一级建造师考试真题及详解6节.docx

一级建造师考试真题及详解6节一级建造师考试真题及详解6节 第1节关于建设工程项目管理信息，下列说法正确的有（ ）。A.国家信息化发展战略纲要是规范未来 10 年国家信息化发展的纲领性文件B.管理信息系统服务于一个企业C.项目管理信息系统服务于一个项目的所有参与单位D.项目信息门户服务于一个企业的一个项目E.施工单位是项目信息门户的主持者答案：A,B解析：C 选项，项目管理信息系统服务于一个企业的一个项目；D 选项，项目信息门户服务于一个项目的所有参与单位；E 选项，对一个建设工程而言，业主方是建设工程的总组织者和总集成者，业主方是项目信息门户的主持者。根据建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2022）的规定，单位（子单位）工程的划分应按（ ）原则确定。A. 具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物为一个单位工程B. 当单位工程较大或较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等划分为若干子单位工程C. 建筑规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分划为若干个子单位工程D. 单位工程的划分应按专业性质、建筑部位确定E. 应按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分答案：A,C解析：本题主要考查单位工程的划分原则。建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2022）中，4.0.2规定：单位工程的划分应按下列原则确定：（1）具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。（2）建筑规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分为一个子单位工程。综上所述，本题正确答案为AC。在进行土方平衡调配时，需要重点考虑的性能参数是（ ）。（2022 年真题）A天然含水量B天然密度C密实度D可松性答案：D解析：本题考查的是岩土的工程性能。土的可松性：天然土经开挖后，其体积因松散而增加，虽经振动夯实，仍不能完全恢复到原来的体积，这种性质称为土的可松性。它是挖填土方时，计算土方机械生产率、回填土方量、运输机具数量、进行场地平整规划竖向设计、土方平衡调配的重要参数，故选D。 会计凭证是记录经济业务、明确经济责任的书面证明，也是登记账簿的依据。下列说法中有误的是( )。A提供经济业务活动的原始资料B登记账簿的重要依据C明确经济责任，加强岗位责任制的重要手段D登记账簿后供审计部门审计正确答案：D某构件受拉区钢筋面积为2000mm2，同一截面内绑扎接头钢筋截面面积允许的最大值是（ ） A. 500mm2 B. 600mm2 C. 800mm2 D. 1000mm2答案：A解析：钢筋绑扎接头的位置应相互错开，有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的允许百分率在受拉区中不得超过25%。 2000X25%=500 (mm2)。一级建造师考试真题及详解6节 第2节造成挖方边坡大面积塌方的原因可能有( )。 A.基坑(槽）开挖坡度不够 B. 土方施工机械配置不合理C.未采取有效的降排水措施 D.边坡顶部堆载过大E.开挖次序、方法不当答案：A,C,D,E解析：解析本题考核的是挖方边坡塌方的原因。原因包括：(1)基坑（槽）开挖坡度不够，或通过不同土层时，没有根据土的特性分别放成不同 坡度，致使边坡失稳而塌方。(2)在有地表水、地下水作用的土层开挖时，未采取有效的降排水措施，土层湿化， 内聚力降低，引起塌方。 (3)边坡顶部堆载过大，或受外力振动影响，使边坡内剪切应力增大，土体失稳而塌方。(4) 土质松软，开挖次序、方法不当而造成塌方。 旧设备的经济寿命为（ ）年。A1B25C6D9正确答案：A关于项目质量控制的责任和义务，下列说法正确的是（ ）。A.