评标价。（计算过程和结果以万元为单位，保留2位小数）答案：解析：国外货物评标价格=CIF价+进口环节税+国内运输费+国内运输保险费+其他杂费+供货范围调整额+商务偏差调整额+技术偏差调整额。（1）进口关税= CIF价×进口关税税率=1600×25%=400万元；消费税=（CIF价关税）×消费税税率/（1消费税税率）=（1600+400）×20%/（120%）=500万元；进口增值税=（CIF价+进口关税+消费税）×增值税税率=（1600+400+500）×17%=425万元；进口环节税=进口关税+进口增值税+消费税=400+425+500=1325万元。（2）国内运输保险费=（CIF价+进口环节税）×国内运输保险费率=（1600+1325）×0.2%=5. 85万元。则该设备的评标价格=1600+1325+40+5.85=2970.85万元。()将对大宗的进口设备采购的项目的招标工作带来革命性的突破。A、远程视讯系统B、计算机网络系统C、Internet网络D、电子招标交易系统答案：D解析：组织大型项目招标、开标是需要耗费大量的时间、精力和财力的，特别是对于大宗的进口设备采购的项目，投标商将来自世界各地。目前成熟的电子招标交易系统，已经对此类型的招标工作带来革命性的突破。招标采购项目里程碑计划可采用的表达形式是（ ）。A.横道图 B.工作分解结构 C.责任分配矩阵 D.排列图答案：A解析：里程碑计划是以项目中某些重要事件的完成或开始点作为基准所编制的计划，是一个战略计划或项目框架，以中间产品或可实现的结果为依据。招标采购工作里程碑计划是一个目标计划，是以招标工作中重要事件的完成或开始作为基准所形成的工作目标计划。绘制招标采购工作里程碑计划，通常可用横道图或网络图的形式表达。致使承包人单位行使建设工程施工合同解除权的情形包括()。A、发包人严重拖欠工程价款且经催告仍拒绝支付B、发包人提供的建筑材料不符合国家强制性标准且拒绝更换C、发包人坚决要求压缩工期D、总监理工程师要求更换项目经理E、发包人要求延长保修责任期限答案：A,B解析：本题的考点为承包人施工合同解除权。承包人请求解除合同的条件：(1)未按约定支付工程价款的；(2)提供的主要建筑材料、建筑构（配）件和设备不符合强制性标准的；(3)不履行合同约定的协助义务的。发包人请求解除合同的条件：(1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；(2)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；(3)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。2022招标师模拟试题7章 第4章下列不属于招标采购实施阶段质量控制主要方法的是()。A、责任分配矩阵B、排列图C、甘特图或网络图D、流程图答案：C解析：本题的考点为招标采购实施阶段质量控制的主要方法。招标采购实施阶段质量控制的主要方法：(1)责任分配矩阵；(2)排列图；(3)流程图。参与项目管理的成员其组织界限不十分明确，在项目中承担工作多属兼职，且往往不专设项目经理的项目管理组织方式是( )组织。A、组合式B、职能式C、项目式D、矩阵式答案：B解析：在职能式组织架构下，参与项目管理的成员其组织界限不十分明确，在项目中承担工作多属兼职，而且在此架构下往往不专设项目经理，而由企事业单位主管负责人或职能部门负责人兼任项目的管理统筹工作。我国的招标投标活动应当遵循()的原则。A、公开、独立、自主和诚实信用B、公开、自主、公正和维护公共利益C、公开、公平、公正和诚实信用D、公开、平等、公正和维护公共利益答案：C解析：招标投标法依据国际惯例的普遍规定，在总则第5条中明确规定，招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。招标投标法通篇以及相关法律规范都充分体现了这些原则。产品质量鉴定报告由()负责出具。A、产品质量鉴定专家组B、产品质量鉴定组织单位C、产品质量技术监督部门D、产品质量鉴定技术机构答案：A解析：产品质量鉴定专家组负责制订产品质量鉴定实施方案，独立进行产品质量鉴定，并负责出具产品质量鉴定报告。根据工程建设项目施工招标投标办法，关于备选投标方案下列说法正确的是（）。A.如招标文件未规定是否可提交备选投标方案，投标人可自行决定是否提交备选方案B.如招标文件允许投标人提交备选方案，投标人应当提交多个备选方案供选择C.如招标文件允许投标人提交备选方案，投标人提交的备选方案的报价应低于主选方案D.