建设单位在领取施工许可证或者开工报告后，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续B.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位做出详细说明C.施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议D.工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务，可以转让工程监理业务答案：C解析：A：建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。B：设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位做出详细说明。D：工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务，并不得转让工程监理业务。砌筑式井壁的厚度质量要求，包括有()的内容。A.局部厚度偏差限制尺寸、偏差允许的周长范围、偏差允许的纵向高度范围B.局部厚度偏差允许范围、允许的周长偏差尺寸、偏差允许的纵向高度范围C.局部厚度偏差限制尺寸、偏差允许的周长范围、允许的纵向高度尺寸D.局部厚度偏差允许范围、偏差允许的周长范围、偏差允许的纵向高度范围答案：A解析：砌筑式井壁的厚度质量要求，受砌筑块体及实际井筒掘进断面与设计净断面大小的影响。按规定，砌筑式井壁的厚度不得小于设计厚度的50mm，且此偏差还有范围的限制，就是在周长方向上，这种偏差不得有超过110，在沿井筒纵向方向，此偏差不得超过15m。因此，按题意，B答案要求的是周长的尺寸偏差，C答案要求的是井筒纵向高度尺寸，D答案没有尺寸要求。A，它指出厚度限制的尺寸，此限制的范围在井筒周长方向和井筒纵向方向的限制大小。因此A答案为正确。关于一般环境条件下建筑结构混凝土板构造要求的说法，错误的是（ ）。A.屋面板厚度一般不小于60mmB.楼板厚度一般不小于80mmC.楼板的保护层厚度不小于35mmD.楼板受力钢筋间距不宜大于250mm答案：C解析：本题考查的是建筑结构的构造要求。板的厚虔与计算跨度有关，屋面板一般不小于60mm,楼板一般不小于80mm，板的支承长虔不能小于规范规定的长虔，板的保护层厚度一般为1530mm。受力钢筋直径常用6、8、10、12mm。间距不宜大于250mm。参见教材P23。一级建造师考试真题及详解6节 第3节综合布线系统通信线路的地下管道引入房屋建筑的路由和位置，应与房屋建筑（）单位协商决定。A.设计B.施工C.监理D.出资答案：A解析：为保障建筑物的结构安全与通信线路不受或少受机械挤压，与房屋建筑设计单位协商决定。高桩码头在浇筑码头面层时，应埋置（ ）的沉降、位移观测点，定期进行观测， 并做好记录。A.临时 B.固定C.活动 D.长期答案：B解析：某二级公路的主要工序如下表：施工单位编制了如下网络计划：施工中发生了如下事件：事件1：由于施工单位设备故障，导致C工作中断4d。事件2：由于百年一遇的冰雪灾害，导致D工作晚开工15d。事件3：由于图纸晚到，导致E工作停工10d。针对上述事件中的暂停施工，施工单位在合同规定时间内向监理提出了延期申请和费用索赔的要求。合同约定，成本损失费为人民币1.5万元/d，利润损失费为人民币0.2万元/d。问题 问题：1计算图示网络工期，并指出关键线路。2针对背景中的网络计划，分别分析C、D、E 工作工期索赔和费用索赔的合理性。3计算可索赔的费用。4结合背景材料，分析施工单位应编制哪些安全生产专项施工方案？答案：解析：针对背景中的网络计划，C、D、E工作工期索赔和费用索赔的合理性分析如下。 C工作：工期索赔和费用索赔不合理。因为导致C工作中断的原因是施工单位设备故障，应由施工单位承担责任。 D工作：工期索赔和费用索赔不合理。虽然百年一遇的冰雪灾害属于不可抗力，施工单位理应可以索赔工期，但是D工作的总时差为30d，晚开工15d没有超过其总时差，所以不可提出工期索赔的申请。不可抗力发生后的停工损失的责任应由施工单位承担，所以也不可提出费用索赔的申请。 E工作：工期索赔不合理，费用索赔合理。