如招标文件允许投标人提交备选方案，符合中标条件的投标人提交的备选方案才予以考虑答案：D解析：下列分析方法中，可用来分析项目质量缺陷产生原因的是（ ）。A.控制图法 B.直方图法 C.鱼剌图法 D.排列图法答案：C解析：质量控制工作可借助的常用工具包括：用于寻找和判断影响质量的主次因素的排列图（帕累托图）；用于分析导致质量问题主要原因的因果分析图（鱼刺图）等。根据国家有关规定，需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，应该报项目审批、核准部门审批、核准的内容有（? ）。A.招标范围?B.招标内容?C.招标形式?D.招标方式?E.招标组织形式答案：A,D,E解析：招标投标法实施条例第7条规定，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其招标范围、招标方式、招标组织形式应当报项目审批、核准部门审批、核准。项目审批、核准部门应当及时将审批、核准确定的招标范围、招标方式、招标组织形式通报有关行政监督部门。政府采购采用邀请招标方式采购的，应当 在_指定的政府采购信息媒体发布资格预审公告。 （ ）A.县级以上人民政府财政部门 B.市级以上人民政府财政部门C.省级以上人民政府财政部门 D.国务院财政部答案：C解析：c 政府采购采用邀请招标方式采购的，应当在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息媒体发布资格预审公告，公布投标人资格条件2022招标师模拟试题7章 第5章根据工程建设项目施工招标投标办法，招标人要求中标人提供履约保证金，招标人一般应向中标人提供（ ）。A.资金来源证明 B.等额履约担保C.等额预付款 D.工程款支付担保答案：D解析：工程建设项目施工招标投标办法第62条和工程建设项目货物招标投标办法第51条规定，招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供工程款或者货物款支付担保。下列内容中，不属于项目跟踪策划主要内容的是()。A、确定项目跟踪的经济成本B、确定跟踪的工作制度C、确定项目跟踪过程D、确定收集信息的范围答案：A解析：本题的考点为项目跟踪策划的内容。项目跟踪策划的内容，一般包括以下几方面：(1)确定跟踪的对象；(2)确定收集信息的范围；(3)确定项目跟踪过程；(4)确定跟踪的组织和人员；(5)确定跟踪的工作制度。职能式组织形式的适用于()。A、项目的上一级组织已在内部设立了专业性职能部门作为项目管理的支持体系B、在同一时期内往往执行多个专业性类似的项目C、项目运行较为规律、变动性较小使得内部管理工作的协调不太困难的项目D、技术与管理的构成相对简单，所需项目管理团队规模较小的项目E、项目实施期较长，内部协调工作量大且较为困难答案：A,B,C解析：本题的考点为职能式组织形式的适用情况。职能式组织形式的适用情况：(1)适合于项目的上一级组织已在内部设立了专业性职能部门作为项目管理的支持体系；(2)该单位在同一时期内往往执行多个专业性类似的项目；(3)项目运行较为规律、变动性较小使得内部管理工作的协调不太困难；(4)项目实施期较短，不值得组建又解散项目式组织的情况；(5)项目的专业技术与管理构成复杂，非一般项目部层面的管理人员能够独自胜任。BOT项目招标方案中，投标人的()条款如果涉及修改招标文件的核心内容，则一般会被招标人拒绝。A、融资方案B、项目合同响应方案C、移交方案D、建设方案答案：B解析：BOT项目一般包括：融资方案；技术和管理方案，包括建设方案、运营维护方案和移交方案；项目合同响应方案。其中，项目合同响应方案是指投标人对招标文件的项目合同中关于招标人与投标人双方权利、义务、责任安排条款的接受、补充、完善以及修改建议方案。投标人应对项目合同作出逐条响应，将建议修改的内容填入项目合同条款偏差表中。投标人的项目合同响应方案如果涉及修改核心或实质性条款，投标将被否决。政府采购合同履行中，采购人追加与合同标的相同的服务的，在不改变原合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，所有补充合同的累积增加的采购金额不得超过原合同采购金额的()。A、5%B、8%C、10%D、15%答案：C解析：政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变原合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，追加与合同标的相同的货物、工程或服务，所有补充合同的累积增加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。甲企业与某研究中心签订合同，委托该研究中心就一项技术进行技术可行性论证，双方签订的合同属于（ ）。A.技术咨询合同B.技术转让合同C.委托开发合同D.合作开发合同答案：A解析：技术咨询合同就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查的合同。参加教材P167.工程建设项目施工招标投标中，关于中标合同当事人权利义务，下列说法中正确的有()。 A.中标人不能对施工总承包合同进行概括转让B.中标无效的，原中标人与招标人所签订的施工总承包合同当然无效C.施工总承包人在合同中享有的权利可以转让，并只需通知发包人即可D.招标人在招标文件和施工总承包合同中不得指定分包E.招标人和中标人不得就订立合同进行谈判答案：B,C,E解析：A项，中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。D项，各方当事人可以协商订立其他与交易活动有关的其他条款。例如建设工程合同中对建设工程承包范围、承包方式、工期、工程价款计算以及支付、指定分包、保修责任等方面的约定。依法必须进行招标的工程施工项目，资格后审应当在（? ）进行。A.评标准备阶段?B.评标时C.详细评审D.确定中标候选人之后答案：A解析：招标人采用资格后审的，应当注意的是，资格后审一般在评标过程中的初步开始时进行，招标人应当在招标文件中载明对投票人资格要求的条件、标准和方法。资格后审由评标委员会负责完成。评标委员会应按照招标文件规定的评审标准和方法进行评审。对资格后审不合格的投标人，评标委员会应当否决其投标。2022招标师模拟试题7章 第6章招标采购是我国政府和企业采购的基本方式之一，其优点是（ ）。A.节省采购费用 B.采购弹性大C.能够促进公平竞争 D.节省采购时间答案：C解析：招标采购方式的优点主要包括：能有效的实现物有所值的目标；通过广泛的竞争，使买方能够得到价廉物美的工程、货物和服务；能促进公平竞争，使所有符合资格的潜在投标人都有机会参加同等竞争；能促进投标人进行技术改造，提高管理水平，降低成本，提高工程、货物和服务的质量；公开办理各种采购手续，防止徇私舞弊问题的产生，有利于公众监督，减少腐败现象。根据最新版考试教材，该考点已删除。下列属于工程建设项目外部条件的是 （ ）A.现场作业面条件 B.社会环境 C.经济环境 D.风俗习惯 E.地形、水文答案：A,D,E解析：工程建设项目的主要外部条件有： （1）工程现场作业面条件；（2）工程地形、地质和 水文条件；（3）工程施工进场道路和水电通信条 件；（4）工程周围原有建筑物；（5）工程所在地的 气候条件、潮沙情况、风俗习惯等。下列项目管理工具和方法中，常用于招标采购项目中费用管理的是 （）A.责任分配矩阵 B.类比估计法C.抽样调查统计 D.因果分析法答案：B解析：招标采购项目费用控制目标是指在满足质量、进度要求的前提下，使采购成本和费用最低。主要方法有：（1)类比估计法；（2)自上而下估计法；（3)自下而上的估计法；（4)费用计划曲线。关于我国招标投标制度的现状，下列叙述有误的是 （）A.招标投标法律体系已完善B.建立了符合国情的监管体制C.招标投标市场迅速发展 D.采购质量和资金使用效率明显提高答案：A解析：解析 我国招标投标制度的现状可概括为以下五点：（1）招标投标法律体系基本形成；（2）建立了符合国情的监管体制；（3）招标投标市场迅速发展；（4）采购质量和资金使用效率明显提高；（5）企业竞争能力不断增强。某大型商品房建设项目开始组织工程施工招标，招标人对招标过程的时间及内容安排如下：（1）2022年12月27日（周一）发布招标公告，并规定2022年12月28日至2022年1月3日9:0017:00发售招标文件。（2）投标人购买招标文件时应同时提交投标保证金80万元人民币，方式为现金、支票或者银行汇票。（3）2022年1月7日16:00为投标人提出问题要求招标人澄清的截止时间。（4）2022年1月8日9:00组织现场踏勘。（5）2022年1月8日16:00发出招标文件的澄清与修改的书面通知。（6）2022年1月23日9:00为递交投标文件截止时间。（7）2022年1月23日9:00开标，同时从专家库中抽取4名专家，与招标人代表组建6人评标委员会，并向所有递交了投标文件的投标人公示评标委员会人员名单。1.指出上述招标程序中的不妥之处，逐一说明理由。2.依法必须招标的项目中，关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括哪些?答案：解析：1.不妥之处及理由如下：（1）招标文件的发售时间不妥。