图纸晚到造成的停工责任应由建设单位承担，因此可提出费用索赔的申请。但由于E工作有10d的总时差，停工时间没有超过总时差，因此不可提出工期索赔的申请。#工程项目建设过程中的污染主要包括施工场界内的污染和对周围环境的污染，对施工场界内的污染防治属于（ ）问题。A.安全监督B.职业健康安全C.施工安全生产D.环境保护答案：B解析：2022教材P249 / 2022教材P246工程建设过程中的污染主要包括对施工场界内的污染和对周围环境的污染。对施工场界内的污染防治属于职业健康安全问题，而对周围环境的污染防治是环境保护的问题。关于普通混凝土的说法， 正确的是( )。A.坍落度或坍落扩展度愈大流动性愈小B.稠度值愈大流动性愈小C.砂率是影响混凝土和易性的最主要因素D.砂率是指混凝土中砂的质量占砂、 石总体积的百分率答案：B解析：工地上常用坍落度试验来测定混凝土拌合物的坍落度或坍落扩展度， 作为流动性指标， 坍落度或坍落扩展度愈大表示流动性愈大。 对坍落度值小于 10mm 的干硬性混凝土拌合物， 则用维勃稠度试验测定其稠度作为流动性指标， 稠度值愈大表示流动性愈小一级建造师考试真题及详解6节 第4节某一码头工程的土方工程项目，在招标文件中标明的土质为：以细粉砂土为主， 并夹有粉质黏土、泥炭、淤泥及杂填土，在施工区段主要为细粉沙土，推荐利用水力冲挖机具边冲挖、边吹填连续作业的施工方案，在投标前承包人曾经到工地现场进行踏勘，投标时承包人就此方案进行施工设计并报价。工程实施后，在冲挖完成lm厚的表面土层后，发现在部分区域存在硬土，这种土质靠水力冲挖机具根本无法施工，此时要更改施工方案的难度较大。为此，承包人根据合同通用条件第20. 4条和第53条，就硬土事件向监理工程师提出以经济补偿(索赔)等意向：(1)申请变更施工方案及工艺，对由于施工方案的改变而增加的费用要求项目法人给予经济补偿；(2)目前施工现场的施工机械已无法施工，已于12月20日停工，为此要求项目法人对由于人员、机械闲置(窝工)增加的额外费用给予经济补偿；(3)硬土土方的开挖难度远远大于粉砂土的开挖，为此要求调整土方开挖单价，补偿为开挖硬土土方而增加的费用；问题：以上索赔要求是否合理，如何进行处理？答案：解析：(1)可以申请修改施工方案，及时调整施工工艺，可以申请费用索赔。(2)承包人应考虑及时将由于硬土问题闲置的施工人员和机械调配到其他区段施工， 如不可行可申请关于闲置费用的索赔。(3)对硬塑粉质黏土和砖杂土的开挖，应及时调整施工方法，土方单价可以要求在原来中标单价的基础上进行补助，支付数量按时计量。关于厂拌石灰稳定土基层，下列叙述正确的有（ ）。A.材料宜采用塑性指数为1015的粉质黏土、黏土B.可使用中性水拌合C.运输时，不得遮盖封闭 D.施工时，用薄层贴补找平E.石灰土应湿养，养生期不宜少于7d，养生期应封闭交通答案：A,B,E解析：本题考查的是无机结合料稳定基层施工质量检查与验收。运输时，应采取遮盖封闭措施防止水分损失和遗撒；施工时，严禁采用薄层贴补的办法找平。教材P351。港口与航道工程常用的土工织物的主要性能有（ ）。A.过滤性能 B.挡土功能C.排水功能 D.隔离功能E.消浪功能答案：A,C,D解析： 下列车船中,免征车船税的有()。A.捕捞、养殖渔船B.军队、武装警察部队专用的车船C.警用车船D.施工企业排气量2.0升的乘用车E.施工企业所有的商用车客车 答案：A,B,C解析：2022 / 2022版教材P50下列车船免征车船税：1)捕捞、养殖渔船；2)军队、武装警察部队专用的车船；(3)警用车船；（4）依照法律规定应当予以免税的外国驻华使领馆、国际组织驻华代表机构及其有关人员的车船。管道径路比较平坦，但有个别地段管道弯曲度较大的情况下，宜采用( )方法。A.活塞气吹头敷设B.无活塞气吹头敷设C.增加润滑剂加入量D.增加压缩机出气口气压答案：B解析：润滑剂加入和吹缆长度及速度有直接关系；管道径路爬坡度较大情况下宜采用活塞气吹头敷设方法；管道径路比较平坦，但有个别地段管道弯曲度较大的情况下，宜采用无活塞气吹头敷设方法；一般不宜过多增加压缩机出气口气压。一级建造师考试真题及详解6节 第5节广域网的主要特点有（）。A.进行远距离（几十到几千公里）通信，又称远程网B.广域网传输时延大（尤其是国际卫星分组交换网）C.信道容量较高D.网络拓扑设计主要考虑其可靠性和安全性E.数据传输速率在10Gbits以上答案：A,B,D解析：2022版教材页码P14-17广域网其主要特点是进行远距离（几十到几千公里）通信，又称远程网。广域网传输时延大（尤其是国际卫星分组交换网），信道容量较低，数据传输速率在2Mbit/s-10Gbit/s之间。网络拓扑设计主要考虑其可靠性和安全性。国际建设项目工程总承包的组织形式应该不包括()。A.由一个既有设计力量又有施工力量的企业独立地承担建设项目工程总承包的任务B.由设计单位和若干个施工单位组成一个联合体承担建设项目工程总承包的任务C.由施工单位承接建设项目工程总承包的任务，设计单位作为施工单位的分包承担设计任务D.由设计单位和若干个管理咨询公司组成一个联合体承担建设项目工程总承包的任务答案：D解析：2022/2022教材P35 国际项目总承包的组织有如下几种可能的模式：(1) 一个组织（企业）既具有设计力量，又具有施工力量，由它独立地承担建设项目工程总承包的任务（在美国这种模式较为常用）;(2)由设计单位和施工单位为一个特定的项目组成联合体或合作体，以承担项目总承包的任务（在德国和一些其他欧洲国家这种模式较为常用，特别是民用建筑项目的工程总承包往往由设计单位和施工单位组成的项目联合体或合作体承担。待项目结束后项目联合体或合作体就解散）;(3)由施工单位承接项目总承包的任务，而设计单位受施工单位的委托承担其中的设计任务；(4)由设计单位承接项目总承包的任务，而施工单位作为其分包承担其中的施工任务。故D错误。1背景某工程概算已被批准，准许招标。工程采用公开招标方式，招标文件规定：以概算额为基础按固定总价合同承包。某场道施工公司一举中标后通过艰苦谈判确定合同价650万元。该施工公司认为工程结构简单且对施工现场很熟悉未到现场进行勘察，另外因工期短于一年市场价格不会有太大变化，故接受固定总价合同形式。2问题(1)投标报价的步骤应有哪些?(2)按计价方式不同，合同可以分为哪些形式?(3)采用固定总价合同承包，施工公司承担哪些主要风险?施工公司做法有哪些不足?(4)你认为对于施工单位风险相对小的合同形式是什么?为什么?答案：解析：(1)投标报价的步骤应为7个：研究招标文件一现场考察一复核工程量一制定施工规划一计算人、材、机单价一计算各项费用和分部分项工程单价一汇总标价。(2)按计价方式不同，合同可以分为总价合同、单价合同及成本加酬金合同，其中总价合同又可以分为固定总价合同和调值总价合同。(3)采用固定总价合同承包，施工公司主要承担两方面的风险：即工程量计算失误的风险和单价计算失误的风险。尽管工程结构简单，毕竟仅处于初步设计阶段，施工公司必须认真地进行现场考察以准确计算工程量。另外固定总价合同材料设备涨价风险由施工公司承担，施工公司认为工期短于一年不会有太大的价格变动是盲目的。(4)风险相对小的合同应为单价合同。无论工程设计深度如何、工程复杂性如何，无论工程量是否可以准确地计算出来，单价合同都可以适用而且可以使承包商避免由于现场勘察不充分、工程量计算或校核时间紧迫而导致工程量计算失误。单价计算准确，可以分析出承包商成本利润构成，也是衡量承包商技术能力和管理能力的标志。水准测量原理是利用水准仪和水准尺，根据（）原理测定两点高差的测量方法。A.计算B.垂直视线C.水平视线D.倾斜观测答案：C解析：水准测量的原理是利用水准仪提供的一条水平视线，测出两地面点之间的高差，然后根据已知点的高程和高差，推算出另一个点的高程。下滑信标台的场地保护区中，（）组成敏感区。A.B区和C区B.A区和B区C.A区和C区D.A区、B区和C区答案：A解析：一级建造师考试真题及详解6节 第6节某公司承建一段区间隧道，长度1.2km，埋深（覆土深度）8m，净宽5.6m，净高5.5m；支护结构形式采用钢拱架-钢筋网喷射混凝土，辅以超前小导管。区间隧道上方为现况城市道路，道路下埋置有雨水、污水、燃气、热力等管线，资料揭示，隧道围岩等级为、级。区间隧道施工采用暗挖法，施工时遵循浅埋暗挖技术“十八字”方针，施工方案按照隧道的断面尺寸、所处地层、地下水等情况制定，施工方案中开挖方法选用正台阶法，每循环进尺为1.5m。