理由：不满足工程建设项目施工招标投标办法（30号令）招标文件的发售时间不少于5个工作日的规定。12月28日为周二，1月1日、2日、3日为法定节假日，故实际发售时间只有4个工作日。（2）投标保证金的提交时间不妥。理由：投标人应当按照招标文件要求的方式和金额，将投标保证金随投标文件提交给招标人。购买了招标文件的人并不一定会提交投标文件，因此不能要求潜在投标人在购买招标文件时即提交投标保证金，而应随投标文件一同作为投标文件的一部分向招标人提交。（3）投标人提出问题要求招标人澄清的截止时间不妥。理由：如招标安排了现场踏勘，此步骤应当安排在现场踏勘之后，以便招标人能统一对招标文件进行澄清与修改。（4）开标后组成6人评标委员会并公示成员名单的做法不妥。理由：评标委员会成员名单一般应于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。同时评标委员会成员人数应为5人以上单数。2.关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括：（1）供水、供电、供气、供热等市政工程项目；（2）科技、教育、文化等项目；（3）体育、旅游等项目；（4）卫生、社会福利等项目；（5）商品住宅，包括经济适用住房；（6）其他公用事业项目。甲乙签订总价100万元的买卖合同，双方约定：甲向乙缴纳10万元定金，货到付款；如一方违约，向对方支付15万元违约金，甲如约交付了定金。合同履行中，乙不能按期交货构成违约，双方解除合同，则乙最多向甲支付()万元。A、15B、20C、25D、30答案：C解析：根据定金罚则可知，给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。如果选择定金，乙应向甲支付：10*2=20（万元）；如果选择违约金，乙应向甲支付：10+15=25（万元）。根据国务院有关部门对资格预审的要求和标准施工招标资格预审文件范本的规定，资格预审一般的程序包括( )。A、资格预审文件的澄清修改B、出售资格预审文件C、潜在投标人编制并提交资格预审申请文件D、资格预审审查标准和方法的制订文件E、招标人审核资格评审报告，确定资格预审合格申请人答案：A,B,C,E解析：货物与工程的最显著区别在于货物具有（）。A.产品的多样性B.货物的技术性C.来源的广泛性D.货物的可移动性答案：D解析：2022招标师模拟试题7章 第7章关于国有土地使用权出让的方式，下列说法正确的有()。A、指国家将国有土地使用权出让给土地使用者时所采取的方式或程序B、根据法律规定，国有土地使用权的出让方式有划拨和出让两种C、商业、旅游、娱乐和商品住宅等各类经营性用地，可以以招标、拍卖的方式出让，也可以以协议、挂牌的方式出让D、我国现行国有建设用地使用权的出让方式包括四种、拍卖、招标、挂牌和协议出让E、工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上意向用地者的，应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式出让答案：A,B,D,E解析：A项，国有土地使用权的出让方式是指国家将国有土地使用权出让给土地使用者时所采取的方式或程序。BC两项，根据法律规定，国有土地使用权的出让方式有划拨和出让两种，其中以出让方式出让土地使用权的，可以采取拍卖、招标或者协议的方式。DE两项，物权法第137条明确规定，工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上意向用地者的，应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式出让。商业、旅游、娱乐和商品住宅等各类经营性用地，必须以招标、拍卖或者挂牌方式出让。招标采购工作之间本身存在的无法改变的先后依赖关系是( )关系。A、关联B、逻辑C、组织D、搭接答案：B解析：我国当前政府采购过程中寻租现象频发的制度原因主要有()。A、政府采购预算编制质量水平较低B、政府采购制度规范不够完善C、在政府采购方式的选择上不够严谨、缺乏监督D、政府采购的招投标机制有待进一步完善E、我国政府采购监督体制不够健全答案：A,C,D,E解析：不完善的采购方式、不健全的监督机制与不科学的采购程序会极大地刺激设租与寻租的行为。我国当前政府采购过程中寻租现象频发的制度原因主要有：政府采购预算编制质量水平较低；政府采购主体权力过大；在政府采购方式的选择上不够严谨、缺乏监督；政府采购的招投标机制有待进一步完善；我国政府采购监督体制不够健全。