隧道掘进过程中，突发涌水，导致土体坍塌事故，造成3人重伤。现场管理人员立即向项目经理报告，项目经理组织有关人员封闭事故现场，采取措施控制事故扩大，开展事故调查，并对事故现场进行清理，将重伤人员送医救治。事故调查发现，导致事故发生的主要原因有：（1）由于施工过程中地表变形，导致污水管道突发破裂涌水；（2）超前小导管支护长度不足，实测长度仅为2m；两排小导管沿纵向无搭接，不能起到有效的超前支护作用；（3）隧道施工过程中未进行监测，无法对事故进行预测。1> 、根据生产案例事故报告和调查处理条例规定，本次事故属于哪种等级？指出事故调查组织形式的错误之处？说明理由。2> 、分别指出事故现场处理方法、事故报告的错误之处，并给出正确做法。3> 、隧道施工中应该对哪些主要项目进行监测？4> 、根据背景资料，小导管长度应该大于多少米？两排小导管纵向搭接不小于多少米？答案：解析：1> 、本事故为一般事故。（参见项目管理）错误之处：事故调查由项目经理组织。理由：一般事故由事故发生地县级人民政府负责调查。县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。2> 、错误一：项目经理未向单位负责人报告。正确做法：事故发生后，项目经理应立即向单位负责人报告。（单位负责人应在1小时内向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告；同时应按照应急预案采取相应措施。情况紧急时，事故现场有关人员可直接向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门报告。）错误二：项目经理组织有关人员封闭事故现场；并对事故现场进行清理。正确做法：项目经理应及时启动应急预案排除险情、组织抢救、保护事故现场，应等待调查和制定清理修复方案。有关单位和人员应当妥善保护事故现场及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场，毁灭相关证据。3> 、隧道施工中应对拱顶沉降、水平收敛、地表（构建筑物）沉降和管线位移等进行动态监测并及时反馈信息。4> 、小导管长度应大于3m，因为小导管的场地应大于每循环开挖进尺的两倍，本工程开挖进尺每循环为1.5m。两排小导管纵向搭接长度不应小于1m。吹填工程中，排水口的位置应根据（ ）、排泥管的布置、容泥量等因素确定。A.吹填区地形B.吹填土的特性C.吹填土的坡度D.几何形状E.吹填区范围答案：A,D解析：2022版教材页码P205-P208排水口的位置应根据吹填区地形、几何形状、排泥管的布置、容泥量及排泥总流量等因素确定。 截止阀的特点是（ ）。A.制造简单，价格较低，调节性能好B.安装长度大，流阻较大C.密封性好，结构紧凑D.密封性较闸阀差，密封面易磨损，但维修容易E.安装时应注意方向性，即低进高出，不得装反正确答案：ABDE本题涉及的考点是截止阀的特点。截止阀的特点是制造简单、价格较低、调节性能好；安装长度大，流阻较大；密封性较闸阀差，密封面易磨损，但维修容易；安装时应注意方向性，即低进高出，不得装反。构建安全预警体系时，需遵循的思想和方法包括( )。A.信息论B.系统论C.决策论D.方法论E.控制论答案：A,B,C,E解析：2022教材P223 / 2022教材P221 在构建预警体系时，需遵循信息论、控制论、决策论以及系统论的思想和方法，科学建立标准化的预警体系，保证预警的上下统一和协调.某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是（ ）。A.承包人可申请法院撤销合同B.承包人可放弃撤销权继续认可该合同C.承包人放弃撤销权后发包人享有该权利D.承包人享有撤销权而发包人不享有该权利答案：C解析：对于可变更、可撤销合同，撤销权由重大误解的误解人、显失公平的受害人，被欺诈方、被胁迫方、乘人之危的受害方行使。只有这些合同当事人才有权行使合同撤销权，对方当事人不享有撤销权。根据合同法第五十四条的规定，一旦合同是可撤销的，则撤销权人可以申请法院或者仲裁机构撤销合同，也可以申请法院或者仲裁机构变更合同，当然，还可以不行使撤销权继续认可该合同的权利。如果撤销权人请求变更的，法院或者仲裁机构不得撤销。