原告：某省B建筑公司被告：某省A房地产公司2022年11月22日某省A房地产公司就一住宅建设项目进行公开招标，该省B建筑公司与其他3家建筑公司共同参加了投标，结果由B建筑公司中标。2022年12月14日，A房地产公司就该项工程建设项目向B建筑公司发出中标通知书，其中载明：工程建筑面积74781m2，中标价格8000万元人民币，要求于12月25日签订工程承包合同，12月28日开工。中标通知书发出后，B建筑公司按A房地产公司的要求提出，为抓紧工期，应该先做好施工准备，后签订施工承包工程合同，A房地产公司也就同意了这个意见。之后，B建筑公司进入了施工现场，平整了场地，将打桩桩架运人现场，并配合A房地产公司在12月28日打了两根桩，完成了项目的开工仪式。但是，工程开工后，还没有等到正式签订承包合同，双方就因为对合同内容的意见不一而发生了争议。A房地产公司要求B建筑公司将工程中的一个专项工程分包给自己信赖的C公司，而B建筑公司以招标文件没有要求必须分包而拒绝。2022年3月1日，A房地产公司明确函告B建筑公司：将“另行落实施工队伍。”无可奈何的B建筑公司只得诉至工程所在地中级人民法院。在法庭上B建筑公司指出，A房地产公司既已发出中标通知书，就表明招投标过程中的要约已经承诺，按招标投标文件和施工合同示范文本的有关规定，签订工程承包合同是A房地产公司的法定义务。因此，B建筑公司要求A房地产公司继续履行合同，并赔偿损失560万元。但A房地产公司辩称：虽然已发了中标通知书，但这个文件并无合同效力，且双方的合同尚未签订，因此双方还不存在合同上的权利义务关系，A房地产公司有权另行确定合同相对人。问题1.投标行为的法律性质是什么？说明理由。2.发出中标通知书这一行为的法律性质是什么？说明理由。答案：解析：1.投标行为的法律性质是要约。原因在于，招标行为符合要约的概念和条件。投标的内容具体明确，因为投标意味着对招标文件的接受，再加上投标文件的内容，可以确定合同的全部内容，因此，投标行为将使合同内容具体确定。同时，投标人表明一旦中标，将受投标文件约束，表现为中标后将按照投标文件订立合同，且往往以投标保证金作为保证，因此，也符合“表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束？这一条件。2.发出中标通知书这一行为的法律性质是承诺。由于投标人投标的过程为要约，那么招标人在对各投标人的投标文件进行严格评审，确定某一投标人为中标人之后，向其发出的中标通知书即为对投标人要约的承诺。因为中标通知书的发出意味着招标人接受了投标人的投标文件，即中标通知书是受要约人（招标人）同意要约（投标文件）的意思表示。而投标文件又意味着对招标文件的接受，两者的内容构成了明确具体的合同内容。关于开标的邀请和通知义务，下列说法中不正确的是（ ）。A.工程建设项目，应当邀请投标人B.工程建设项目，应当邀请公证机构C.机电产品国际招标项目，应当邀请招标人D.政府采购项目，应当通知同级人民政府财政部门答案：B解析：根据招标投标法第35条规定，开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。第36条规定，开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。邀请公证机构参加并不是强制性规定。关于国际惯例与国内传统两种管理方式工程建设项目的设计对应，下列叙述错误的是()。A、方案设计/工程方案大致对应于概要设计/SDB、初步设计大致对应于扩展设计/DDC、施工图设计大致对应于施工文件/CDD、概念设计大致对应于SD概要设计答案：D解析：国际惯例与国内传统两种管理方式均将工程建设项目的设计过程划分为三个阶段：阶段一：方案设计/工程方案大致对应于概要设计/SD；阶段二：初步设计大致对应于扩展设计/DD；阶段三：施工图设计大致对应于施工文件/CD。根据合同法的规定，因国际货物买卖合同和技术进出口争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为()年。A、4B、2C、5D、3答案：A解析：本题的考点为诉讼时效。根据合同法的规定，因国际货物买卖合同和技术进出口争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为4年。2022年5月12日，经过评标，甲市政卫生设施与中标的乙施工单位签订了施工合同。合同约定：(1)双方不得无故终止合同，任何一方违约均应向对方支付合同价款20%的违约金。(2)工程于2022年8月27日开工，计划工期180日。2022年8月27日，乙施工单位高层管理人员发生变动，该项